1 - DO OBJETO 2 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Transcrição

1 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2011 WALDEMAR DE CARLI, Prefeito de Veranópolis, no exercício de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei 8.666, de 21/06/93 e legislação subsequente e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 10/06/2011, até às 14h (HORÁRIO DO RELÓGIO DA SALA DE LICITAÇÕES), no Setor de Licitações, na Rua Alfredo Chaves, 366, se reunirá a Comissão de Julgamento de Licitações, designada pela Portaria Nº 547/2010, de 28/6/2010, para receber propostas pertinentes à contratação de empresa, incluindo-se material e mão-de-obra, para pavimentação asfáltica em CBUQ, na Estrada para Nossa Senhora da Pompéia, conforme Ofício nº 1058/2011/COPEM/SURIN/STN/MF-DF OPERAÇÃO DE CRÉDITO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(PROGRAMA PRÓ-URB CAIXA/RS CONTRATO Nº 00O1/2011 DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE A CAIXA ESTADUAL S/A AGÊNCIA DE FOMENTO/RS CAIXARS E O MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS/RS),de acordo com Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos anexos, as quais serão abertas no dia, hora e local acima citados. 1 - DO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 0001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFLATICA NA ESTRADA PARA NOSSA SENHORA DA POMPÉIA, EM CBUQ, ESPESSURA 4,0CM, EXTENSÃO DE 7.340,00 METROS E LARGURA DE 6,00 M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO E PROJETO ANEXO. SUBITEM 1.1 MATERIAL UN 1, MÃO-DE-OBRA UN 1, DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS Os documentos e as propostas serão recebidos pela Comissão de Julgamento de Licitações, no dia, hora e local mencionado no preâmbulo, redigida na língua nacional, em dois envelopes distintos, fechados, para o que se sugere na sua parte fronteira a seguinte inscrição: AO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2011 ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE (Nome Completo da Empresa) AO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2011 ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA FINANCEIRA PROPONENTE (Nome Completo da Empresa) O envelope nº 01 (Documentação) deverá conter, devidamente autenticados, os seguintes documentos: Habilitação Jurídica Registro Comercial no caso de empresa individual Cédula de identidade dos diretores Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores Habilitação Fiscal Prova de inscrição no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica CNPJ Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando regularidade no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (INSS) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, sendo a última com validade não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão, se não houver a validade especificada na Certidão Prova de Regularidade - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União Declaração da empresa participante de cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição da República Federal, disposto no Inciso V, Art. 27, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador e sócio administrador da empresa, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte e/ou Declaração da Junta Comercial Habilitação Técnica Comprovação de aptidão, através da apresentação de Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual a licitante ou profissional habilitado designado pela mesma, tenha sido contratado para a execução de serviço de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacionais equivalentes ou superiores às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo ao objeto da licitação, 1

2 sendo que estes atestados deverão ser de serviços já concluídos, devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA), acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, para os emitidos a partir de 05/5/2005, de conformidade com a Instrução da Presidência do CREA/RS nº 077/2005, conforme prevê o Art. 30, 1º, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente, contemplando no mínimo: Base de brita graduada: m³ (Três mil metros cúbicos) CBUQ: 720 m³ (Setecentos e vinte metros cúbicos) O atestado poderá ser apresentado em nome do profissional técnico reconhecido pela entidade competente, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico CAT (para os emitidos a partir de 05/5/2005, de conformidade com a Instrução da Presidência do CREA/RS nº 077/2005), devendo a licitante comprovar na data prevista para a entrega dos envelopes, que o referido profissional pertence ao seu quadro permanente e, em se tratando de empregado, através de cópia reprográfica autenticada da CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) e, no caso de sócio da empresa, através da cópia reprográfica autenticada no do ATO CONSTITUTIVO E/OU CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, contemplando no mínimo: Base de brita graduada: m³ (Três mil metros cúbicos) CBUQ: 720 m³ (Setecentos e vinte metros cúbicos) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/RS ou órgão equivalente de cada Estado Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA/RS, ou órgão equivalente de cada Estado No caso de participação de Pessoa Jurídica registrada em outro estado deverá ser atendido o disposto na RESOLUÇÃO Nº 413, DE 27/6/1997 e RESOLUÇÃO Nº 425/98 (ART) Licença de Operação (LO) da Usina de Asfalto a Quente emitida pela FEPAM, em vigor, que comprove ter a mesma condição de atender a obra. Se a usina não for de propriedade da licitante, deverá ser apresentada uma declaração de fornecimento específico para esta Licitação, assinada pelo proprietário da Usina, que esta atenderá ao objeto contratual, com firma reconhecida em Cartório, devendo ser anexada a respectiva Licença de Operação (LO), emitida pela FEPAM EM VIGOR. Em qualquer caso, a Usina de Asfalto Licença de Operação (LO) para Exploração e beneficiamento de Minério, emitida pela FEPAM, em vigor. Se a Britagem não for de propriedade da licitante, deverá ser apresentada a declaração de fornecimento específico para esta Licitação, assinada pelo proprietário da Britagem, que esta atenderá ao objeto contratual, com firma reconhecida em Cartório, devendo ser anexada a respectiva Licença de Operação (LO), emitida pela FEPAM, em vigor Declaração de que a empresa cumpre com a legislação do MINISTÉRIO DE TRABALHO de que está em dia com os seguintes documentos: PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e com o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Atestado de visita ao local de trabalho, que deverá ser efetuada e atestada pelo responsável técnico da empresa proponente de que visitou o local dos serviços e de suas condições pelo qual reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital, em todas as fases da presente licitação, que verificou todos os materiais, ferramental e equipamentos necessários à execução do objeto do presente certame, sendo que a proponente interessada deverá agendar a visita com o acompanhamento de Servidor designado pela Portaria Nº 560/2010, de 08/7/ O atestado de visita aos locais de trabalho deverá ser atestado (ASSINADO) por Servidor designado pela Portaria Nº 560/2010, de 08/7/2010 até o dia 10/6/ O responsável técnico (profissional) da empresa proponente que atestará a visita ao local de trabalho, de conformidade com o disposto no item e deverá ser o mesmo para todas as fases da licitação (Habilitação, Proposta Financeira e Contrato) Qualificação Econômico-Financeira Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada à sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta A empresa que não possuir o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, por não ter um ano de funcionamento, deve apresentar o Balanço de Abertura, devidamente atualizado Toda empresa participante deverá comprovar, através do Contrato Social, que possui CAPITAL MÍNIMO DE 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação, conforme o disposto no Art. 31, 2º e 3º, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente Toda empresa participante deverá apresentar documento constando os indicadores iguais ou superiores aos abaixo descritos, os quais serão utilizados para verificação da situação financeira das empresas, conforme abaixo: -ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC); -ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG); -SOLVÊNCIA GERAL (SG); LC = AC IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 PC LG = (AC+ARLP) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00 (PC+PNC) SG = A REAL IGUAL OU SUPERIOR A 1,50 (PC+PELP) LC - avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações á curto prazo; LG - mede a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas a curto e longo prazo. SG - expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso de falência; AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; ARLP = Ativo Realizável á Longo Prazo; PNC = Passivo Não circulante; PELP = Passivo Exigível á Longo Prazo; A REAL = Ativo Total, diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro (ex.: ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.) A empresa deverá apresentar os índices exigidos, já calculados, com base nas fórmulas apresentadas Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço Patrimonial as empresas que apresentarem, nos 03 (três) indicado-

3 res, índices iguais ou superiores aos estabelecidos no presente edital Certidão negativa de falência ou concordada expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com validade não superior a 60 (sessenta) dias da expedição, se não houver a validade especificada na Certidão Se o proponente for representado por procurador e/ou credenciado, deverá juntar no Envelope de Nº 01 documento com poderes para decidir a respeito dos atos constantes deste Edital, inclusive quanto à renúncia ao direito de interposição de recursos, que deverá ser da seguinte forma: Procuração e/ou Carta de Credenciamento assinada pelo representante legal da empresa e acompanhada da cédula de identidade - RG e do CONTRATO SOCIAL e/ou CONSOLIDAÇÃO SOCIAL da empresa e ALTERAÇÃO CONTRATUAL se houver Os documentos enumerados nos itens 2.2.1, ao e seus subitens poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial Em caso de autenticação de documentos por servidor da administração, PERTINENTES AOS ITENS ao , deverão os licitantes apresentar os documentos a serem autenticados até 01 (um) dia útil, antes da data marcada para apresentação dos envelopes (01 e 02), ou seja, até o 10/6/2011, antes da entrega dos envelopes Os documentos emitidos pela INTERNET ficarão sujeitos à verificação de sua autenticidade O envelope nº 02 deverá conter a proposta financeira, mais orçamento e cronograma físico-financeiro, devidamente assinados pelo sócio/administrador da empresa e conter a menção explícita do título do profissional que o subscrever, conforme Lei Nº 5.194, de 24/12/1966, Artigos 13 e 14 e mencionar: O preço unitário e total separadamente, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, do material e da mão-de-obra constante do i- tem 01, do presente Edital e de conformidade com o Orçamento anexo que compreende 01 (uma) folha, ou seja, apresentar preços para o item 03 do orçamento, subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 e item 04 do orçamento, subitem OBSERVAÇÃO: Não orçar preços constantes do orçamento para o item 01 (TERRAPLENAGEM) subitens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e item 02 (DRENAGEM), subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15, pois serão executados pela municipalidade Não serão