EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/ TPN

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2011 - TPN A FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, situada no Campus da Universidade Federal de São Carlos, Área Norte, Rodovia Washington Luís, km 235, São Carlos-SP, doravante denominada FAI.UFSCar, torna pública a abertura de Processo de Licitação, do tipo menor preço, que será regido pela Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 6.204/07, pela legislação complementar e pelas condições estabelecidas no presente edital. Os envelopes de documentação e propostas deverão ser entregues até o dia 08 de agosto de 2011, às 10:00 horas, iniciando-se em seguida a sessão de abertura dos envelopes. Constituem anexos ao presente Edital: a) Elementos Técnicos em CD; ANEXO I 1. Projetos Completos 2. Planilha Orçamentária 3. Cronograma Físico Financeiro 4. Especificações Técnicas 5. Demonstrativo de Composição de BDI 6. Justificativa técnica de referências de materiais 7. Composições de Custos Unitários não SINAPI 8. ART Projeto e Orçamento ANEXO II 1. Modelo de Planilha Orçamentária 2. Modelo de Cronograma Físico Financeiro 3. Modelo de Demonstrativo de Composição de BDI 4. Modelo de Declaração de Visita ANEXO III 1. Modelo Placa de Obra 2. Modelo Diário de Obra b) Anexo IV Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; c) Anexo V Modelo de Declaração de Vistoria ao Local da Obra; d) Anexo VI Minuta de Contrato; 1

I. DO OBJETO 1.1. O objeto deste Convite de Preços é a Execução, com fornecimento de material, equipamento e mão de obra, da reforma e Modernização da Cabine de Entrada e Energia Elétrica, campus Araras, da Universidade Federal de São Carlos, conforme projetos e especificações técnicas, sob regime de empreitada por preço global. II. DA LEGISLAÇÃO 2.1. Este Edital é regulamentado pela Lei Federal n 8.666/93, atualizada por legislações posteriores, Lei Complementar nº 123/06 e Decreto nº 6.204/07. III. DOS ENVELOPES 3.1. Os envelopes contendo os documentos referentes à Habilitação e Proposta, deverão estar fechados de modo inviolável, e deverão referir-se: (Nome do licitante se já não estiver impresso) À FAI.UFSCar Comissão Permanente de Licitações Campus da Universidade Federal de São Carlos, Área Norte, Rodovia Washington Luís, km 235, São Carlos SP. CEP 13.565-905 São Carlos - SP Tomada de Preços n 007/2011 Envelope nº 01 - Habilitação Envelope nº 02 - Proposta Encerramento: 08 de agosto de 2011 às 10:00 horas IV. DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 01) Para participar da Licitação os interessados deverão apresentar a seguinte documentação, conforme previsto na Lei nº 8.666/93 Art. 32: 4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), mediante apresentação do respectivo cartão de identificação; 4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através de duas certidões: a) Da Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral Fazenda Nacional; 2

b) De Tributos e Contribuições Federais, administrada pela Secretaria da Receita Federal. 4.3. Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 4.4. Certidão Negativa de Débito (CND) fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social INSS; 4.5. A Comissão de Licitação poderá realizar diligência para comprovar a origem e o conteúdo dos atestados apresentados. 4.6. Atestado técnico fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante e dos seus respectivos responsáveis técnicos, que comprovem a execução de obra com porte e complexidade semelhante ao objeto deste, devidamente acervado junto à entidade responsável. 4.7. Comprovação de registro ou inscrição no CREA-SP da empresa licitante e do profissional (engenheiro civil), responsável técnico pela execução dos serviços referentes ao objeto do edital. 4.8. Caso a empresa seja sediada em outro Estado haverá necessidade da obtenção do visto no CREA do Estado de São Paulo. 4.9. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos executivos e todos os documentos do Edital, sendo obrigatória a vistoria dos locais dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços. 4.9.1. A vistoria deverá ser realizada até o terceiro dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para recebimento dos envelopes das propostas e será efetuada em companhia de servidor(a) do Escritório de Desenvolvimento Físico EDF, da Universidade Federal de São Carlos UFSCar, campus Araras; 4.9.1.1. A Prefeitura Universitária da UFSCar, campus Araras, coloca-se à disposição para agendamento de vistoria ao local da obra, o qual deverá ser previamente solicitado ao Prefeito Irineu Paiva, pelo telefone (19) 3543-2603, observado o prazo de até três dias úteis antes do oferecimento da proposta; 4.9.1.2. A vistoria deverá ser realizada por engenheiro eletricista, devidamente registrado no CREA e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria; 4.9.1.2.1. O representante credenciado pela licitante, para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se a Prefeitura Universitária de Araras, munido de 3

