CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO ATA N.º 05/201 2013 --------------Aos cinco dias do mês de março de dois mil e treze, em Vila do Bispo, no edifício dos paços do concelho e sala das sessões, reuniram-se em pública reunião ordinária, os membros da Câmara Municipal nomeadamente: o Presidente Adelino Augusto da Rocha Soares, a Vereadora Rute Maria Dias Maia Nunes da Silva, a Vereadora Ana Bela da Conceição Martins, o Vereador Nuno Rio e o Vereador José Marreiros dos Ramos Marques.----- --------------Estiveram presentes a Chefe da Divisão de Obras Municipais (D.O.M.), Eng.ª Leonida Gomes Rodrigues Valente, e a Chefe da Divisão de Obras Particulares e Planeamento (D.O.P.P.), em regime de substituição, Arq.ª Cláudia Cristina Santos Lopes Pereira de Carvalho.------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------Para secretariar a reunião, estiveram presentes, a técnica superior, Dr.ª Patrícia Isabel Gil dos Santos, e a assistente técnica, Maria Albertina Ramos Delgado Rodrigues, que a coadjuvou.---------------------------------------------------------------------------------------------- Ausências --------------Ausências: Não compareceu à presente reunião, o Senhor Vereador José de Deus Vieira Rodrigues que entregou um documento onde informa que por motivos profissionais, encontra-se ausente do concelho, pelo que, nos da termos da Lei, se fará substituir na presente reunião, pela Senhora Dora Cristina Marreiros dos Reis.------------------------------------------- --------------A Senhora Dora Cristina Marreiros dos Reis apresentou um documento onde informa, que por motivos de ausência do concelho, não poderá estar presente na mesma, fazendo-se substituir, pelo elemento seguinte na respetiva lista, Carlos Manuel Veríssimo Diogo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------O Senhor Carlos Manuel Veríssimo Diogo, como elemento seguinte, apresentou a respetiva substituição, pelo elemento seguinte na lista, Senhora Rute Cristina Candeias Ricardo.------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------O elemento seguinte da lista, Senhora Rute Cristina Candeias Ricardo, apresentou um documento onde informa que por motivos profissionais se encontra ausente do Concelho, fazendo-se substituir pelo elemento seguinte na respetiva lista, Senhor José Marreiros dos Ramos Marques.---------------------------------------------------------------------------------------- --------------Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos membros, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, pelas nove horas e quinze minutos, tendo a Câmara, passado a ocupar-se do seguinte: ---------------------------------------------------------- 1
--------------Alteração da Ordem do Dia: A Câmara deliberou por unanimidade acrescentar à Ordem do Dias os seguintes pontos:3.2.3 Cedência de Baloiço, 4.10 Instalação de Reguladores de Fluxos luminosos no Concelho prorrogação de prazo e o 5.2 - Bairro Encosta do Sol na Salema Direito de superfície. ----------------------------------------------------------- -------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia----------------------------- --------------O Senhor Vereador Nuno Rio solicitou a relação atualizada das dívidas a fornecedores, perguntou quantas bolsas de estudo já foram pagas. Disse que desde o dia 28 de dezembro que está a aguardar que os documentos relacionados com o visto do Tribunal de Contas referente ao Monte de Santo António lhe sejam entregues.-------------------------------- --------------Perguntou ainda qual o dia que conta relativamente à renúncia de mandato do Senhor Vereador Gilberto Viegas, dado que por ele foi efetuado um pedido de renuncia que faz referencia a determinada data (19 de fevereiro), e na reunião de 05 de fevereiro o Senhor Presidente deu conhecimento da renuncia do Vereador Gilberto ao cargo, tendo eu assumido nessa reunião o lugar efetivo de Vereador nesta Câmara Municipal.------------------------------ --------------O Senhor Presidente informou que na reunião realizada em 5 de fevereiro comunicou à Câmara a renúncia de pleno direito, do Senhor Vereador Gilberto Viegas, ao cargo de Vereador, em virtude de no requerimento apresentado pelo interessado, onde solicita o pedido de suspensão, não ter sido indicado o período abrangido (inicio e termo), conforme estabelece o número 2 do artigo 77.º da Lei das Autarquias locais, a única data de referencia existente naquele requerimento é a data de 31 de janeiro de 2012, dia em que efetuou o pedido. Assim, para efeitos de contagem dos 365 dias, de acordo com o que estabelece o artigo 99-A da Lei das Autarquias Locais, iniciou-se a contagem da suspensão de mandato, a partir daquela data, sendo que o ultimo dia de suspensão ocorria no passado dia 30 de janeiro de 2013, aplicando-se o numero 4 do artigo 77.º da referida Lei, conclui-se que o Senhor Vereador Gilberto Viegas, teria de manifestar, por escrito, a vontade de retomar funções no primeiro dia útil seguinte ao termo daquele prazo, isto é no dia 31 de janeiro de 2013, como não o fez e como estabelece a mesma disposição legal, considerou-se que o Senhor Vereador Gilberto Viegas, renunciou ao mesmo. Mais informou que como o Senhor Nuno Rio já se encontrava empossado nas funções de Vereador, embora transitoriamente enquanto o Senhor Vereador Gilberto Viegas estivesse com o seu mandato suspenso, aquele por renúncia deste, passou a deter na sua titularidade o cargo efetivo desde 05 de fevereiro de 2013, data em que se realizou a primeira reunião de Câmara após o terno da suspensão.------ 2
