ANEXO VII MINUTA DE CONTRATO CONTRATO Nº / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA E ANÁLISES DE CAMPO E LABORATORIAIS, REFERENTE AO CONTROLE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO. Este contrato é celebrado nos termos do Pregão nº. 005/2017 Processo nº. 007/2017, com julgamento pela Comissão Julgadora de Licitações, e homologado e adjudicado pela Diretora Superintendente do SAAEB, respeitado os itens e condições constantes no respectivo Edital e da Proposta apresentado pela CONTRATADA, observados os parâmetros traçados pela Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993 e Lei nº 10.520/2002, com as alterações baixadas pela Lei Federal nº. 8.883, de 08 de junho de 1994 e a Resolução Municipal nº. 22, de 15 de julho de 1993, ficando igualmente as partes sujeitas às cláusulas e condições a seguir enumeradas: CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.º. 07.365.366/0001-03, com sede na Av. Dr. Rebouças, n o 757, Centro, na cidade de Brodowski, Estado de São Paulo, CEP:14.340-000, neste ato representado por sua Diretor Superintendente, Gabriel Diniz Carvalho Franco, brasileiro, Advogado, residente e domiciliado nesta cidade de Brodowski, Estado de São Paulo. CLÁUSULA SEGUNDA DA CONTRATADA: Empresa:, inscrita no CNPJ sob o nº., com Inscrição Estadual nº., com sede na Rua, nº., Bairro:, na cidade de, Estado de, tel/fax nº., neste ato representada pelo Sr., nacionalidade:, estado civil:, profissão:, inscrito no CPF/MF sob o nº., portador da Cédula de Identidade RG. nº. - SSP/SP, residente e domiciliado na Rua, nº., Bairro:, na cidade de, Estado de. CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de coletas de amostras de água e análises de campo e laboratoriais,
referente ao controle de qualidade das águas para abastecimento público, atendendo as especificações da Portaria nº. 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, Resolução SS-65 de 12 de abril de 2005 e Decreto 5440 de 04 de maio de 2005, conforme parâmetros e quantidades de coletas descritas no anexo VI do presente Edital. Independente de transcrição o edital, seus anexos e a proposta adjudicada, integram o presente instrumento com força de cláusulas contratuais. CLÁUSULA QUARTA DOS PRAZOS A contratação será efetivada após a assinatura do competente instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual período, com reajustamento do valor inicial de acordo com o INPC. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo para execução do objeto do presente contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do presente instrumento contratual. PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente esclarecido que a prerrogativa de prorrogação da vigência contratual estabelecida em favor do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI, na forma prevista no item antecedente e em observância ao dispositivo legal indicado, condiciona-se a, averiguação da efetiva vantagem econômica na ocasião, levando em conta preços e condições mercadológicas favoráveis, que serão analisadas na oportunidade CLÁUSULA QUINTA DO VALOR CONTRATUAL O valor total do contrato é de R$ ( ). O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados, o valor fixo e irreajustável mensalmente de R$ ( ), todo dia 10 (dez) de cada mês da emissão da nota fiscal acompanhada dos respectivos laudos de análises de amostras de água, de campo e laboratoriais. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Correrão por conta única e exclusiva da CONTRATADA todas as despesas relativas à execução do objeto do presente contrato, cabendo à CONTRATANTE arcar unicamente com o pagamento da importância contratada. Nos preços propostos deverão estar inclusos e previstos todos e quaisquer encargos inerentes ao cumprimento integral do objeto da licitação, considerando mão de obra para a execução dos serviços e fornecimento dos materiais e aparatos necessários, em conformidade com as exigências consignadas no edital e minuta contratual, tais como tributos, despesas com transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários do pessoal envolvido na prestação dos serviços, de tal sorte que o valor proposto será a única e integral remuneração a ser paga em contraprestação ao cumprimento integral do objeto da presente licitação; PARÁGRAFO SEGUNDO: O preço constante do presente instrumento será fixo e irreajustável, ressalvado eventuais modificações no Plano de Estabilização Econômica vigente desde 01/07/94 (Plano Real) e desde que alcancem a vigência deste, ficando as partes legitimadas a aplicar o que dispuser a legislação federal a respeito da matéria e só para adequação do preço ajustado.
