ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A.

ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A. EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA ETAR DE ÉVORA CONCURSO PÚBLICO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO ÍNDICE 1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO... 3 2. ANÚNCIO... 3 3. CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO... 3 4. ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO SOBRE AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 4 5. ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS... 4 6. TERMOS OU CONDIÇÕES DE VÍNCULO OBRIGATÓRIO... 5 7. TIPO DE EMPREITADA E PRAZO DE EXECUÇÃO... 6 8. PREÇO ANORMALMENTE BAIXO... 6 9. DOCUMENTOS DA PROPOSTA... 7 10. IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA... 10 11. PROPOSTAS VARIANTES... 10 12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO... 10 13. ENTREGA DAS PROPOSTAS... 11 14. DISPONIBILIZAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS... 11 15. PRAZO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS... 11 16. QUALIDADE, AMBIENTE E HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL... 12 17. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA... 13 18. RELATÓRIO PRELIMINAR... 13 19. DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO... 14 20. NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO... 14 21. DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO... 14 22. CAUÇÃO... 14 23. APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO... 15 Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 1

24. DEVOLUÇÃO DO PREÇO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO... 15 25. DESPESAS... 15 26. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL... 16 ANEXOS: ANEXO I DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE ANEXO III MODELOS DAS PROPOSTAS ANEXO IV MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS ANEXO V MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO ANEXO VI MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA ANEXO VII MODELO DE SEGURO-CAUÇÃO À PRIMEIRA SOLICITAÇÃO ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE RESERVA ANEXO IX MODELOS DE FOLHAS DE CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIAS ANEXO XI MODELO DE DECLARAÇÃO DO TÉCNICO DO CONCORRENTE QUE ASSEGURARÁ A GESTÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SGSST) ANEXO XII MODELO DE ACORDO-PROMESSA DE CONSTITUIÇÃO ANEXO XIII ELEMENTOS TÉCNICOS A APRESENTAR COM A PROPOSTA ANEXO XIV DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL ANEXO XV MODELO DE LISTA DE PREÇOS E QUANTIDADES DE TRABALHO Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 2

CONCURSO PÚBLICO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO 1.1 O Programa do Procedimento diz respeito à empreitada de Conceção-Construção Ampliação da ETAR de Évora. 1.2 A entidade adjudicante é a Águas do Centro Alentejo, S.A., com sede na Av. D. Leonor Fernandes, 5 r/c, 7005-144 Évora e com os seguintes contactos para efeito do presente concurso: Telefone: +351 266 769 650, Fax: +351 266 769 651, Correio Eletrónico: geral@adca.com.pt Website oficial: http://www.aguasdocentroalentejo.pt ou http://www.vortalgov.pt 1.3 A decisão de contratar foi tomada em Conselho de Administração da Águas do Centro Alentejo, S.A. no dia 26/02/2013, como consta da respetiva ata. 2. ANÚNCIO 2.1 O Concurso Público, indicado no ponto 1 acima, foi publicado no Diário da República, de acordo com o art.º 130.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 outubro, e Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 julho. 2.2 O Concurso Público indicado no ponto 1 foi ainda publicado, de acordo com o art.º 131.º do CCP, no Jornal Oficial da União Europeia. 2.3 Incluídos no ANEXO I deste Programa do Procedimento, apresentam-se os documentos comprovativos do envio do anúncio para publicação no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia. 3. CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 3.1 O Procedimento do Concurso é constituído pelas seguintes peças: a) O presente Programa do Procedimento, que inclui 15 anexos; b) O Caderno de Encargos, que inclui 10 anexos. 3.2 As peças do procedimento encontram-se patentes na morada indicada no n.º 1.2 onde podem ser consultadas nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 133.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e suas posteriores alterações e republicações (doravante designados conjuntamente por CCP) até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas entre as 9:00h e as 18:00h de cada dia útil, salvo interrupções normais de Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 3

