Curitiba, 06 de Março de DARCI PIANA Presidente

Transcrição

1 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PARANÁ PROTOCOLO N.º 13/12 EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 11/12 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE AMBIENTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E ELÉTRICA E ACESSIBILIDADE PARA O SESC/PARANAGUÁ. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PREÇO MÁXIMO: R$ ,00 PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS DATA DE ABERTURA: 03 de Abril de 2012 O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, Entidade de Educação e Assistência Social, sem fins lucrativos, serviço social autônomo vinculado ao sistema sindical como disposto no art. 240, da Constituição Federal/88, criado e organizado pela CNC-Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo sob autorização do Decreto-Lei nº 9.853, de 13.set.1946 e administrado consoante seu Regulamento editado pelo Decreto nº , de 05.dez.1967, inscrito no CNPJ/MF sob o nº / , torna público aos interessados que em seu Edifício-Sede, na rua Visconde do Rio Branco, 931, térreo, Mercês, em Curitiba, Paraná, às 14 horas do dia 03 de Abril de 2012, realizará sessão pública para recebimento dos 02 (dois) Envelopes (Documentos de Habilitação e Proposta), para a Licitação na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço, sob Regime de Execução de Empreitada por Preço Global, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE AMBIENTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E ELÉTRICA E ACESSIBILIDADE PARA O SESC/PARANAGUÁ, localizado na Rua Dr. Roque Vernalha, 11, Paranaguá, Paraná, de acordo com os elementos e especificações constantes deste EDITAL DE CONCORRÊNCIA n.º 11/12, cujos processo e procedimentos são regidos, exclusivamente, pelas disposições de seu Instrumento Convocatório e da Resolução SESC n.º 1102/06, de 20 de fevereiro de 2006, do Conselho Nacional do SESC, publicada no D.O.U. n.º 39, de 23 de fevereiro de 2006, com processamento e julgamento a cargo da Comissão Especial de Obras XIII, especialmente designada para tal fim. O Instrumento Convocatório e seus Anexos estão disponíveis no site O CD-ROM contendo os projetos executivos e demais elementos necessários para elaboração da proposta está à disposição na sede do SESC/PR, Divisão de Suprimentos, Patrimônio e Infraestrutura/Gerência de Obras e Arquitetura, na Rua Visconde do Rio Branco, 931, 2º andar, em Curitiba, Paraná. Os esclarecimentos sobre o Edital deverão ser solicitados por escrito à Comissão Especial de Obras XIII, que responderá por escrito as solicitações recebidas tempestivamente. Demais informações serão fornecidas pelo telefone (41) , fax (41) e dspgoa@sescpr.com.br até 2 (dois) dias úteis antes da data de abertura do certame, quando se encerrará também a disponibilidade dos projetos executivos (CD-ROM). Curitiba, 06 de Março de DARCI PIANA Presidente 1

2 EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 11/12 ÍNDICE Item Página 1. OBJETO CRITÉRIO DE JULGAMENTO CONDIÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 01) PROPOSTA (ENVELOPE N.º 02) DOS PROCEDIMENTOS DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DOS RECURSOS IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO PRAZO DE EXECUÇÃO FORMA DE PAGAMENTO PENALIDADES E MULTAS DO RECEBIMENTO DA OBRA DISPOSIÇÕES GERAIS...21 ANEXO I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO...24 ANEXO II. MINUTA DO CONTRATO...68 ANEXO III. DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (MODELO)...85 ANEXO IV. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (MODELO)...87 ANEXO V. CARTA DE VISITA TÉCNICA DO LOCAL DA OBRA (MODELO)...89 ANEXO VI. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTIDADES E PREÇOS (MODELO)...90 ANEXO VII. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (MODELO)...90 ANEXO VIII. RELAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS ELEMENTOS

3 O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, Entidade de Educação e Assistência Social, sem fins lucrativos, serviço social autônomo vinculado ao sistema sindical como disposto no art. 240, da Constituição Federal/88, criado e organizado pela CNC-Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo sob autorização do Decreto-Lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946 e administrado consoante seu Regulamento editado pelo Decreto nº , de 05 de dezembro de 1967, inscrito no CNPJ/MF sob o nº / , torna público aos interessados que em seu Edifício-Sede, na Rua Visconde do Rio Branco, 931, térreo, em Curitiba/PR, realizará sessão pública às 14 horas, do dia 03 de Abril de 2012, para recebimento dos 2 (dois) Envelopes (Documentos de Habilitação e Proposta) para a Licitação na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço, sob Regime de Execução de Empreitada por Preço Global, cujo objeto encontra-se descrito a seguir, de acordo com os elementos e especificações constantes deste EDITAL DE CONCORRÊNCIA n.º 11/12, cujos processo e procedimentos são regidos, exclusivamente, pelas disposições de seu Instrumento Convocatório e seus Anexos e da Resolução SESC n.º 1102/06, de 20 de fevereiro de 2006, do Conselho Nacional do SESC, publicada no D.O.U. n.º 39, de 23 de fevereiro de 2006, com processamento e julgamento a cargo da Comissão Especial de Obras XIII. Os esclarecimentos sobre o Edital deverão ser solicitados por escrito à Comissão Especial de Obras XIII, que responderá por escrito as solicitações recebidas tempestivamente. Demais informações serão fornecidas pelo telefone (41) , fax: (41) ou dspgoa@sescpr.com.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do certame. Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de documentos e proposta, não cabendo à Licitante o direito a qualquer reclamação posterior. 1. OBJETO A presente Concorrência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE AMBIENTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E ELÉTRICA E ACESSIBILIDADE PARA O SESC/PARANAGUÁ, com área a reformar de 2.492,67 m 2 e a ampliar de 177,00 m 2, localizado na Rua Dr. Roque Vernalha, 11, Paranaguá, Paraná, conforme projetos, quantitativos, especificações técnicas e demais condições do presente Edital e seus Anexos. 2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO O critério de julgamento para escolha da Proposta vencedora desta Licitação é o de MENOR 3

