PREÇO CLÁUSULA SEXTA CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO PREÇOS

Transcrição

1 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/2012-FCA REGISTRO DE PREÇOS N.º 24/2012-FCA PROCESSO N.º 2110/2012-FCA TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item PREÂMBULO CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA SEGUNDA CLÁUSULA TERCEIRA CLÁUSULA QUARTA CLÁUSULA QUINTA OBJETO VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREÇO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA CLÁUSULA SEXTA CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO CLÁUSULA SÉTIMA CLÁUSULA OITAVA CLÁUSULA NONA CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA PAGAMENTO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS REVISÃO DE PREÇOS ALTERAÇÃO DE QUANTIDADES CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA AUTORIZAÇÃO PARA REQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA PENALIDADES DOCUMENTOS INTEGRANTES DA ATA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL DISPOSIÇÕES GERAIS FORO

2 PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/2012-FCA REGISTRO DE PREÇOS N.º 24/2012-FCA PROCESSO N.º 2110/2012-FCA ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REGISTRO: UNESP / FCA - de Botucatu CNPJ nº / FORNECEDORES: - CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ / MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR, CNPJ / E. A. BARROZO & CIA LTDA ME, CNPJ / COMERCIAL GONÇALVES ZORZELLA LTDA, CNPJ / OBJETO: Registro de Preços, com vigência inicial de 06 (seis) meses, passível de prorrogação por igual período, para futura aquisição de cimento, pedra, areia, arame, cal e ferro, I PREÂMBULO:

3 Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, no Gabinete da Diretoria da do Campus Universitário de Botucatu, situado na Fazenda Experimental Lageado, Rua José Barbosa de Barros, nº Cx. Postal 237 Cep Botucatu/SP, CNPJ / , nos termos da Lei Federal n.º /2.002, Decreto Estadual n.º /2.002, Resolução do Comitê Estadual de Gestão Pública (CEGP) 10 / 2.002, Decreto Estadual nº , de 16 / 7 / 2003, e demais disposições pertinentes, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2012-FCA para Registro de Preços, por deliberação do PREGOEIRO datada de 19/11/2012 homologada por ato da autoridade competente, publicado no Diário Oficial de 20/11/2012, o Diretor da referida Unidade Universitária, Prof. Dr. Edivaldo Domingues Velini, RG n.º , CPF nº , RESOLVE registrar os preços para os materiais/produtos oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas, consoante discriminação apresentada no ANEXO I desta ATA, a seguir reproduzido: CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO 1. O objeto da presente é o Registro de Preços, com vigência inicial de 06 (seis) meses, passível de prorrogação por igual período, para futura aquisição de cimento, pedra, areia, arame, cal e ferro,, que passa a integrá-la. CLÁUSULA SEGUNDA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 06 (seis) meses, contados da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, passível de prorrogação nos termos do Decreto Estadual nº , de 16/05/2007, alterado pelo Decreto Estadual nº , de 20/10/ A do Campus Universitário de Botucatu, monitorará os preços registrados através de pesquisa de preços, consulta aos bancos de dados que contém os preços dos produtos, troca de informações com outras instituições, cotações e licitações. 4. Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte da do Campus Universitário de Botucatu, de proceder contratações/aquisições exclusivamente por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros

4 meios expressamente contemplados em lei, sem que caiba ao detentor indenização ou recurso, assegurada preferência ao mesmo tão somente em igualdade de condições. 5. Neste mesmo interregno fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de cancelar a ATA na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora o contraditório e ampla defesa. CLÁUSULA TERCEIRA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6. As Beneficiárias participantes desta Ata de Registro de Preços, utilizarão a mesma, durante sua vigência, desde que tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta do Órgão Gerenciador, nos termos do Decreto Estadual nº , de , alterado pelo Decreto Estadual nº , de , ficando a(s) empresa(s) obrigada(s) a fornecer os materiais solicitados nas mesmas condições contratuais estabelecidas com a da Unesp Campus de Botucatu. CLÁUSULA QUARTA PREÇO 7. Os preços ofertados pelas empresas detentoras do REGISTRO DE PREÇOS constam do ANEXO I. 8. Por ocasião do fornecimento decorrente desta ATA, observar-se-ão, também quanto ao preço, as previsões estampadas no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2012-FCA, que a precedeu e integra o presente instrumento. 9. Sempre que os preços registrados estiverem acima dos valores praticados pelo mercado, os fornecedores serão chamados para adequá-los à realidade do mercado. CLÁUSULA QUINTA PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 10. Por ocasião do fornecimento, a Unidade requisitante estabelecerá os prazos de entrega, em conformidade com a programação fornecida pela Diretoria de Serviços de Atividades Auxiliares da FCA. A contagem do prazo será a partir do recebimento da Nota de Empenho por parte do fornecedor.