considerados os Itens da proposta que contiverem entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões não ressalvados, a não ser quando consignados na Ata de encerramento da Licitação Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas uma vez abertas as propostas Todas as despesas decorrentes da execução da obras, bem como os tributos Municipais (ISSQN) sobre a mão-de-obra, Estaduais e Federais (FGTS e INSS) correrão por conta da empresa vencedora As propostas deverão obedecer, rigorosamente, a todos os termos do Edital, não sendo consideradas aquelas que oferecerem itens diferentes ou que fizerem referência à proposta de outro concorrente Não serão considerados os itens da proposta que contiverem entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões não ressalvados, a não ser quando consignados na Ata de encerramento da Licitação Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas uma vez abertas as propostas As propostas deverão obedecer, rigorosamente, a todos os termos do Edital, não sendo consideradas aquelas que oferecerem itens diferentes ou que fizerem referência à proposta de outro concorrente. 3 - VALIDADE DA PROPOSTA A validade da Proposta não inferior a 60 (Sessenta) dias da data da entrega das propostas Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 4 - DO PRAZO DE ENTREGA Item 01 (subitens 1.1 e 1.2) - De até 210 (Duzentos e dez dias) contados a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Assessoria Técnica - Setor de Engenharia do Município e assinada pelo Engenheiro Municipal. 5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO O pagamento será efetuado em 07 (SETE) parcelas DIRETAMENTE PELA CAIXA ECONÔMICA SA/RS, conforme o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro e/ou medição, diretamente realizada pelo SETOR DE ENGENHARIA ASSESSORIA TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS e da seguinte forma: º Pagamento: até o 30º (trigésimo) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado nos primeiros 30 (trinta) dias, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município e do LTCAT LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, do PPRA - Programa Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da obra contratada documentos, estes, indispensáveis para efetivação do pagamento º Pagamento: até o 30º (trigésimo) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 31º(trigésimo primeiro) dia ao 60º (sexagésimo) dias, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município º Pagamento: até o 30º (trigésimo) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 61º(sexagésimo primeiro) ao 90º (nonagésimo) dias, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município º Pagamento: até o 30º (trigésimo) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 91º (nonagésimo primeiro) dia ao 120º (centésimo vigésimo) dias, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município º Pagamento: até o 30º (trigésimo) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 121º (centésimo vigésimo primeiro) dia ao 150º (centésimo qüinquagésimo) dias, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias

4 de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município º Pagamento: até o 30º (trigésimo) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 151º (centésimo qüinquagésimo primeiro) dias ao 180º (centésimo octogésimo) dias, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município º Pagamento: No final da obra, até o 30º (trigésimo) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dias ao 210º (ducentésimo décimo) dias final da obra, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da CND da obra contratada, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município. 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas com a presente aquisição correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRÂNSITO 01 - UNIDADES SUBORDINADAS ABERT/AMPL/PAVIM. DE ESTRADAS MUNICIPAIS OBRAS E ISNTALAÇÕES CONTRAPARTIDA OBRAS E INSTALAÇÕES VERBA 7 - DO JULGAMENTO O julgamento será realizado pela Comissão de Julgamento de Licitações levando-se em consideração o menor preço global do item, somando-se material e mão-de-obra Para efeito de julgamento, esta licitação é do menor preço global do item Em caso de empate entre dois ou mais participantes será realizado o sorteio, em ato público, com convocação prévia de todos os licitantes, de conformidade com o Art. 45, 2º, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente Esta licitação será processada e julgada com observância nos Artigos 43 e 44, seus incisos e parágrafos, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente. 8 - CRITÉRIO DE DESEMPATE Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item , deste edital Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, conforme prazo que será estipulado pela municipalidade, dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 8.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor O disposto nos itens 8.1 à 8.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item , deste edital) As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes, em conformidade com parágrafo 2º, do artigo 45, da Lei acima mencionada. 9 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este Edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimados ou inexeqüíveis DOS RECURSOS Serão observadas, em todas as fases da presente licitação, as normas previstas nos incisos, alíneas, parágrafos do Art. 109, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente. 11- DAS OBRIGAÇÕES Todas as despesas decorrentes da execução do serviço, objeto deste Edital, bem como os Tributos Municipais (ISSQN sobre a mãode-obra), Estaduais e Federais (INSS e FGTS) incidentes e a quitação do INSS sobre o valor contratado, correrão por conta do vencedor do item.