expediente. 3.3 As peças do procedimento estão integralmente disponibilizadas na Plataforma Eletrónica de Contratação Pública VortalGov acessível através do sítio eletrónico http://www.vortalgov.pt ou http://www.aguasdocentroalentejo.pt, desde o dia da publicação do anúncio no Diário da República. 3.4 Os interessados podem descarregar pelo preço de 200 (duzentos euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, as peças do procedimento a partir da plataforma eletrónica referida no n.º 1.2, devendo para tanto proceder ao respetivo registo de acordo com as indicações constantes do mesmo. 3.5 O pagamento das peças do procedimento deverá ser efetuado por transferência bancária para a conta da Águas do Centro Alentejo, S.A., com o NIB: 0035 0655 00000846630 56. 3.6 Depois de efetuado o pagamento referido em 3.5 o interessado deverá através da plataforma eletrónica, anexar o comprovativo da transferência. 3.7 Após ser efetuada a validação do pagamento das peças, pelos responsáveis da Águas do Centro Alentejo, S.A., será disponibilizado ao interessado o acesso, visualização e download, às respetivas peças do procedimento, através da plataforma eletrónica. 4. ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO SOBRE AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 4.1 Os Concorrentes podem apresentar pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas surgidas na compreensão e na interpretação das peças do procedimento previstas no n.º 3.1, os quais devem ser solicitados, pelos interessados, por escrito, através da plataforma eletrónica referida em 1.2, no primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, ao Júri do Procedimento. 4.2 Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados, por escrito, através da plataforma eletrónica referida em 1.2, até ao fim do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. 4.3 Dos esclarecimentos prestados e das retificações de erros ou omissões efetuadas, juntar-se-á cópia às peças patentes em concurso, sendo a sua existência comunicada aos interessados que procederam ao levantamento do processo de concurso e publicitada na plataforma eletrónica de acordo com o artigo n.º 50 do Código dos Contratos Públicos. 4.4 A falta de resposta a qualquer pedido de esclarecimento até à data prevista no n.º 4.2, desde que o mesmo tenha sido apresentado com observância do prazo previsto no n.º 4.1, obriga à prorrogação do prazo para a entrega das propostas, no mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado. 4.5 A prorrogação do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os interessados. 5. ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 4

5.1 Sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 2 do artigo 61.º do CCP, até às 23:59:59 do dia 13/05/2013 (até ao 5/6 do prazo fixado para apresentação das propostas), os interessados devem apresentar, por escrito, ao órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3, uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões detetados no Caderno de Encargos, relativos aos elementos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 61.º do CCP. 5.2 A apresentação, por qualquer interessado, da lista prevista no número anterior suspende o prazo fixado para a apresentação das propostas, desde o dia 13/05/2013 (último dia para apresentação da lista de identificação dos erros e omissões), até ao dia em que o órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 se pronuncie sobre os erros e omissões identificados pelos interessados ou, não havendo decisão expressa, até ao termo do mesmo prazo. 5.3 A suspensão prevista no número anterior pode ser mantida pelo órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 por um período único de, no máximo, mais 60 (Sessenta) dias contínuos após o término do prazo para a apresentação das propostas, o qual não pode ser sujeito a prorrogação. 5.4 A decisão do órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 sobre os erros e omissões identificados pelos interessados deve ser proferida até ao termo do prazo previsto para a apresentação das propostas ou, no caso previsto no número anterior, até ao termo do período de manutenção da suspensão daquele prazo, considerando-se rejeitados todos os que não sejam expressamente aceites. 5.5 O órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 deve identificar os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites nos termos do disposto no n.º 5.4. 5.6 As listas apresentadas pelos interessados nos termos do n.º 5.1, bem como a decisão do órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 prevista no nº. 5.4, são publicitadas no sítio eletrónico referido n.º 1.2, devendo ainda aquela decisão ser junta às peças do procedimento que se encontrem patentes para consulta e imediatamente notificada a todos os interessados que as tenham adquirido. 5.7 Para os erros e omissões detetados no mapa de medições detalhadas e respetivas quantidades patenteados a concurso, nos termos do artigo 61.º do CCP, os interessados deverão apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 um mapa com as medições detalhadas e respetivas quantidades, no qual se identifiquem claramente as parcelas dos artigos onde foram detetados os erros e omissões, assim como a incorporação das medições detalhadas e respetivas quantidades de novos artigos que possam surgir, decorrentes de erros e omissões. 6. TERMOS OU CONDIÇÕES DE VÍNCULO OBRIGATÓRIO 6.1 Os concorrentes devem nas suas propostas obedecer às condições definidas no Anexo X (Declaração de Garantias) do presente Programa de Procedimento, que se revestem de caráter vinculativo e obrigatório. 6.2 Durante a fase de elaboração das propostas (em data a ser comunicada posteriormente pela Águas do Centro Alentejo, S.A.), os Concorrentes devem efetuar uma visita à ETAR de Évora para verificação da situação dos órgãos de decantação Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 5

