M U N I C Í P I O D E O U R I Q U E REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2013 ATA N.º 1

Transcrição

1 Fls.1 REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2013 ATA N.º 1 Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, nesta Vila de Ourique, no Salão Nobre, no Edifício dos Paços do Concelho reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Ourique, em reunião não pública, sob a Presidência do Seu Presidente, Dr. Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo e com as presenças dos Senhores Vereadores Sr.ª Florbela Coelho Pereira Martins, Sr. José Raul Guerreiro Mendes dos Santos, Dr. Fernando Jorge Castanho Silva Romba e Eng.º Carlos Alberto Pereira Alves A reunião foi secretariada pela Coordenadora Técnica do Serviço de Receitas Municipais, Maria Lídia Eufrásia Silvério Raposo Guerreiro ABERTURA O Senhor Presidente, declarou aberta a sessão quando eram quinze horas e vinte e cinco minutos, passando a Câmara Municipal a tratar dos assuntos constantes da ordem de trabalhos PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO PRESIDENTE DA CÂMARA - DR. PEDRO NUNO RAPOSO PRAZERES DO CARMO: O Senhor Presidente iniciou a sua intervenção informando o Executivo Municipal, que a Câmara havia oficiado a REFER - Rede Ferroviária Nacional relativamente à situação em que se encontra a estação ferroviária da Funcheira, nomeadamente a Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 1

2 Fls.1- V.º nível de instalações sanitárias e iluminação, acrescentando que é uma situação que considera não poderá continuar a manter-se O Senhor Presidente continuou a sua intervenção referindo que se conseguiu que aquela estação não fosse encerrada e os dados confirmam que era de todo o interesse que assim fosse, atendendo a que a mesma serve um número cada vez mais significativo de passageiros O Senhor Presidente salientou ainda que havia decorrido uma reunião com a CP Comboios de Portugal EPE, tendo a Autarquia sido posteriormente informada pela REFER - Rede Ferroviária Nacional, que a recuperação da cobertura já se encontra calendarizada calculando-se a reabertura das instalações da estação para o primeiro trimestre de 2013, havendo ainda a possibilidade de arranjar uma solução temporária, nomeadamente a instalação de um ou dois contentores, acrescentando que a Câmara está disponível para estudar uma ou outra situação alternativa no sentido de encontrar uma saída para resolver o atual problema O Senhor Presidente salientou ainda que havia sido enviada cópia do referido ofício ao Senhor Secretário de Estado dos Transportes, pois considera vergonhosa a presente situação O Senhor Presidente continuou a sua intervenção informando que havia sido recebido um ofício do senhor deputado José Mendes Bota, no qual este solicita a todas as autarquias do país que ergam um monumento de homenagem às mulheres vítimas de violência do género, acrescentando que considera o ofício um pouco abusivo para com o comportamento dos autarcas, referindo que o assunto deveria ser abordado de uma forma mais positiva, salientando que a Câmara não irá responder, pois considera que este é um assunto que poderá ser analisado quando se considerar oportuno o debate do mesmo O Executivo Municipal tomou conhecimento VEREADOR JOSÉ RAUL GUERREIRO MENDES DOS SANTOS: O Senhor Vereador iniciou a sua intervenção referindo-se às notícias que foram veiculadas pela nota de imprensa da Autarquia, relativamente à conclusão das obras Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 2

3 Fls.2 salientando que considera o comunicado injusto atendendo a que o mesmo se refere a obras anteriores a 2005, e em seu entendimento só tem a finalidade de denegrir a sua imagem, acrescentando que a sua postura para com este executivo se tem pautado pela colaboração e entre ajuda O Executivo Municipal tomou conhecimento ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Foi presente para discussão e aprovação a ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Ourique realizada no dia dezassete de dezembro do ano de dois mil e doze, que após confirmação de que todos os membros do executivo tinham conhecimento do seu conteúdo, por haver sido oportunamente distribuída, foi dispensada a sua leitura nos termos do artigo 4.º do Decreto Lei n.º 45362/63, de 21 de Novembro DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a referida ata ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL O Senhor Presidente deu conhecimento aos Senhores Vereadores que de acordo com o Regulamento de Cedência e Utilização dos Autocarros do Município, nomeadamente no número um do artigo seis, vai proceder-se à atualização da taxa, devida pela utilização dos autocarros, fixando-se o seu valor para o ano de 2013 em 0, 45 /quilómetro O Executivo Municipal tomou conhecimento UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DE GESTÃO FINANCEIRA Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 3

