CONTRATO Nº 044/2015 TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2015 Aquisição de marmitex para plantonistas da área de saúde. Termo de contrato que fazem entre si o Município de Florestal, CNPJ nº 18.313.833/0001-78, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Herbert Fernando Martins de Oliveira, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado no referido Município, C.I. MG-5.849.879 e CPF 012.078.836-54, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa LUZIA APARECIDA DE SOUZA ME, CNPJ nº 14.141.565/0001-01, Inscrição Estadual nº 001824172.00-09, localizado na Rua Benedito Valadares, nº265, Bairro Centro, CEP. 35.690-000, Florestal/MG, neste ato representado pela sua proprietária Sra. Luzia Aparecida de Souza, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Geraldo Francisco Correa, nº115, Bairro Fluminense, Florestal/MG, CPF nº 000.437.346-42, C.I MG-4.849.334, doravante denominado CONTRATADO, perante as testemunhas abaixo assinadas, firmam o presente contrato, referente ao Processo Licitatório nº 035/2015, Tomada de Preços 026/2015, doravante denominado processo, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de marmitex para plantonistas da área de saúde em consonância com a proposta vencedora, especificadamente. ITEM DESCRIÇÃO UN. QTDE 1 Marmitex grande completo, cardápio variado, salada fria acompanhada separadamente; embalagem em alumínio UNID 8.000 MARCA/ FABRICANTE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL R$ 10,00 R$ 80.000,00 VALOR TOTAL R$ 80.000,00 CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO E DA VIGÊNCIA O preço total estimado do objeto do presente contrato é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). PARÁGRAFO ÚNICO - Este contrato terá vigência de 12 meses, contados da data sua assinatura. CLÁUSULA TERCEIRA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DO MATERIAL O pagamento do objeto, solicitado mediante requisição do Município, será efetuado através de depósito bancário até 15 (quinze) dias após o recebimento e aceitação dos bens pelo Município, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura e Termo de Recebimento junto ao Almoxarifado Central os quais deverão ser emitidos apenas para os objetos solicitados na requisição.
1º - Os preços das mercadorias objeto deste contrato não sofrerão reajuste. 2º - Os pagamentos ocorrerão por lotes de fornecimento. 3º - O material entregue em desconformidade com as especificações constantes do edital, será rejeitado, cabendo a empresa contratada sua substituição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. CLÁUSULA QUARTA DAS PENALIDADES 1 - O descumprimento pela contratada das condições estabelecidas para a entrega dos bens, sem prejuízo de outras sanções legais, implicará em multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do bem não entregue no prazo previsto. 2 Pelo atraso injustificado no fornecimento, fica sujeito o Contratado às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8.666/93, na seguinte conformidade: a - atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; b - atraso superior a 5 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso. 3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como, o não cumprimento do prazo de entrega ou do prazo para substituição, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta do licitante. A multa poderá ser aplicada a cada novo período (03) três dias de atraso. 4 - Multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 5 - Aplicadas as multas, a Administração as descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição. 5.1 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 6 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município por prazo não superior 02 (dois) anos. 7 O licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a entrega do bem ofertado, apresentar pendências junto aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a entrega, deixar de substituir o produto recusado no prazo previsto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de até 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na minuta de contrato, em anexo, e das demais cominações legais. CLÁUSULA QUINTA Havendo rejeição dos bens pelo Município, na hipótese de estarem em desacordo com as especificações e condições expressas no processo licitatório, o Contratado deverá retirá-los do local onde se encontrem armazenados, e substituí-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação, sob pena de multa moratória correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço dos bens rejeitados. CLÁUSULA SEXTA É assegurado ao município o direito de optar pela dedução do valor da multa de qualquer pagamento que deva ser efetuado à contratada. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Ficha 274 1.02.00. CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO Este contrato será rescindido na hipótese de atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias no cumprimento dos prazos de entrega nele previstos, constituindo, igualmente, motivos para a sua unilateral rescisão quaisquer das circunstâncias arroladas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, quando pertinentes. CLÁUSULA NONA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA A contratada se obriga a: a) manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação comprovadas na licitação que deu origem ao presente contrato. b) Entregar o material solicitado através de Ordem de Fornecimento, dentro do prazo estabelecido em edital, salvo se outro prazo estiver assinalado na Ordem de Fornecimento. c) Entregar o material solicitado no local a ser indicado pelo Departamento de Administração. d) Substituir, às suas expensas, o material rejeitado por desconformidade com o previsto no Edital, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. e) Responsabilizar-se pela entrega e armazenamento do material de acordo com as especificações do fabricante.
f) Anexar à Nota Fiscal a certidão negativa de débito junto ao INSS e o Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS. CLÁUSULA DÉCIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A contratante se obriga a: a) Efetuar os pagamentos de acordo com o estabelecido neste contrato; b) Observar todos os termos do edital e deste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA FORO As partes elegem o Foro da Comarca de Pará de Minas para a resolução de quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente contrato de fornecimento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos. Florestal, 09 de outubro de 2015. Herbert Fernando Martins de Oliveira Prefeito Municipal LUZIA APARECIDA DE SOUZA ME CONTRATADA Testemunhas 1. Nome: 2. Nome: CPF: - CPF: -
EXTRATO DO CONTRATO 044/2015 RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2015 TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2015 CONTRATANTE: DE CONTRATADO: LUZIA APARECIDA DE SOUZA ME OBJETO: Aquisição de marmitex para plantonistas da área da saúde MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços RECURSO ORÇAMENTÁRIO: Ficha: 274 1.02.00. VALOR DO CONTRATO: R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). VIGÊNCIA: 09/102015 a 09/10/2016. HERBERT FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2013 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 O MUNICÍPIO DE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 18.313.833/0001-78, com edifício-sede da Prefeitura localizado na Rua Benedito Valadares, nº 243, Centro, CEP 35.690-000, Florestal/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Herbert Fernando Martins de Oliveira, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado no referido Município, C.I. MG 5.849.879 e CPF 012.078.836-54, doravante denominado CONTRATANTE e EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA., CNPJ nº 68.505.189/0001-08, com sede à Rua Nova Serrana, nº 1.276, Bairro Nossa Sra. de Lourdes, CEP: 35.661-178 em Pará de Minas/MG, neste instrumento representado por seu Diretor Ricardo Franco de Abreu, brasileiro, solteiro, industrial, portador do CPF 676.991.546-49, residente e domiciliado à Rua Godofredo de Oliveira, nº 144, Bairro Vila Raquel, em Pará de Minas/MG, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços por empreitada decorrente da Tomada de preços nº 003/2013, e em conformidade com o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, observadas as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação do prazo contratual em virtude da necessidade da continuidade do Instrumento principal, pelo período de 19/10/2013 a 31/12/2014. CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO As partes ratificam as demais cláusulas do contrato firmado em 08/08/2012. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo, em duas vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença de duas testemunhas. Florestal, 19 de Outubro de 2013. Herbert Fernando Martins de Oliveira Prefeito Municipal EMCONBRÁS Empresa de Conservação Brasileira Ltda. Testemunhas 1. Nome: CPF: 2. Nome: CPF:
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2013 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 O MUNICÍPIO DE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 18.313.833/0001-78, com edifício-sede da Prefeitura localizado na Rua Benedito Valadares, nº 243, Centro, CEP 35.690-000, Florestal/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Herbert Fernando Martins de Oliveira, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado no referido Município, C.I. MG 5.849.879 e CPF 012.078.836-54, doravante denominado CONTRATANTE e EMCONBRÁS EMPRESA DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRA LTDA., CNPJ nº 68.505.189/0001-08, com sede à Rua Nova Serrana, nº 1.276, Bairro Nossa Sra. de Lourdes, CEP: 35.661-178 em Pará de Minas/MG, neste instrumento representado por seu Diretor Ricardo Franco de Abreu, brasileiro, solteiro, industrial, portador do CPF 676.991.546-49, residente e domiciliado à Rua Godofredo de Oliveira, nº 144, Bairro Vila Raquel, em Pará de Minas/MG, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços por empreitada decorrente da Tomada de preços nº 003/2013, e em conformidade com o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, observadas as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO É objeto do presente termo aditivo o acréscimo do valor anteriormente contratado, de acordo com a necessidade de continuação do serviço. O contrato atual sofre um reajuste/acréscimo de 25% equivalente a R$ 7.350,00 (Sete mil, trezentos e cinquenta reias), adjudicados à contratada em decorrência do julgamento da licitação Tomada de Preços n.º 003/2013. E por estarem assim ajustadas e contratadas, firmam as partes, por seus representantes legais, o presente instrumento, elaborado em duas vias de igual teor e forma, para produzir todos os efeitos legais e resultantes de direito. Florestal/MG, 30 de Julho de 2014. Herbert Fernando Martins de Oliveira Prefeito Municipal EMCONBRÁS Empresa de Conservação Brasileira Ltda. TESTEMUNHAS Nome: CPF: - Nome CPF: -