primária e secundária e validação dos trabalhos a executar na empreitada, sob pena de, durante a execução do contrato, não serem considerados válidos pela Águas do Centro Alentejo, S.A. quaisquer trabalhos nesses órgãos que não estejam incluídos na proposta. 7. TIPO DE EMPREITADA E PRAZO DE EXECUÇÃO 7.1 A empreitada a concurso será executada pelo preço contratual estabelecido de acordo com a definição do art.º 97.º do CCP. 7.2 A proposta de preço, elaborada em conformidade com os modelos do ANEXO III deste Programa do Procedimento será redigida em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, sempre com o mesmo tipo de máquina, se for datilografada ou processada informaticamente, ou com a mesma caligrafia e tinta, se for manuscrita. 7.3 A proposta de preço será assinada pelo Concorrente ou seu legal representante, nos termos do disposto no artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho. 7.4 O preço da proposta será expresso em euros, e não incluirá o imposto sobre o valor acrescentado. 7.5 O prazo de execução da empreitada é de 400 (quatrocentos) dias, contados a partir da data da Consignação até à data em que a Obra se encontra integralmente executada e declarada Pronta para Arranque, acrescido, a partir dessa data, de 180 (cento e oitenta) dias para realização do Arranque da ETAR de Évora, até à Receção Provisória, em conformidade com o disposto na cláusula 53.1.1 do Caderno de Encargos. 7.6 Para além do prazo de execução da empreitada, fixado anteriormente, consideramse como vinculativos os seguintes prazos parcelares, de acordo com o disposto na cláusula 53.2.1: a) 75 (noventa) dias a contar da data de assinatura do Contrato, para a entrega do Projeto de Execução; b) 390 (trezentos e noventa) dias a contar da data da "Consignação", para a execução integral de todos os trabalhos relativos à parte da "Obra" e realização dos trabalhos relativos ao "Comissionamento", até à data de "Pronta para Pré-arranque"; c) Realização do "Pré-arranque", pelo período mínimo estabelecido na cláusula 55.2.1 do Caderno de Encargos, a contar da data de "Pronta para Pré-arranque" até à data de "Pronta para Arranque"; d) Realização do "Arranque", pelo período estabelecido na cláusula 55.3.2 do Caderno de Encargos, a contar da data de "Pronta para Arranque" até à Receção Provisória. 8. PREÇO ANORMALMENTE BAIXO 8.1 Considera-se que o preço total resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando for 30% (trinta por cento) ou mais inferior ao preço base. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 6

9. DOCUMENTOS DA PROPOSTA 9.1 A proposta é constituída pelos seguintes documentos: a) Declaração do Concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I ao CCP (ANEXO II). b) Proposta de Preço e Lista de Preços Unitários; a) b1) Proposta de preço, elaborada em conformidade com o modelo do ANEXO III deste Programa do Procedimento; b2) Lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas para a solução indicativa na Nota Técnica do ANEXO IX do Caderno de Encargos, com o ordenamento dos mapas resumo de quantidades de trabalho, em conformidade com o modelo de Lista de Preços e Quantidades de Trabalho carregado na plataforma eletrónica indicada em 1.2. e apresentado no Anexo XV deste Programa de Procedimento, devendo os preços unitários ser arredondados a duas casas decimais. A Entidade Adjudicante poderá, se assim entender conveniente, disponibilizar o modelo de Lista de Preços e Quantidades de Trabalho em ficheiro informático em formato EXCEL à parte do modelo da plataforma. No caso de divergência entre a lista preenchida pelo Concorrente na plataforma e a lista apresentada em ficheiro informático em formato EXCEL à parte do modelo da plataforma, prevalecerá a lista apresentada e assinada pelo Concorrente na sua proposta (ficheiro em formato EXCEL ). c) Um Plano de Trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, incluindo: c1) Memória descritiva e justificativa, que incluirá a metodologia a seguir nas atividades consideradas no Plano de Trabalhos, a identificação do número de frentes de trabalho, sua natureza e locais de execução, a caracterização das interdependências e encadeamentos das diferentes atividades e, em geral, todos os elementos necessários para demonstrar a garantia do cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global da empreitada. Serão valorizadas as propostas que, adicionalmente, explicitem os rendimentos de mão-de-obra e equipamentos calculados para os diferentes meses e épocas do ano, face à natureza dos trabalhos em causa, para efeitos de avaliação da proposta; c2) Plano de trabalhos sobre a forma de diagrama de barras, ilustrando o desenvolvimento das atividades a partir da assinatura do contrato, com escala temporal de uma semana, no qual se assinalem, entre outros, quando aplicáveis, os seguintes acontecimentos, discriminados por cada conjunto de trabalhos afins: - Data da Assinatura do Contrato (estimada) - Data de Consignação - Projeto de Execução - Plano de Segurança e Saúde - Desenhos de Detalhe para Execução - Estaleiro - Execução das vias de acesso necessárias aos novos órgãos a construir Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 7