4 PREÇO, vinculado ao atendimento das exigências contidas neste Instrumento Convocatório e seus ANEXOS. 3. CONDIÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO À presente Concorrência poderão habilitar-se as empresas que apresentarem os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de acordo com o item 6 (seis), e a PROPOSTA de acordo com o item 7 (sete), devendo para tanto entregarem à Comissão Especial de Obras XIII, na data, hora e local fixados neste Instrumento Convocatório os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA, em 2 (dois) Envelopes, opacos, individualizados e devidamente fechados, ou, até o dia e hora retromencionados, os 2 (dois) Envelopes poderão ser encaminhados à Comissão Especial de Obras XIII, via CORREIO ou em mão. 3.1 Os Envelopes deverão conter em sua parte externa e frontal o nome e endereço da Licitante, com indicação de telefone, fac-símile e para recebimento de comunicação Modelo da parte frontal do Envelope n.º 01: NOME DA LICITANTE ENDEREÇO TELEFONE FAX: CEP: AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/PR COMISSÃO ESPECIAL DE OBRAS XIII EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 11/12 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE AMBIENTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ELÉTRICA E ACESSIBILIDADE PARA O SESC/PARANAGUÁ. RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 931 TÈRREO CENTRO CEP CURITIBA PARANÁ ENVELOPE N.º 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Modelo da parte frontal do Envelope n.º 02: NOME DA LICITANTE ENDEREÇO TELEFONE FAX: CEP: AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/PR COMISSÃO ESPECIAL DE OBRAS XIII EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 11/12 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE AMBIENTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E ELÉTRICA E ACESSIBILIDADE PARA O SESC/PARANAGUÁ. RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 931 TÈRREO CENTRO CEP CURITIBA PARANÁ ENVELOPE N.º 02 PROPOSTA 4

5 3.2 A inversão dos documentos no interior dos Envelopes, ou seja, a colocação da Proposta no Envelope nº. 01 dos Documentos de Habilitação, ou vice-versa, mesmo que seja apenas 1 (um) documento, bem como a ausência ou a troca de identificação desses Envelopes acarretará a exclusão sumária da Licitante do certame. 4. ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Os documentos integrantes do presente Edital são os seguintes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO I) MINUTA DO CONTRATO (ANEXO II) DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ANEXO III) (MODELO) CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (ANEXO IV) (MODELO) CARTA DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA (ANEXO V) (MODELO) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTIDADES E PREÇOS (ANEXO VI) (MODELO) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ANEXO VII) (MODELO) RELAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS ELEMENTOS (ANEXO VIII) 5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 5.1 Apenas 1 (uma) pessoa física poderá representar cada Licitante, não sendo admitido que mais de uma empresa indique um mesmo Representante, e nem que o Representante de uma seja sócio ou procurador de outra Licitante; 5.2 Não poderão participar da presente Licitação: Empresas prestadoras de serviços de Consultoria, Assessoria e Projetos para o SESC/PR, que tenham se referido ao objeto desta Licitação; Duas ou mais empresas que tenham como sócio uma mesma pessoa ou grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, independentemente do percentual de participação no capital social; Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; Empresas cuja falência tenha sido decretada, ou deferida a recuperação judicial, ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, bem como tenha concordata concedida, em concurso de credores, em dissolução, em processo de liquidação; Empresas das quais participem, a que título for, dirigente ou empregado do SESC/PR (artigo 39 da Resolução SESC/CN n.º 1102/06); Empresas cumprindo suspensão de licitar ou contratar com o SESC/PR; 5