5 12 - ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES Caberá à Comissão de Julgamento de Licitações: Receber os envelopes da documentação e proposta na forma determinada neste Edital Proceder a abertura dos envelopes contendo a documentação, que será rubricada por todos os presentes folha por folha Examinar a documentação, nos termos deste Edital, rejeitando a apresentada de maneira deficiente ou incompleta. Nesse caso, o Envelope Nº 02, proposta financeira, fechado e rubricado por todos os presentes, será devolvido ao interessado após a homologação final do presente Edital Uma vez abertos os envelopes da documentação e após terem sido habilitados, ou rejeitados os concorrentes na mesma sessão, pública, ou sessão subseqüente a ser designada, a Comissão de Julgamento de Licitações procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados determinado que sejam lidas e rubricadas pelos presentes. Os envelopes contendo as propostas dos concorrentes inabilitados permanecerão fechados e, rubricados, sendo devolvidos depois do término do certame Lavrar Atas circunstanciadas nas sessões de licitação, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Julgamento de Licitações e por todos os licitantes presentes, independente de terem sido julgados habilitados Promover diligências, em qualquer fase da licitação, visando esclarecer ou complementar instruções do processo Não considerar qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital baseada nas ofertas dos demais licitantes Elaborar um relatório final, concluindo formal e explicitamente, com a recomendação do proponente vencedor, assim considerado aquele que tiver apresentado a proposta mais vantajosa para o Município (maior oferta) podendo ainda, quando julgar conveniente e devidamente justificado, propor a revogação, ou anulação do Edital dentro do prazo PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO Esgotados todos os prazos recursais, o Município, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data da data da Convocação feita por escrito pelo Município, convocará a vencedora para assinar o contrato, que deverá firmar a contratação no prazo instituído no subitem deste edital, sob pena de decair do direito à contratação A licitante vencedora (que não atender ao item 13.1 acima) será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato A licitante vencedora deverá manter atualizado, durante o período de vigência do contrato, telefone, fax, e endereço, devendo ser comunicado a Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações, qualquer mudança que, porventura, venha a ocorrer O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data de assinatura do mesmo Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do contrato, em igual prazo e nas demais condições estabelecidas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços ou, então, revogará a licitação Na assinatura do Contrato, a empresa contratada deverá optar, a título de prestação de garantia, por uma das garantias previstas no Art. 56, 1º e 4º da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente, que deverá ser de 5% (cinco por cento) para o valor total da proposta DO CONTRATO Do contrato a ser assinado com a contratada, constarão as cláusulas consignadas anteriormente, as demais cláusulas necessárias previstas no artigo 55, da Lei 8.666, de 21/06/93 e legislação subseqüente e as possibilidades de rescisão do contrato, na forma dos artigos 77 a 79, desse mesmo diploma legal DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE Ocorrendo as hipóteses previstas no Artigo 65, Inciso II, Alínea d, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contrastada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 16- DAS PENALIDADES DA CONTRATADA Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: manter comportamento inadequado durante a sessão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; executar o contrato, com atraso injustificado até o limite de 5 (cinco) dias após, os quais serão considerados como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual, apresentar documentação falsa, fraude ou falha na execução do contrato: declaração de inidoneidade e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor, em virtude de penalidade ou, inadimplência contratual Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas.

6 17 - DAS PENALIDADES DA CONTRATANTE A Contratante que não realizar os pagamentos, conforme o estabelecido no processo licitatório deverá pagar à Contratada sobre a parcela de atraso, o percentual de 5% (Cinco por cento) correspondente à multa e mais 1% (Um por cento) de juros ao mês DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS A contratada deverá observar: Que o serviço e/ou obra deverá ter seu início contado a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Assessoria Técnica do Município Quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO de início da obra, a municipalidade deverá ter obtido a LICENÇA AMBIENTAL de conformidade com o previsto na Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA E NO Art. 2º. III-A, da IN/STN 01/97, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, prejuízos advindos da ausência ou insuficiência dessa providência Que a contratada, quando receber a ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Assessoria