- Execução das vias de acesso provisórias no interior ETAR - Construção civil por órgão e por edifício - Prazos de fornecimento dos equipamentos - Montagem dos equipamentos, por órgãos ou edifícios - Arranjos exteriores e tratamento paisagístico - Comissionamento - Pronto para pré-arranque - Pré-Arranque - Manual de Operação e Manutenção - Formação e Treino do pessoal - Pronto para Arranque - Arranque - Telas Finais - Manual de Instruções de Operação e de Manutenção - Receção Provisória - Receção Definitiva c3) Plano de mão-de-obra com os efetivos mensais, expressos em efetivos x dia de cada categoria profissional, ao longo do prazo da execução da empreitada, repartidos pela execução da construção civil, pela montagem do equipamento e pelas atividades de comissionamento; c4) Plano de equipamentos a afetar à empreitada, com a distribuição da utilização dos mesmos equipamentos repartidos pela execução da construção civil e pela montagem do equipamento. Para elaboração do Plano de Trabalhos os Concorrentes devem considerar que a consignação será efetuada no mês de agosto de 2013. Esta indicação não vincula, de modo nenhum, o Dono da Obra, destinando-se apenas a conferir ao Plano de Trabalhos uma referência objetiva, que permitirá aferir os meios oferecidos por cada concorrente e comparar os respetivos programas. Os Planos de Mão-de-Obra e de Equipamentos deverão ser estruturados com as atividades presentes no Plano de Trabalhos solicitado ao abrigo da alínea c2). d) Plano de Pagamentos, com indicação das percentagens sobre o valor global da obra, congruente com o Plano de Trabalhos e de acordo com o estabelecido na cláusula 24 do Caderno de Encargos. Na elaboração do Plano de Pagamentos deverá ser tido em consideração o estabelecido na cláusula 9 do Caderno de Encargos. e) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra, incluindo: e1) descrição dos trabalhos e dos ensaios a realizar, a adequação dos meios e equipamentos propostos ao tipo de obra, a abordagem das soluções construtivas para a execução dos diversos trabalhos e sua coerência com o Programa de Trabalhos apresentado; Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 8

e.3) descrição das soluções construtivas para a execução de desvios e de reposição e/ou substituição de infraestruturas de serviços afetados (abastecimento de água, energia elétrica, gás, telefones, ), bem como do tempo máximo de duração previsto para essas perturbações; e.4) descrição das soluções construtivas previstas e modo de desenvolvimento dos trabalhos tendo em vista a minimização do tempo de interrupção de funcionamento de infraestruturas existentes no sistema ou área em que se inserem as infraestruturas objeto da empreitada, sejam elas afetadas direta ou indiretamente causada por esta. f) Lista de peças de reserva em conformidade com o modelo do ANEXO VIII deste Programa do Procedimento. g) Folhas de Características: o Concorrente deverá apresentar o conjunto de folhas de características que considera adequado para caracterizar os equipamentos da sua proposta, preenchido de acordo com os modelos apresentados no ANEXO IX deste Programa do Procedimento. Em conjunto com as folhas de características, o Concorrente poderá apresentar todos os documentos que entender necessários à caracterização dos equipamentos (eletromecânicos, elétricos e eletrónicos) e materiais a aplicar. Todas as marcas e/ou fabricantes têm de ser explicitadas sem ambiguidades nas propostas dos Concorrentes. h) Projeto Base da autoria do Concorrente, correspondendo, no seu entendimento, ao desenvolvimento mais adequado à solução indicativa na Nota Técnica do ANEXO IX do Caderno de Encargos, de acordo com as indicações referidas no ANEXO XIII deste Programa do Procedimento; i) Estimativa dos encargos de exploração, de acordo com as indicações referidas no ANEXO XIII deste Programa do Procedimento; j) Declaração de Garantias em conformidade com o modelo do ANEXO X deste Programa do Procedimento; k) Documentação relativa à certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, HSST, Ambiente e Responsabilidade Social (cópias dos certificados), ou, no caso de não existir, documento descrevendo a Política de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social que propõe implementar na obra em apreço. l) Declaração em que o Concorrente indique as tarifas diárias a pagar pelo Dono da Obra para o caso do armazenamento ultrapassar, por culpa exclusiva do Dono da Obra, 90 (Noventa) dias. m) Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa fabricante do hardware de automação será também responsável pelo fornecimento e instalação do respetivo software (se necessário o fornecimento de novo hardware); n) Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa responsável pelo fornecimento e instalação do software de automação (novo ou atualização do existente) acompanhará as fases de Comissionamento, Pré-Arranque e Arranque da ETAR nesta vertente; o) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, direta ou indiretamente, Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 9