6 5.3 Somente poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas, nas quais o objeto social expresso no contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente Licitação. 5.4 A participação na presente Licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste Instrumento Convocatório, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes ao seu objeto. 6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 01) O Envelope nº. 01 deverá conter, obrigatoriamente, os documentos originais ou fotocópias legíveis e autenticadas, que integrarão o processo, abaixo relacionados, sob pena de inabilitação da Licitante, podendo a Comissão Especial de Obras XIII autenticar cópias, em cotejo com os originais em poder da empresa e apresentados na sessão de abertura do certame. Habilitação Jurídica: 6.1 Certidão Simplificada da Junta Comercial, do ato constitutivo da empresa, em vigor, expedida no modelo oficial, com indicação do ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação, com capital social registrado e integralizado mínimo de R$ ,00 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e cinqüenta reais), com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura do certame, ou facultativamente, o Contrato Social consolidado, no caso de sociedade empresária; 6.2 Ata de eleição e posse da atual diretoria e de seus administradores, no caso de Sociedade por Ações; 6.3 Decreto de autorização para funcionamento no país, do Poder Executivo, no caso de Sociedade Estrangeira ou Sociedade Nacional; Regularidade Fiscal e Trabalhista: 6.4 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF; 6.5 Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (CRF) da Empresa, da Matriz ou Filial que será responsável pelo faturamento do serviço; 6.6 Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, ou Positiva com Efeitos de Negativa; 6.7 Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, ou Positiva com Efeitos de Negativa; 6.8 Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se for contribuinte, do domicílio ou sede da Licitante ou Declaração/ Certidão de Isenção, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta Licitação; 6

7 6.9 Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se for contribuinte, do domicílio ou sede da Licitante ou Declaração/ Certidão de Isenção, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta Licitação; 6.10 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, ou Positiva com Efeitos de Negativa, do domicílio ou sede da Licitante (se for Contribuinte); 6.11 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, ou Positiva com Efeitos de Negativa, do domicílio ou sede da Licitante (se for Contribuinte); 6.12 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa. Qualificação Econômica Financeira: 6.13 Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da Comarca da sede da Licitante; 6.14 Balanço Patrimonial, devidamente extraído de seu registro no Livro Diário, do último exercício social, apresentado na forma da Lei vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceção feita às Licitantes que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal caso em que será aceito o balanço de abertura, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da Proposta Demonstrativo de que a Licitante possui Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Liquidez Geral (ILG), calculados a partir do Balanço Patrimonial do último exercício social, devendo os referidos índices serem iguais ou superiores a 1,00 (um), e devidamente discriminados abaixo: ILC Índice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante Passivo Circulante =...(extenso) ILG Índice de Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo =...(extenso) Qualificação Técnica: 6.15 A Licitante, pelo seu Responsável Técnico indicado para a execução da obra na Declaração de Indicação do Responsável Técnico (ANEXO III) e na Carta de Apresentação da Proposta (ANEXO IV), deverá apresentar prova de que tenha executado obra compatível em características com o objeto da presente Licitação, incluindo instalações elétricas, hidráulicas e plataformas elevatórias no qual conste o início e término da obra, sua localização e área de 7

8 construção de no mínimo de 80% da área do objeto licitado, através de: Acervo técnico do CREA, para plataforma elevatória poderá ser anexada cópia do contrato com a fabricante e/ou Atestado firmado pelo proprietário da obra (pública ou particular); 6.16 Certidão de Registro de Pessoa Física no CREA, do Engenheiro Civil, Responsável Técnico indicado na Declaração de Indicação do Responsável Técnico (ANEXO III) e na Carta Proposta (ANEXO IV), pela execução dos serviços; 6.17 Declaração de Indicação do Responsável Técnico pela direção, supervisão, coordenação e execução da obra objeto da licitação (ANEXO III), devendo ser o mesmo profissional que consta dos documentos de capacidade técnica; 6.18 Documento que comprove o vínculo da Construtora com o Responsável Técnico indicado pela Licitante, exigência a ser suprida mediante apresentação de um dos seguintes documentos: I Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como contratante; II Contrato Social da Licitante ou Certidão Simplificada da Junta Comercial, em que conste o profissional como sócio; III Contrato de Trabalho; IV Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA, onde conste o vínculo do profissional com a empresa Licitante Certidão de Registro de Construtora, como Pessoa Jurídica junto ao CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto licitado; 6.20 Carta de Visita Técnica ao Local da Obra (ANEXO V), conforme modelo em anexo, emitido pela Gerente Executivo do SESC Paranaguá PR, à Rua Dr. Roque Vernalha, 11, na cidade de Paranaguá Paraná, sendo necessário agendar, antecipadamente, dia e hora para tal, pelo telefone (0xx41) (horário comercial). Em havendo dúvidas, os contatos no sentido deverão ser feitos pelo dspgoa@sescpr.com.br O profissional indicado pela Licitante deverá vistoriar o local onde os trabalhos deste objeto serão executados, munido de Cédula de Identidade e Carta de Apresentação da empresa Licitante, comprovando que a Proponente visitou o local onde serão executados os serviços do objeto da presente Licitação e tomou o conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações A Vistoria Técnica deverá ser realizada até 2 dias antes da entrega da Proposta, e todos os possíveis custos decorrentes serão da inteira responsabilidade da respectiva Licitante. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES: 01) Toda a documentação apresentada deverá estar com vigência plena. Documentos omissos quanto ao prazo de validade serão aceitos apenas se estiverem dentro do prazo de 90 (noventa) dias, inclusive, contados a partir da data de sua expedição, exceto os que forem 8

