Ata de Realização do Pregão Presencial Nº 36/2015

Transcrição

1 Ata de Realização do Pregão Presencial Nº 36/2015 Às 09:00 horas do dia vinte de agosto de 2015, reuniu-se o Pregoeiro deste Órgão e os respectivos membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pelo decreto nº 48/2015, de 04 de fevereiro de 2015 e n 229/2015 de 03 de agosto de 2015, do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 36/2015, referente ao Processo Administrativo nº 102/2015. Objeto: Contratação de empresa visando a execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na rua Cincinato P. Martins, Conjunto Manoel Cardoso Gaspar. Inicialmente, em conformidade com as informações contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento do(s) interessado(s). O proponente credenciado foi convocado para apresentação de lances, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX do Art. 4º, da Lei de 17 de Julho de 2002, e Decreto Municipal nº 093/2007. Após essa fase, sendo apresentados os lances registrados no histórico que, ao final da sessão, produziram o seguinte resultado: Participantes Credenciados Licitante Representante CPF/CNPJ Razão Social CPF/MF Nome CNPJ: / SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME CPF: Paulo Sérgio Marçal

2 A seguir foram recebidos os envelopes contendo a proposta e a documentação de habilitação. Procedeu-se à abertura do envelope de proposta apresentado pelo respectivo licitante. HISTÓRICO Objeto: contratação de empresa visando a execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na rua Cincinato P. Martins, Conjunto Manoel Cardoso Gaspar. Observação: Participou deste item o licitante abaixo selecionado, com sua respectiva proposta. LOTE 01 Contratação de empresa visando a execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na Rua Cincinato P. Martins, conjunto Manoel Cardoso Gaspar. (Serviços a serem prestados: limpeza de terreno (442,5 m²); nivelamento de terreno (442,5 m²); e meio fio com sarjeta em concreto 15 MPa moldada in loco com extrusora (295 m)). Propostas CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL/NOME Valor CNPJ: R$ SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME / ,50 Lances Valor RAZÃO SOCIAL/NOME Data R$ ,50 SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME 20/08/2015 R$ ,50 SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME 20/08/2015 R$ ,00 SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME 20/08/2015 Aceitação Data / Hora Ocorrência Razão Social / Nome 20/08/ :10 Aprovado SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME

3 RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA Situação: Aceito e Habilitado Aceito para: SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: / LOTE DESCRIÇÃO UNID TOTAL 1 Contratação de empresa visando a execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na rua Cincinato P. Martins, conjunto Manoel Cardoso Gaspar. (Serviços a serem prestados: limpeza de terreno (442,5 m²); nivelamento de terreno (442,5 m²); e meio fio com sarjeta em concreto 15 MPa moldada in loco com extrusora (295 m)). UNID. R$ ,00 Após verificada a regularidade da documentação da licitante, a empresa SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: / , foi declarada vencedora do Lote 01, perfazendo o montante de R$ ,00 (onze mil trezentos reais). Em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro de resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão do dia 20/08/2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes presentes. Jose Lindo de Azevedo Pregoeiro Sirlei Rodrigues da Silva Membro da Equipe de Apoio Celso de Souza Sobrinho Membro da Equipe de Apoio Inês Fernandes Membro da Equipe de Apoio SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: / Paulo Sérgio Marçal CPF:

4 Do: Departamento de Licitações e Contratos Para: Assessoria Jurídica Referência: Pregão Presencial nº 36/2015 Estamos encaminhando a esta Assessoria Jurídica o processo do Edital de Pregão Presencial nº 36/2015 para contratação de empresa visando a execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na rua Cincinato P. Martins, Conjunto Manoel Cardoso Gaspar, para fins de análise e parecer final de legalidade. Atenciosamente, São Sebastião da Amoreira, 25 de agosto de José Lindo de Azevedo Pregoeiro

5 Pregão Presencial nº 36/2015 Adjudicação O Pregoeiro José L. Azevedo adjudicou à empresa SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: / , o Lote 01, perfazendo o montante de R$ ,00 (onze mil trezentos reais), referente ao Pregão Presencial nº 36/2015, Processo Administrativo nº 102/2015, conforme consta nos autos. São Sebastião da Amoreira, 20 de agosto de José L. Azevedo Pregoeiro

