CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, DE UM LADO, E XXXXXXXXXXX, DE OUTRO LADO. LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, com sede na Av. Marechal Floriano nº 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.444.437/0001-46, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada LIGHT, de um lado; e de outro Nome, com sede ENDEREÇO, UF, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXX, neste ato representada na forma de seu (Estatuto/ Contrato) Social], doravante denominada CLIENTE, quando em conjunto nomeadas como Partes`` e individualmente como Parte``, CONSIDERANDO que o CLIENTE e a LIGHT celebram em xx/xx/xx Contrato para Prestação de serviços, com Participação Financeira do CLIENTE, para a execução de obras no sistema de distribuição da LIGHT até o ponto de entrega da unidade consumidora do cliente com vistas a viabilizar o pedido de [OPÇÃO1: aumento de carga] [OPÇÃO2: conexão da unidade consumidora]; CONSIDERANDO que até o ponto de entrega é da LIGHT a responsabilidade em adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis, bem como operar e manter seu sistema elétrico; CONSIDERANDO que o CLIENTE deseja contratar a LIGHT para a execução de obras para a construção das redes e instalações de distribuição de energia elétrica interna da unidade consumidora de responsabilidade do CLIENTE, ou seja, a partir do ponto de entrega; resolvem celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, doravante denominado CONTRATO, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 1.1. O objeto do presente CONTRATO é a prestação de serviços consubstanciada na execução de obras para a construção das redes e instalações de distribuição de energia elétrica interna da unidade consumidora, ou seja, a partir do ponto de entrega, de responsabilidade do CLIENTE, abaixo discriminada, doravante denominados SERVIÇOS. Endereço: [XXXXXXXX] Nível de Tensão: [XXX] Volts Carga: [XX] Kw; CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 3.1. Para execução dos SERVIÇOS objeto do presente CONTRATO, o CLIENTE deverá pagar à LIGHT o montante de R$ [XXXX] (xxxx por extenso xxxx). [OPÇÃO 1: na hipótese de pagamento único: em uma única parcela de valor global fixo, mediante documentos de cobrança a ser emitidos no Sistema de Gestão Comercial, com vencimento em XX/XX/XXXX.] [OPÇÃO 2: pagamento em parcelas: em XX parcelas, abaixo discriminadas, sendo o pagamento da primeira parcela no ato da assinatura deste CONTRATO e as demais, mediante documento de cobrança emitido no Sistema de Gestão Comercial na 1
periodicidade de 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira parcela e assim sucessivamente] [OPÇÃO 3: pagamento em parcelas: em XX parcelas, abaixo discriminadas, vinculando-se às etapas de realização do cronograma físico-financeiro constante no ANEXO I ao presente CONTRATO.] 3.2. O atraso do pagamento de qualquer das parcelas por prazo superior a 30 (trinta) dias, importará na rescisão do presente CONTRATO, sem possibilidade de haver restituição das parcelas já pagas referentes aos SERVIÇOS, assegurado à LIGHT o direito de receber o saldo restante que já tenha sido aportado pela LIGHT e ainda não restituído, acrescido de multa de 2% (dois por cento), e de juros de 1% (um por cento) ao mês. 3.3. A critério da LIGHT poderão ser recebidas parcelas em atraso, que, neste caso, serão também acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o(s) valor(es) da(s) parcela(s) a ser(em) paga(s). 3.4. Na hipótese de o CLIENTE inadimplente regularizar os pagamentos em atraso, automaticamente, haverá um acréscimo ao prazo de conclusão da prestação de serviços, objeto do presente CONTRATO proporcional aos dias de atraso. CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 4.1. O presente CONTRATO vigorará pelo prazo de xx (xxxx) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período mediante a celebração de Termo Aditivo. [OBS: Adequar a vigência de acordo com o prazo para finalização das obras] 4.2. O Cronograma Físico-Financeiro dos SERVIÇOS está previsto no Anexo I. 4.3. O adimplemento dos termos e prazos estabelecidos no Cronograma Físico- Financeiro (Anexo I), está condicionado à obtenção e manutenção, durante o prazo de vigência do presente CONTRATO e suas eventuais renovações, de todas as licenças, autorizações ou aprovações de autoridades competentes relacionadas ao objeto deste CONTRATO. 4.4. A obtenção das licenças, autorizações ou aprovações de que trata o item 4.3 desta cláusula, é de responsabilidade do CLIENTE. 4.5. Se o descumprimento dos prazos previstos no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo I) se der por motivos não imputáveis à LIGHT, esta se reserva o direito de prorrogar todos os demais prazos. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE 5.1. São obrigações do CLIENTE, além de outras previstas neste CONTRATO: a) Realizar os pagamentos de acordo com o estabelecido neste CONTRATO; b) Não remover os EQUIPAMENTOS e acessórios do local em que vão ser instalados, sem o prévio e expresso consentimento da LIGHT; c) Se responsabilizar pelos danos, prejuízos e outros acidentes causados aos EQUIPAMENTOS por seus empregados ou prepostos; e 2