9 obtidos via internet e os dos itens 6.2, 6.3, 6.8, 6.9, 6.13, 6.14, 6.16, 6.18 e ) Todos os documentos apresentados, inclusive os obtidos via Internet, somente serão aceitos após a Comissão Especial de Obras XIII atestar suas regularidades, validades e autenticidades, em diligência junto aos órgãos expedidores. 03) A falta de qualquer documento ou sua apresentação em desconformidade com as exigências do presente Instrumento Convocatório implicarão na inabilitação da Licitante. 04) No caso de a empresa Licitante participar da reunião de entrega e abertura dos Envelopes nº.01 e/ou nº. 02, para ter direito à manifestação, veto e/ou voto, por Representante que não seja o sócio/administrador, ou preposto, é necessário apresentar, à parte ou dentro do Envelope nº. 01, procuração ou documento equivalente de delegação de poderes, autorizado pela empresa, com firma reconhecida, que integrará o processo. 7. PROPOSTA (ENVELOPE Nº. 02) O Envelope nº. 2 - Proposta deverá conter a Carta de Apresentação da Proposta da Licitante e seus documentos anexos, quais sejam, as Planilhas Orçamentárias de Quantidades e Preços (Principal, de Elétrica e de Infraestrutura p/ Cabeamento Estruturado) e o Cronograma Físico Financeiro. A apresentação de uma Proposta será considerada como evidência de que a Licitante examinou todos os detalhes e especificações do presente Instrumento Convocatório e obteve informações sobre pontos porventura duvidosos, considerando, por conseguinte, que os elementos recebidos lhe permitiram a apresentação de sua oferta de modo satisfatório. 7.1 A Carta de Apresentação da PROPOSTA (conforme modelo ANEXO IV) deverá ser apresentada em 1 (uma) via digitada, sem emendas ou rasuras, datada e devidamente assinada pelo Representante Legal da empresa, com as seguintes informações: A Razão Social ou denominação da Licitante e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF; O Objeto da Licitação (conforme descrito no item 1 deste Instrumento Convocatório); O Preço global, cotado obrigatoriamente em moeda nacional, em valores numéricos e por extenso, sem emendas ou rasuras, que será no máximo R$ ,00 (Hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais); Os preços indicados na Proposta deverão ser fixos e irreajustáveis, ressalvadas as disposições contratuais O prazo para conclusão e entrega da obra, que será no máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato; 9

10 7.1.5 A Validade da Proposta, que será no mínimo de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do Envelope n.º. 01; A Forma de pagamento, de acordo com o item 13 (1º a 4º e Condições Complementares) e 15.3, estabelecidos neste Instrumento Convocatório; A Identificação do Representante Legal da empresa que assinará o Contrato, no caso de a Licitante ser declarada vencedora; A Identificação do Responsável Técnico da empresa, pela execução da obra, sendo a Licitante declarada vencedora; A Garantia da obra executada será de, no mínimo, de 05 (cinco) anos conforme dispõe o Código Civil Brasileiro. 7.2 A Planilha Orçamentária de Quantidades e Preços, conforme modelo (ANEXO VI), deverá ser apresentada com observância das seguintes condições: A Licitante apresentará os orçamentos conforme Normas Técnicas Brasileiras/NBR , com as quantidades detalhadas, os preços unitários propostos e, multiplicados esses pelas quantidades, sendo posteriormente efetuada a soma que será o valor total da Proposta (devendo o valor ser numérico e por extenso) A Licitante deverá indicar, para cada item, quais os valores que correspondem aos materiais e quais os que correspondem à mão-de-obra Os preços unitários deverão incluir os valores referentes aos serviços, fornecimento dos equipamentos, materiais, mão-de-obra, ferramentas, transportes, BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, lucros e quaisquer outras despesas incidentes A Planilha Orçamentária de Quantidades e Preços, apresentada pelo SESC/PR, constitui-se em mero SUBSÍDIO AO ORÇAMENTO a ser proposto pela Licitante, que deverá conferir cada item, rigorosamente, com os Projetos e demais elementos do Edital e Anexos, sendo que eventuais diferenças deverão ser orçadas sob responsabilidade da Licitante, considerando-se o REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Portanto, as quantidades necessárias à perfeita execução dos serviçosobjeto, sendo conferidas e ofertadas na Proposta da Licitante, impede-a de argüir, futuramente, omissões, enganos ou erros, visando alterar, posteriormente, a Proposta e ou os Quantitativos e ou seu Valor No caso de utilização de materiais similares às marcas referenciais especificadas nos projetos executivos, memoriais descritivos e caderno de encargos, os mesmos deverão conter especificações técnicas equivalentes, com identificação das suas marcas, no orçamento da Proposta. O SESC/PR poderá, a qualquer momento, exigir comprovação da similaridade dos produtos, através de Laudo Técnico de Institutos de Tecnologia ou de Empresas credenciadas para tais serviços, a ser providenciado pela 10