6 Pregão Presencial nº 36/2015 Homologação O Prefeito Municipal, Luiz Fernandes, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Pregoeiro, homologa os procedimentos do Pregão Presencial nº 36/2015, cujo objeto é a contratação de empresa visando a execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na Rua Cincinato P. Martins, Conjunto Manoel Cardoso Gaspar, conforme segue: SIMPSE CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: / LOTE DESCRIÇÃO UNID TOTAL 1 Contratação de empresa visando a execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na rua Cincinato P. Martins, conjunto Manoel Cardoso Gaspar. (Serviços a serem prestados: limpeza de terreno (442,5 m²); nivelamento de terreno (442,5 m²); e meio fio com sarjeta em concreto 15 MPa moldada in loco com extrusora (295 m)). UNID. R$ ,00 São Sebastião da Amoreira, 25 de agosto de Luiz Fernandes Prefeito Municipal

7 Do: Gabinete do Prefeito Para: Seção de Compras/Contratações Referência: Autoriza contratação Pregão Presencial nº 36/2015-PMSSA Pregão Presencial nº 36/2015 AUTORIZAÇÃO Pela presente AUTORIZO o setor competente a providenciar a contratação da empresa SIMPSE CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: / , adjudicatária do Lote 01, perfazendo o montante de R$ ,00 (onze mil e trezentos reais), referente ao Pregão Presencial nº 36/2015, Processo Administrativo nº 102/2015, conforme consta nos autos. LOTE DESCRIÇÃO UNID TOTAL 1 Contratação de empresa visando a execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na rua Cincinato P. Martins, conjunto Manoel Cardoso Gaspar. (Serviços a serem prestados: limpeza de terreno (442,5 m²); nivelamento de terreno (442,5 m²); e meio fio com sarjeta em concreto 15 MPa moldada in loco com extrusora (295 m)). UNID. R$ ,00 São Sebastião da Amoreira 31 de agosto de Luiz Fernandes Prefeito Municipal

8 PROCESSO Nº 102/2015 CONTRATO Nº 110/2015 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Papa João XXIII, nº 1086, inscrita no CNPJ Nº / , celebra o presente Contrato a Preços Unitários com a empresa Simpse Construtora Ltda-Me-, localizada à Rua Primo Bassi, n.º 366, Bloco B, Centro, CEP , no Município de Santa Mariana/Paraná, CNPJ n.º / , conforme cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA PARTES São partes neste contrato, como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, representado pelo Exmo. Sr. Luiz Fernandes, Prefeito Municipal e, como CONTRATADA a empresa Simpse Construtora Ltda-Me-, localizada à Rua Primo Bassi, n.º 366, Bloco B, Centro, CEP , no Município de Santa Mariana/Paraná, CNPJ n.º / através de seu representante legal. CLÁUSULA SEGUNDA OBJETO É objeto deste contrato a execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na rua Cincinato P. Martins, Conjunto Manoel Cardoso Gaspar, adjudicado à contratada em decorrência do julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, segundo a proposta e demais peças integrantes do edital respectivo, as quais conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição. LOTE DESCRIÇÃO UNID TOTAL 1 Contratação de empresa visando a execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na rua Cincinato P. Martins, conjunto Manoel Cardoso Gaspar. (Serviços a serem prestados: limpeza de terreno (442,5 m²); nivelamento de terreno (442,5 m²); e meio fio com sarjeta em concreto 15 MPa moldada in loco com extrusora (295 m)). UNID. R$ ,00 CLÁUSULA TERCEIRA REGIME DE EXECUÇAO A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada a preços unitários, com fornecimento parcelado de materiais e mão de obra. CLÁUSULA QUARTA VALOR DO CONTRATO O valor deste contrato é de R$ (onze mil e trezentos reais), correspondente ao produto dos preços unitários propostos pela contratada. CLÁUSULA QUINTA CRITÉRIO DE REAJUSTE O preço estabelecido no presente Contrato não sofrerá reajuste. CLÁUSULA SEXTA PAGAMENTO I - Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Departamento contemplado, para pagamento no prazo de 10 (dez) dias que se seguirem, salvo se este dia coincidir com sábado,