--------------Quanto ao pedido da relação atualizada das dívidas a fornecedores, o Senhor Presidente informou que a mesma está a ser efetuada. Relativamente ao pagamento das Bolsas de Estudo, o processo ainda não está concluído. Quanto aos documentos referentes ao Monte de Santo António, já lhe foram entregues designadamente a correspondência do Tribunal de Contas, o oficio com as questões colocadas pelo Tribunal de Contas bem como a resposta dada ao mesmo pela Câmara.--------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Ordem Dia---------------------------------------------- Ordem Dia -------------1 Informações de Interesse para o Município: --------------------------------- -------------1.1 O Senhor Presidente nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, prestou aos restantes membros do executivo as informações consideradas de interesse para o Município, no período compreendido entre os dias 19 de fevereiro e 04 de março do corrente ano. Assim, informou que:----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------a) No dia 21 de fevereiro, conjuntamente com a Senhora Vereadora Rute Silva, esteve presente na assinatura do Protocolo de Colaboração com a Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvimento e Autismo do Algarve referente à cedência da Escola Básica de Barão de S. Miguel;------------------------------------------------------------------------- --------------b) No dia 25 de fevereiro esteve presente nas reuniões realizadas no edifício da AMAL, que incluiu a Assembleia Geral da Globalgarve. O Senhor Presidente da CCDR Algarve, Eng.º David Santos, esteve presenta na reunião da AMAL onde apresentou o sistema de incentivos de apoio local a microempresas. No mesmo dia, o grupo de trabalho referente às taxas municipais do sistema da indústria responsável, entregou uma minuta a ser utilizada por todos os municípios do Algarve. Ainda no dia 25 de fevereiro estiveram presentes representantes das Águas de Portugal, e o conselho de administração das Águas do Algarve, onde foi apresentada a proposta do Governo, no sentido das Águas do Alentejo e das Águas do Algarve serem agregadas, sendo que a referida proposta foi rejeitada por todos os Autarcas do Algarve.----------------------------------------------------------------------------------- --------------c) No dia 26 de fevereiro esteve presente na reunião do Conselho Local de Ação Social (CLAS);------------------------------------------------------------------------------------------- --------------d) No dia 27 de fevereiro realizou-se uma reunião na Câmara Municipal, com o presidente do conselho de administração da Algar, Eng.º Artur Cabeças e o Administrador delegado Dr. José Perdigão;-------------------------------------------------------------------------- 3
--------------e) No dia 28 de fevereiro participou na reunião ordinária da Assembleia Municipal de Vila do Bispo;---------------------------------------------------------------------------- --------------f) No 01 de março esteve presente na abertura das propostas para o estabelecimento de restauração e bebidas, existente no Centro Cultural de Vila do Bispo.------- --------------O Senhor Presidente entregou aos membros do executivo a informação financeira até dezembro de 2012, e a documentação orçamental e patrimonial correspondente a janeiro de 2013, tendo sido solicitado pelos vereadores que a informação financeira fosse enviada em suporte informático.------------------------------------------------------------------------------------ --------------1. 1.2 A Senhora Vereadora Rute Silva informou que:-------------------------------- --------------a) O Município de Vila do Bispo esteve representado na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu de 27 de fevereiro a 3 de março, integrando o espaço do Algarve;-------- --------------b) No dia 04 de março teve início a Feira do Livro que conta com várias iniciativas quer para a população em geral quer para a população estudantil.------------------------------- --------------2 - Aprovação da Ata da Reunião Anterior Anterior: Nos termos do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a ata número 04/2013 de 18 de fevereiro do corrente ano, foi lida e aprovada por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador Nuno Rio, por não ter estado presente na referida reunião, sendo a mesma assinada pelo Senhor Presidente da Câmara e pela Técnica Superior, Dr.