CLÁUSULA SEXTA DO FORNECIMENTO A Contratada será responsabilizada pela qualidade dos serviços fornecidos, os quais deverão estar dentro dos padrões de utilização e consumo estabelecidos pelos órgãos competentes. Caso ocorra o fornecimento de serviço de má qualidade e/ou em desconformidade com as solicitações do SAAEB, os mesmos deverão ser substituídos, sem ônus para esta autarquia. CLÁUSULA SÉTIMA DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Os serviços profissionais objeto deste Contrato serão prestados pela CONTRATADA através de laudos elaborados, conforme resultados das análises de amostras de água, de campo e laboratoriais para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski. CLÁUSULA OITAVA DA GARANTIA A CONTRATADA garante seus serviços pelo prazo de 12 (doze) meses após a data de sua conclusão. PARÁGRAFO ÚNICO: Constatada qualquer irregularidade na execução dos serviços ou nos materiais utilizados no objeto do presente contrato, a CONTRATADA se obrigará a refazê-los ou substituí-los no prazo de 15 (quinze) dias da comunicação, sob pena de sujeitar-se-á aplicação da multa e demais penalidades do presente contrato e também às sanções previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações do gênero cabíveis na espécie. CLÁUSULA NONA RESPONSABILIDADE DAS PARTES A execução do objeto contratado na forma legal obedecerá às cláusulas deste Contrato, do Instrumento Convocatório, seus Anexos e da Proposta vencedora, sendo vedado à CONTRATADA fazer qualquer modificação nele sem o expresso consentimento do CONTRATANTE. I Constituem direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 1. Responder pelos serviços que fornecer, na forma da Lei; 2. Atender as requisições de fornecimento no prazo proposto, de acordo com as normas de serviço e disposições legais aplicáveis, visando a qualidade do serviço prestado e da água consumida pelos munícipes; 3. Prestar, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas; 4. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 5. Empregar na execução dos serviços materiais que obedeçam as especificações da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e de demais entidades correlatas. 6. Responsabilizar-se pela mão de obra a ser empregada na execução dos trabalhos, devendo, ainda, ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto.
7. Fornecer a qualquer momento, a pedido da CONTRATANTE, ou em caso de eventual fiscalização por Conselhos correlatos ao serviço, todas as informações relativas à execução dos mesmos, responsabilizando-se pelas informações prestadas. 8. Fornecer e conservar, pelo período da contratação, equipamentos mecânicos e ferramental adequado mão-de-obra idônea, e especializada a fim de garantir a excelência na execução dos serviços contratados. 9. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e ambientais que venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados, bem como assumir integral responsabilidade pelos danos que causar a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando o poder público CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 10. Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes de acidente de trabalho ocorridos na execução dos serviços contratados; ou obrigações resultantes de caso fortuito ou por qualquer causa; pelas indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública; bem como pelas obrigações trabalhistas e encargos sociais decorrentes da execução dos serviços, com o seguro de acidentes de seus operários ou empregados, e ainda pela quitação das exigências municipais, estaduais ou federais. 11. Observar a legislação que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina do trabalho. 12. Possuir em seu quadro funcional profissional habilitado pelo Conselho Profissional Competente que será responsável pelas análises e laudos técnicos. 13. Responsabilizar-se quanto ao uso obrigatório e correto, pelos operários, dos equipamentos de proteção individual, de acordo com as Normas dos Serviços de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. II Constituem responsabilidades da CONTRATANTE: 1. Efetuar os pagamentos conforme estabelecido neste Edital sem atrasos ou supressões indevidas; 2. Manifestar-se por escrito sobre Relatórios e demais elementos fornecidos pela Contratada, bem como solicitar da mesma forma as providências complementares que julgar necessárias à correção e revisão dos serviços; 3. Comunicar ao CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, quanto aos resultados das Análises e Qualidade da água dos 02 poços subterrâneos profundos e da rede de distribuição de água. CLÁUSULA DÉCIMA DO REAJUSTE Os serviços contratados não serão reajustados no prazo inferior a 12 meses, salvo se ocorrer prorrogação, onde o valor inicial será reajustado de acordo com o INPC, ou caso ocorra o desequilíbrio econômico, hipótese em que as partes examinarão em conjunto o estabelecimento de ajuste que reponha o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato. PARÁGRAFO ÚNICO: Observado o interregno de um ano de vigência do contrato, conforme legislação própria e pertinente, os preços dos serviços praticados na contratação poderão ser reajustados, se solicitado pela contratada, de acordo com a variação concedida pela INPC-IBGE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski, classificada sob o código nº. 03 Autarquia de Água e Esgoto 03.03 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 03.03.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 17.512.0048.2.027.000 Oper. Relac. Água Esgotos Sanitários 3.3.90.39.99.0000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DOS CASOS DE RESCISÃO I A rescisão contratual poderá ser: 1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados abaixo; 2. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão nos prazos estipulados; 4. O atraso injustificado no início dos serviços; 5. A paralisação dos serviços do objeto do contrato; 6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato; 7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 10. A dissolução da sociedade; 11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Empresa, que prejudique a execução do Contrato; 12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela CONTRATANTE; 13. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
14. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração contratante. 15. Em casos de rescisão enumerados abaixo, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados quando houver sofrido. 16. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 17. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração contratante decorrentes do objeto contratual, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração contratante; 18. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos acarreta as seguintes conseqüências: 19. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da CONTRATANTE; 20. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS PENALIDADES E MULTA A inexecução total ou parcial do objeto contratual sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Contrato, nos termos do disposto no art. 2º, alínea 2.2 da Resolução Municipal nº. 22/93; podendo ainda o CONTRATANTE aplicar-lhe as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações baixadas pela Lei Federal nº. 8.883/94, sem prejuízos das perdas e danos, além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo a superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DOS ÔNUS FISCAIS Todos e quaisquer ônus fiscais, oriundos de qualquer área de competência tributária, que incidam ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços contratados serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO Fica eleito o Foro Distrital de Brodowski SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento Contratual, dispensados todos os demais, por mais privilegiados que sejam.
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Brodowski-SP, de de 2012. DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTRATADA TESTEMUNHAS: