ATA DE REGISTRO DE PREÇO DIRAD/DESEG-2008/005, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE NOS PONTOS DE ATENDIMENTO DO BRB. Processo nº 041.000.452/2008. VALIDADE: 12 (doze) meses. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2008, o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., Instituição Financeira de Economia Mista, vinculado ao Governo do Distrito Federal, com sede em Brasília-DF, no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, inscrito no CNPJ sob o nº 00.000.208/0001-00, em face da classificação das propostas registradas no Pregão nº 049/2008, homologado pelo Diretor de Administração, em 28/11/2008, lavra a presente Ata e REGISTRA O(S) PREÇO(S), conforme cláusulas seguintes: - DO OBJETO - CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço da PROMITENTE CONTRATADA para a prestação de Serviços de Engenharia para implantação do projeto de Acessibilidade nos Pontos de Atendimento do BRB, conforme condições e especificações técnicas mínimas constantes do Edital e seus anexos, bem como da proposta comercial da PROMITENTE CONTRATADA. Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preço constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação. DO FORNECEDOR REGISTRADO - CLÁUSULA SEGUNDA: A partir desta data, fica registrado, neste BRB, os preços do fornecedor a seguir relacionado, conforme planilhas de preço anexas, para cada item, objetivando o compromisso de implantação do projeto de acessibilidade nos Pontos de Atendimento do BRB, nas condições estabelecidas no ato convocatório e mediante assinatura de contrato. 1) Para os itens 01, 02 e 03: Fornecedor: QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ:07.452.185/0001-14, com sede à SHC/SW CCSW 05 Bloco A SN, Loja 19 Sudoeste- Brasília/DF CEP: 70.680-550, telefone: (61)096963666, neste Ato representada por seu sócio, Sr.: ROGÉRIO QUEIROZ CHAVES, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Identidade:9.012/D CREA-DF e CPF: 378.257.711-68, residente e domiciliado nesta Capital. DA EXPECTATIVA DA EXECUÇÃO - CLÁUSULA TERCEIRA: O pedido ao fornecedor registrado será formalizado pelo Banco mediante emissão do respectivo Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 049/2008. CLÁUSULA QUARTA: O compromisso da prestação do Serviços só estará caracterizado mediante a assinatura, pelo promitente, do Contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico n 049/2008. CLÁSULA QUINTA: O licitante registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preço. DO CONTROLE DO PREÇO REGISTRADO -
CLÁUSULA SEXTA: O Banco adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. Parágrafo Único: O preço registrado e a indicação do respectivo fornecedor, detentor da Ata, serão divulgados em meio eletrônico. DAS OBRIGAÇÕES - CLÁUSULA SÉTIMA: São obrigações do executor REGISTRADO, entre outras: I. providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo BRB na forma de execução do contrato e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata; II. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas; III. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP; IV.até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que resulte de acordo celebrado entre o BRB e a CONTRATADA; V. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao BRB e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP; VI.responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o BRB isento de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária; VII.pagar, pontualmente, os fornecedores e as obrigações fiscais, com base na presente ata, exonerando o BRB de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento. DA VIGÊNCIA DESTA ARP - CLÁUSULA OITAVA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. DO REGISTRO DOS PREÇOS - CLÁUSULA NONA: O preço registrado constante desta ARP encontram-se em planilhas Anexas a esta Ata. I. Ao preço do primeiro colocado no item, poderão ser registrados tantos fornecedores quantos sejam necessários, obedecida a ordem de classificação, para que se complete a quantidade estimada para o item. ARP 2008-005 - Acessibilidade - Queiroz.odt 2
CLÁUSULA DÉCIMA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do BRB; Parágrafo Único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. DAS OBRIGAÇÕES DO BRB - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: São obrigações do BRB, entre outras: I. gerenciar esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação dos fornecedores, sempre que solicitado, para atendimento às necessidades dos órgãos da Administração Pública, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata; II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas; III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através da Gerência de Compras, Licitações e Contratos Gecon; IV.publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial, durante a vigência da presente ata. DA CONTRATAÇÃO - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o BRB poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de execução da(s) detentora(s), obedecida a ordem de classificação das propostas e preço registrado. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços efetuado não obriga o BRB a firmar a(s) contratação(s) nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelo BRB, mediante a assinatura de Contrato. DO PAGAMENTO À CONTRATADA - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O BRB pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços, incluídas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais, mão-de-obra, etc., inclusive os diferenciais de alíquota entre o Estado produtor e o Distrito Federal, incidentes, o valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente solicitada. Parágrafo Único: Somente serão pagos os itens de serviços efetivamente executados no local dos serviços e previstos na planilha orçamentária. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, sendo que: ARP 2008-005 - Acessibilidade - Queiroz.odt 3