ª Patrícia Santos.---------------------------------------------------------------- --------------3 Divisão de Atividades Municipais---------------------------------------------- --------------3.1 Economia e Finanças--------------------------------------------------------- --------------3.1.1 Saldo da Tesouraria: Foi presente o resumo diário da tesouraria, reportado a 04 de março do corrente ano, o qual registava um saldo de Operações Orçamentais no valor de 848.800,75 e um saldo de Operações não Orçamentais no valor de 372.830,59, que a Câmara tomou conhecimento do referido resumo e saldo.------------------- 3.1.2 Pagamentos --------------3.1.2 Pagamentos: A Câmara tomou conhecimento de que no período de 19 de fevereiro a 4 de março corrente, foram efetuados pagamentos no total de 385.650,91, estando os mesmos legalmente documentados por cento e vinte e quatro ordens de pagamento que se arquivam na Subunidade Orgânica de Economia e Finanças deste Município.----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------3.1.3 Ajuste Direto no âmbito do Regime Geral para a realização de um Espetáculo com a Fadista Carminho na Final da 14.ª Edição do Concurso de 4
Fado Fado: De harmonia com a informação número 6827 prestada pela Subunidade Orgânica Economia e Finanças, a Câmara deliberou por maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Nuno Rio e José Marques, emitir parecer prévio para a abertura de procedimento mediante ajuste direto no âmbito do regime geral para a realização de um espetáculo com a fadista Carminho, na final da 14.ª Edição do Concurso de Fado. Foi ainda deliberado por maioria aprovar o caderno de encargos e respetivo ofício convite, bem como aprovar que o júri para apreciação das propostas seja constituído pelos seguintes elementos:----------------------- --------------a) Presidente: Vereadora Rute Silva;--------------------------------------------------- --------------b) Vogais efetivos: Coordenadora Técnica Tânia Lucas e Dr. Luís Correia;---------- --------------c) Vogais suplentes: Telma Arantes e Patrícia Paulos.--------------------------------- --------------O Presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos por um dos vogais efetivos.------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------O Senhor Vereador Nuno Rio, entregou uma declaração cujo teor a seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Declaração de voto------------------------------------------- --------------Considerando a atual divida do Município a fornecedores, muitos deles fornecedores de necessidades básicas. Considero que neste momento seria mais oportuno promover o concurso de Fado, tendo por base o valor dos artistas concorrentes. E nesse caso poupar os 12 510,00 mais IVA hoje aprovados para contratar uma Fadista.-------------------- --------------O Vereador----------------------------------a) Nuno Rio ------------------------------- 3.1.4 Taxas de Publicidade Pedido para pagamento faseado: --------------3.1.4 Remetido por Publirádio, Publicidade Exterior, S.A., esteve presente uma comunicação, SGD n.º 6858, datada de 26 de fevereiro findo, a solicitar que o pagamento das taxas de publicidade para o ano de 2013, no valor de 1.432,80, seja efetuado em quatro prestações.-- --------------Apreciado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar que o pagamento de 1.432,80, correspondente a publicidade, seja efetuado em 4 prestações de harmonia com o solicitado.---------------------------------------------------------------------------- --------------3.1.5 Concurso Público para concessão de exploração de estabelecimento de restauração e bebidas no Centro Cultural de Vila do Bispo: De harmonia com a informação número 7381 prestada pela Subunidade Orgânica Economia e Finanças e na sequência da abertura de concurso público para a concessão e exploração de estabelecimento de restauração e bebidas instalado no Centro Cultural de Vila do Bispo, a 5
Câmara deliberou por unanimidade homologar a ata elaborada pelo júri do concurso, bem como proceder à audiência prévia dos interessados nos termos do artigo 100.º do C.P.A.-------- --------------3.1.6 1.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano: A Câmara deliberou por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador José Marques e o voto de abstenção do Senhor Vereador Nuno Rio, aprovar a 1.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a qual se eleva à quantia de 98.800,00.---------------------------------------- --------------3.1.7 3.1.7 Alargamento de Horário de Funcionamento António Joaquim Araújo Sá: Remetido por António Joaquim de Araújo Sá, esteve presente uma carta datada de 14 de janeiro do corrente ano a solicitar o alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento de artesanato, sito na Rua dos Pescadores na Salema, até às 2.00 horas, no período compreendido entre os dias 01 de abril e 30 de setembro do corrente ano.