TOMADA DE PREÇOS FEDERAL 04/2009

TOMADA DE PREÇOS FEDERAL 04/2009 Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO : Para empresas não-cadastradas até dia: 20/03/2009, às 19h; Para empresas cadastradas (detentoras de Certificado de Registro Cadastral deste TRE) até dia: 25/03/2009, às 14h. Entrega dos envelopes PROPOSTA : até dia 25/03/2009, às 14h. Observações importantes: 1) Os envelopes deverão ser entregues na Assistência de Protocolo Geral deste Tribunal na Rua Francisca Miquelina, 123 - térreo - Bela Vista - São Paulo/SP. 2) A sessão de abertura ocorrerá no dia 25/03/2009, às 14h O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO, nos termos das disposições contidas nos arts. 22, II, 2º e 23, I, b, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço global, visando à contratação de empresa especializada para elaboração de Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projetos Básico e Executivo para os serviços e obras de reforma visando à instalação das oficinas de mecânica, serralheria e marcenaria no Edifício do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, conforme condições e especificações constantes das cláusulas abaixo e dos Anexos I a IX, a seguir discriminados, os quais fazem parte integrante do presente edital: Anexo I Anexo II Anexo III Anexo IV Anexo V Anexo VI Anexo VII Anexo VIII Anexo IX Especificações dos Serviços; Padronização de Desenho; Modelo de Carta de Credenciamento; Modelo de Formulário de Preços; Modelo de Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII da CF/88; Modelo de Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; Documentação para Habilitação; Atestado de Vistoria; Minuta de Contrato. I DO OBJETO 1- O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob regime de empreitada por preço global, para elaboração de Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projetos Básico e Executivo para os serviços e obras de reforma visando à instalação das oficinas de mecânica, serralheria e marcenaria no Edifício do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo localizado na Rua General Júlio Marcondes Salgado, 46, Santa Cecília, São Paulo SP, totalizando uma área de 733,96 m², conforme detalhamento constante nos Anexos I e II. 2 O valor estimado pela Administração para esta contratação é de R$ 71.175,29 (setenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos). II DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 1

A despesa correrá à conta da dotação federal, Programa de Trabalho 0212205702272.0001 Gestão e Administração do Programa, elemento de despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros P.J.. III DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 1 - Para participar do presente certame as empresas interessadas deverão protocolizar até a data e horário definidos no preâmbulo deste Edital, 02 (dois) envelopes, sendo 01 (um) envelope Documentação e 01 (um) envelope Proposta, de acordo com as exigências contidas nas cláusulas VI e VII, respectivamente. 2 - As empresas suspensas temporariamente ou declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar com a Administração Pública, nos termos dos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 estão impedidas de participar deste certame. 2.1 - Incide na pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e multa o responsável pela empresa que, declarada inidônea, vier a licitar ou a contratar com a Administração Pública, nos termos do parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93. IV DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 1 As licitantes poderão fazer-se presentes por um representante legal, com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que, no ato de abertura dos envelopes de habilitação e/ou proposta, sejam apresentados os seguintes documentos: a carteira de identidade; b no caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando a licitante for representada por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica; c prepostos e representantes comerciais deverão apresentar procuração particular ou carta, estabelecendo poderes para representar a licitante, ambas acompanhadas de um dos documentos citados na alínea b, conforme o caso, ou ainda procuração por instrumento público. Havendo opção pela carta de credenciamento, a licitante poderá utilizar o modelo contido no Anexo III desta Tomada de Preços. Observação 1: Tais documentos, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, devem ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade. Observação 2: A documentação necessária ao credenciamento arrolada na alínea b, bem como a procuração por instrumento público constante da alínea c deverão ser apresentadas por qualquer processo de cópia, desde que autenticadas por Cartório competente ou por servidor da Administração, mediante apresentação do original. Observação 3: O documento de credenciamento (Anexo III) deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente, em separado dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 2