das peças do procedimento. p) Completar lista com outros documentos que, caso a caso, devam ser fornecidos com a proposta (entre outros, que o Concorrente entenda relevantes, incluir nesta alínea o documento requerido no ANEXO XI deste Programa do Procedimento). q) No caso de o Concorrente ser constituído por um agrupamento de empresas, declaração conforme modelo apresentado no ANEXO XII deste Programa do Concurso (Acordo Promessa de Constituição). 9.2 Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o Concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP. 9.3 A declaração, referida na alínea a) do n.º 9.1, deve ser assinada pelo Concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar, nos termos do artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho. 9.4 Quando a proposta seja apresentada por um Agrupamento Concorrente, a declaração referida na alínea a) do n.º 9.1, deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes. 9.5 No caso em que a assinatura eletrónica certificada não possa relacionar diretamente o assinante com o concorrente é obrigatória a junção de documento comprovativo de demonstração de poderes de representação, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho, portaria esta que regulamenta o disposto no n.º 4, do artigo 62.º do CCP. 10. IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA 10.1 Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. 10.2 Os documentos exigidos na alínea k) do ponto 9.1 podem ser redigidos em inglês, francês ou espanhol, devendo ser acompanhados de tradução devidamente legalizada. 10.3 Os documentos referidos no ponto 9.2 que os concorrentes entendam apresentar por os considerarem indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do art.º 57.º do CCP, poderão ser redigidos em inglês, francês ou espanhol, desde que sejam acompanhados de tradução devidamente legalizada. 11. PROPOSTAS VARIANTES 11.1 Não é admitida a apresentação pelos Concorrentes de variantes ao Projeto (ou a parte dele). 12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 10

12.1 O Adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: a) os previstos no n.º 1 art.º 81.º do CCP; b) Declaração de titularidade de alvará e exibição do original do mesmo, contendo as seguintes habilitações: i) da 6ª subcategoria da 2ª categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta; ii) iii) iv) das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª subcategorias da 1ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta; das 1ª, 2ª, 7ªe 13ª subcategorias da 4ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta; das 1ª subcategoria da 5ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta. 12.2 Os documentos de habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrónica indicada em 1.2. 13. ENTREGA DAS PROPOSTAS 13.1 Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados diretamente na plataforma eletrónica indicada em 1.2, através de meio de transmissão escrita e eletrónica de dados, até às 23:59:59 do dia 20/05/2013. 13.2 A entrega da proposta do presente concurso será efetuada através plataforma de contratação pública acessível no sítio eletrónico http://www.vortalgov.pt ou http://www.aguasdocentroalentejo.pt 14. DISPONIBILIZAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 14.1 A disponibilização e abertura das propostas ocorrerá às 10:00 h do dia 21/05/2013. 15. PRAZO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 15.1 Os Concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 90 (Noventa) dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, que se prorroga sucessivamente por períodos de 90 (Noventa) dias no caso de, no decurso de cada período, os Concorrentes nada declararem em contrário. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 11