4 Fls.2- V.º O Senhor Presidente apresentou as relações dos pagamentos efetuados no período de 17/12/2012 a 28/12/2012 e 02/01/2013 a 08/01/2013 no valor de ,04 e , 23, respetivamente a fornecedores e outras entidades O Executivo Municipal tomou conhecimento Também pelo Sr. Presidente foram presentes os mapas resumo de receita e despesa que a seguir se transcrevem DESCRIÇÃO DE RECEITA E DESPESA PERÍODO A RECEITAS CORRENTES MONTANTE 01 - Impostos diretos , Impostos indiretos 2.416, Taxas, multas e outras penalidades , Rendimentos de propriedade 507, Transferências correntes , Venda de bens e serviços correntes , Outras receitas correntes ,84 SUB-TOTAL ,29 RECEITAS DE CAPITAL MONTANTE 09 - Venda de bens de investimento , Transferências de capital , Passivos Financeiros , Outras Receitas de Capital 0,00 SUB-TOTAL , Reposições não abatidas nos pagamentos 234, Saldo da gerência anterior ,62 TOTAL CORRENTES E DE CAPITAL ,45 DESPESAS CORRENTES MONTANTE PAGO 01- Pessoal , Aquisição de bens e serviços , Juros e outros encargos ,25 Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 4

5 Fls Transferências correntes ,57 05 Subsídios , Outras despesas correntes ,87 SUB-TOTAL ,99 DESPESAS DE CAPITAL MONTANTE PAGO 07 - Aquisição de bens de capital , Transferências de Capital 664, Passivos financeiros ,76 SUB-TOTAL ,24 TOTAL DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL ,23 Disponibilidades em : Caixa 3.448,20 Fundos de Maneio 0,00 Depósitos em instituições financeiras ,02 Outras aplicações de tesouraria 0,00 Total das disponibilidades ,22 DESCRIÇÃO DE RECEITA E DESPESA PERÍODO A RECEITAS CORRENTES MONTANTE 01 - Impostos diretos 0, Impostos indiretos 0, Taxas, multas e outras penalidades 118, Rendimentos de propriedade 13, Transferências correntes , Venda de bens e serviços correntes , Outras receitas correntes ,10 SUB-TOTAL ,76 RECEITAS DE CAPITAL MONTANTE 09 - Venda de bens de investimento 0, Transferências de capital , Passivos Financeiros 0,00 Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 5

6 Fls.3- V.º 13 - Outras Receitas de Capital 0,00 SUB-TOTAL , Reposições não abatidas nos pagamentos 0, Saldo da gerência anterior ,22 TOTAL CORRENTES E DE CAPITAL ,23 DESPESAS CORRENTES MONTANTE PAGO 01- Pessoal 0, Aquisição de bens e serviços , Juros e outros encargos 0, Transferências correntes 750, Subsídios 0, Outras despesas correntes 260,21 SUB-TOTAL ,49 DESPESAS DE CAPITAL MONTANTE PAGO 07 - Aquisição de bens de capital , Transferências de Capital 0, Passivos financeiros 0,00 SUB-TOTAL ,74 TOTAL DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL ,23 Disponibilidades em : Caixa 3.265,37 Fundos de Maneio 0,00 Depósitos em instituições financeiras ,63 Outras aplicações de tesouraria 0,00 Total das disponibilidades ,00 REPOSIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO O Senhor Presidente fez presente a Informação da Coordenadora Técnica, Maria Laura Calixto, datada de 28 de dezembro de 2012 atinente à reposição dos fundos de maneio, constituídos por deliberação da Câmara Municipal em reunião ordinária de 11 de janeiro de 2012, a seguir discriminados: Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 6

7 Fls.4 Reposição de Fundos de Maneio Maria Laura Calixto, com a categoria de Coordenadora Técnica deste Município, informa V. Ex.ª que os fundos de maneio que estavam a ser utilizados foram repostos conforme abaixo se discrimina: TESOURARIA INFORMAÇÃO Reposição de Fundos de Maneio Maria Laura Calixto, Coordenadora Técnica nos Serviços de Tesouraria deste Município, informa V.ª Ex.ª que os Fundos de Maneio que estavam a ser utilizados no ano de 2012 foram repostos conforme abaixo se discrimina : Guia de Entrada n.º 1/2012 Cristina Isabel Pereira Ernesto (fundo de maneio constituído conforme deliberação de Câmara de 11 de janeiro de 2012), para a ser utilizado no âmbito da Biblioteca Municipal de Ourique. Guia de Entrada n.º 2/2012 José Nicolau Gonçalves 250 (fundo de maneio constituído conforme deliberação de Câmara de 11 de Janeiro de 2012) para ser utilizado no âmbito dos serviços relacionados com o GAP. Guia de Entrada n.º 3/2012 Florbela Coelho Pereira Martins, 500 (fundo de maneio constituído conforme deliberação de Câmara de 11 de Janeiro de 2012) para ser utilizado no âmbito de pelouro que lhe foi atribuído. Guia de Entrada n.º 4/2012 Maria Luisa Lança, (fundo de maneio constituído conforme deliberação de Câmara de 11 de Janeiro de 2012), para a ser utilizado no âmbito da Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Ambiente bem como Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 7

8 Fls.4- V.º na Unidade Orgânica de Administração Geral e de Gestão Financeira, exceto os Serviços de Informática e Telecomunicações. Guia de Entrada n.º5 /2012 Fernando Jorge Castanho da Silva Romba, 500 (fundo de maneio constituído conforme deliberação de Câmara de 11 de Janeiro de 2012), para ser utilizado no âmbito do pelouro que lhe foi atribuído. Guia de Entrada n.º 06/2012 José Jacinto de Almeida (fundo de maneio constituído conforme deliberação de Câmara de 11 de janeiro de 2012), para a ser utilizado no serviço de gestão de frotas auto. Guia de Entrada n.º 7/2012- Carlos Alberto Pereira Alves -500 (fundo de maneio constituído conforme deliberação de Câmara de 11 de janeiro de 2012) para ser utilizado no âmbito do pelouro que lhe foi atribuído. Guia de Entrada n.º 8/2012- António Manuel Raimundo Barros 500 (fundo de maneio constituído conforme deliberação de Câmara de 11 de janeiro de 2012) para ser utilizado no âmbito dos serviços urbanos, armazém, oficinas, carpintaria e serralharia e eletricidade. Ourique 28 dezembro de A Coordenadora Técnica Maria Laura Calixto O Executivo Municipal tomou conhecimento PROPOSTA N.º 1/ 2013 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO O senhor Presidente fez presente a proposta identificada em epígrafe, por si firmada em 04 de janeiro de 2013, cujo teor se transcreve na íntegra para tos os efeitos legais: Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 8

9 Fls.5 PROPOSTA N.º 1/P/2013 Assunto: CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO Dispõe o Ponto do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas que, Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizado a constituição de fundos de maneio, correspondendo a cada um uma dotação orçamental, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis. Cada um destes fundos tem de ser regularizado no fim de cada mês e saldado no fim do ano, não podendo conter em caso algum despesas não documentadas ; NESTES TERMOS, PROPONHO: a) Que seja constituído um fundo de maneio à Chefe de Divisão da Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Ambiente, Dr. ª Maria Luisa Silva Lança, para ser utilizado no âmbito da própria Unidade Orgânica, bem como no da Divisão de Administração Geral, (excepto os Serviços de Informática e Telecomunicações por se integrarem no Pelouro do Vereador, Dr. Fernando Romba), no valor de. 200,00; b) Que no âmbito da Unidade Orgânica de Serviços Urbanos, sejam também constituídos os Fundos de Maneio, a seguir indicados: Fundo de Maneio no valor de.500,00, em nome de Dr. António Manuel Raimundo Barros, Adjunto do Presidente da Câmara, para ser utilizado no âmbito dos Serviços Urbanos, Electricidade, Oficinas, Armazém, Carpintaria e Serralharia Civil; Fundo de Maneio no valor de. 500,00, em nome do Sr. José Jacinto de Almeida para ser utilizado no âmbito do Serviço de Gestão de Frotas - Auto; Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 9

10 Fls.5- V.º c) Que seja criado um fundo de maneio no valor de. 500,00 a atribuir à Sr.ª Vereadora, Florbela Coelho Pereira Martins, destinado a pagamentos urgentes e inadiáveis que surjam nos serviços que integram o seu Pelouro; d) Que seja criado um fundo de maneio no valor de.500,00, a atribuir ao Vereador, Dr. Fernando Jorge Castanho Silva Romba, destinado a fazer pagamentos urgentes e inadiáveis que surjam no âmbito do Pelouro que lhe foi conferido e) Que seja criado um fundo de maneio no valor de.500,00, a atribuir ao Vereador, Eng.º Carlos Alberto Pereira Alves destinado a fazer pagamentos urgentes e inadiáveis que surjam no âmbito do Pelouro que superintende. --- f) Que seja criado um fundo de maneio no valor de.250,00, em nome do Senhor Jose Nicolau Gonçalves, Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente da Camara, destinado a ser utilizado no âmbito do G.A.P g) Que seja criado um fundo de maneio no valor de.150,00, em nome da Dr.ª Cristina Isabel Pereira Ernesto, destinado a pagamentos urgentes e inadiáveis, nos Serviços da Biblioteca e Arquivo Histórico Municipal h) Que o Presidente da Câmara, Dr. Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo seja autorizado a utilizar o Cartão de Crédito Visa, ao qual a Câmara Municipal de Ourique aderiu em 7/02/2006, até ao limite de crédito no valor de ,00, cujo débito será efetuado na Conta N.º da autarquia, na Caixa Geral de Depósitos, a liquidar até ao final do mês seguinte, para fazer face a despesas estritamente inerentes ao exercício das suas funções, em substituição de um fundo de maneio que eventualmente poderia ser constituído i) Que a presente proposta seja aprovada em minuta Paços do Município de Ourique, 4 de janeiro de O Presidente da Câmara Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo DELIBERAÇÃO: Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta sobredita Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 10

11 Fls.6 UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS O Senhor Presidente da Câmara fez presente o ofício n.º 1424/2012 OB da CONSDEP Engenharia e Construção, S.A, datado de 14 de dezembro de 2012, a solicitar a prorrogação legal de prazo para execução da obra pelo período de cento e vinte dias para conclusão da obra Requalificação do Troço da Ribeira de Santana da Serra Ourique, até ao dia 23 de abril de Igualmente fez presente uma informação emitida pelo técnico responsável pela fiscalização da referida obra, a qual se transcreve para conhecimento: EMPRESA ADJUDICATÁRIA: OBRA : CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A, ESTRADA NACIONAL N º ALJUSTREL EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO DA RIBEIRA DE SANTANA DA SERRA CONCURSO PUBLICO NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DL 18/2008 DE 29 DE JANEIRO LOCAL: SANTANA DA SERRA, OURIQUE PROCESSO Nº CONCURSO PRAZO DE EXECUÇÃO: DATA DE ADJUDICAÇÃO PUBLICO 1/ DIAS VALOR DA OBRA: ,63 AUTO DE CONSIGNAÇÃO DATA DE CONCLUSÃO Na sequência da receção do oficio ref 1424/12/OB de 14/12/12 da empresa CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A, adjudicatária da empreitada em epigrafe, relativo ao assunto pedido de prorrogação de prazo cumpre emitir o seguinte parecer: 1. No seu ofício vem o Empreiteiro comunicar, e requerer a prorrogação de prazo da empreitada por um período de 120 dias por motivos, alegando várias alterações que se tornaram necessárias introduzir ao projeto, devido.a erros no levantamento topográfico que só foram detetados com a implantação do projeto no local, que têm estado a condicionar o normal Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 11

12 Fls.6- V.º desenvolvimento dos trabalhos que afetaram ou impediram determinantemente o andamento dos trabalhos, anexando ainda o novo plano de trabalhos e respetivos cronograma financeiro, planos de mão-de-obra e de equipamento. 2. Ora, como se pode verificar, o ofício do Empreiteiro é desprovido de qualquer indicação de ofícios/comunicações trocados entre o dono de obra/fiscalização e o Empreiteiro que comprovem os factos agora invocados, e assim sendo os seus argumentos são totalmente infundados, e o atraso da empreitada exclusivamente imputável ao Empreiteiro. INFORMAÇÃO - REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO DA RIBEIRA DE SANTANA DA SERRA 3. A fiscalização e o dono de obra considera que a indefinição dos trabalhos apontados no ofício, assim como as propostas de trabalhos adicionais referidas são uma falsa questão. Efetivamente, o não cumprimento do plano de trabalhos anteriormente apresentado, motivando o atraso na execução da obra deve-se também á extemporânea apresentação de materiais para aprovação. 4. Contudo, atendendo aos motivos alegados, e consultado o mapa de trabalhos em vigor na empreitada, verifica-se que as vigas de fundação para as paliçadas, dever-se-iam ter iniciado a 18 de julho de Em mail datado de 10 dez 2012, e em face do levantamento topográfico efetuado pela empresa, que originou alterações ao projeto, foi dado conhecimento á direção de obra, quais os ajustes a proceder na empreitada para implantação de paliçadas. Portanto, há que considerar um atraso de 145 dias, eventualmente imputável ao dono de obra. Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 12

