INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE,

Transcrição

1 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, DE UM LADO, E XXXXXXXXX, DE OUTRO LADO. LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, com sede na Av. Marechal Floriano nº 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada LIGHT, de um lado; e de outro Nome, com sede XXXX, UF, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXX, neste ato representada na forma de seu (Estatuto/ Contrato) Social], doravante denominada CLIENTE, quando em conjunto nomeadas como Partes`` e individualmente como Parte``, e CONSIDERANDO QUE: I Para atendimento do pedido do CLIENTE de prestação de serviço público de energia elétrica, será necessária a execução de obras de [DESCREVER no sistema de distribuição da LIGHT com participação financeira do CLIENTE, haja vista que o mesmo não se enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 14 da Lei nº , de 26 de abril de II - A Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 09 de setembro de 2010, estabelece os procedimentos para fixação do encargo de responsabilidade da LIGHT, bem como para o cálculo da participação financeira do CLIENTE, referente ao custo para o atendimento; III - A execução de obra pela LIGHT deverá obrigatoriamente ser precedida por instrumento particular de contrato que discrimine as etapas e o prazo de implementação das mesmas, as condições de pagamento e outras condições vinculadas ao atendimento; IV - No caso de solicitações de atendimento para unidades consumidoras com tensão maior que 2,3 kv, a execução da obra pela LIGHT será precedida da assinatura, pelo CLIENTE e pela LIGHT, conforme o caso, do Contrato de Fornecimento ou do Contrato de Conexão de Distribuição - CCD e do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD, que vigorarão a partir da energização das instalações da unidade consumidora; e V - Os bens e instalações oriundos das obras de que trata o artigo 42 da Resolução ANEEL nº 414/2010 deverão ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da LIGHT, quando da respectiva conclusão, contabilizandose os valores da correspondente participação financeira do consumidor, conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução nº 444, de 2001; resolvem celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE, doravante denominado CONTRATO, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 1.1. O objeto do presente CONTRATO é a execução de obras e serviços pela LIGHT, nas condições instituídas pela legislação vigente, para atendimento do pedido do CLIENTE de aumento de carga ou conexão da unidade consumidora ou alteração da tensão de fornecimento da unidade consumidora abaixo discriminada, doravante denominados SERVIÇOS. 1

2 Endereço: [XXXXXXXX] Nível de Tensão: XXXXXXXX Volts Carga: XXXXXXXX KVA; CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 2.1. Para execução dos SERVIÇOS objeto do presente CONTRATO, o CLIENTE deverá pagar o montante de R$ [XXXX] (xxxx por extenso xxxx), referente à participação financeira, conforme orçamento discriminado no ANEXO I, que deverá ser pago [OPÇÃO 1: na hipótese de pagamento único: em uma única parcela de valor global fixo, mediante documentos de cobrança a ser emitido no Sistema de Gestão Comercial, com vencimento em XX/XX/XXXX.] [OPÇÃO 2: pagamento em parcelas: em XX parcelas, abaixo discriminadas, sendo o pagamento da primeira parcela no ato da assinatura deste CONTRATO e as demais, mediante documento de cobrança emitido no Sistema de Gestão Comercial na periodicidade de 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira parcela e assim sucessivamente] [OPÇÃO 3: pagamento em parcelas: em XX parcelas, abaixo discriminadas, vinculando-se às etapas de realização do cronograma físico-financeiro constante no ANEXO I ao presente CONTRATO.] 2.2. O atraso do pagamento de qualquer das parcelas por prazo superior a 30 (trinta) dias, importará na rescisão do presente CONTRATO, sem possibilidade de haver restituição das parcelas já pagas referentes aos SERVIÇOS, assegurado à LIGHT o direito de receber o saldo restante que já tenha sido aportado pela LIGHT e ainda não restituído, acrescido de multa de 2% (dois por cento), de juros de 1% (um por cento) ao mês A critério da LIGHT poderão ser recebidas parcelas em atraso, que, neste caso, serão também acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o(s) valor(es) da(s) parcela(s) a ser(em) paga(s) Na hipótese de o CLIENTE inadimplente regularizar os pagamentos em atraso, automaticamente, haverá um acréscimo ao prazo de conclusão da prestação de serviços, objeto do presente CONTRATO proporcional aos dias de atraso. CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA 3.1. O presente CONTRATO vigorará pelo prazo de xx (xxxx), contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período mediante a celebração de Termo Aditivo. [OBS: Adequar a vigência de acordo com o prazo para finalização das obras] 3.2. O cronograma físico-financeiro das obras está previsto no Anexo II. CLÁUSULA QUARTA DA RESCISÃO 4.1. O CONTRATO poderá ser rescindido, por qualquer das PARTES, ficando o presente sem efeito nas hipóteses e respectivos prazos, abaixo indicados, independente de notificação extrajudicial ou interpelação judicial. i) Por acordo entre as PARTES; 2

3 ii) Por qualquer das PARTES, se a outra deixar de cumprir ou observar qualquer Cláusula, condição e/ou prazos do presente instrumento e da legislação pertinente, e não satisfaça plenamente a respectiva obrigação descumprida dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da comunicação com esta finalidade. CLÁUCULA QUINTA: DAS COMUNICAÇÕES 5.1. As comunicações, avisos ou notificações de uma Parte à outra, ou as recebidas por terceiros e que sejam de mútuo interesse, somente produzirão efeitos se forem feitas por escrito com comprovação de recebimento, de modo a assegurar a data de entrega ou do recebimento. LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. [ENDEREÇO] CIDADE, (UF), Brasil CEP [XXXX] At.: XXXXXXXX - [CARGO] Tel: XXXXXXXX Fax: XXXXXXXX XXXXXXXX CLIENTE [ENDEREÇO] CIDADE, (UF), Brasil CEP XXXXXXXX At.: XXXXXXXX - [CARGO] Tel: XXXXXXXX Fax: XXXXXXXX XXXXXXXX 5.2. As Partes obrigam-se a comunicar, expressamente, qualquer alteração de seus dados, sob pena de ser considerado válido e devidamente recebido o documento encaminhado para o endereço anterior. CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 6.1. Este CONTRATO é reconhecido pelas Partes como título executivo, na forma do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, para efeito de cobrança de todos e quaisquer valores decorrentes das obrigações aqui contempladas, valores estes apurados mediante simples cálculo aritmético Os direitos e obrigações decorrentes deste CONTRATO se transmitem aos sucessores e cessionários das Partes, ficando estabelecido que nenhuma cessão ou transferência feita pelo CLIENTE terá validade, se antes não for formalmente aceita pela LIGHT A tolerância ou o não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer direitos a ela assegurados neste CONTRATO ou na lei em geral não importará em novação ou em renúncia a qualquer desses direitos, podendo a referida Parte exercê-los durante a vigência deste CONTRATO Na hipótese de quaisquer das disposições deste CONTRATO tornar-se ou for declarada inválida, ilegal ou inexeqüível por qualquer tribunal competente, as Partes negociarão de boa-fé para acordar sobre disposições que a substituam e que não sejam inválidas, ilegais ou inexeqüíveis e que mantenham, tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das Partes A Parte que não puder cumprir quaisquer de suas obrigações, ora previstas, em razão de Caso Fortuito ou Força Maior, devidamente comprovados, terá o cumprimento de sua obrigação suspensa por tempo igual ao da duração de tais eventos e proporcionalmente aos seus efeitos e deverá, de imediato e por escrito, notificar a outra Parte, na forma da Cláusula das Comunicações, com as 3

4 seguintes informações: i) descrição pormenorizada do evento de Caso Fortuito ou Força Maior e seu enquadramento no artigo 393 do Código Civil Brasileiro; ii) estimativa de duração do impedimento alegado Este Contrato se subordina às disposições legais vigentes, particularmente as ditadas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como, de imediato a quaisquer modificações supervenientes A redução da demanda antes do término do prazo estabelecido em contrato específico ficará condicionada ao ressarcimento pelo CLIENTE dos referidos investimentos realizados pela LIGHT, a ser calculado de acordo com a Resolução ANEEL nº 414/10 ou outra que vier a substituí-la Para os casos omissos no presente CONTRATO, prevalecerão as condições gerais estipuladas na legislação e normas em vigor. Na hipótese de haver quaisquer divergências, após a assinatura do presente CONTRATO, deverão ser discutidas entre as Partes, e se persistirem a(s) divergência(s), caberá mediação à Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL nos termos da legislação vigente. CLAÚSULA SÉTIMA: DO FORO 7.1. Fica eleito pelas Partes o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais questões sobre este CONTRATO. E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma e para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas nomeadas e assinadas. Rio de Janeiro, XXXXXXXX LIGHT Serviços de Eletricidade S.A Cliente: XXXXXXXX Cargo: XXXXXX Testemunha: Nome: [XXXXXX] CPF nº [XXXXXX] Nome: [XXXXXX] CPF nº [XXXXXX] 4

5 ANEXO I - Participação Financeira do Cliente: Custo Total da Obra: R$ Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD): R$ Participação Financeira do Cliente: R$ ANEXO II - Cronograma Físico- Financeiro para Execução das Obras O início da obra ocorrerá no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da ciência pela Light do cumprimento, pelo interessado, das condições estabelecidas na legislação e nas normas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, a obtenção das licenças e autorizações dos órgãos envolvidos, necessárias à sua realização, ressalvados casos fortuitos ou de força maior ou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 35 da Resolução 414/10, abaixo transcrito, e a sua conclusão se dará em xx dias a partir do seu início, também ressalvados casos fortuitos ou de força maior ou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 35 da Resolução 414/10. Art. 35. Os prazos estabelecidos ou pactuados, para início e conclusão das obras a cargo da distribuidora, devem ser suspensos, quando: I o interessado não apresentar as informações sob sua responsabilidade; II cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de autoridade competente; III não for obtida a servidão de passagem ou via de acesso necessária à execução dos trabalhos; ou IV em casos fortuitos ou de força maior. Parágrafo único. Os prazos continuam a fluir depois de sanado o motivo da suspensão. Obs.: Dependendo da complexidade da obra, acordar cronograma com o solicitante. Em caso de parcelamento, o cronograma deve ser acordado com o cliente baseando-se no período da obra. 5