Técnica do Município deverá: Apresentar a ART de execução da obra do item Os custos oriundos do início da obra pela empresa contratada, sem apresentação da ART de execução, serão de responsabilidade da mesma Apresentar Projeto de Controle de destinação final de resíduos oriundos do CANTEIRO DE OBRA, conforme legislação vigente Que, nos casos em que houver contrapartida da Prefeitura Municipal e os serviços que a ela estão destinados impedirem o início dos serviços contratados, a empresa contratada deverá comunicar o fato e solicitar, por escrito, a interrupção temporária do Contrato Que os serviços serão orientados e conferidos pelo Setor de Engenharia - Assessoria Técnica do Município; Que a fiscalização por parte da Contratante no local da obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a eles relacionados; Que os laudos para liberação de parcelas, conforme os períodos do cronograma físico-financeiro, só serão emitidos mediante boletim de medição, conforme modelo que será disponibilizado em arquivo eletrônico pelo Município; Que o boletim deverá ser enviado por arquivo eletrônico à Assessoria Técnica - Setor de Engenharia do Município e deverá estar assinado pelo sócio/administrador da empresa contratada e pelo responsável técnico pela execução da obra indicado na licitação; Que após o recebimento do boletim, a Municipalidade marcará a data da vistoria da obra por parte da mesma; Que a vistoria deverá ser acompanhada pelo sócio/administrador da empresa contratada e pelo responsável técnico pela execução da obra indicado na licitação; Que se os serviços não forem passíveis de medição na ocasião da vistoria, a empresa contratada deverá solicitar o comparecimento da Assessoria Técnica - Setor de Engenharia do Município no local da obra para que seja pré-vistoriado o serviço, quando da sua execução como, por exemplo: sapatas e outros; Que a empresa contratada não deverá realizar qualquer alteração em função da necessidade ou de sugestões de outras pessoas envolvidas, sem o consentimento prévio do Setor de Engenharia - Assessoria Técnica do Município e aprovadas pela CAIXA/RS. Caso contrário, ficará a cargo da empresa contratada a responsabilidade de tais alterações e conseqüentemente seus custos; Que as sugestões de possíveis alterações deverão ser encaminhadas ao Setor de Engenharia - Assessoria Técnica do Município por escrito para a verificação das implicações que elas poderão desencadear; Que a solicitação de aditivo contratual deverá ser solicitada, por escrito, em até 15 (quinze) dias consecutivos, antes do término do contrato; Que em caso de aditivo contratual de prazo, a empresa contratada deverá justificar o pedido e protocolá-lo junto ao protocolo central do município; Que no caso de aditivo de valor contratual, a empresa contratada deverá justificar o pedido e deverá vir acompanhado de um boletim de medição dos serviços, conforme modelo disponibilizado em arquivo eletrônico pela municipalidade, contendo os acréscimos e/ou reduções; Que, se for utilizado concreto usinado na obra, a empresa contratada deverá entregar na data da vistoria uma cópia das notas do fornecedor do concreto, sem as quais não será efetuado o pagamento da parcela correspondente; Que, se houver a necessidade de contratação de projetos, a empresa contratada deverá fornecer a ART de projeto por profissional habilitado; Que a empresa vencedora, além de atender o disposto acima, deverá: Obedecer a todos os detalhes construtivos constantes do Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma físico-financeiro e Projetos anexos e/ou publicados no SITE < Possuir o equipamento, o material e o ferramental necessário à execução da obra Abrir matrícula do objeto junto ao INSS por parte da empresa contratada, quando executada na modalidade de empreitada integral Confeccionar e instalar no local da obra placa-padrão da empresa contratada, conforme modelo e dimensões indicadas pela CAIXA/RS de, no mínimo 2,40m x 1,20m Manter, no recinto da obra, o Diário de Obra, no qual deverá constar, no mínimo, a condição climática, o número de funcionários diários presentes, espaço para anotações da fiscalização e anotações diárias de serviços executados; documento esse que deverá ser enviado ao Setor de Engenharia - Assessoria Técnica juntamente com o boletim de medição, indispensável para a liberação do(s) pagamento(s) Manter, no recinto da obra, a ficha de EPI dos funcionários lotados bem como o registro dos mesmos Conservar o canteiro de obra sempre limpo Providenciar nas devidas correções solicitadas pelo Setor de Engenharia - Assessoria Técnica do Município, se não estiverem sendo realizadas de conformidade com as exigências do Edital, em qualquer etapa, sendo que o serviço e o custo do material e da mão-de-obra advindos ficarão por conta da empresa vencedora. Havendo reincidência o município aplicará o disposto no Item 16 deste Edital Responsabilizar-se por qualquer dano que possa ocorrer durante a execução da obra, bem como dos custos de reparação Efetuar, antes da entrega da obra, o recolhimento da sobra de material e limpeza do local Entregar as instalações em perfeito estado de funcionamento Responder, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho realizado, conforme o disposto na Lei Nº , de 10/01/2002, Art. 618, do CÓDIO CIVIL BRASILEIRO.