declaração de responsável técnico e deve estar munido de documento que comprove os poderes de representação (contrato social ou procuração); 4.10. A licitante deverá trazer 2 (duas) Declarações de Vistoria (Anexo V), devendo assiná-las e solicitar a assinatura do servidor do EDF UFSCar, responsável pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe será devolvida e esta deverá ser anexada ao Envelope 01 Habilitação, e a não apresentação desta declaração acarretará na inabilitação da licitante. 4.11. Os responsáveis técnicos indicados para a execução dos serviços referentes ao objeto deste edital poderão ser substituídos, no decorrer da execução do objeto, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante. Para isso deverão ser apresentados os mesmos atestados solicitados anteriormente. 4.12. Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro de pessoal permanente ou em sua diretoria, engenheiro eletricista, responsável técnico pela execução de serviços referentes ao objeto do edital, seja detentor de atestado de responsabilidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente acervado junto ao CREA, com experiência em execução de serviços compatíveis com o objeto. Caso o atestado não esteja acervado junto ao CREA, deverá ser apresentado junto ao atestado de conclusão da obra a ART do profissional, devidamente recolhida e assinada pela contratante e pelo Contratado. 4.12.1. Para fins de comprovação de capacidade profissional a empresa deverá indicar engenheiro eletricista que será responsável técnico pela execução da obra. Esse Engenheiro Eletricista deverá ter vinculo com a licitante, razão pela qual, a licitante deve anexar no Envelope 01 a comprovação desse vínculo (contrato social, cópia de registro de CTPS, cópia de contrato firmado entre a licitante e o profissional). 4.12.2. Certidão de engenheiro eletricista, expedida pelo CREA. 4.13. As licitantes deverão apresentar cópia autenticada de seu ato constitutivo, devidamente registrado, conforme disposto no artigo 28 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do balanço patrimonial, conforme disposto no artigo 31, I, da mesma Lei. 4.14. Tendo em vista a Consignação Orçamentária prever somente despesas com serviços, a licitante vencedora deverá apresentar somente Notas Fiscais de Serviços, sendo vedada apresentação de notas fiscais de materiais. 4.15. Para fins de capacidade profissional, a empresa deverá apresentar uma (ou mais) CAT(s) (fornecida(s) pelo CREA), acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado e que atenta ao disposto no item infra 4.11, do engenheiro eletricista, comprovando a experiência desse profissional em obra(s) similar(es) ao objeto da licitação. 4.15.1. A Comissão Permanente de Licitações poderá realizar diligências para comprovar a origem e o conteúdo dos atestados apresentados. 4

4.16. Para comprovação de capacidade operacional, a empresa deverá apresentar um atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado e que atenta ao disposto no item 4.17., em que conste necessariamente o nome da empresa, acompanhada da respectiva CAT (fornecida pelo CREA) do profissional responsável pela obra objeto do atestado apresentado. Deve ser comprovado, que na data constante do atestado, o profissional cuja CAT for apresentada em conjunto com o atestado de que trata esse item tinha ou tem vinculo com a empresa. A comprovação desse vínculo pode ser por cópia do contrato social, cópia do registro de CTPS ou cópia de contrato firmado entre licitante e profissional. 4.17. Será considerada similar ao objeto licitado, para fins do disposto nos itens 4.15 e 4.17.1, obra de construção nova, com características semelhantes à obra objeto do certame, sendo que a área das obras constantes do(s) atestado(s)/cats deverá ser de pelo menos 50% da área da obra objeto desse certame. 4.17.1. Serão considerados similares, para fins do item 4.17., a execução de serviços de instalações elétricas, SPDA, telefonia e lógica. 4.17.2. A licitante poderá apresentar mais de um atestado, considerando-se a soma dos mesmos para efeitos dos itens 4.15 e 4.17. 4.18. A empresa licitante deverá apresentar Declaração de Profissional (Engenheiro Eletricista), comprometendo-se em ser o responsável técnico pela obra objeto da licitação. V. DAS PROPOSTAS (ENVELOPE Nº 02) 5.1. As propostas, rubricadas e assinadas, deverão ser apresentadas em envelopes fechados, em uma via, datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras principalmente no que tange a valores e números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade, e deverão constar: a) preços unitário e global, em registro numérico e por extenso; b) prazo em que o proponente executará a obra: máximo de 60 (sessenta) dias. c) apresentação do cronograma Físico Financeiro da obra constando todas etapas do roteiro básico e baseado nas condições de pagamento; d) validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias; e) indicação do valor do B.D.I., já incluso na proposta. 5.2. A licitante deverá apresentar Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, conforme modelo constante no Anexo II do CD. 5.3. Deverá ser indicado o B.D.I. utilizado na elaboração do orçamento, com demonstrativo de cálculo e composição do mesmo, conforme modelo constante no Anexo II do CD. 5