d) Sempre que solicitado, disponibilizar à LIGHT acesso irrestrito e integral às suas dependências. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA LIGHT 6.1. Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO, constituem obrigações e responsabilidades da LIGHT: a) Utilizar profissionais qualificados para a prestação dos SERVIÇOS; e b) Executar os SERVIÇOS no prazo definido no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo I) CLÁUSULA SÉTIMA DA RESCISÃO 7.1. O CONTRATO poderá ser rescindido, por qualquer das PARTES, ficando o presente sem efeito nas hipóteses e respectivos prazos abaixo indicados, independente de notificação extrajudicial ou interpelação judicial. i) Por acordo entre as PARTES; ii) Por qualquer das PARTES, se a outra deixar de cumprir ou observar qualquer Cláusula, condição e/ou prazos do presente instrumento e da legislação pertinente, e não satisfaça plenamente a respectiva obrigação descumprida dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da comunicação com esta finalidade. CLÁUSULA OITAVA: DAS COMUNICAÇÕES 8.1. As comunicações, avisos ou notificações de uma Parte à outra, ou as recebidas por terceiros e que sejam de mútuo interesse, somente produzirão efeitos se forem feitas por escrito com comprovação de recebimento, de modo a assegurar a data de entrega ou do recebimento. LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Avenida Marechal Floriano, 168 - Centro Rio de Janeiro - Brasil CEP 20080-002 At.: [XXXX] - [CARGO] Tel: [XXX] Fax: [XXX] E-mail: [XXX] CLIENTE [ENDEREÇO] CIDADE, (UF), Brasil CEP [XXXX] At.: [XXXX] - [CARGO] Tel: [XXX] Fax: [XXX] E-mail: [XXX] 8.2. As Partes obrigam-se a comunicar, expressamente, qualquer alteração de seus dados, sob pena de ser considerado válido e devidamente recebido o documento encaminhado para o endereço anterior. 3
CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 9.1. Este CONTRATO é reconhecido pelas Partes como título executivo, na forma do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, para efeito de cobrança de todos e quaisquer valores decorrentes das obrigações aqui contempladas, valores estes apurados mediante simples cálculo aritmético. 9.2. Os direitos e obrigações decorrentes deste CONTRATO se transmitem aos sucessores e cessionários das Partes, ficando estabelecido que nenhuma cessão ou transferência feita pelo CLIENTE terá validade, se antes não for formalmente aceita pela LIGHT. 9.3. A tolerância ou o não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer direitos a ela assegurados neste CONTRATO ou na lei em geral não importará em novação ou em renúncia a qualquer desses direitos, podendo a referida Parte exercê-los durante a vigência deste CONTRATO. 9.4. Na hipótese de quaisquer das disposições deste CONTRATO tornar-se ou for declarada inválida, ilegal ou inexeqüível por qualquer tribunal competente, as Partes negociarão de boa-fé para acordar sobre disposições que a substituam e que não sejam inválidas, ilegais ou inexeqüíveis e que mantenham, tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das Partes. 9.5. A Parte que não puder cumprir quaisquer de suas obrigações, ora previstas, em razão de Caso Fortuito ou Força Maior, devidamente comprovados, terá o cumprimento de sua obrigação suspensa por tempo igual ao da duração de tais eventos e proporcionalmente aos seus efeitos e deverá, de imediato e por escrito, notificar a outra Parte, na forma da Cláusula das Comunicações, com as seguintes informações: i) descrição pormenorizada do evento de Caso Fortuito ou Força Maior e seu enquadramento no artigo 393 do Código Civil Brasileiro; ii) estimativa de duração do impedimento alegado. 9.6. Este CONTRATO se subordina às disposições legais vigentes e regulatórias, no que couber, bem como, de imediato a quaisquer modificações supervenientes. 9.7. Para os casos omissos no presente CONTRATO, prevalecerão as condições gerais estipuladas na legislação e regulamentação em vigor. CLAÚSULA DÉCIMA: DO FORO 10.1. Fica eleito pelas Partes o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais questões sobre este CONTRATO. E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma e para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas nomeadas e assinadas. 4
Rio de Janeiro, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CLIENTE Testemunha Testemunha 5
ANEXO I - Cronograma Físico- Financeiro para Execução das Obras O início da obra ocorrerá no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da ciência pela Light do cumprimento, pelo interessado, das condições estabelecidas na legislação e nas normas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, a obtenção das licenças e autorizações dos órgãos envolvidos, necessárias à sua realização, ressalvados casos fortuitos ou de força maior ou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 35 da Resolução 414/10, abaixo transcrito, e a sua conclusão se dará em xx dias a partir do seu início, também ressalvados casos fortuitos ou de força maior ou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 35 da Resolução 414/10. Art. 35. Os prazos estabelecidos ou pactuados, para início e conclusão das obras a cargo da distribuidora, devem ser suspensos, quando: I o interessado não apresentar as informações sob sua responsabilidade; II cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de autoridade competente; III não for obtida a servidão de passagem ou via de acesso necessária à execução dos trabalhos; ou IV em casos fortuitos ou de força maior. Parágrafo único. Os prazos continuam a fluir depois de sanado o motivo da suspensão. Obs.: Dependendo da complexidade da obra, acordar cronograma com o solicitante. Em caso de parcelamento, o cronograma deve ser acordado com o cliente baseando-se no período da obra. 6