7 Arcar com todas e qualquer despesas de transporte até o canteiro de obras A empresa contratada deverá apresentar os materiais descritos no orçamento e memorial descritivo para aprovação do Setor de Engenharia/ Assessoria Técnica do Município Os materiais e mão-de-obra utilizados pela empresa contratada deverão ser de primeira qualidade e compatível com o valor orçado pela municipalidade A obra deverá ser executada conforme o projeto, caso contrário, não será fornecido laudo pelo Setor de Engenharia/ Assessoria Técnica do Município e consequentemente, não será efetuado o pagamento da mesma Deverá ser lido todo o memorial descritivo antes de apresentar preço e do início da obra DISPOSIÇÕES GERAIS A inabilitação do licitante, em qualquer fase do procedimento licitatório, importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes A Administração reserva-se o direito de aceitar qualquer proposta ou rejeitá-la no todo ou em parte sem que, por este motivo, tenha os concorrentes o direito de qualquer indenização Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou qualquer outro documento Os documentos retirados dos envelopes para o julgamento da habilitação serão rubricados pela Comissão de Julgamento de Licitações e pelos representantes ou procuradores das empresas licitantes. O procedimento será repetido quando da abertura das propostas Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas os seus licitantes ou seus procuradores credenciados e os membros da Comissão de Julgamento de Licitações Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação (Envelope nº 01) não serão admitidos à licitação os participantes retardatários e não caberá responsabilidade a esta Municipalidade por propostas recebidas após a data e horário estipulados para a abertura, por problemas de correio ou agente responsável pelo transporte das mesmas A participação nesta licitação implicará em plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes Ao Prefeito fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular a presente licitação, conforme lhe faculta o Art. 49 da Lei 8.666, de 21/06/93 e legislação subseqüente Será infração contratual o retardamento da execução do serviço contratado ou sua paralisação injustificada por mais de 03 (três) dias consecutivos A empresa vencedora do objeto reconhece por este instrumento que é responsável em qualquer caso por danos e prejuízos que, e- ventualmente, venha a causar ao contratante, coisas, propriedades, ou terceiras pessoas, em decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para o contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar A empresa vencedora se obriga a respeitar rigorosamente, durante o período de vigência do Contrato, a legislação fiscal, previdenciária, bem como as normas de higiene, segurança e sinalização, por cujos encargos responderá unilateralmente Fica por conta da empresa vencedora do objeto da presente licitação toda e qualquer despesa de transporte dos objetos do presente Edital até o local da obra, na Estrada para a Comunidade de Nossa Senhora da Pompéia, na cidade de Veranópolis, RS O esclarecimento de dúvidas a respeito do Edital, bem como a solicitação de informações adicionais, deverá ser feito por escrito, conforme abaixo: Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no 1º do art Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado contrato, conforme Art. 65, 1º, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente A Prefeitura Municipal desconsiderará reclamações e/ou reivindicações de qualquer espécie, sob alegação da falta de conhecimento das normas do Edital O presente Edital está de conformidade com a Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis para quaisquer litígios decorrentes do presente Edital Maiores informações poderão ser prestadas aos interessados, em horário de expediente, na Prefeitura Municipal de Veranópolis, junto ao Setor de Licitações, na Rua Alfredo Chaves, 366, ou pelo Fone/fax (054) Fazem parte integrante deste Edita: ANEXO I MINUTA DE CONTRATO O presente Edital, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Projeto estão publicados no SITE < Veranópolis, 09 de maio de 2011.

8 ANEXO I MINUTA DE CONTRATO Nº.../2011, DE.../.../2011 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS E... O MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS, representado pelo Prefeito, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado contratante, e..., estabelecida..., em..., RS, inscrita no CNPJ sob nº..., representada por..., doravante denominada contratada, tendo em vista Edital de Concorrência nº 012/2011, de 09 de maio de 2011, com base na Lei nº 8.666, de , com a nova redação dada pela Lei nº 8.883, de , celebram o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa, incluindo-se material e mão-de-obra, para realizar a pavimentação asfáltica em CBUQ, na Estrada para Nossa Senhora da Pompéia, conforme Ofício nº 1058/2011/COPEM/SURIN/STN/MF-DF OPERAÇÃO DE CRÉDITO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, de acordo com Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos anexos, as quais serão abertas no dia, hora e local acima citados. CLÁUSULA SEGUNDA O valor total do presente contrato é de R$... (...), sendo R$... de material e R$... de mão-de-obra. O pagamento será efetuado em 07 (SETE) parcelas DIRETAMENTE PELA CAIXA ECONÔMICA SA/RS, conforme o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro e/ou medição, diretamente realizada pelo SETOR DE ENGENHARIA ASSESSORIA TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS e da seguinte forma: 1º Pagamento: até o 30º (TRIGÉSIMO) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado nos primeiros 30 (trinta) dias, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município e do LTCAT LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, do PPRA - Programa Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da obra contratada documentos, estes, indispensáveis para efetivação do pagamento. 2º Pagamento: até o 30º (TRIGÉSIMO) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 31º(trigésimo primeiro) dia ao 60º (sexagésimo) dias, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município. 3º Pagamento: até o 30º (TRIGÉSIMO) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 61º(sexagésimo primeiro) ao 90º (nonagésimo) dias, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município. 4º Pagamento: até o 30º (TRIGÉSIMO) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 91º (nonagésimo primeiro) dia ao 120º (centésimo vigésimo) dias, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município. 5º Pagamento: até o 30º (TRIGÉSIMO) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 121º (centésimo vigésimo primeiro) dia ao 150º (centésimo qüinquagésimo) dias, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município. 6º Pagamento: até o 30º (TRIGÉSIMO) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 151º (centésimo qüinquagésimo primeiro) dias ao 180º (centésimo octogésimo) dias, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município. 7º Pagamento: No final da obra, até o 30º (TRIGÉSIMO) dia da data de apresentação da Nota Fiscal, referente ao serviço efetuado do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dias ao 210º (ducentésimo décimo) dias final da obra, através da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da CND da obra contratada, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra, do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Departamento de Engenharia - Assessoria Técnica do Município. CLÁUSULA TERCEIRA O prazo para conclusão das obras é de até 210(Duzentos e dez) dias contados a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Assessoria Técnica - Setor de Engenharia do Município e assinada pelo Engenheiro Municipal. CLÁUSULA QUARTA As despesas com a execução do presente contrato correrão sob a seguinte dotação orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO.