-------------- --------------Apreciado o pedido e de harmonia com a informação número 7376 prestada pela Subunidade Orgânica Economia e Finanças, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2 Administrativa e Recursos Humanos--------------------------------------- 3.2.1 Expediente --------------3.2 --------------3.2.1 Expediente: A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos:- --------------a) Ofício número 21/2013, datado de 18 de fevereiro, SGD n.º 6216, remetido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila do Bispo, o qual anexava cópia das presenças dos membros representantes na Comissão Alargada, bem como o relatório de atividades de 2012 e ainda o relatório estatístico de 2012;----------------------------------------- --------------b) Moção remetida pela Assembleia Municipal de Tavira, SGD n.º 7097, sobre a proposta de Lei número 122/XII que prevê o novo regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais;------------------------------------------------------------------------ 3.2.2 Justificação de Falta: A Câmara deliberou por unanimidade justificar a --------------3.2.2 falta dada pelo senhor Vereador Nuno Rio, à reunião realizada em 19 de fevereiro último.---- --------------O Senhor Vereador Nuno Rio não participou na discussão nem na votação deste assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2.3 Cedência de Baloiço --------------3.2. Baloiço: Remetido por António Ferreira, esteve presente uma comunicação eletrónica, datada de 01 de março corrente, a solicitar a cedência gratuita de um baloiço, que se encontra nos armazéns da Câmara sem qualquer utilização prevista, à Aldeia da Pedralva S.A,.------------------------------------------------------------------------------- 6
--------------Apreciado o assunto e dado que o equipamento foi cedido ao Jardim de Infância de Sagres, pelo que a Câmara deliberou por unanimidade, que o pedido terá de ser dirigido ao Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo.-------------------------------------------------------- --------------3. Cultura------------------------------------------------------------------------ 3.3 Cultura 3.3.1 Protocolo de Colaboração Museu do Douro: De harmonia com a --------------3.3.1 informação número 7287 prestada pela Subunidade Orgânica da Cultura, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração, a celebrar entre o Município de Vila do Bispo e a Fundação Museu do Douro.---------------------------------------------------- 3.4 Ação Social e Saúde------------------------------------------------------------ 3.4.1 Regulamento de Apoio Social para famílias carenciadas - 6 Candidaturas (6255, 6603, 6678, 6683, 7007 e 7008): No âmbito do Regulamento --------------3. --------------3.4.1 Municipal de Apoio Social para Famílias Carenciadas, a Câmara deliberou por unanimidade como se segue:----------------------------------------------------------------------------------------- --------------a) Conceder à Munícipe Sandra Isabel Martins Rodrigues, um apoio financeiro para renda de casa no valor de 125,00 mensais, por um período de 6 meses, com inicio em março e términus em agosto de 2013, nos termos da informação número 6603 prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde.-------------------------------------------------------- --------------b) Dado que a situação do agregado familiar da Munícipe Maria Isabel da Silva Branco, já não se enquadra nos pressupostos do regulamento tal como indica o artigo 6.º condições de atribuição alínea d.) e d.1) que indica o seguinte: A média mensal dos rendimentos do agregado familiar per capita seja: Igual ou inferior a 70% do salário mínimo nacional em vigor, para os agregados familiares constituídos por mais do que um elemento, a Câmara deliberou por unanimidade, tendo em conta que, o valor apurado nos cálculos de rendimentos excede o previsto no regulamento em vigor, indeferir o pedido de revisão para apoio de renda de casa, nos termos da informação número 7007 prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde;-------------------------------------------------------- --------------c) Dado que a situação do agregado familiar do Munícipe Jaime Alexandre, já não se enquadra nos pressupostos do regulamento tal como indica o artigo 6.º condições de atribuição alínea d.) e d.1) que indica o seguinte: A média mensal dos rendimentos do agregado familiar per capita seja: Igual ou inferior a 70% do salário Mínimo Nacional em vigor, para os agregados familiares constituídos por mais do que um elemento, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em conta que, o valor apurado nos cálculos de rendimentos excede o previsto no regulamento em vigor, indeferir o pedido de revisão para 7
