ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL-RS

Transcrição

1 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL-RS EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2010 Processo administrativo nº / PREÂMBULO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n 03/2010, publicada no mural de publicações oficiais do Município, em 04 de janeiro de 2010, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal MAURO OLINTO SPONCHIADO, exarada em conformidade com a Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público a realização de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO POR I- TEM O recebimento dos envelopes "A", contendo a documentação de habilitação, e dos envelopes "B", contendo a proposta de preço dos interessados devidamente cadastrados, dar-se-á até às 14:00 horas, do dia 17/08/2010 no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, situada na Rua do Comércio, l.424, na cidade de Taquaruçu do Sul. Nota: Considerar-se-ão cadastradas as empresas que cumprirem o disposto no artigo 22, 2º, da Lei Federal nº 8.666/ A abertura dos envelopes "A", contendo a documentação de habilitação, dar-se-á na sala da Secretaria Municipal de Educação, no mesmo, endereço já citado, às 14:00 horas do dia 17/08/2010. Não havendo interposição de recurso quanto à habilitação, fica designada a data de abertura do envelope "B", contendo as propostas de preço dos proponentes habilitados, para as 14:00 horas do dia 24/08/2010, e, havendo interposição de recurso, será marcada outra data, após o julgamento dos recursos. 2 - OBJETO: A presente licitação visa atender ao Termo de Compromisso nº 0234/2010, assinado entre o Município de Taquaruçu do Sul e o Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional da Defesa Civil, e tem por objeto a seleção de propostas para a execução dos seguintes itens: Item 1: Contratação de empresa para construção, em regime de empreitada global, de um pontilhão com estrutura de concreto pré-moldada sobre o lajeado Amadeu, na Linha Dez de Novembro, conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo, orçamento e cronograma em anexo, que fazem parte do presente edital, com preço máximo de R$ ,77 (quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos); Item 2: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de cascalho com dois caminhões tipo toco, caçamba basculante com capacidade mínima de 6,00m³ (seis metros cúbicos), potência mínima do motor de 130 HP, preço máximo de R$ 80,00 (oitenta reais) por hora trabalhada, calculado para uma quantidade aproximada de (um mil, duzentos e cinqüenta) horas de serviço para cada caminhão; Item 3: Contratação de empresa para realização de serviços com escavadeira hidráulica sobre esteiras, com peso mínimo de 14,5 (quatorze e meia) toneladas, potência mínima do motor de 130 HP, capacidade mínima da concha de 0,70 m³, para remoção e carregamento de cascalho e abertura de valas para colocação de bueiros nas estradas vicinais do Município e outros serviços correlatos, ao preço máximo de R$ 170,00 (cento e setenta reais) a hora-máquina, calculado para uma quantidade aproximada de (um mil, duzentos e cinqüenta) horas de serviço; Item 4: Contratação de empresa para fornecimento de 60 (sessenta) tubos de concreto de 40 X 1,00m, ao preço máximo de R$ 30,00 (trinta reais) a unidade; 1

2 Item 5: Contratação de empresa para fornecimento de 100 (cem) tubos de concreto de 60 X 1,00m, ao preço máximo de R$ 52,00 (cinqüenta e dois reais) a unidade; Nota 1: A quantidade de horas dos serviços poderá variar para mais ou para menos da estimativa de horas calculadas, de acordo com a demanda requerida pelo Município de Taquaruçu do Sul. Nota 2: Os tubos de concreto deverão ser depositados no pátio da Secretaria de Obras da Prefeitura. 2.2 Trechos em que deverão ser realizados os serviços contratados: Trecho Localização Extensão km Trecho da estrada iniciada na Cidade, a partir do final do calçamento da Rua Monsenhor Vitor Battistella até a Linha Travessão Seco. 7,5 Trecho da estrada que inicia no entroncamento da Linha Travessão Seco, passando pela Linha Dez de Novembro, até a Linha Três Fronteiras. Trecho que inicia no final do Calçamento da Estrada da Linha Fátima, passando pela Linha Barra do Fortaleza até a comunidade de Linha Granja Velha. 9,70 10,00 Trecho da estrada, iniciando no entroncamento do acesso à Comunidade de Barra do Fortaleza até a Comunidade de Linha Rincão. 2,50 Trecho da estrada da Linha Casaril, que inicia na Comunidade da Linha Chielle-Pessotto, até a Comunidade da Linha Fátima. 3,60 Trecho da estrada da Linha Pessegueiro, iniciando na rodovia RST 472, até a Linha Pessegueiro. 8,00 Trecho da estrada que liga a comunidade de Linha Novo Sobradinho até a estrada da Linha Sete setembro. 4,40 Trecho da estrada iniciada no entroncamento da Linha Dez de Novembro até a comunidade da Linha Santo Antônio. 1,50 Techo da estrada da Linha Balestrin, iniciando no final do calçamento da Rua Modesto Garcia, até o entrocamento (caçamento) com a estrada da Comunidade de Linha Santo Antonio. 4,50 Trecho de estrada iniciada na RST 472, passando pela Linha Turchetto até a Linha Balestrin. 2,00 Trecho de estrada, inciada no final do Calçamento da Linha Fátima, até a Comunidade de Linha Chielle Pessotto. 2,50 Trecho de estrada iniciada no entroncamento da Linha Chielle Pessotto, até a Linha Piaia. 1,2 Trecho de estrada iniciada na Linha Botezini, até a Comunidade da Linha Fátima. 2,6 2.4 Se executados os trechos acima descritos e ainda restarem horas de máquinas a ser realizadas, será indicado um novo trecho pela Prefeitura Municipal O município de Taquaruçu do Sul se compromete na indicação e fornecimento de local para a extração de cascalho necessário para a execução dos serviços, além do licenciamento ambiental, quando for o caso. 2

3 3 - AQUISIÇÃO DO EDITAL E DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO O presente edital, o projeto básico e o projeto executivo encontram-se à disposição para verificação por parte dos interessados no setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, no horário de expediente ou no endereço eletrônico CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente inscritos no cadastro de licitantes do Município que apresentarem CERTIFICADO DE CADASTRO fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL, no setor de compras e licitações, válido na data da abertura da presente licitação e os não cadastrados, nos termos dos parágrafos 2 e 9 do art. 22 e 34 da Lei nº 8.666/93 e nas condições previstas neste edital Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n 8.666/ Na presente licitação é vedada à participação de empresas em consórcio. 5 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "A" E "B" E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO Os Envelopes "A" e "B", contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues nas datas, horários e locais indicados no preâmbulo deste edital, devidamente fechados, constando na face de cada qual os seguintes dizeres: a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010 ENVELOPE "A" - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO PROPONENTE: (nome da empresa) b) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO PROPONENTE: (nome da empresa) Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá formalizar uma carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos, a qual deverá ser entregue à Comissão de Licitação na abertura dos envelopes "A" ou B, acompanhada de documento de identificação. 6 - DOCUMENTAÇÕES REFERENTES À HABILITAÇÃO O envelope "A", contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal deverá conter: Para comprovação da habilitação jurídica: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. b) Cédula de identidade e CPF do sócio proprietário que responde pela empresa e do representante da empresa, através de procuração, se for o caso. c) Declaração de que a empresa não emprega menor, atendendo ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e Decreto nº 4358/ Para comprovação da regularidade fiscal: a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 3

4 b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação; c. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente; f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). NOTA: Os documentos deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada e apresentar validade na data da abertura da documentação. Quando se tratar de documento obtido através da Internet, estes terão sua validade confirmada Para comprovação da qualificação técnica: a) Declaração assinada pelo representante legal do proponente de que, se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de pessoal técnico e dos equipamentos necessários com as especificações mínimas exigidas em cada item do objeto, para execução das obras e serviços licitados; b) Somente para os itens 1, 2 e 3 do objeto: Atestado de Visita Técnica ao local das obras, emitido pelo Município Licitante (ver nota 1 deste item); c) Somente para o item 1 do objeto: c.1 - Certidão de Registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA, dentro de seu prazo de validade (ver nota 2 deste item); c. 2 - Declaração assinada pelo representante legal do proponente de que manterá na obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável na gerência dos serviços, indicando o nome e o número da inscrição junto ao CREA, o qual deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à obra objeto da presente licitação (ver nota 2 deste item);. c. 3 - Declaração assinada pelo proponente e seu responsável técnico de que, se adjudicado, compromete-se a executar a obra de acordo com as especificações técnicas e prazos propostos pelo contratante; c. 4 - Apresentar documentos que comprovem que a empresa possui programa de riscos ambientais (PPRA) devidamente assinado por técnico habilitado; c. 5 - Apresentar documentos que comprovem que a empresa possui programa de controle de saúde ocupacional (PCMSO) devidamente assinado por técnico habilitado. NOTAS: 1 O Município fornecerá o Atestado aos Licitantes que efetuarem a visitação ao local das obras de que tratam os itens 1, 2 e 3, no dia 12/08/2010, das 13h30min às 17h00min, com o acompanhamento do Engenheiro ou do Secretário de Obras do Município, não sendo oportunizada outra data de visitação: 1.a - para a obra de que trata o item 1 do objeto, através de Engenheiro da empresa ou engenheiro preposto; 1.b para os serviços de que tratam os itens 2 e 3, através de Engenheiro da empresa ou engenheiro preposto, sócio ou representante credenciado; 1.c o transporte para o deslocamento durante a visita técnica será de responsabilidade de cada empresa participante. 2 - Somente os profissionais referidos na alínea c deste item poderão participar da obra ou serviço técnico objeto da licitação, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela administração Para a comprovação da qualificação econômica financeira: Certidão negativa do Cartório de Registro de Falências e Concordatas do local da sede do proponente expedida, no máximo, 60 dias anteriores à data de abertura da licitação; 4