9 01 - UNIDADES SUBORDINADAS ABERT./AMPL./PAVIM. DE ESTRADAS MUNIC Obras e Instalações 8064 CLÁUSULA QUINTA O contratante poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da contratada. CLÁUSULA SEXTA Se a contratada não satisfizer os compromissos assumidos serão aplicadas as seguintes penalidades, conforme a infração cometida: 1 - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 2 - executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 3 - executar o contrato, com atraso injustificado até o limite de 5 (cinco) dias após, os quais serão considerados como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 4 - inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 5 - inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 6 - causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual, apresentar documentação falsa, fraude ou falha na execução do contrato: declaração de inidoneidade e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Será considerado como infração contratual o retardamento da execução do serviço contratado ou sua paralisação injustificada por mais de 03 (três) dias consecutivos. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. Será facultado à contratada o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas acima. Se a contratante não realizar os pagamentos, conforme previsto neste contrato deverá pagar ao contratado, sobre a parcela em atraso, o percentual de 5% (cinco por cento) correspondente à multa e mais 1 % (um por cento) de juros ao mês de atraso. CLÁUSULA SÉTIMA O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações: a) situação prevista na cláusula anterior; b) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada que prejudique a execução do contrato; c) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal, exaradas no competente processo administrativo; d) descumprimento de qualquer cláusula contratual; e) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato; f) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para o contratante; g) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo contratante, salvo em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. CLÁUSULA OITAVA Rescindido o contrato por culpa exclusiva da contratada, sofrerá esta, além das consequências previstas no mesmo, mais as previstas em Lei ou Regulamento. CLÁUSULA NONA A contratada se compromete a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei nº 8.666, de , com a nova redação dada pela Lei nº 8.883, de CLÁUSULA DÉCIMA O presente contrato é regido em todos seus termos, pela Lei nº 8.666, de , com a nova redação dada pela Lei nº 8.883, de e suas alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o contrato for omisso. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A contratada deverá observar: 1 - Que o serviço e/ou obra deverá ter seu início contado a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Assessoria Técnica do Município Quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO de início da obra, a municipalidade deverá ter obtido a LICENÇA AMBIENTAL de conformidade com o previsto na Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA E NO Art. 2º. III-A, da IN/STN 01/97, sendo de inteira responsabilidade da CONVENENTE, prejuízos advindos da ausência ou insuficiência dessa providência. 2 - Que a contratada, quando receber a ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Assessoria Técnica do Município deverá: Apresentar a ART de execução da obra Os custos oriundos do início da obra pela empresa contratada, sem apresentação da ART de execução, serão de responsabilidade da mesma Apresentar Projeto de Controle de destinação final de resíduos oriundos do CANTEIRO DE OBRA, conforme legislação vigente. 3 - Que, nos casos em que houver contrapartida da Prefeitura Municipal e os serviços que a ela estão destinados impedirem o início dos serviços contratados, a empresa contratada deverá comunicar o fato e solicitar, por escrito, a interrupção temporária do Contrato. 4 - Que os serviços serão orientados e conferidos pelo Setor de Engenharia - Assessoria Técnica do Município Que a fiscalização por parte da Contratante no local da obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões verificados no desenvolvimento dos trabalhos ou a eles relacionados. 5 - Que os laudos para liberação de parcelas, conforme os períodos do cronograma físico-financeiro, só serão emitidos mediante boletim de medição, conforme modelo que será disponibilizado em arquivo eletrônico pelo Município. 6 - Que o boletim deverá ser enviado por arquivo eletrônico à Assessoria Técnica - Setor de Engenharia do Município e deverá estar assinado pelo sócio/administrador da empresa contratada e pelo responsável técnico pela execução da obra indicado na licitação.