apoio na medicação e apoio para tratamento dentário, nos termos da informação número 7008 prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde;---------------------------------- --------------d) Autorizar a introdução de nova medicação de harmonia com o solicitado pelo Munícipe António José dos Santos, e nos termos da informação número 6255 prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde.-------------------------------------------------------- --------------e) Isentar a Munícipe Maria Vitória Marreiros, do pagamento de água pelo período de 6 meses com inicio em março e términus em agosto de 2013, nos termos da informação número 6683 prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde.----------- --------------f) Ratificar a atribuição do apoio de carater de urgência concedido à Munícipe Fátima Eulália Pontes Oliveira, no valor de 149,11, para pagamento de fatura de luz em atraso, nos termos da informação número 6678 prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde.------------------------------------------------------------------------------------------ 3.4.2 Proposta de atualização das renda endas sociais para 2013: A Câmara --------------3.4.2 deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atualização das rendas sociais para o ano de 2013, nos termos da informação número 6852 prestada pela subunidade orgânica de ação social e saúde.------------------------------------------------------------------------------------------ 3.5 Educação --------------3. Educação------------------------------------------------------------------------- --------------3.5.1 Pedido de utilização da Escola E.B. 1 de Burgau Projeto Novas Descobertas: Remetido pelo Projeto Novas Descobertas, esteve presente um pedido datado de 25 de fevereiro, a solicitar autorização para utilização da Escola Básica EB1 do Burgau entre os dias 15 e 28 de março de 2013, no horário entre as 14h e as 19h, tendo em vista a realização das ATL da Páscoa.------------------------------------------------------------------------- --------------Apreciado o assunto, de harmonia com a informação número 7091 prestada pela subunidade orgânica de educação, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a utilização da Escola Básica EB1 de Burgau entre os dias 15 e 28 de março de 2013.------------- 3.5.2 - Utilização das Instalações da E.B. 1 n.º 2 de Sagres e refeições - --------------3.5.2 CRIS: Remetido pelo Clube Recreativo Infante de Sagres, esteve presente uma carta datada de 27 de fevereiro, a solicitar autorização para utilização da Escola número 2 de Sagres, para a realização do Projeto de Ocupação de Tempos Livres da Pascoa de Sagres, 2013 Brincar a Sério entre os dias 18 e 29 de março de 2013. Solicita ainda que o almoço seja disponibilizado de acordo com a alimentação escolar em tempo de aulas e de acordo com os escalões dos participantes.-------------------------------------------------------------------------- 8
--------------Apreciado o assunto, de harmonia com a informação número 7152 prestada pela subunidade orgânica de educação, a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a utilização da Escola número 2 de Sagres entre os dias 18 e 29 de março de 2013, bem como disponibilizar as refeições de acordo com o solicitado.---------------------------------------------- --------------A Senhora Vereadora Rute Silva, não participou na discussão nem na votação deste assunto.------------------------------------------------------------------------------------------- --------------3. 3.6 Desporto e Juventude-------------------------------------------------------- --------------3.6.1 3.6.1 Parecer III Desafio Audace Torrado Bikes Portimão Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta cleta: De harmonia com o solicitado pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e utilizadores de bicicleta, a Câmara deliberou por unanimidade emitir o parecer favorável à realização da prova de ciclismo III Desafio Audace Torrado Bikes Portimão, que terá lugar no próximo dia 24 de março. Foi ainda deliberado por unanimidade autorizar a passagem da mencionada prova pelo concelho de Vila do Bispo, nos termos da informação número 7075 emitida pela subunidade orgânica de desporto e juventude.------------------------------------------------------------------------------- --------------3.6.2 Pedido de apoio financeiro ADC Vila do Bispo Cursos Formação Zumba Fitness: Remetido pela Associação Desportiva e Cultural de Vila do Bispo, esteve presente uma comunicação eletrónica datada de 25 de janeiro findo, a solicitar o pagamento integral da inscrição nos cursos de Zumba Fitness, que foram frequentados por duas sócias da referida Associação, nomeadamente Ana Sofia Nunes e Luzia Correia.----------- --------------Apreciado o assunto e de harmonia com a informação número 6798 prestada pela subunidade orgânica de desporto e juventude, a Câmara deliberou por maioria com o voto de abstenção do Senhor Vereador Nuno Rio, indeferir o pedido dado que a entidade promotora do curso Zumba Fitness, com sede em Hallandale, Florida, Estados Unidos da América, não faz parte das entidades formadoras certificadas pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).