16. QUALIDADE, AMBIENTE E HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 16.1 Considerações Gerais 16.1.1 Na fase de apresentação das propostas, todos os Concorrentes deverão apresentar a Política de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social que propõem implementar na obra em apreço, devidamente datada e assinada pelo representante da empresa. 16.1.2 A política a adotar referida no ponto anterior terá por base os princípios gerais e requisitos das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000. 16.1.3 Todos os encargos decorrentes da implementação da política apresentada, do cumprimento da legislação em vigor e demais exigências no Caderno de Encargos nas áreas de Qualidade, Ambiente, HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluídos no preço da empreitada. 16.1.4 As ações decorrentes da implementação dos pontos anteriores, serão desenvolvidas pelo Adjudicatário, tendo em conta a necessária articulação, validação e acompanhamento pela Fiscalização. 16.1.5 O Adjudicatário compromete-se a apresentar, para além da documentação detalhada nos pontos seguintes, um quadro com identificação dos meios humanos a afetar à obra com funções específicas relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Segurança e a Responsabilidade Social (nomes, qualificações, tempos de permanência e períodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que assumirá(ão) as funções nestas áreas. 16.2 Documentos a apresentar em fase de execução do contrato 16.2.1 Qualidade O Adjudicatário compromete-se a apresentar o Plano de Inspeção e Ensaios a implementar em obra, com base na análise do Caderno de Encargos (com especial ênfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos). 16.2.2 Ambiente Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Adjudicatário compromete-se a apresentar o Plano de Gestão Ambiental PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em anexo ao Caderno de Encargos, que contemple todos os domínios do ambiente aplicáveis à empreitada, integrando o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição - PPGRCD (Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, Modelo de PPGRCD disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente), ou outros relevantes; 16.2.3 Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho Para a prevenção de acidentes e doenças profissionais, o Adjudicatário compromete-se a apresentar o Plano de Segurança e Saúde PSS (Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de outubro) da fase de projeto, com base no PSS tipo apresentado em anexo ao Caderno Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 12

de Encargos, e o seu desenvolvimento para a fase de obra, referindo-se, objetivamente, aos processos construtivos ou métodos de trabalho a utilizar. O Adjudicatário compromete-se, ainda, a fornecer todos os elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica (CT) da obra. 16.2.4 Responsabilidade Social O Adjudicatário deverá garantir o cumprimento dos requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislação em vigor e das convenções internacionais relativas a condições sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos da criança, etc.). O Adjudicatário compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente responsável e de acordo com o código de conduta incluído no Caderno de Encargos, assinando para o efeito a declaração de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO XIV. O anteriormente referido neste ponto aplicar-se-á também aos fornecedores, prestadores de serviços e subempreiteiros que venham a trabalhar para o Adjudicatário na empreitada, objeto deste Caderno Encargos. 17. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 17.1 O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, densificado nos seguintes fatores elementares de avaliação das propostas relativos aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação: 1) Valia Técnica da Proposta... 50% 2) Preço... 50% 17.2 Para a avaliação das propostas utilizar-se-á o modelo constante do ANEXO IV do presente Programa. 17.3 Tendo presente o critério de adjudicação da empreitada referido no ponto 17.1 e o modelo de avaliação definido em 17.2, se da agregação dos resultados da avaliação parcial dos fatores elementares resultar uma classificação final que atribui o primeiro lugar a mais do que uma proposta, será considerada para efeitos de adjudicação a proposta que, de entre essas, tiver apresentado o mais baixo preço. 18. RELATÓRIO PRELIMINAR 18.1 O Júri elabora um relatório fundamentado sobre a análise e avaliação das propostas, ordenando-as classificativamente de acordo com o critério de adjudicação referido no nº. 17. 18.2 No relatório mencionado no número anterior, o Júri fundamenta as razões por que propõe a exclusão de qualquer proposta, se for o caso. 18.3 O projeto de relatório é submetido a audiência prévia, a promover pelo júri do procedimento, que fixa prazo para pronúncia dos concorrentes, no prazo de 5 (cinco) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 13

dias. 18.4 Exercido o direito de audiência prévia referido no número anterior, ou decorrido o respetivo prazo, o Júri pondera as observações formuladas e elabora Relatório Final de Análise e Avaliação das Propostas, que submete à apreciação e decisão da Entidade Adjudicante, podendo ainda propor a exclusão de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos no artigo 146.º, n.º 2, do CCP. 19. DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, a Entidade Adjudicante procede à adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa. 20. NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 20.1 A decisão de adjudicação é comunicada simultaneamente a todos os Concorrentes, juntamente com o Relatório Final da Análise e Avaliação das Propostas. 20.2 Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a Entidade Adjudicante notifica o Adjudicatário para, no prazo de 7 (Sete) dias, apresentar os documentos de habilitação, constantes do n.º 12.1 deste Programa do Procedimento. 20.3 Os documentos de habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrónica indicada em 1.2. 21. DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO 21.1 Não há lugar a adjudicação da empreitada nas seguintes situações: a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta; b) Todas as propostas tenham sido excluídas; c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais das peças do procedimento após o termo do prazo fixado para a apresentação das propostas; d) Circunstâncias supervenientes ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, relativas aos pressupostos da decisão de contratar, o justifiquem, designadamente, a fixação de limites legais à atuação das empresas públicas ou a emissão de orientações nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 13 de Agosto, ou do artigo 4.º-A, n.º 10, do Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de Novembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de Agosto. 22. CAUÇÃO Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 14