10 7 - Que após o recebimento do boletim, a Municipalidade marcará a data da vistoria da obra por parte da mesma. 8 - Que a vistoria deverá ser acompanhada pelo sócio/administrador da empresa contratada e pelo responsável técnico pela execução da o- bra indicado na licitação. 9 - Que se os serviços não forem passíveis de medição na ocasião da vistoria, a empresa contratada deverá solicitar o comparecimento da Assessoria Técnica - Setor de Engenharia do Município no local da obra para que seja pré-vistoriado o serviço, quando da sua execução como, por exemplo: sapatas e outros Que a empresa contratada não deverá realizar qualquer alteração em função da necessidade ou de sugestões de outras pessoas envolvidas, sem o consentimento prévio do Setor de Engenharia - Assessoria Técnica do Município. Caso contrário, ficará a cargo da empresa contratada a responsabilidade de tais alterações e consequentemente seus custos Que as sugestões de possíveis alterações deverão ser encaminhadas ao Setor de Engenharia - Assessoria Técnica do Município por escrito para a verificação das implicações que elas poderão desencadear Que a solicitação de aditivo contratual deverá ser solicitada, por escrito, em até 15 (quinze) dias consecutivos, antes do término do contrato Que em caso de aditivo contratual de prazo, a empresa contratada deverá justificar o pedido e protocolá-lo junto ao protocolo central do município Que no caso de aditivo de valor contratual, a empresa contratada deverá justificar o pedido e deverá vir acompanhado de um boletim de medição dos serviços, conforme modelo disponibilizado em arquivo eletrônico pela municipalidade, contendo os acréscimos e/ou reduções Que, se for utilizado concreto usinado na obra, a empresa contratada deverá entregar na data da vistoria uma cópia das notas do fornecedor do concreto, sem as quais não será efetuado o pagamento da parcela correspondente Que, se houver a necessidade de contratação de projetos, a empresa contratada deverá fornecer a ART de projeto por profissional habilitado Que a empresa vencedora, além de atender o disposto acima, deverá: Obedecer a todos os detalhes construtivos constantes do Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma físico-financeiro e Projetos a- nexos e/ou publicados no SITE < Possuir o equipamento, o material e o ferramental necessário à execução da obra Abrir matrícula do objeto junto ao INSS por parte da empresa contratada, quando executada na modalidade de empreitada integral Confeccionar e instalar no local da obra placa-padrão da empresa contratada, CONFORME MODELO E DIMENSÕES INDICADAS PELA CAIXA/RS DE, NO MÍNIMO 2,40M X 1,20M. Se a obra for executada com verba federal, a placa deverá obedecer aos moldes padrão da Caixa Econômica Federal e/ou de outra instituição financeira federal, fornecidos pelo Setor de Engenharia - Assessoria Técnica do Município Manter, no recinto da obra, o Diário de Obra, no qual deverá constar, no mínimo, a condição climática, o número de funcionários diários presentes, espaço para anotações da fiscalização e anotações diárias de serviços executados; documento esse que deverá ser enviado ao Setor de Engenharia - Assessoria Técnica, juntamente com o boletim de medição, indispensável para a liberação do(s) pagamento(s) Manter, no recinto da obra, a ficha de EPI dos funcionários lotados bem como o registro dos mesmos Conservar o canteiro de obra sempre limpo Providenciar nas devidas correções solicitadas pelo Setor de Engenharia - Assessoria Técnica do Município, se não estiverem sendo realizadas de conformidade com as exigências do presente Contrato, em qualquer etapa, sendo que o serviço e o custo do material e da mão-de-obra advindos ficarão por conta da empresa contratada. Havendo reincidência o Município aplicará o disposto na Cláusula Sexta do presente Contrato Responsabilizar-se por qualquer dano que possa ocorrer durante a execução da obra, bem como dos custos de reparação Efetuar, antes da entrega da obra, o recolhimento da sobra de material e limpeza do local Responder, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho realizado, conforme o disposto na Lei Nº , de 10/01/2002, Art. 618, do CÓDIO CIVIL BRASILEIRO Arcar com todas e qualquer despesas de transporte até o canteiro de obras A empresa contratada deverá apresentar os materiais descritos no orçamento e memorial descritivo para aprovação do Setor de Engenharia/ Assessoria Técnica do Município Os materiais e mão-de-obra utilizados pela empresa contratada deverão ser de primeira qualidade e compatível com o valor orçado pela Municipalidade A obra deverá ser executada conforme o projeto, caso contrário, não será fornecido laudo pelo Setor de Engenharia/ Assessoria Técnica do Município e consequentemente, não será efetuado o pagamento da mesma Deverá ser lido todo o memorial descritivo antes do início da obra. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA A contratada se obrigará a respeitar rigorosamente, durante o período de vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, como as normas de higiene, segurança e sinalização, por cujos encargos responderá unilateralmente. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA A contratada reconhece por este instrumento que é responsável, por danos e prejuízos que, eventualmente, venha a causar ao contratante, coisas, propriedades, ou terceiras pessoas, em decorrência da execução dos serviços, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para o contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA A contratada, em atendimento ao disposto no item 13.5 do Edital de Concorrência nº 017/2009, opta pela modalidade de garantia de caução em dinheiro, no valor de R$... (...) devidamente depositado na Conta Corrente Prefeitura Municipal de Veranópolis Cauções, no Banrisul, conforme DAM nº..., anexo ao presente. As partes elegem o Foro da Comarca de Veranópolis para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em quatro (04) vias de igual teor e forma.

11 Veranópolis,... de... de Prefeito... Contratada