5.4. A licitante deverá indicar obrigatoriamente as marcas dos materiais que serão utilizados na obra. As marcas deverão ser indicadas na própria planilha orçamentária. 5.5. Todos os materiais com marcas diferentes daquelas mencionadas nas especificações técnicas e projetos deverão ser apresentados para avaliação, à Fiscalização da UFSCar, quanto à funcionalidade e similaridade de qualidade. 5.6. Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Anexo IV, se for o caso. VI. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 6.1. Os pagamentos serão efetuados mediante medições mensais a serem executadas ao longo da prestação dos serviços, compatíveis com o cronograma Físico-Financeiro, devendo a empresa fornecer nota fiscal correspondente aos valores dos mesmos e o preço unitário. 6.1.1. Para liberação do pagamento de cada nota fiscal, a contratada deverá anexar cópias autenticadas da Folha de Pagamento e das Guias de recolhimento dos encargos previdenciários, que deverão ser emitidos especificamente para a execução da obra, objeto da presente licitação. 6.2. Os pagamentos decorrentes dos serviços executados e aprovados pela FISCALIZAÇÂO serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da apresentação da nota fiscal junto à FAI, com seu devido aceite pela Fiscalização. 6.3. Nas notas fiscais emitidas deverão constar obrigatoriamente os números desta licitação, o da matrícula/cei da obra junto ao INSS, o número do registro da obra junta à Prefeitura Municipal local, bem como todas as retenções fiscais que serão devidas; 6.4. A medição será executada pela DiFO Divisão de Fiscalização de Obras da Prefeitura Universitária da UFSCar, doravante denominada FISCALIZAÇÃO; 6.5. No preço oferecido, deverão estar incluídas todas as despesas com materiais, mão-deobra, encargos sociais e trabalhistas, combustíveis, seguros, limpeza durante a construção, bem como quaisquer outras direta ou indiretamente relacionadas com a execução. VII. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 7.1. O valor total estimado para a contratação da obra é de R$ 52.662,06 (cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e seis centavos). VIII. DO PROCEDIMENTO 8.1. No local indicado no preâmbulo a Comissão Permanente de Licitações, procederá ao exame das condições exigidas no Título V (DA HABILITAÇÃO). 6

8.2. Após analisar os documentos das licitantes, todas as páginas serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes ao ato. 8.3. Na hipótese de ser designado outro dia para abertura dos envelopes contendo as propostas, serão eles rubricados pelos presentes, no seu fecho, de modo a garantir-lhes a inviolabilidade. 8.4. Será elaborada ata circunstanciada que será assinada pelos presentes à sessão. Obs.: Serão devolvidos pelo correio aos licitantes inabilitados, os envelopes fechados que contenham suas propostas, desde que não tenha havido recurso, ou após sua denegação. IX. DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO 9.1. A Comissão Permanente de Licitações, procederá ao exame e classificação das propostas e emitirá parecer fundamentado, indicando a de menor preço por obra. 9.2. Em caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á sorteio em sessão pública a ser previamente designada. 9.3. Não será levada em conta, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital. 9.4. Qualquer elemento apresentado na Proposta que indique vantagem à Licitante desclassificará a Proposta. X. DAS GARANTIAS NA LICITAÇÃO E NA CONTRATAÇÃO 10.1. Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado a depositar a importância correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado. 10.2. A devolução da garantia ao contratado dar-se-á após o integral cumprimento do contrato e apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito expedida pelo INSS, relativa à execução da obra objeto da presente licitação, bem como após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo expedido pela Comissão de Recebimento de Obras da UFSCar. XI. DA FORMALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO, EXECUÇÃO, INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 11.1. O contrato a ser firmado com o vencedor da Licitação terá a integrá-lo, além do disposto neste Edital, os preceitos aplicáveis da Legislação mencionada no item 2.1. do presente Edital. 7