2 O representante não-credenciado estará impedido de se manifestar e de responder pela licitante. 3 Nenhum interessado poderá representar mais de uma empresa. V DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 1 As empresas que optaram pela condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deverão declarar-se como tais nos termos do Anexo VI. 2 A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n.º6.204, de 5 de setembro de 2007, sujeitará a licitante à pena do artigo 299 do Código Penal e de outras figuras penais pertinentes, com o imediato envio de cópias correspondentes ao Ministério Público, sem prejuízo da sanção prevista no item 2 da cláusula XIV deste edital. VI DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO As empresas licitantes deverão entregar na Assistência de Protocolo Geral do TRE-SP na Rua Francisca Miquelina, 123 - térreo - Bela Vista - São Paulo/SP, até a data e horário estipulados no preâmbulo deste edital, impreterivelmente, a documentação especificada no Anexo VII, que deverá ser apresentada dentro de invólucro lacrado, contendo, na parte externa, identificação da licitante (razão social, endereço e C.N.P.J., telefone e e-mail), com os seguintes dizeres: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO TOMADA DE PREÇOS FEDERAL Nº 04/2009 ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO VII DO ENVELOPE PROPOSTA 1 O envelope Proposta deverá conter o FORMULÁRIO DE PREÇOS, que será elaborado em papel timbrado da empresa licitante, datilografado ou impresso, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, podendo ser utilizado o modelo que acompanha este edital sob o título Anexo IV, devendo nele constar, obrigatoriamente: 1.1 Indicação do PREÇO GLOBAL, fixo e irreajustável, expresso em reais, em algarismo e por extenso, para a elaboração dos serviços a serem contratados, devendo ser computados nesse valor todos os tributos, tarifas e despesas de quaisquer natureza incidentes sobre o serviço a ser prestado; 1.2 PRAZOS DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS, observados os seguintes prazos máximos: 1.2.1 ETAPA 1 - ESTUDO PRELIMINAR: 30 (trinta) dias contados a partir da data indicada para início dos serviços na Ordem de Início dos Serviços; 1.2.2 ETAPA 2 ANTEPROJETO: 30 (trinta) dias contados do recebimento, pela CONTRATADA, da notificação de aprovação da Etapa 1; Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 3

1.2.3 ETAPA 3 - PROJETO BÁSICO: 30 (trinta) dias contados do recebimento, pela CONTRATADA, da notificação de aprovação da Etapa 2; 1.2.4 ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO: 30 (trinta) contados do recebimento, pela CONTRATADA, da notificação de aprovação da Etapa 3; 1.3 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a sessão pública; 1.4 Razão social da empresa, C.N.P.J., endereço completo, banco, agência, praça de pagamento, conta corrente e o nome do representante legal da empresa que assinará a proposta; 1.4.1 O endereço e C.N.P.J. informados deverão ser do estabelecimento que de fato emitirá a nota fiscal/fatura. Observação: Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas neste edital. 2 O envelope Proposta deverá ser entregue, lacrado, contendo na parte externa identificação da licitante (razão social, endereço e C.N.P.J., telefone e e-mail), até a data e horário estabelecido no preâmbulo deste edital, na Assistência de Protocolo Geral do TRE na Rua Francisca Miquelina, 123 térreo Bela Vista São Paulo/SP, com os seguintes dizeres: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO TOMADA DE PREÇOS FEDERAL Nº 04/2009 ENVELOPE PROPOSTA VIII DO PROCESSAMENTO O processamento e o julgamento da presente licitação ficarão a cargo da Comissão Permanente de Licitação, segundo os critérios a seguir arrolados: 1 À hora e dia previstos no preâmbulo, será dado início à sessão pública, quando serão abertos pela Comissão Permanente de Licitação, no 10º andar, (sala 1.007) do Edifício Brigadeiro do TRE, na Rua Francisca Miquelina, 123 - Bela Vista - São Paulo/SP, os envelopes Documentação, sendo facultado às empresas licitantes enviar um representante credenciado (cláusula IV do presente edital), para examinar e rubricar, juntamente com os membros da Comissão, os documentos apresentados. 2 Constatada a presença de microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o benefício previsto no item g das Disposições Gerais do Anexo VII. 3 - A Comissão se reunirá e expedirá, em seguida, Termo de Julgamento da Habilitação, no qual constará a relação de empresas habilitadas, habilitadas com ressalva (microempresa e empresa de pequeno porte) e inabilitadas, com as razões da inabilitação das últimas. 4 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a sessão de abertura para analisar os documentos de habilitação ou diligenciar sobre as licitantes, objetivando verificar as informações prestadas, sendo a intimação do julgamento da habilitação e data de abertura dos envelopes Proposta feitas através de publicação no D.O.U. ou via fax. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 4