a) o pagamento referente a 90% (noventa por cento) do valor global contratado será efetuado no 5º (quinto) dia útil após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, devendo, para tanto, ser apresentado o documento fiscal referente aos serviços executados; b) o pagamento final, correspondente a 10% (dez por cento) do valor global contratado, será efetuado no 5º (quinto) dia útil após a emissão do "Termo de Recebimento Definitivo", devendo, para tanto, ser apresentado o documento fiscal referente aos serviços executados. Parágrafo Primeiro: Para as empresas sediadas no Distrito Federal, bem como para as empresas sediadas em outros Estados e que mantenham filiais e/ou representações no DistritoFederal, o pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente em uma das Agências do BRB; Parágrafo Segundo: Para as empresas sediadas em outros Estados e que não mantenham filiais e/ou representações no Distrito Federal, o pagamento poderá ser efetuado através de crédito em conta corrente em qualquer agência bancária indicada pelo licitante. Parágrafo Terceiro: Caso o documento fiscal seja apresentado após os prazos estabelecidos nesta Cláusula, o BRB disporá de 10 (dez) dias úteis para efetuar o pagamento, contados da data de sua apresentação. Parágrafo Quarto: Os prazos previstos nesta Cláusula somente serão observados quando não houver motivo para aplicação de multas ou de outras penalidades, casos em que o pagamento será efetuado após transcorrido o prazo para interposição de recursos ou após seu julgamento pelo BRB. Parágrafo Quinto: O documento fiscal deverá ser emitido em 02(duas) vias, no mínimo, acompanhado dos documentos elencados na Minuta de Contrato: Parágrafo Sexto: O documento fiscal não aprovado pelo BRB será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar o prazo previsto na Cláusula Décima Sexta, a partir da data de sua reapresentação e conseqüente aprovação pelo BRB. Parágrafo Sétimo: Ocorrendo antecipação de pagamento, mediante solicitação da CONTRATADA, que poderá ser aceita ou não pelo BRB, será deduzido do valor total o equivalente a 5% (cinco por cento) a título de desconto. Parágrafo Oitavo:Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tanto não tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de correção monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro indicador que o venha substituir; DAS ALTERAÇÕES DA ATA - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das locações registradas, cabendo ao BRB promover as negociações junto aos fornecedores registrados. Parágrafo Segundo: Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o BRB deverá: ARP 2008-005 - Acessibilidade - Queiroz.odt 4
I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e III. convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação. Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o BRB poderá: I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação da(s) penalidade(s)prevista(s) nesta Ata e no Edital, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; II. para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes da celebração do instrumento contratual; III. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Parágrafo Quarto: O BRB revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O Registro de Preço(s) do fornecedor registrado será cancelado quando: I. houver interesse público, devidamente fundamentado; II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; III. o fornecedor não assinar o Contrato no prazo determinado no Edital, sem justificativa aceita pelo BRB; IV.se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado; ou ainda VI.por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo BRB. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata. Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93, o BRB poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo BRB. DAS PENALIDADES - CLÁUSULA VIGÉSIMA: Pela inexecução total ou parcial do Contrato o BRB poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: I. advertência; II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Contrato; ARP 2008-005 - Acessibilidade - Queiroz.odt 5
III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o BRB, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas: I. descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o BRB; II. execução insatisfatória ou inexecução dos serviços, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos na execução dos serviços ao BRB. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: A penalidade de multa poderá ser aplicada nos seguintes casos: Parágrafo Primeiro: O atraso injustificado na execução das obrigações assumidas sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da ordem de serviço atrasada, limitada a 10% (dez por cento) do valor total atualizado do Contrato; Parágrafo Segundo: Decorridos 10 (dez) dias de atraso na execução, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Vigésima, poderá o BRB optar pelo cancelamento da Autorização de Serviço ou Rescisão do Contrato. Parágrafo Terceiro: As multas acima referidas não impedem que o BRB rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Ata, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo BRB. Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo BRB, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento do que for devido, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da multa. Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o BRB poderá valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o BRB poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: A) por 6 (seis) meses: ARP 2008-005 - Acessibilidade - Queiroz.odt 6
I. quando ocorrer atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos ao BRB; II. quando ocorrer execução insatisfatória dos serviços, se antes tiver havido aplicação da penalidade de advertência; B) por 01 (um) ano: I. quando a CONTRATADA der causa ao cancelamento da Autorização de Serviço ou Rescisão contratual. C) por 05 (cinco) anos, quando a CONTRATADA: I. sofrer condenação definitiva por praticar fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos; II. demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a administração pública em virtude de atos ilícitos praticados; III. cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo ao BRB; IV. apresentar ao BRB qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para participar desta licitação. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Distrito Federal será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do BRB, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao BRB ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas. Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da abertura de vista. DISPOSIÇÕES FINAIS - CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital de Pregão Eletrônico nº049/2008 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta. CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: O presente registro decorre de adjudicação à PROMITENTE CONTRATADA do objeto licitado, por meio do Pregão Eletrônico nº 049/2008, conforme decisão do Pregoeiro do BRB, lavrada em Ata, de 01/12/2008, e homologação pelo Diretor de administração, em 01/12/2008. CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Para os efeitos fiscais e de direito, as partes dão ao presente instrumento o valor de R$ 1.750.000,00 (Um milhão e setecentos e cinquenta mil reais). CLÁUSULA TRIGÉSIMA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no Orçamernto de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 dispêndio das estatais, e Fonte 1 geração própria. ARP 2008-005 - Acessibilidade - Queiroz.odt 7
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br. E no sítio: www.brb.com.br; CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma. Pelo BRB: SÉRGIO AUGUSTO CORRÊA DE FARIA Pela(s) PROMITENTE(s) CONTRATADA(s): ROGÉRIO QUEIROZ CHAVES ARP 2008-005 - Acessibilidade - Queiroz.odt 8