9 domingo, feriado ou dia em que não houver expediente na sede da Contratante, assim sendo, prorroga se á para o primeiro dia útil que se seguir. II - Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções. III A empresa vencedora deverá fornecer ao Departamento de Fazenda do Município o número da conta corrente e agência para realização do pagamento. IV - Os pagamentos serão condicionados à apresentação da documentação a seguir: a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND INSS); b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF / FGTS); c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT V - O preço deverá estar de acordo com a proposta apresentada. VI - A empresa adjudicatária desta licitação deverá manter até o final do cumprimento de suas obrigações, todas as condições e habilitações exigidas no presente edital. VII - Nenhum pagamento será efetuado a adjudicatária, enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. CLÁUSULA SÉTIMA PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do presente contrato é de 03 (três) meses, contados da data de assinatura do mesmo. Parágrafo Segundo - O prazo para a execução dos serviços contratados é de 30 (trinta) dias, sendo executado de forma parcelada a partir da data da Ordem de Serviço que autorizar o início das atividades. CLÁUSULA OITAVA DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES Parágrafo Primeiro Constituem direitos da contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. Parágrafo Segundo Constituem obrigações da contratante: a) efetuar o pagamento ajustado, b) dar à contratada as condições necessárias à regular execução do contrato, e Parágrafo Terceiro constituem obrigações da contratada: a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato; c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais; f) responsabilizar-se por danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato; g) cumprir dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas;

10 h) executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente as normas da ABNT, bem como, as instruções, especificações e detalhes fornecidos pela Administração; i) respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução de serviços em locais públicos; j) fornecer por sua exclusiva conta, todo o material, equipamentos, acessórios e mão de obra que se façam necessários para a execução dos serviços, mesmo que tenham sido incluídos nas planilhas de quantitativos pelo Município, porem constantes das especificações fornecidas para a elaboração da proposta e pertinentes ao objeto contratado. k) efetuar às suas expensas o transporte de pessoal, materiais e equipamentos, até o local da prestação dos serviços CLÁUSULA NONA RESCISÃO E MULTAS A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira poderá promover a rescisão do contrato, se a contratada, além dos motivos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93: a) inobservar prazo estabelecido no edital ou neste contrato; b) inobservar o nível de qualidade proposto ou exigível para a execução dos serviços; c) subcontratar total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem prévia autorização formal da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira; d) ceder o contrato, total ou parcialmente a terceiros. Parágrafo Primeiro A ocorrência de fato prevista na alínea a supra, implica, a critério da Administração Municipal, na imposição de multa diária de valor correspondente a 0,3 (três décimos por cento), relativamente ao não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro, incidentes sobre o valor atualizado da atividade atrasada; e na imposição de multa diária de valor correspondente a 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor atualizado do contrato, na hipótese de descumprimento do prazo de conclusão da obra. Parágrafo Segundo A ocorrência de fatos previstos nas alíneas b, c e d, implica, ainda a critério da Administração Municipal, na imposição de multa de valor correspondente a até 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato. Parágrafo Terceiro Rescindido o contrato, ficará a contratada, além da multa imposta, sujeita às sanções estabelecidas no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93. CLÁUSULA DECIMA RESOLUÇÃO Constituem condições resolutivas do contrato: a) O integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos serviços e obras contratados; b) O decurso do prazo contratual de execução; c) O acordo formal entre as partes, nos termos do art. 472 do Código Civil Brasileiro. Parágrafo Único Resolvido o contrato, por força das condições previstas nos incisos b e c supra, a Administração Municipal pagará à contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos serviços efetivamente executados e aprovados.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes do edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, parte integrante deste instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DOTAÇÃO As despesas decorrentes da presente contratação, correrão por conta da dotação: Cod.Red. Un Orç Proj/Ativ Elemento Despesa Compl. Elemento CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA FISCALIZAÇÃO A fiscalização e o acompanhamento da execução deste contrato ficará a cargo do Sr. José Cássio Balbino, CPF , Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA FORO As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda do presente contrato, o Foro da comarca de Assaí/Paraná. E, por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente instrumento, digitado em três vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. São Sebastião da Amoreira, 01 de setembro de Luiz Fernandes Prefeito Municipal Contratante... Contratada Marli Simpse CPF Testemunhas:

12 EXTRATO DE CONTRATO N 110/2015 Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira Contratado: Simpse Construtora Ltda-Me. Objeto: Execução dos serviços de nivelamento de terreno e construção de 295,00 m de meio fio com sarjeta, na rua Cincinato P. Martins, Conjunto Manoel Cardoso Gaspar. Valor: R$ (onze mil e trezentos reais). Vigência: A contratação terá vigência pelo período de 03 (três) meses. Foro: Comarca de Assai/PR. São Sebastião da Amoreira, 01 de setembro de Pregoeiro