11 Proponente/Contratada. Caso a empresa não identifique as marcas dos materiais no orçamento da Proposta, a mesma ficará obrigada a utilizar, por ocasião da execução da obra, as marcas dos materiais especificados nos projetos executivos, memoriais descritivos e caderno de encargos, adotadas como referência. 7.3 O Cronograma Físico Financeiro (conforme modelo ANEXO VII) deverá ser apresentado com observância das seguintes condições: A Licitante deverá apresentar Cronograma Físico-Financeiro dos serviços (como parte integrante da Carta Proposta e da Planilha Orçamentária de Quantidades e Preços), assinado por seu Representante Legal legivelmente identificado, considerando o prazo final para execução dos serviços, que não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato O Cronograma Físico-Financeiro da obra será composto de 06 (seis) parcelas mensais. As parcelas deverão obedecer a uma uniformidade aproximada de valores financeiros, em função da evolução física da obra. Cada parcela deverá representar 1/6 (um sexto) do valor total contratado, com variação máxima de 5% (do valor médio da parcela), para cima ou para baixo. VP=(VT/6)±5% VP= Valor da Parcela VT= Valor Total da Obra A soma de todas as parcelas deverá ser igual ao valor total da proposta. 7.4 No caso de informações divergentes nos documentos contidos no projeto executivo, deverá ser observada a seguinte hierarquia: 1º Projeto, 2º Memorial Descritivo, 3º Planilha Orçamentária. As informações do Projeto Executivo deverão ser consideradas como contidos em todos os documentos apresentados, mesmo se forem observadas em apenas um dos documentos, não podendo a proponente alegar qualquer tipo de ausência de informação. 8. DOS PROCEDIMENTOS DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA) 8.1 Da entrega dos Envelopes nº. 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº PROPOSTA : No dia 03 de Abril de 2012, às 14 horas, na Rua Visconde do Rio Branco, 931, térreo, em Curitiba Paraná, a Comissão Especial de Obras XIII receberá, em sessão 11

12 pública, os 2 (dois) Envelopes (nº. 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº. 02 PROPOSTA ) devidamente identificados e fechados; Não serão aceitos Envelopes da Licitação após o dia e horário estabelecidos, bem como após o Presidente da Comissão Especial de Obras XIII declarar aberta a 1ª Reunião, nenhum outro documento será aceito, nem permitidos adendos, acréscimos, substituições, ressalvas ou esclarecimentos sobre os documentos regularmente recebidos. 8.2 Da abertura do Envelope nº. 01 (DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO): Ato contínuo, será aberto o Envelope nº Documentos de Habilitação, sendo os documentos rubricados pelos membros da Comissão Especial de Obras XIII e Representantes das Licitantes presentes; Na sequência, será procedida a rubrica do Envelope nº. 2 - Proposta, pelos membros da Comissão Especial de Obras XIII e Representantes das Licitantes presentes, ficando os mesmos sob a guarda e responsabilidade do SESC/PR, até a data de sua abertura em sessão pública a ser divulgada; Da reunião lavrar-se-á ata, na qual constará o nome das Licitantes e de seus Representantes presentes, e as ocorrências julgadas de interesse, devendo a mesma ser lida, discutida, aprovada e assinada pelos membros da Comissão Especial de Obras XIII e Representantes das Licitantes presentes. 8.3 Análise e julgamento dos Documentos de Habilitação: No prazo de 5 (cinco) dias úteis, a Comissão Especial de Obras XIII realizará o julgamento dos Documentos de Habilitação e comunicará o resultado por correspondência, via Fac-Símile e/ou Vencida a fase recursal, a Comissão Especial de Obras XIII comunicará aos participantes habilitados a data, hora e local da sessão pública de abertura da Proposta - Envelope nº.2, via Fac-Símile e/ou , com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis As Licitantes não habilitadas receberão em devolução, no endereço que indicaram, os Envelopes nº.2 Proposta, sem que se tome conhecimento da mesma. 8.4 Da abertura do Envelope nº. 2 - PROPOSTA: Na Rua Visconde do Rio Branco, 931, 2ª andar, Curitiba/PR, em data e horário marcado previamente, será realizada reunião pública de Abertura do Envelope n.º. 2 - Proposta, com os Representantes das Licitantes habilitadas; A Comissão Especial de Obras XIII abrirá o Envelope n.º 2 e procederá à leitura dos valores das Propostas, sendo os documentos rubricados, folha a folha, pelos membros da Comissão Especial de Obras XIII e Representantes das Licitantes presentes; 12