22.1 Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao adjudicatário a prestação de caução no prazo de 10 (Dez) dias contados a partir da notificação da decisão de adjudicação e no valor de 5% (Cinco por cento) do preço contratual, com exclusão do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 22.2 Os modelos referentes à caução constam dos ANEXO V, ANEXO VI e ANEXO VII deste Programa do Procedimento consoante venha a ser prestada por garantia bancária, por seguro-caução ou por depósito em dinheiro ou títulos. 22.3 Será dispensada a prestação de caução ao Empreiteiro que apresente contrato de seguro adequado da execução da obra pelo preço total do respetivo Contrato, e também do respetivo projeto, se for o caso. Aplicar-se-á o mesmo regime caso exista assunção de responsabilidade solidária com o Empreiteiro adjudicatário, pelo preço total do respetivo Contrato, por entidade bancária reconhecida. 22.4 O depósito em dinheiro ou em títulos efetuar-se-á em Portugal e em qualquer instituição de crédito, à ordem da entidade que for indicada pelo Dono da Obra, devendo ser especificado o fim a que se destina. 22.5 Quando o depósito for efetuado em títulos, estes serão avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se, nos últimos 3 (Três) meses, a média da cotação na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a avaliação será feita em 90% (Noventa por cento) dessa média. 22.6 Em obras de valor inferior a 200 000 (Duzentos mil euros), e sempre que o Dono da Obra o estabeleça, a caução será substituída pela retenção de 10% (Dez por cento) dos pagamentos a efetuar. 23. APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 23.1 No prazo de 10 (Dez) dias contados a partir da comprovação da prestação de caução, a entidade adjudicante aprova, nos termos dos artigos 98.º e 99.º do CCP, a minuta de contrato a celebrar. 23.2 Após a aceitação da minuta do contrato pelo adjudicatário, nos termos do artigo 101.º do CCP, a Entidade Adjudicante notifica-o do local e data em que deve comparecer para a respetiva celebração. 24. DEVOLUÇÃO DO PREÇO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO O preço pago pela disponibilização das peças do concurso é devolvido, nas situações previstas no artigo 134.º do CCP, aos concorrentes que o requeiram no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da notificação da decisão de adjudicação. 25. DESPESAS Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação de propostas, bem como todas as despesas relacionadas com a celebração do contrato, constituem encargo dos Concorrentes ou do Adjudicatário, conforme o caso. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 15

26. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A todas as matérias que não estiverem especialmente reguladas no presente Programa do Procedimento, aplica-se o disposto no CCP e suas alterações posteriores. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 16

ANEXO I DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO (DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSÃO DO ATO DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO) ANEXO I.A DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 17

ANEXO I DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO (DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSÃO DO ATO DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO) ANEXO I.B DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 18

ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE (a que se refere a alínea a) do n.º 9.1) 1 -...(nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos relativo ao contrato a celebrar na sequência do Concurso Público para a empreitada de conceção/construção da empreitada Ampliação da ETAR de Évora, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado Caderno de Encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo (3): a)... b)... 3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que: a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente; b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional (5)] (6); c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9); d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (10); e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11); Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 19

f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, ou já decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória (12); g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do Código do Trabalho (13); h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (14); i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17): i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias; iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais; j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento que lhes confira vantagem que falseie as condições normais de concorrência. 5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar como concorrente ou como membro de agrupamento Candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o Anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração. 7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 20

contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como Candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.... (local),... (data),... [assinatura (18)]. (1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. (2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». (3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º (4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. (5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. (6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. (7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. (8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. (9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. (10) Declarar consoante a situação. (11) Declarar consoante a situação. (12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. (13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. (14) Declarar consoante a situação. (15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. (16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. (17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. (18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 21

ANEXO III MODELOS DAS PROPOSTAS Modelo 1 - PROPOSTA BASE F (denominação social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), titular(es) do(s) alvará(s) (ou, se for o caso, do(s) certificado(s) de inscrição na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado), (indicar o(s) número(s)), contendo as habilitações (indicar natureza e classe), depois de ter(em) tomado conhecimento do objeto da empreitada de conceção-construção d, a que se refere o anúncio datado de de de 20, obriga(m)-se a executar os trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade com o Caderno de Encargos, no prazo de ( ) dias, pelo preço de (por extenso e por algarismos, em euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 60.º do CCP, o preço global acima indicado é composto pelos seguintes preços parciais, relativos aos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º do CCP: Fase de Construção até Pronto para Arranque Categoria Subcategoria Artigos do Mapa de Trabalhos Valor ( ) Membro do Agrupamento / Subempreiteiro A totalidade do articulado Fase de Arranque. ( euros) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 22