5 Após a expedição do Termo de Julgamento da Habilitação, o procedimento será o seguinte, conforme o caso: 5.1 abertura dos envelopes contendo as propostas imediatamente após a lavratura do Termo de Julgamento da Habilitação, no mesmo local, caso presentes à abertura dos envelopes de documentação, os representantes credenciados de todas as empresas que enviarem proposta, e desde que haja desistência expressa de interposição de recurso contra a decisão por parte de todos os representantes; 5.2 lavratura de ata e encerramento da sessão, se não estiverem presentes os representantes credenciados de todas as empresas; 5.3 lavratura de ata e encerramento da sessão, caso não haja desistência expressa de interposição de recurso contra habilitação, habilitação com ressalva ou inabilitação; 5.4 lavratura de ata e encerramento da sessão, no caso de haver interposição de recurso contra habilitação, habilitação com ressalva ou inabilitação. Se presentes os representantes credenciados de todas as empresas, iniciar-se-á então a contagem do prazo para sua interposição. Caso contrário, a contagem iniciar-se-á a partir da publicação no D.O.U ou da comunicação via fax. 6 Exaurida a fase de habilitação, as licitantes, se for o caso, serão comunicadas da data da abertura da proposta por meio de publicação no D.O.U ou via fax, quando então se procederá da seguinte forma: 6.1 os representantes das empresas presentes poderão, no ato de abertura, examinar livremente as propostas das demais licitantes que, para esse fim, ficarão à disposição naquele momento; 6.2 depois de abertas, todas as propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das empresas habilitadas e habilitadas com ressalva; 6.3 abertas as propostas em nenhuma hipótese serão admitidos cancelamentos, ofertas de redução, retificações de preços, adendos sobre o seu conteúdo ou sobre os documentos em geral ou outras alterações nas condições estabelecidas, salvo o benefício previsto no item 3 da cláusula IX. 6.4 Ficará facultada à Comissão a suspensão da sessão para posterior análise das propostas, sendo o resultado do julgamento posteriormente publicado no D.O.U. IX DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 1 À Comissão Permanente de Licitação caberá o julgamento, em obediência às condições aqui estabelecidas. 2 Analisadas as propostas, considerar-se-á provisoriamente classificada em primeiro lugar a empresa que, satisfazendo todas as condições deste edital, apresentar o menor preço global. 2.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação farse-á por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, observado o direito de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 5

3 Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a Comissão verificará se dentre as demais propostas há presença de empresa que assim se enquadre. 3.1 Nesta hipótese, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ficará assegurado, às microempresas ou empresas de pequeno porte, como critério de desempate, preferência de contratação. 3.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 3.1.2 Havendo empate proceder-se-á da seguinte forma: a) se presente o representante credenciado da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 3.1.1, este poderá apresentar nova oferta inferior àquela considerada provisoriamente classificada em primeiro lugar, situação em que será declarada vencedora. Não estando presente, a Comissão contatará a empresa ausente ou poderá suspender a sessão para diligenciar junto à licitante sobre seu interesse em ofertar proposta mais vantajosa, sendo a intimação da retomada da sessão feita através de comunicação via fax. b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea a deste subitem, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nas hipóteses do subitem 3.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 3.1.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item anterior, será declarada vencedora a licitante originalmente classificada em primeiro lugar. Observação: Caso a vencedora tenha sido habilitada com ressalva, deverá obedecer o disposto nos subitens g2, g2.1 e g3 das Disposições Gerais do Anexo VII. 5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente edital, bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis, nos termos do artigo 48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93. 6 Em caso de divergências entre o preço por extenso e o expresso em algarismos, prevalecerá o primeiro. 7 Caberá à Comissão Permanente de Licitação julgar as propostas, podendo, no entanto, a critério da Administração, serem convidados a emitir pareceres técnicos, outros servidores do órgão ou pessoas estranhas ao seu quadro de pessoal. 8 A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar omissões e/ou divergências, não previstas no item 6 desta cláusula, que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da presente licitação. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 6

X DOS RECURSOS 1 Nos termos do artigo 109, inciso I, da Lei nº 8.666/93, as empresas licitantes poderão interpor recurso das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do dia imediato da ciência das mesmas. 2 - Não caberá recurso administrativo quando a licitante, tendo aceito os termos do instrumento convocatório, vier, após o julgamento ou decisões que lhe sejam desfavoráveis, apontar falhas ou irregularidades que, a seu juízo, o tenham viciado. 3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 4 - Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, através da Comissão Permanente de Licitação e entregues, os originais, na Assistência de Protocolo Geral na Rua Francisca Miquelina, 123 - térreo - Bela Vista - São Paulo/SP. XI DO CONTRATO 1 O prazo para assinar o termo de contrato será de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação deste TRE. 2 A licitante vencedora ficará obrigada a apresentar à Seção de Gestão de Contratos de Serviços e Obras deste TRE, os seguintes documentos necessários à elaboração do termo de contrato: 2.1 estatuto ou contrato social, caso não tenha apresentado na fase de credenciamento do representante; 2.2 procuração particular ou pública, conforme o caso, em nome do(s) representante(s) que assinará(ão) o contrato; 2.3 cópia de documentos pessoais do(s) representante(s) que assinará(ão) o contrato (R.G. e C.P.F.); Observação: os documentos deverão ser apresentados na forma de cópia autenticada por cartório competente ou, mediante apresentação do original, por servidor da Administração deste TRE. 3 Farão parte integrante do contrato, todos os elementos, apresentados pela contratada, que tenham servido de base para o julgamento, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 4- Em cumprimento ao constante da Resolução nº 9, de 6 de dezembro de 2005 do Conselho Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 7