XII. DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 12.1. As áreas que receberão os serviços serão entregues nos estados em que se encontram, cabendo ao contratado pô-las em condições de serem trabalhadas. 12.2. Consideram-se integrantes do projeto e, portanto, das obras a executar quaisquer serviços ou materiais previstos em pelo menos uma das peças do memorial descritivo, da planilha de orçamento ou do projeto básico. 12.3. O prazo de início dos trabalhos será de até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato. 12.4. A execução dos trabalhos se procederá sob regime de empreitada por preço global, portanto os serviços serão medidos e pagos pelas quantidades executadas. 12.5. Havendo atraso ou antecipação na execução da obra ou serviços, por culpa ou iniciativa da Contratada, verificando-se através de comparação entre o faturamento previsto no Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação. 12.6. Quando concedida prorrogação de prazo os serviços serão medidos com base no Cronograma Físico-Financeiro atualizado. 12.7. Os materiais e/ou equipamentos a serem empregados nos trabalhos contratados, quando não especificados no orçamento básico, deverão ser de primeira qualidade, de fabricantes tradicionais, em adequação com as características dos serviços a executar e com garantia de sua utilização. Caso não especificado o material, seja no orçamento básico, seja na proposta do Licitante, o seu emprego deverá ser precedido de exames e autorização da Contratante, que poderá exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o que se faça mister, bem assim fazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as exclusivas expensas do contratado tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com o objeto do contrato e seu cumprimento. XIII. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 13.1. Os serviços serão recebidos provisória e definitivamente de acordo o disposto no artigo 73 da lei de Licitações; 13.1.1. O recebimento provisório, mediante solicitação da CONTRATADA, dar-se-á quando da liberação dos serviços pela DiFO Divisão de Fiscalização de Obras da Prefeitura Universitária da UFSCar, doravante denominada FISCALIZAÇÃO; 13.1.2. O termo de recebimento definitivo será emitido pela Comissão de Recebimento de Obras da UFSCar, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais e observado o quanto disposto no artigo 69 da Lei de Licitações. 8

13.2. O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança da obra nem a ético-profissional, pela execução do contrato. 13.3. A Contratante poderá receber, desde que lhe convenha e também resguardados os seus interesses, serviços executados em desacordo com o contrato, porém com abatimento de preço que couber. XIV. DAS PENALIDADES 14.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas acarretará a aplicação, a juízo da FAI.UFSCar, das seguintes sanções, independente do cancelamento da nota de empenho: a) Advertência; b) Multa, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do empenho; c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações da FAI.UFSCar e da Universidade Federal de São Carlos; XV. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 15.1. Os recursos admissíveis são os constantes na Lei Federal n 8.666/93, atualizada por legislações posteriores. XVI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 16.1. O simples fato da participação na Licitação importa em irrevogável adesão do Licitante aos termos deste Edital, pelo que se obriga ao integral cumprimento de sua proposta, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas neste edital, bem como as previstas em leis. 16.2. A empresa contratada deverá manter obrigatoriamente no canteiro de obra o registro de ocorrência em obra (diário de obra), permanentemente atualizado para apresentar a fiscalização da contratante, conforme modelo no Anexo III do CD. 16.3. A empresa vencedora do certame será responsável por quaisquer danos materiais e ambientais que venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados. 16.4. A Comissão Permanente de Licitações poderá rejeitar as propostas em caso de não preenchimento correto das condições e especificações constantes nesse Edital, podendo ainda revogar a licitação, anulá-la ou adquirir no todo ou em parte o objeto licitado. 16.5. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo para abertura dos Envelopes Documentação e Proposta. 9

16.6. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas na página Web, no endereço www.fai.ufscar.br, cabendo às licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas pela Comissão Especial de Licitação. 16.7. As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, com base nas disposições da Lei 8.666/93. 16.8. O presente Edital poderá ser consultado na FAI.UFSCar ou adquirido mediante recolhimento de emolumentos no valor de R$ 30,00 (trinta reais), junto à FAI.UFSCar. 16.9. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço mencionado, no preâmbulo deste Edital, sempre por escrito. 16.10. Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital, que é publicado no Diário Oficial da União. São Carlos, 20 de julho de 2011. Prof. Dr. Paulo Ignácio Fonseca de Almeida Diretor Executivo FAI.UFSCar 10

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE Tomada de Preços 007/2011 (Nome da empresa), CNPJ nº. >>>>>>>>>>>>>>>, sediada (endereço completo), por seu representante legal, Sr. >>>>>>>>>, portador da cédula de identidade RG >>>>> e do CPF >>>>>>>, abaixo subscrito, DECLARA expressamente que se enquadra na definição do artigo 3 inciso I ou II da Lei Complementar n 123 de 14/12/2006 e que não possui nenhum dos impedimentos previstos do 4º do Artigo 3º da LC 123/06, para fins de se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação. Por ser expressão de verdade, firma a presente sob pena de responder em todas as esferas judiciais no caso de falsidade do conteúdo aqui declarado. de de 2011.... (nome e nº. da identidade do representante legal da empresa) 11

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS Tomada de Preços 007/2011 (Nome da empresa), CNPJ nº. xxxxxxxxxx, sediada (endereço completo), por seu representante legal, abaixo subscrito, DECLARA que compareceu ao local onde serão realizadas as obras de xxxxxxxx e que concorda com as condições existentes; de de 2011.... (nome e nº. da identidade do representante legal da empresa) 12