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. Data Assinatura(s) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 23

ANEXO IV MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 1. METODOLOGIA GERAL De acordo com o N.º 17 deste Programa do Procedimento e dando cumprimento ao disposto na alínea n) do n.º 1 do art.º 132.º do CCP, o critério de adjudicação da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, densificado nos seguintes fatores elementares de avaliação das propostas relativos aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação: Fatores Elementares de Avaliação das Propostas Coeficientes de ponderação (%) 1. Valia Técnica da Proposta 50 2. Preço 50 A avaliação global de cada proposta resultará da agregação dos resultados da avaliação parcial dos referidos fatores elementares. A escala de pontuação para a avaliação parcial do fator qualitativo 1 - Valia Técnica da Proposta - será de 0 a 10, atribuída com base no seguinte conjunto ordenado de descritores de valorização dos atributos das propostas: Proposta de muito boa qualidade e com um nível excelente de detalhe dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Proposta de boa qualidade e com um bom nível de detalhe dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Proposta de qualidade satisfatória e com um nível de detalhe adequado dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Proposta de qualidade sofrível e com um nível de detalhe mediano dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Proposta de fraca qualidade e com pouco detalhe dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Proposta sem qualidade que não evidencia qualquer detalhe dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação 10 8 6 4 2 0 Caso a proposta apresente uma qualidade intermédia nos descritores de valorização dos seus atributos no fator qualitativo 1 Valia Técnica da Proposta, serão atribuídas as pontuações intermédias ímpares às apresentadas no quadro anterior. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 24

2. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR VALIA TÉCNICA DA PROPOSTA Na avaliação deste fator ter-se-á em consideração os atributos das propostas no que respeita ao seguinte: À qualidade dos materiais e equipamentos a instalar, sendo analisadas as folhas de características e especificações apresentadas, os catálogos, a conformidade das características dos materiais e equipamentos com o especificado no Caderno de Encargos e Projeto Base e outras informações pertinentes sobre os materiais e equipamentos propostos; À fundamentação das soluções propostas para a ETAR, de forma a garantir o cumprimento da eficiência global da ETAR, sendo analisada a conceção das soluções propostas no que se refere à sua adequabilidade, robustez e credibilidade, os critérios e parâmetros de dimensionamento adotados, a metodologia de cálculo e os custos de exploração estimados; À fundamentação das soluções de construção civil, nomeadamente a justificação e cálculos apresentados para o seu dimensionamento; À metodologia proposta para a execução da obra e ensaios, analisando-se o modo de execução dos trabalhos a realizar e as soluções construtivas propostas. Serão também avaliadas as soluções construtivas previstas e o modo de desenvolvimento dos trabalhos, tendo em vista a minimização do tempo de interrupção de funcionamento de infraestruturas existentes no sistema ou área em que se inserem as infraestruturas objeto da empreitada. Ao Plano de Trabalhos, analisando se o mesmo contempla as principais atividades da empreitada, se o seu encadeamento é lógico, se foi elaborado com o detalhe adequado e se o mesmo é coerente com os Planos de Mão-de- Obra e de Equipamentos apresentados; À qualidade e a adequabilidade dos meios humanos e dos equipamentos a afetar à empreitada. Para a avaliação deste fator, serão analisados os documentos apresentados nas propostas dos Concorrentes constantes das alíneas c) a j) do n.º 9.1 deste Programa do Procedimento. 3. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR PREÇO A escala de pontuação para a avaliação parcial do fator 2 (Preço), que será entre 0 e 10, será atribuída pela aplicação das seguintes expressões matemáticas: Se Valor da Proposta i (Vi) 1.155.000 Pontuação (Proposta i) 10 0,1 Vi 1.155.000 Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 25

Se Valor da Proposta i (Vi)> 1.155.000 em que: Pontuação Vi 5,2203034E + 13,5 (Proposta i) 9,9040594 1,9489384E - 81 05 Pontuação Proposta i é a pontuação a atribuir à Proposta i no fator Preço, com um máximo de 10 pontos; Vi é o valor da Proposta i. Para a avaliação deste fator, serão analisados os documentos apresentados nas propostas dos Concorrentes constantes da alínea b) do n.º 9.1 do Programa do Procedimento. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 26