------------------------------------------------------------------------------------- --------------3.6.3 Clube Recreativo Praia da Salema Pedido de apoio XXVII Grande Prémio Praia da Salema: Enviada pelo Clube Recreativo da Praia da Salema, esteve presente uma carta datada de 25 de fevereiro, a solicita a atribuição de uma apoio financeiro, tendo em vista a realização do XXVII Grande Prémio de Atletismo Paria da Salema que terá lugar no próximo dia 17 de março pelas 10.00 horas. Solicita ainda a atribuição de apoio logístico nomeadamente baias e um pódio.----------------------------------- 9
--------------Apreciado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 4.000,00, bem como conceder o apoio logístico solicitado, nos termos da informação número 7242 prestada pela subunidade orgânica de desporto e juventude.----- --------------3. 3.7 Mercados e Feiras-------------------------------------------------------------- --------------3.7.1 3.7.1 Divida da Banca número 1 (peixe) Mercado Municipal de Vila do Bispo: Na sequência da deliberação tomada na reunião de 03 de maio do ano findo, a Câmara deliberou por unanimidade agendar uma reunião com o concessionário da banca de peixe número 1, existente no Mercado Municipal de Vila do Bispo, sendo que um novo acordo a ser apresentado deverá estar presente para decisão do Órgão Executivo, de harmonia com a informação número 7363 prestada pela subunidade orgânica de economia e finanças.---------- --------------4 Divisão de Obras Municipais--------------------------------------------------- --------------4.1 Cadastros de infraestruturas existentes nos núcleos urbanos das freguesias de Raposeira e Budens para conhecimento: Através da informação número 7362 prestada pela Divisão de Obras Municipais, a Câmara tomou conhecimento do cadastro das infraestruturas existentes nos núcleos urbanos das freguesias de Raposeira e Budens.-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------4.2 Empreitada de Raposeira: requalificação do acesso e estacionamento da Praia do Barranco Revisão de preços e conta final da empreitada: A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços e a conta final da empreitada de requalificação do acesso e estacionamento da Praia do Barranco, de harmonia com a informação número 6267 prestada pela Divisão de Obras Municipais.--------- --------------4.3 4.3 Empreitada de Construção e remodelação da rede de abastecimento de água do reservatório ao loteamento Sr.ª do Amparo Vila do Bispo Homologação do auto de vistoria para efeitos de liberação de caução, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 190/2012 de 22 de agosto: A Câmara deliberou por unanimidade homologar o auto de vistoria elaborado no dia 15 de fevereiro, bem como aprovar a redução das garantias nos termos da informação número 6963 prestada pela Divisão de Obras Municipais.-------------------------------------------------------------------------- --------------4.4 Empreitada de Beneficiação e pavimentação do caminho rural do Selão Homologação do auto de vistoria para efeitos de não liberação de caução, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 190/2012 de 22 de agosto: A Câmara 10
deliberou por unanimidade homologar o auto de vistoria elaborado no dia 15 de fevereiro. Foi ainda deliberado por unanimidade indeferir o pedido de redução das garantias nos termos da informação número 6953 prestada pela Divisão de Obras Municipais.------------ --------------4.5 4.5 Empreitada de Construção do caminho agrícola Hortas do Tabual Homologação do auto de receção definitiva, liberação de valores retidos e cancelamento de garantias bancárias: A Câmara deliberou por unanimidade homologar o auto de receção definitiva elaborado no dia 20 de fevereiro, referente à empreitada de Construção do caminho agrícola Hortas do Tabual elaborada pelo adjudicatário, João da Conceição Dias. Foi ainda deliberado por unanimidade deferir a liberação da totalidade das respetivas garantias nos termos da informação número 6968 prestada pela Divisão de Obras Municipais.---------------------------------------------------------- --------------4.6 Empreitada de Budens: Guardas de proteção à ribeira dos Carriços Salema Conta final da empreitada: De harmonia com a informação número 7177 prestada pela Divisão de Obras Municipais, a Câmara tomou conhecimento da conta final da empreitada de colocação de guardas de proteção à ribeira dos Carriços Salema, ficando assim encerrada física e financeiramente a referida empreitada.