5 11. Nas contratações efetuadas pela FCA, a entrega dos materiais deverá ser feita no ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS OU ÀS SUAS ORDENS LOCALIZADO NA FAZENDA EXPERIMENTAL LAGEADO, RUA JOSÉ BARBOSA DE BARROS, Nº 1780 BOTUCATU/SP. CLÁUSULA SEXTA CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 12. A entrega dos materiais decorrentes da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será formalizado com o recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente pela detentora. 13. É obrigatório o atendimento de todos os pedidos concretizados durante a validade da ATA, inclusive para aquele(s) cuja(s) entrega(s) esteja(m) prevista(s) para data posterior à da sua validade. 14. O não cumprimento/observância das exigências pactuadas para o fornecimento, nos termos das previsões editalícias, implicará na retirada do material por parte da detentora, para substituição no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da notificação, independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis. 15. A requisição do fornecimento por parte da Unidade requisitante poderá ser levada a efeito por meio , fac-símile, memorando, ofício ou telex, devendo dela constar a indicação do produto, quantidade pretendida, valor unitário, local e prazo de entrega, data, carimbo e assinatura do responsável. 16. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal/fatura. 17. Quando do recebimento do pedido formalizado por parte da Unidade requisitante, a empresa fornecedora deverá inserir, na cópia que necessariamente o acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 18.A cópia do pedido referido no número 17 deverá ser devolvida para a Unidade requisitante, para que seja anexada aos processos de

6 requisição e de liquidação de despesa. 19.O(s) materiais entregue(s) será(ão) recebido(s) provisoriamente pelo ao responsável por seu acompanhamento/fiscalização e/ou Comissão designada pela Direção da Unidade, para efeito de posterior verificação da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeito funcionamento, resultando no recebimento definitivo, observado o prazo de até 05 (cinco) dias de sua entrega. 20. Na hipótese de caracterização de irregularidade, as despesas correrão por conta do fornecedor. 21. Os casos excepcionais serão analisados e decididos pelo responsável por seu acompanhamento/fiscalização e/ou Comissão designada pela Direção da Unidade. 2. A constatação de qualquer não conformidade dos produtos e/ou serviços, observado o prazo de execução, o proponente compromete-se a trocá-lo sem qualquer ônus para o órgão responsável pelo REGISTRO. 23. A correção de serviços não aceitos prestada correrá por conta da empresa contratada sem que haja qualquer ônus para a UNESP. 24. Em caso de não aceitação do(s) serviço(s), fica o fornecedor obrigado a retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida, sob pena de incidência nas sanções capituladas na Cláusula Décima Terceira. 25. Em caso de diferença de quantidade, fica o fornecedor obrigado a providenciar sua complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida, sob pena de incidência nas sanções capituladas na Cláusula Décima Terceira. 26. Quando o fornecedor classificado em primeiro lugar atingir o limite de fornecimento estabelecido ou por qualquer razão não puder entregar o produto, este poderá ser adquirido de outro signatário da ATA DE REGISTRO, observada sempre a ordem de classificação. 27. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente, nos termos das prescrições legais. CLÁUSULA SÉTIMA

7 PAGAMENTO 28. O pagamento será efetuado à vista da nota fiscal apresentada quando da entrega do(s) serviço(s), por intermédio de crédito em conta corrente da signatária da ATA, no 30º (trigésimo) dia subseqüente ao RECEBIMENTO DEFINITIVO do(s) mesmo(s), sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, na agência do BANCO DO BRASIL S/A nas contratações efetuadas pela UNESP FCA Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, As beneficiárias participantes da presente Ata de Registro de Preços se reservam no direito de efetuar solicitações para atendimento a convênios, que poderão efetuar os pagamentos através das agências Banco do Brasil S/A e/ou Caixa Econômica Federal e/ou Banco Santander Banespa S/A. No caso de a(s) detentora(s) do(s) item(ns) registrado(s) solicitado(s) não possuir(em) conta corrente nos bancos autorizados, as despesas de transferência correrão por conta da empresa contrata, que será descontado do valor devido pela Administração. 29. Na hipótese de emissão de nota de empenho ou documento equivalente para entrega parcelada, o prazo estabelecido para pagamento será contado a partir da data de entrega total de cada parcelada, desde que observadas as condições constantes da CLÁUSULA SEXTA CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO. 30. No documento fiscal emitido em nome do órgão responsável pelo REGISTRO deverá ser destacado, quando for o caso, o desconto no preço referente ao ICMS, em conformidade com o artigo 55 do ANEXO I do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (RICMS-SP), com a redação dada por força do Decreto nº , de 19/8/ A empresa signatária da ATA que emitir Nota Fiscal fora do Estado de São Paulo e aquele que se enquadrar no regime de tributação simples paulista, de que trata a Lei nº /98, estarão dispensados da previsão colacionada no número Não se aplica a regra consubstanciada no número 30 às solicitações feitas por meio de eventuais beneficiários da Ata de natureza privada. 33. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a