13 8.4.3 Da reunião lavrar-se-á ata, constando o nome das Licitantes e de seus Representantes presentes, os preços apresentados e as ocorrências julgadas de interesse, que será lida, discutida, aprovada e assinada pelos Representantes das Licitantes presentes e membros da Comissão Especial de Obras XIII; Superada a fase de Habilitação e abertas das Propostas, não mais caberá inabilitar as Licitantes por irregularidade dos Documentos de Habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, que desabonem ou inviabilizem o cumprimento das obrigações pelas Licitantes. 8.5 Análise e julgamento das Propostas: Encerrada a sessão de abertura do Envelope nº. 02, as Propostas serão verificadas quanto à existência de eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Especial de Obras XIII da seguinte forma: No caso de discrepância entre preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão estes últimos; No caso de erro de adição/multiplicação, o resultado será retificado No prazo de 05 (cinco) dias úteis após a abertura das Propostas, a Comissão Especial de Obras XIII definirá, em fundamentado parecer de julgamento, a Proposta Vencedora da Licitação, vinculado ao atendimento das exigências deste Instrumento Convocatório e seus Anexos, lavrando-se ATA que será assinada por seus membros, cujo resultado será informado às Licitantes, via Fac-Símile ou ; Atendidas todas as condições deste Edital, o objeto será adjudicado GLOBALMENTE à Licitante vencedora; Ocorrendo empate entre 02 (duas) ou mais Propostas, o desempate dar-se-á por sorteio realizado em sessão pública, cujo dia, local e horário serão previamente designados, com notificação formal aos interessados; Serão desclassificadas as PROPOSTAS que: Estejam em desacordo com o presente Instrumento Convocatório; Contenham emendas e/ou rasuras; Contenham prazo de validade inferior a 90 (noventa) dias consecutivos; Os serviços cotados contenham características/especificações técnicas diferentes das exigidas no Instrumento Convocatório; Contenham cotação superior ao preço máximo estabelecido neste Edital; Contenham prazo máximo de execução da obra, superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos; 13

14 Contenham preços manifestamente inexequíveis, considerando-se assim as Propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) da média aritmética dos valores das Propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor máximo orçado pelo SESC/PR Se todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as Propostas forem desclassificadas, o SESC/PR poderá fixar às Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de novas propostas, conforme o caso, escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou desclassificação Superada a fase recursal, a Comissão Especial de Obras XIII remeterá o processo à Autoridade Competente para Homologação do julgamento e Adjudicação do objeto Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 8.6 A Comissão Especial de Obras XIII e a Autoridade Competente poderão pedir esclarecimentos e promover diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando prazos para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da Proposta. 9. DOS RECURSOS 9.1 Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão, nos casos de: I. Habilitação ou Inabilitação do Licitante; II. Classificação ou Desclassificação das propostas; III. Anulação ou Revogação, total ou parcial, da Licitação Os recursos serão interpostos por escrito perante a Comissão Especial de Obras XIII, registrando-se a data de sua entrega mediante protocolo, observando-se para tanto o horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 18:00 horas, dos dias úteis de trabalho do SESC/PR; Os recursos terão efeito suspensivo e os interpostos a destempo não serão conhecidos, operando-se a respeito preclusão; 9.2 Interposto recurso, abrir-se-á vista aos Licitantes, no SESC/PR, pelo prazo comum de 05 (cinco) dias úteis, para impugnação, contados a partir da comunicação da sua interposição; 9.3 Impugnado ou não o recurso, a Comissão Especial de Obras XIII o apreciará, podendo, se necessário, realizar instrução complementar, e decidirá motivadamente pela manutenção ou reforma do ato recorrido, submetendo-o à decisão final da Autoridade Competente, no prazo 14

15 total de 10 (dez) dias úteis, cujo resultado será comunicado por correspondência, via fac-símile ou ; 9.4 É facultado aos Licitantes formularem impugnações ou protestos, por escrito, devidamente registrados nas atas dos trabalhos, relativos às Licitantes ou ao transcurso da Licitação; entretanto, qualquer conduta caracterizada como prejudicial ao Processo Licitatório, poderá ser considerada como incursa no preceito do artigo 335, do Código Penal. 10. DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 10.1 O Instrumento Convocatório poderá ser impugnado, no todo ou em parte, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos Envelopes de Habilitação e Proposta. Não impugnado o Instrumento Convocatório, preclui toda matéria nele constante; 10.2 A impugnação deverá ser dirigida à Comissão Especial de Obras XIII, em documento original OBRIGATORIAMENTE PROTOCOLADO na Rua Visconde do Rio Branco, 931, Mercês, Curitiba/PR, ou ainda através do fax: em até 03 (três) dias úteis da data fixada para o recebimento dos Envelopes de Habilitação e Proposta; 10.3 As impugnações apresentadas fora do prazo não serão conhecidas. 11. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 11.1 A empresa vencedora será regularmente convocada para assinar o Contrato (conforme ANEXO II), no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei e neste Instrumento Convocatório O prazo da convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo SESC/PR; A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, no prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas É facultado ao SESC/PR, quando a convocada não assinar o Contrato, no prazo e condições estabelecidas, convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a Licitação, independentemente das cominações que à Adjudicatária serão impostas O disposto no subitem não se aplica às Licitantes convocadas nos termos do subitem 11.2, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pela vencedora. 15