13 Fls Em face da realidade dos trabalhos realizados em obra, somos a sugerir que possa ser concedido, 120 dias a titulo legal para a conclusão da empreitada, ficando a receção provisória da empreitada agendada para o dia 24 de abril de 2013, com direito a de revisão de preços de acordo com o disposto no DL 6/2004 de 6 de Janeiro. Ourique, 21 de dezembro de O técnico superior, Luis Pinheiro da Silva DELIBERAÇÃO: Ponderado, apreciado e discutido o assunto a Câmara Municipal deliberou por unanimidade: a) Conceder a prorrogação do prazo nos termos da informação técnica; b) Notificar o requerente CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S. A, do teor da presente deliberação UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTE PRESENTE O PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 2/2003, DE QUE É TITULAR ANA MARIA GUERREIRO CASTANHO SILVA ROMBA O Sr. Presidente da Câmara deu conta da informação técnica datada de 09/01/2013 que ora se transcreve para todos os efeitos legais: I N F O R M A Ç Ã O 1 Requerente: Assunto: Local: ANA MARIA GUERREIRO CASTANHO SILVA ROMBA AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVO MONTE DO ROSAL - OURIQUE Processo n.º 2/2003 Registo n.º Data: 08/11/2012 Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 13

14 Fls.7- V.º Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2012, no local onde foram executados os trabalhos que constituem o Processo de loteamento urbano do Rosal, em Ourique, reuniu-se a Comissão composta pelos peritos Patrícia Costa Raio arquiteta, Heliodoro Guerreiro Delfino assistente técnico e Luis Filipe Palma Borralho Pinheiro da Silva engenheiro técnico civil. Procederam os técnicos, através de inspeção visual, ao exame dos trabalhos executados, no âmbito do respetivo alvará de loteamento, relativo ao processo 2/2003, não se verificando anomalias dignas de registo, nem anomalias que coloquem em causa o normal funcionamento da Redes de abastecimento de águas, Rede de águas residuais domesticas e pluviais, Arruamentos, Pavimentação e Passeios, pelo que consideram as obras em condições de serem recebidas definitivamente. Para constar e devidos efeitos, foi lavrado o presente auto que depois de lido será assinado pelos membros da Comissão e representante do requerente. Representante do requerente Patrícia Costa Raio Luís Filipe Palma Borralho Pinheiro da Silva Heliodoro Guerreiro Delfino DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTE DATADO DE 28/11/ Tomei conhecimento DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 28/11/ À Reunião de Câmara para deliberação DELIBERAÇÃO: Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com a ausência do vereador Dr. Fernando Jorge Castanho Silva Romba, por estar legalmente impedido nos termos da alínea d) do n.º 2 do art.º 4.º, do estatuto dos eleitos locais: a) A aprovação do auto de receção definitivo do loteamento urbano do Rosal Ourique Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 14

15 Fls. 8 b) Notificar o requerente ANA MARIA GUERREIRO CASTANHO SILVA ROMBA, do teor da presente deliberação EXPEDIENTE A Câmara Municipal ratificou por unanimidade, ao abrigo do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redação da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o despacho do Presidente da Câmara datado de 27 de dezembro de 2012, a requerimento de Jacinto Augusto Carneiro Pires, o pedido de prolongamento do horário de funcionamento do seu estabelecimento de restauração e bebidas Café Restaurante Novo Coimbra, sito na E.N. 264 Aldeia de Palheiros Ourique, até às 05 horas do dia 01 de janeiro de 2013, em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento dos Estabelecimentos Comerciais do Concelho PUBLICIDADE Das deliberações que têm eficácia externa vai ser dada publicidade através de edital a afixar no Edifício dos Paços do Município e outros lugares públicos de estilo, durante cinco dos dez dias subsequentes à data em que foram tomadas, o qual será também disponibilizado na página da Internet do município de Ourique, em ENCERRAMENTO E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, quando eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta, e eu Maria Lídia Eufrásia Silvério Raposo Guerreiro na qualidade de secretária, a redigi e vou assinar junto com o Senhor Presidente da Câmara Ata N.º 1 de 09 de janeiro de 2013 Página 15