--------------- --------------4.7 Empreitada de Raposeira: construção de pavilhão multiusos Aprovação de plano de segurança e saúde em obra: A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o plano de segurança e saúde em obra da empreitada de construção do pavilhão multiusos, nos termos da informação número 7486 prestada pela Divisão de Obras Municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------4.8 Centro educativo comunitário multisserviços de Budens - Projeto base: declaração de aceitação nos termos da cláusula 9 do caderno de encargos: De harmonia com a informação número 7452 prestada pela Divisão de Obras Municipais, a Câmara deliberou por unanimidade deferir a emissão da declaração de aceitação para o projeto base apresentado pelo prestador de serviços, Mário Martins Atelier de Arquitetura, nos termos dos números 5 e 6 da cláusula 9.ª do Caderno de Encargos.--------------------------- --------------4.9 Empreitada de construção do caminho municipal da Cordoama - Homologação do auto de vistoria para efeitos de liberação de caução, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 190/2012 de 22 de agosto: A Câmara deliberou por unanimidade homologar o auto de vistoria elaborado no dia 22 de fevereiro, bem como 11
aprovar a liberação parcial da respetiva caução nos termos da informação número 7440 prestada pela Divisão de Obras Municipais.---------------------------------------------------------- --------------4. 4.10 Instalação de Reguladores de Fluxos luminosos no Concelho prorrogação de prazo: De harmonia com o solicitado pelo adjudicatário da empreitada de Instalação de Reguladores de Fluxos Luminosos no Concelho de Vila do Bispo, e nos termos da informação número 7539 prestada pela Divisão de Obras Municipais, a Câmara deliberou por unanimidade deferir a prorrogação graciosa para conclusão dos trabalhos por mais 30 dias.--- --------------5 Divisão de Obras Particulares e Planeamento------------------------------ --------------5. 5.1 Operações Urbanísticas-------------------------------------------------------- --------------5.1.1 Processo n.º 128/2011 Carlos Manuel Monteiro da Silva Carvalho: Face a um pedido de emissão de licença administrativa para alteração/ampliação de construção existente no Sitio do Poço em Sagres, a Câmara deliberou por unanimidade, de harmonia com a informação número 013-MB/2013 e SGD número 4969, prestada pela Divisão de Obras Particulares e Planeamento, como se segue:--------------------------------------------------------- --------------a) Aceitar o valor de 1.896,70, como modo de ressarcimento pela não cedência de 130,60m2 de área de cedência para espaços verdes de utilização coletiva (58,04m 2 ) e equipamento de utilização coletiva (72,56m 2 );------------------------------------------------------ --------------b) Aceitar a não apresentação de lugar de parqueamento público, dado que ao requerente apresenta como contrapartidas mais 2 lugares privados do que o exigido.----------- --------------5.1.2 Processo n.º 12/2013 STARCRAFT, Propriedades e Investimentos Turísticos, Lda: Face a um pedido para emissão de licença administrativa para construção de um edifício de habitação, de harmonia com a informação número 19-NA/2013 com o SGD número 4866, prestada pela Divisão de Obras Particulares e Planeamento, a Câmara deliberou por unanimidade deferir o projeto de arquitetura, e aceitar a colocação de um conjunto de 3 ecopontos/contentores enterrados standard, com 3m 3 cada, da SOTKON ou equivalente, a colocar em local a definir pela Câmara, como compensação pelas áreas não cedidas de espaços verdes e de utilização coletiva e estacionamento.------------------------------ --------------5. 5.2 Bairro Encosta do Sol na Salema Direito de superfície: De harmonia com a informação número 7568 prestada pela Divisão de Obras Particulares e Planeamento, a Câmara deliberou por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador Nuno Rio, autorizar a Câmara Municipal a alienar o direito de superfície de 53 lotes aos respetivos proprietários ficando estes com propriedade plena dos lotes, sendo que o procedimento a adotar para o Bairro Encosta do Sol, na Salema, seja idêntico ao 12
procedimento adotado para casos idênticos, já efetuados, nomeadamente para a Cooperativa do Bairro da Liberdade em Sagres e com e com o Bairro SAAL em Burgau. Foi ainda deliberado por maioria, aprovar que o direito pleno dos lotes seja vendido aos 53 cooperantes, pelo valor simbólico de 10,00.-------------------------------------------------------- --------------Intervenção do Público:--------------------------------------------------------------- --------------Usou da palavra a única interveniente, Senhora Maria José que disse o seguinte:- --------------a) Desde a rotunda das 4 estradas até à rotunda da Guarda Fiscal em Sagres, o traço continuo que lá existe, na sua opinião deveria ser um traço descontínuo, dado que tem criado problemas aos moradores para poderem aceder às suas garagens;------------------------ --------------b) A iluminação pública junto à lota, em Sagres, está a apagar por volta das 08:10 horas da manhã, sendo que na localidade de sagres apaga às 05:30 horas da manhã;-- --------------c) Deseja saber quem paga a iluminação publica junto ao estacionamento do Restaurante Telheiro em Sagres, dado que as luzes se encontravam acesas às 16:50 horas;---- --------------d) Se existe algum desenvolvimento quanto às casas abandonadas junto à Rotunda das 4 estradas em Sagres;------------------------------------------------------------------- --------------e) As grelhas das águas pluviais que se encontra à entrada da localidade de Sagres, encontram-se entupidas.