8 partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões). 34. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão responsável pelo REGISTRO, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente. 35. O pagamento em desconformidade com o prazo previsto será acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e calculado prorata tempore em relação ao atraso verificado. 36. O pagamento efetuado não isentará a empresa signatária da ATA das responsabilidades decorrentes do fornecimento. CLÁUSULA OITAVA REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 37. É vedado reajustamento de preços no espaço de tempo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 38. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. CLÁUSULA NONA REVISÃO DE PREÇOS 39. Será permitida a alteração contratual para restabelecer a relação que as partes pactuaram entre os encargos da detentora da ATA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, devidamente comprovada.

9 40. Os dados pertinentes ao restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente deverão ser demonstrados por meio do preenchimento da Planilha de Decomposição de Preços, conforme indicação contida no ANEXO II desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 41. A nota de empenho e/ou documento equivalente emitidos para o fornecimento de materiais/produtos, envolvendo o período compreendido entre o protocolo do pedido e a decisão do realinhamento, deverão ser cumpridos no valor avençado em contrato, sob pena de sujeitar-se à aplicação de penalidades. CLÁUSULA DÉCIMA ALTERAÇÃO DE QUANTIDADES 42. As quantidades previstas nas contratações oriundas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para efeito de fornecimento poderão ser alteradas nos termos do art. 65 da Lei nº 8666/93, mediante o correspondente termo de aditamento. 43. As signatárias da ATA ficam obrigadas a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões de materiais/produtos registrados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pactuado para o(s) item(ns). CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44. O cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa: 45. Pelo órgão responsável pelo REGISTRO, quando a signatária da ATA:

10 I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; II recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; III não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; IV for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de V for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº , de 17 de julho de A comunicação do cancelamento do preço registrado deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos. 47. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa detentora, a comunicação será feira por meio do Diário Oficial do Estado, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o preço registrado a contar da última publicação. 48. Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor do bem poderá solicitar o cancelamento de seu REGISTRO DE PREÇOS na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA AUTORIZAÇÃO PARA REQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E/OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 49. As autorizações para as aquisições serão de responsabilidade da Diretoria da Unidade Beneficiária participante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 50. A emissão de Nota de Empenho ou documento equivalente, sua retificação ou cancelamento parcial ou total serão igualmente de responsabilidade da Diretoria da Unidade Beneficiária participante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ou a quem esta delegar.

11 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA PENALIDADES 51. Independentemente das responsabilidades civil e / ou criminal, ficará impedido de licitar e contratar com a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP e demais órgãos e entidades da Administração Estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º , de 17/7/2002, publicada no DOU. de 18 / 7/ 2002, c/c o artigo 15 da Resolução do Comitê Estadual De Gestão Pública CEGP 10, de 19 / 11 / 2002, publicada no DOE. de 20 / 11 / 2002,. sem prejuízo de sujeição às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e na Portaria UNESP n.º 53, de 13 / 3/ A recusa injustificada de assinar a ATA, pela(s) empresa(s) classificada(s) e indicada(s) para REGISTRO de seu(s) respectivo(s) preço(s), ensejará a aplicação da penalidade enunciada nos artigo 7º da Lei nº /02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP 10/02 sendo que a multa corresponderá a 30% (trinta por cento) do valor do(s) produto(s) que seria(m) registrado(s) como de fornecimento da(s) mesma(s). 53. A recusa injustificada da(s) detentora(s) desta ATA em aceitar a(s) Nota(s) de Empenho correspondentes às ordens de fornecimento, observado o prazo delimitado para tanto, implicará na aplicação da multa de 30% (trinta por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no artigo 7º da Lei nº /02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10 / O retardamento injustificado da execução do objeto da Ata, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei nº /02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10 / 02, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada por dia de atraso sobre a obrigação não cumprida, na seguinte proporção: a) atraso de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2%; b)atraso superior a 30 (trinta) dias: multa de 0,4%. 55. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa decorrente da inadimplência contratual será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da obrigação não cumprida, ou multa correspondente à diferença de preço de nova contratação, sem prejuízo da aplicação da sanção