16 11.3 Decorrido o prazo de validade das Propostas, sem convocação para a contratação, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos O Contrato será assinado pelo Representante Legal indicado na Carta de Apresentação da Proposta da Licitante Sendo a empresa Adjudicatária de outro Estado e, consequentemente inscrita no CREA de origem, deverá apresentar até o dia útil anterior à assinatura do Contrato, como condição, prova do visto ou registro da Construtora, como Pessoa Jurídica, junto ao CREA/PR, por força do disposto na Lei nº , de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a Resolução nº. 413, de junho de 1997, do CONFEA A empresa Contratada deverá apresentar prova de recolhimento da Garantia de execução, até o dia útil anterior à assinatura do Contrato, como condição para assinatura do mesmo O valor da Garantia deverá ser de 5% (cinco por cento) do valor global de sua Proposta, podendo optar por uma das seguintes modalidades: Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, sempre com validade até o Recebimento Definitivo da Obra. Portanto, a integralidade da garantia deve prevalecer se e enquanto persistir a responsabilidade da Contratada, não sendo aceita redução proporcional de valor; Será exigida Garantia adicional para a Licitante a que venha a ser adjudicada a obra com valor total da Proposta inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor (no item ), sendo tal Garantia adicional igual a 10% da diferença entre o menor valor identificado e o valor da correspondente Proposta; A Garantia prestada pela Contratada somente será devolvida ou liberada após a Entrega Definitiva da Obra Até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato, deverão ser apresentados pela Contratada os seguintes documentos, ficando vinculado à liberação do pagamento da primeira parcela do Cronograma Físico - Financeiro: Relação de Empregados RE Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais dos funcionários envolvidos na obra, com validade até o Recebimento Provisório da Obra Vias de Recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/PR Matrícula (CEI) da Obra junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vinculada ao CNPJ/MF da Contratada Alvará de Reforma e Ampliação, expedido pela Prefeitura Municipal de Paranaguá PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais), PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil), PCMSO (Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional). 16

17 12. PRAZOS O prazo máximo para início dos serviços é de 10 (dez) dias a contar da data de assinatura do Contrato; O prazo máximo para a conclusão e entrega da obra de reforma, objeto deste Edital, será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato. 13. FORMA DE PAGAMENTO O pagamento das parcelas, definidas no cronograma físico-financeiro, será liberado após os seguintes procedimentos: 1º) Formalização pela Contratada referente à conclusão dos serviços previstos na respectiva parcela, através de ofício protocolado. 2º) Apresentação do livro de ordem devidamente preenchido pela Contratada. 3º) Medição dos serviços e emissão do Atestado de Recebimento, pela área técnica do SESC/PR, em até 04 (quatro) dias úteis. Observação: os diários de obra deverão ser apresentados durante as medições, devidamente preenchidos. 4º) Parecer de Liberação da Comissão Especial de Obras XIII, em até 02 (dois) dias úteis após a medição. 5º) A Nota Fiscal será emitida e encaminhada pela Contratada, após conclusão do item anterior, e encaminhada com os demais documentos exigidos neste Instrumento Convocatório e Contrato, por meio de ofício protocolado no SESC/PR. Observação: os valores relativos a materiais e mão-de-obra de cada parcela deverão respeitar o disposto na planilha orçamentária. 6º) Liberação do pagamento por depósito na Conta Corrente indicada pela Contratada, em 03 (três) dias úteis, contados do protocolo do ofício que encaminhar a Nota Fiscal, conforme item anterior. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES AO PAGAMENTO: 01) Do valor mensal total será deduzido, para efeito de pagamentos, multas, impostos e contribuições, conforme previsto em leis e regulamentos vigentes, relativos à prestação dos serviços contratados. 02) Deverá constar na Nota Fiscal a retenção referente ao INSS, no percentual de 11% (onze por cento), conforme faculta ao Contratante o artigo 164 da Instrução Normativa MF/RFB n.º 971, de novembro de 2009, ou em consonância com documento vigente, e ISS de acordo com a legislação vigente no Município de Paranaguá/PR. 17