---------------------------------------------------------------------- --------------O Senhor Presidente informou que relativamente às grelhas das águas pluviais que se encontram entupidas, na entrada da localidade de Sagres, irá contatar as Estradas de Portugal dado ser uma responsabilidade dessa entidade. Quanto às casas abandonadas junto à rotunda das 4 Estradas, o proprietário já foi notificado pela Autarquia. Quanto ao pagamento da iluminação pública junto ao Restaurante Telheiro em Sagres, disse crer que a mesma será da responsabilidade do proprietário, sendo que se irá informar melhor do assunto. Relativamente ao traço continuo, o assunto será remetido para a comissão de sinalização, para pronúncia da possibilidade de tornar o mesmo descontínuo.------------------- --------------Aprovação em Minuta: Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta no final da reunião, as seguintes deliberações: 3.1.3 Ajuste Direto no âmbito do Regime Geral para a realização de um Espetáculo com a Fadista Carminho na Final da 14ª. Edição do Concurso de Fado; 3.1.4 Taxas de Publicidade Pedido para pagamento faseado; 3.1.5 Concurso Público para concessão de exploração de estabelecimento de restauração e bebidas no Centro Cultural de Vila do Bispo; 3.1.6 1.ª. Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano; 3.1.7 Alargamento de Horário de Funcionamento António Joaquim Araújo Sá; 3.2.1 Expediente; 3.2.2 Justificação de Falta; 3.2.3 Cedência de Baloiço; 3.3.1 13
Protocolo de Colaboração Museu do Douro SGD 7287; 3.4.1 Regulamento de Apoio Social para famílias carenciadas 6 Candidaturas (6255; 6603; 6678; 6683; 7007; 7008); 3.4.2 Proposta de atualização das Rendas sociais para 2013 6852; 3.5.1 Pedido de utilização da Escola E.B. 1 de Burgau Projeto Novas Descobertas; 3.5.2 Utilização das Instalações da E.B. 1 n.º 2 de Sagres e refeições CRIS; 3.6.1 Parecer III Desafio Audace Torrado Bikes Portimão Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta; 3.6.2 Pedido de apoio financeiro ADC Vila do Bispo Cursos Formação Zumba Fitness; 3.6.3 Clube Recreativo Praia da Salema Pedido de apoio XXVII Grande Prémio Praia da Salema; 3.7.1 Divida da Banca número 1 (peixe) Mercado Municipal de Vila do Bispo; 4.1 Cadastros de infraestruturas existentes nos núcleos urbanos das freguesias de Raposeira e Budens para conhecimento; 4.2 Empreitada de Raposeira: requalificação do acesso e estacionamento da praia do Barranco Revisão de preços e conta final da empreitada; SGD 6227; 4.3 Empreitada de Construção e remodelação da rede de abastecimento de água do reservatório ao loteamento Sr.ª do Amparo Vila do Bispo Homologação do auto de vistoria para efeitos de liberação de caução, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 190/2012 de 22 de agosto; SGD 6963; 4.4 Empreitada de Beneficiação e pavimentação do caminho rural do Selão Homologação do auto de vistoria para efeitos de não liberação de caução, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 190/2012 de 22 de agosto; SGD 6953; 4.5 Empreitada de Construção do caminho agrícola Hortas do Tabual Homologação do auto de receção definitiva, liberação de valores retidos e cancelamento de garantias bancárias; SGD 6968; 4.6 Empreitada de Budens: Guardas de proteção à ribeira dos Carriços Salema Conta final da empreitada; SGD 7177; 4.7 Empreitada de Raposeira: construção de pavilhão multiusos Aprovação de plano de segurança e saúde em obra; 4.8 Centro educativo comunitário multisserviços de Budens -Projeto base: declaração de aceitação nos termos da cláusula 9 do caderno de encargos; 4.9 Empreitada de construção do caminho municipal da Cordoama - Homologação do auto de vistoria para efeitos de liberação de caução, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 190/2012 de 22 de agosto; 4.10 Instalação de Reguladores de Fluxos luminosos no Concelho prorrogação de prazo e 5.1 Operações Urbanísticas.---------------------------------------------------------------- --------------Encerramento da Reunião: E mais nada havendo a tratar foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião pelas onze horas e quarenta e cinco minutos.-------- --------------E, eu, Patrícia Isabel Gil dos Santos, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira (D.A.F.) da Câmara Municipal, em regime de substituição, redigi, subscrevi e assino.------------ 14
O Presidente da Câmara Adelino Augusto da Rocha Soares A Técnica Superior Patrícia Isabel Gil dos Santos 15