12 prevista no art. 7º da Lei nº /02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10 / Além das previsões colacionadas nos números anteriores, se a signatária da ATA não atender às determinações da Administração no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação escrita que lhe for dirigida, estará sujeita, ainda, às multas diárias previstas na Portaria UNESP n.º 53, de 13 / 3 / A(s) multa(s) será(ão) descontada(s) do(s) pagamento(s) eventualmente devido(s). 58. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no parágrafo anterior, escoado o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento, pela detentora, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variação da Unidade Fiscal Do Estado de São Paulo UFESP, ou índice que venha substituílo. 59. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras. 60. Da aplicação de multas caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato. 61. A mora na execução, além de sujeitar a signatária da ATA à multa, autoriza a Administração a declarar rescindido o contrato e punir a faltosa com a suspensão do direito de licitar e contratar com todos os órgãos e entidades da Administração Pública, na forma capitulada no art. 7º da Lei nº /02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10 / 02, facultado, em quaisquer das hipóteses, o direito à defesa prévia e ao contraditório. 62. A formalização da sanção prevista no art. 7º da Lei nº /02, c/c o artigo 15 da Resolução CEGP-10 / 02, será levada a efeito nos termos do artigo 2º do Decreto nº , de 29/92004, publicada no DOE de 30/9/2004, facultado, também para a aplicação de qualquer outra penalidade, o direito à defesa prévia e ao contraditório. 63. Após o julgamento dos recursos contra a aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP e demais órgãos e entidades da Administração Estadual, ou transcorrido o prazo sem sua interposição, as

13 penalidades aplicadas deverão ser divulgadas no sítio sistema eletrônico de registro de sanções. 64. Sem prejuízo da aplicação, à detentora, das sanções cabíveis, a Administração recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DOCUMENTOS INTEGRANTES DA ATA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 65. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da execução do objeto, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta ATA os documentos do EDITAL DE PREGÃO Nº 61/2012-FCA, constantes do Processo n.º 2110/2012-FCA, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da(s) DETENTORA(S) DO ITEM REGISTRADO. 66. A execução do(s) CONTRATO(S) oriundos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n.º , de 17 / 7 / 2002, publicada no DOU. de 18 / 7 / 2002, Resolução do Comitê Estadual De Gestão Pública CEGP 10, de 19 / 11/ 2002, publicada no DOE. de 20 / 11/ 2002, Decreto Estadual n.º , de 06 / 11/ 2002, publicado no DOE. de 07./ 11/ 2002, Decreto Estadual nº , de 16 / 7 / 2003, Decreto Estadual nº , de , alterado pelo Decreto Estadual nº , de , Decreto Estadual nº , de 29/9/2004, publicado no DOE de 30/9/2004, Portaria UNESP n.º 53, de 13 / 3 / 1996, publicada no DOE. de 14 / 3 / 1996, Portaria UNESP nº 43, de 05 / 3 / 2003, publicada no DOE de 06 / 02 / 2003, Portaria UNESP nº 122, de 21 / 3 / 2003, publicada no DOE de 22 / 3 / 2003, aplicadas subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21/ 6 / 1993, publicada no DOU. de 22 / 6 / CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DISPOSIÇÕES GERAIS 67. Integram esta ATA o EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2012-FCA e as PROPOSTAS das empresas DETENTORA(S) DO ITEM REGISTRADO, envolvendo aquela(s) que apresentou(aram) o menor preço e também a(s) outra(s) que concordou(aram) em fornecer o(s) produto(s) pelo preço da primeira colocada.