18 03) A Contratada deverá apresentar anexo à Nota Fiscal, a Guia da Previdência Social (GPS) e a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP), devidos em todos os meses de execução do contrato, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado, bem como, se for o caso de pagamento parcelado do Seguro de Acidentes Pessoais dos funcionários e o do Ramo de Riscos de Engenharia, os respectivos comprovantes de quitações mensais. 04) A Nota Fiscal e documentos integrantes em desacordo com este Instrumento Convocatório e o Contrato serão devolvidos à Contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, suspendendo-se o pagamento, contando-se o prazo para liberação do pagamento 02(dois) dias úteis, a partir da sua reapresentação ao SESC/PR. 05) A devolução da Nota Fiscal e documentos integrantes exigidos neste Instrumento Convocatório e Contrato, pelo SESC/PR, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus funcionários ou a terceiros. Demais condições de pagamento vide Cláusula Nona do Contrato (ANEXO II) 14. DAS PENALIDADES E MULTAS O inadimplemento parcial ou total das obrigações sujeitará a Contratada, garantidos o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESC/PR por período não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas Advertência: nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízo para o SESC/PR; Multas de: a) 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valor da parcela prevista no cronograma físico-financeiro, pelo atraso injustificado na conclusão dos serviços da parcela, até o limite de 07 (sete) dias consecutivos; b) 1,0% (um por cento) sobre o valor da parcela prevista no cronograma físico-financeiro, pelo atraso injustificado na execução dos serviços respectivos por período superior ao previsto na alínea a ou pela inexecução parcial dos serviços; c) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto Contratado, incorrendo na mesma penalidade a Adjudicatária que se recusar a assinar o Contrato; 18

19 d) em caso de descumprimento de obrigações assumidas, constantes do Contrato,e que não estejam compreendidas nas alíneas anteriores, a Multa será aplicada de acordo com a gravidade da infração (Tabela 1), fazendo-se a gradação constante na Tabela 2: Tabela 1 ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratados. Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela FISCALIZAÇÃO, por trabalhador. Permitir a execução de serviços sem utilização de EPI/EPC ou a presença de trabalhador fora dos locais em que estão realizados os serviços, por trabalhador. Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por serviço. 05 Deixar de zelar pelas instalações do SESC/PR ou de terceiros Deixar de cumprir determinação formal ou instrução da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência. Deixar de providenciar a documentação disposta nos itens e (no contrato: Cláusula Nona do pagamento, parágrafo primeiro, item VI e Parágrafo Terceiro), por documento. Deixar de cumprir quaisquer dos itens do contrato e de seus anexos não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência Tabela 2 GRAU CORRESPONDÊNCIA 01 0,1% sobre o valor do contrato 02 0,2% sobre o valor do contrato 03 0,3% sobre o valor do contrato Rescisão contratual, pela execução parcial ou inexecução total do Contrato, conforme disposições contratuais Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o SESC/PR, por período não superior a 2 (dois) anos Comprovado o impedimento ou reconhecidos motivos de força maior, devidamente justificados e aceitos pelo SESC/PR, em relação a um dos eventos arrolados no item desta Cláusula, a Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas As sanções de advertência e suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o SESC/PR, poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa. 19

20 14.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do pagamento devido pelo SESC/PR à Contratada. Se os valores forem insuficientes, a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da aplicação da sanção É facultado ao SESC/PR exigir, ainda, da empresa vencedora, se não cumprir as obrigações assumidas, perdas e danos, nos termos do artigo 389, do Código Civil, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, especialmente as da Lei n.º 8.078, de DO RECEBIMENTO DA OBRA 15.1 Quando concluída a obra, será a mesma examinada, rejeitando-se os serviços que não apresentarem acabamento satisfatório ou contrariarem os projetos ou especificações. Em tais casos, ficará a Licitante Contratada obrigada a refazer por sua conta todos os serviços recusados pela fiscalização do SESC/PR Nada havendo para ser obstado pela fiscalização, a obra terá o Recebimento Provisório pela Comissão Especial de Obras XIII, mediante Termo Circunstanciado, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da solicitação escrita da Contratada, protocolada no SESC Será exigida como condição necessária para a liberação da última parcela de pagamento: Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros; Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra / habite-se emitido pela Prefeitura Municipal de Paranaguá; Atualização de projeto de prevenção contra incêndios, com aprovação junto ao Corpo de Bombeiros com fornecimento de ART; Documentos constantes no Memorial Descritivo (ARTs complementares, as built, Livro de Ordem remanescentes, Etc.); Certidão Negativa de Débitos CND relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros da Matrícula (CEI) da obra junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), vinculado ao CNPJ/MF da Contratada; 15.4 O Recebimento Definitivo acontecerá no prazo de até 90 (noventa) dias do Recebimento Provisório, mediante lavratura de Termo Circunstanciado, que será assinado pelo Representante Legal do SESC/PR e membros da Comissão Especial de Obras XIII, Representante Legal e Representante Técnico da Contratada, mantida a responsabilidade quanto à Garantia prevista no artigo 618, do Código Civil, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura do termo de recebimento definitivo da obra. 20