5 6.2 Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão de imprensa oficial Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação do i- tem 6.1, de acordo com o solicitado e preencherem os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira exigidos. 6.4 Em caso de participação nesta licitação de microempresas e empresas de pequeno porte, esta deverá comprovar sua situação, através de declaração, para ter direito às vantagens da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, artigos 42 a PROPOSTA DE PREÇO A proposta de preço Envelope B, deverá ser redigida em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da empresa, apresentar valor unitário para cada item, devendo estar incluso no valor todas as despesas referentes a manutenção do equipamento, combustível, transporte do equipamento, operador ou motorista responsável pelo equipamentos, incluir ainda todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os materiais e/ou serviços Para efeitos de cotação dos itens 2 e 3 do objeto da proposta de preços as empresas licitantes deverão cotar o valor correspondente a 1,00 (uma) hora de serviço da escavadeira hidráulica sobre esteiras e de 1,00 (uma) hora de caminhão caçamba basculante, especificando as características dos equipamentos a ser utilizados, atendendo os padrões mínimos exigidos. Nota: A(s) empresa(s) vencedora(s) dos itens 2 e 3, em comum acordo com a Administração do Município, poderão, durante a realização dos serviços, aumentar, formalmente, a quantidade dos veículos ou equipamentos nas mesmas condições, objetivando a agilização dos serviços, dentro das quantidades contratadas para o item 1 do objeto a empresa licitante deverá apresentar: a) Orçamento discriminado em planilhas de quantitativos e preços unitários, expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, indenizações por danos causados a terceiros ou à administração e lucros, assinado por técnico legalmente habilitado. b) Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução, com periodicidade de 30 (trinta) dias, e as respectivas parcelas de pagamento bem definidas, assinado por técnico legalmente habilitado. Nota: Os serviços de escavação, detonação de rochas, remoção e reaterro do local do pontilhão serão de responsabilidade da Prefeitura contratante, cujo valor constante do orçamento preliminar deverá ser abatido na proposta de preço Os preços a serem apresentados pelos licitantes serão fixos e irreajustáveis pelo prazo mínimo de um ano. 8 PROCEDIMENTO 8.1 Serão abertos os envelopes "A", contendo a documentação relativa à habilitação dos proponentes e procedida à sua apreciação. 8.2 Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem todos os documentos exigidos no item 6 deste edital. 8.3 Os envelopes "B", contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 8.4 Serão abertos os envelopes "B", contendo a proposta de preço dos proponentes habilitados, na data marcada no preâmbulo, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 5

6 8.5 Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 7 deste edital e anexos, promovendo-se à desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 8.6 Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 9 deste edital. 9 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 9.1 Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços, fixado no item 10 deste edital. Será desclassificada a proposta de preço que estiver em desacordo com o referido item 9.2 Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, depois de atendido o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS Será desclassificada a proposta com preço superior ao preço máximo estabelecido por ser considerada excessiva ou a proposta com preço considerado manifestamente inexeqüível (artigo 40, X e artigo 48 1º e 2º da Lei 8.666/1993). 11 PRAZOS O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua entrega, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. No silêncio da proposta, subentende-se validade de 60 (sessenta) dias O prazo máximo para a execução da obra de que trata o item 1 será de 90 (noventa) dias, atendendo ao cronograma físico financeiro apresentado pela empresa vencedora, e será contado a partir da ordem de início das obras O prazo máximo para a execução dos serviços de máquinas e caminhão de que tratam os itens 2 e 3 será de 6 (seis) meses, sendo contado a partir da emissão da ordem de início desses serviços O prazo para a entrega do objeto dos itens 4 e 5 será de 60 (sessenta) dias a contar da emissão da ordem de fornecimento Adjudicado o objeto da presente licitação, a Prefeitura Municipal convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 5 (cinco) dias após a homologação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das seguintes sanções previstas no art. 81 da Lei n 8.666/93; 11.6 A Prefeitura Municipal poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo de item 11.5 e nas condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n 8.666/ Os prazos de que tratam os subitens 11.2, 11.3 e 11.4 poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafos 1, da Lei n 8.666/ EXECUÇÃO DA OBRA O contratado para a execução do item 1 do objeto deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Execução, quando do início da obra Na ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis, os pedidos de prorrogação referente aos prazos de conclusão da obra ou dos serviços deverão ser encaminhados por escrito à Administração Municipal, a partir da ocorrência do fato, antes de findar o prazo original e, em ambos os casos, com justificativa circunstanciada. 6

7 Deverão ser seguidas as especificações técnicas do projeto e todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, segundo as Normas Técnicas Brasileiras A licitante vencedora deverá entregar o local da obra limpo, sem entulhos e sobras de materiais Todos os transportes internos e externos de materiais e pessoal será de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, devendo a mesma fazer a remoção periódica do lixo e eventuais entulhos da obra, para um local determinado pela fiscalização onde não venha causar transtornos e/ou danos ambientais Cada licitante contratada se obriga a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, motoristas, operadores, especialistas, engenheiro, fiscais e visitantes. 13 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CON- TRATUAL 13.1 Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma de execução da obra, será aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 10% sobre o valor total da etapa em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n 8.666/93, sendo que, em caso de multa, esta corresponderá a 10% sobre o valor total do contrato. 14 CRITÉRIOS DE REAJUSTE Somente será admitido reajuste no caso de prorrogação do prazo de execução previsto no item 11.2 e de acordo com o art. 57 1º, 2º e 4º da Lei nº 8.666/ No caso de reajuste será adotado o índice de variação anual do IGPM/FGV ou CUB/RS, prevalecendo o que for menor. 15 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 15.1 O representante da Prefeitura Municipal, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições a cada 30 dias, e analisará o avanço físico real dos serviços, o cronograma de execução e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no período da medição quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução e emitirá a correspondente planilha de medição Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a nota fiscal e fatura correspondente na Secretaria da Fazenda Os pagamentos serão mensais, por etapas efetivamente executadas e comprovadas, de acordo com a planilha de medição, nota fiscal, fatura, sendo efetuados no prazo máximo em até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada Havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução de cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva fatura o equivalente a 0,1% por dia útil de atraso, a título de compensação e penalização Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão por conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS Atividade Manut. Sistema Viário Elemento Obras e Instalações Recurso 1204 MIN-SEDEC-Desastres Ambientais 0001 Livres 7

8 Somente serão liberados os últimos 10% do valor total contratado após a vistoria e a aprovação final da obra por parte do órgão repassador dos recursos e, ainda, no caso do item 1, apresentação da CND da obra. 16 RECURSOS Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso, nos termos do art. 109 da Lei n 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 17 SUBCONTRATAÇÃO Não será permitida a subcontratação total ou parcial da execução da obra e dos serviços objeto de cada contrato e desta licitação. 18 RECEBIMENTOS DO OBJETO DE LICITAÇÃO 18.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos do art. 73, inciso I, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n 8.666/ Executado o objeto do contrato, a contratada responderá pela solidez e segurança da obra durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correrão por conta da contratada. 19 DISPOSIÇÕES GERAIS 19.1 Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhados ao Presidente da Comissão de Licitação Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes. 20 ANEXOS DO EDITAL Integram o presente edital, dele fazendo parte como transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: I - Termo de compromisso nº 0234/2010; II - Minuta de Contrato; III - Memorial Descritivo; IV - Planilha de orçamento global; V - Cronograma físico-financeiro; VI - Projeto Arquitetônico; VII - Modelos de proposta financeira. Taquaruçu do Sul, 30 de julho de MAURO OLINTO SPONCHIADO, Prefeito Municipal. KARINE ZANATTA, Presidente da Comissão de Licitação. Este Edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. Em / /. Marcos Antonio Lazaroto, OAB-RS

9 9