14 68. Os casos omissos nesta Ata serão solucionados com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de direito, por servidor devidamente designado pelo Órgão Responsável pelo Registro de Preços, nos termos do artigo 67 da Lei federal 8.666/93, combinado com o inciso V do artigo 6º do decreto Estadual nº /03. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA FORO 69. Será competente o foro da Comarca de Botucatu, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas desta ATA. PROF. DR. EDIVALDO DOMINGUES VELINI FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS DIRETOR EMPRESAS DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ / MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR CNPJ / E. A. BARROZO & CIA LTDA ME

15 CNPJ / COMERCIAL GONÇALVES ZORZELLA LTDA CNPJ / TESTEMUNHAS: NOME RG CPF NOME RG CPF

16 ANEXO I REGISTRO DE PREÇOS N.º 24/2012-FCA EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/2012-FCA PROCESSO N.º 2110/2012-FCA OBJETO: Registro de Preços, com vigência inicial de 06 (seis) meses, passível de prorrogação por igual período, para futura aquisição de cimento, pedra, areia, arame, cal e ferro, VIGÊNCIA 06 (seis) meses a partir de sua publicação no DOE/SP. ITEM Descrição dos Materiais Quantidade estimada para 6 meses Unid R$ UNIT Cimento saco com 50 kg cada). Marca: CAUÊ 1200 sacos R$19,50 Pedra nº 1 Procedência: PEDREIRA 50 m³ R$51,00 BOTUCATU Areia grossa Procedência: RAYS 50 m³ R$55,30 EMPRESA DETENTORA DO ITEM 1 CLASSIFICADO: CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1 CLASSIFICADO : MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR 1 CLASSIFICADO: E.A. BARROZO & CIA LTDA ME 2 CLASSIFICADO: MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR

17 ITEM Descrição dos Materiais Areia lavada fina (reboco). Procedência: PORTO DE AREIA TEC MAQ Areia suja (assentamento). Procedência: PORTO DE AREIA PRATÂNIA Quantidade estimada para 6 meses Unid R$ UNIT 50 m³ R$53,00 50 m³ R$37,30 Arame recozido (torcido). Marca: GERDAU 50 kg R$5,50 Cal hidratada (sacos de 20 kg). Marca: SÃO JUDAS 500 sacos R$6,20 Ferro para construção CA 50 5/16. Marca: BELGO 200 barras R$14,60 Ferro para construção CA 50 3/8. Marca: ARCELOR MITAL Ferro para construção CA 50 3/16. Marca: GERDAU Ferro para construção CA 50 ¼ Marca: ARCELOR MITAL 200 barras R$22, barras R$4, barras R$9,80 EMPRESA DETENTORA DO ITEM 1 CLASSIFICADO : MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR 1 CLASSIFICADO : MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR 1 CLASSIFICADO : COMERCIAL GONÇALVES ZORZELLA LTDA 1 CLASSIFICADO :MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR 1 CLASSIFICADO :MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR 2 CLASSIFICADO: CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1 CLASSIFICADO: CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1 CLASSIFICADO : COMERCIAL GONÇALVES ZORZELLA LTDA 1 CLASSIFICADO: CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

18 DADOS DAS PROPONENTES: RAZÃO SOCIAL: CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: / ENDEREÇO COMPLETO: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 660 PIRACICABA/SP CEP TELEFONE/FAX: (19) NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO: ANDREZA ROBERTA BACCAN MAROTTI VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA DSAA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL , AGÊNCIA: RAZÃO SOCIAL: MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR CNPJ: / ENDEREÇO COMPLETO: RUA LOURENÇO CARMELO, 808 BOTUCATU/SP CEP TELEFONE/FAX: (14) NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO: MAURO DE BARROS SOUTO MAIOR maurinho_panda@hotmail.com VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA DSAA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL , AGÊNCIA 079-5

19 RAZÃO SOCIAL: E. A. BARROZO & CIA LTDA ME CNPJ: / ENDEREÇO COMPLETO: RUA LEONILDA VAROLI FACONTI, 234 BOTUCATU/SP CEP TELEFONE/FAX: (14) NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO: EDSON ALVES BARROZO VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA DSAA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL , AGÊNCIA RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL GONÇALVES ZORZELLA LTDA CNPJ: / ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA SANTANA, 150 BOTUCATU/SP TELEFONE/FAX: (14) NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO: RONALDO DE CAMARGO ronaldo.de.camargo@hotmail.com VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA DSAA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL , AGÊNCIA:

20 ANEXO II (DA ATA) PLANILHA DE DECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS (este documento será preenchido somente no caso de solicitação de revisão de preços) Nº Item Mat.- Prima Mão-deobra Frete Desp. Vendas Lucro Impostos Outras Total Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Obs.: Esta Planilha poderá conter informações em reais ou percentuais (opcional), formadores do preço final do produto; Para fim de revisão de preços, torna-se necessária à apresentação da planilha de decomposição dos preços; Quando a origem do produto for estrangeira, deverão ser informados a moeda e a taxa de conversão utilizada.

21