XII DA GARANTIA Será exigida da contratada, visando assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenizações e multas eventualmente aplicadas, a apresentação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, em uma das modalidades previstas no 1º do art. 56, da Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei nº 11.079/04, nos termos da cláusula XII do contrato (Anexo IX). XIII DO PAGAMENTO 1 O pagamento será efetuado pela Seção de Programação e Execução Financeira, até o 10º (décimo) dia útil após a efetiva aprovação pelo TRE/SP das respectivas etapas e emissão do correspondente Atestado de Execução e Conclusão, por ordem bancária, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura pela contratada. Na hipótese de o valor a ser pago enquadrar-se no 3º do artigo 5º da Lei nº 8.666/93, parágrafo esse acrescido pela Lei nº 9.648/98, o prazo para pagamento será de até 5 (cinco) dias úteis. do Anexo I. 2 O cronograma de pagamento seguirá os percentuais indicados no item 7 3 A avaliação e respectiva aprovação de cada etapa será realizada pelo TRE/SP no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da entrega dos documentos técnicos produzidos (desenhos, relatórios, memoriais, textos, tabelas). 4 Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal/fatura (devidamente acompanhada pelo Atestado de Conclusão e Execução), que deverá estar em conformidade com as condições estabelecidas nas cláusula VII, subitem 1.4.1 deste edital e alínea f (Disposições Gerais) constante do Anexo VII, discriminativa dos serviços relativos a cada etapa e comprovar sua regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa CPD-EN) e com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (Certificado de Regularidade com o FGTS CRF), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre a contratação. 5 Em caso de atraso na execução ou ainda de inexecução parcial do ajuste, o pagamento somente será efetuado após a análise da comunicação referente às razões do ocorrido ou após o regular processo administrativo para aplicação das penalidades previstas no contrato. 6 Este Tribunal descontará do valor devido as retenções previstas na legislação tributária vigente à época do pagamento. 6.1 Caso a licitante goze de algum benefício fiscal, a mesma ficará responsável pela apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL Lei Complementar nº 123/06, pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN 480/04, alterada pela de nº 706/07 da Secretaria da Receita Federal. Após apresentada a referida comprovação, a licitante vencedora ficará responsável por comunicar a este TRE qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução do contrato. 6.2 A documentação mencionada no subitem 6.1, imprescindível para a efetivação do pagamento, deverá ser fornecida na sessão pública ou juntamente com a nota fiscal/fatura. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 8

XIV DAS PENALIDADES 1 - Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho ou a ser empenhado, nos seguintes casos: 1.1 quando a adjudicatária recusar-se a aceitar a Nota de Empenho ou em assinar o contrato, atos que caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida; 1.2 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando não for providenciada a documentação, no prazo previsto nos subitens g2 e g2.1 (Disposições Gerais) constante do Anexo VII (Documentação). 2 Além da multa, à adjudicatária que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais: 2.1 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e 2.2 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 3 Após o início do contrato, em caso de inadimplência, a licitante vencedora sujeitar-se-á às penalidades previstas na cláusula XI do contrato (Anexo IX). XV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 1 Estabelece-se que a simples apresentação de proposta pelas licitantes implicará a aceitação de todas as disposições do presente edital. 2 Assegura-se a este Tribunal o direito de: 2.1 promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93); 2.2 revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei nº 8.666/93), decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; 2.3 adiar a data de abertura das propostas; 2.4 aumentar ou diminuir a quantidade inicialmente solicitada, dentro do limite estabelecido nos parágrafos 1º e 2 do artig o 65 da Lei nº 8.666/93, mantidos os preços oferecidos na proposta; 2.5 rescindir unilateralmente o ajuste, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 3 As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 9

4 O desatendimento de exigências formais não-essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da Tomada de Preços. 5 As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 6 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos à presente licitação. 7 Aplicam-se à presente licitação, subsidiariamente, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e demais normas legais pertinentes. nº 8666/93. 8 Na contagem dos prazos será observado o disposto no artigo 110 da Lei 9 Cópias deste edital poderão ser obtidas, ao valor de R$ 6,60 (correspondente a R$ 0,10 por folha), na Rua Francisca Miquelina, 123 - Seção de Compras e Licitações - 11º andar (sala 1101) - Prédio Brigadeiro Bela Vista São Paulo/SP, bem como no endereço eletrônico http://www.tre-sp.jus.br/licitacoes/editais.htm Informações adicionais e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone 2858-2145 ou pelo fax 2858-2165, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. São Paulo, 09 de março de 2009. Vânia Cristina Guarnieri Barella Chefe da Seção de Elaboração de Editais e Contratos Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 10

TOMADA DE PREÇOS FEDERAL 04/2009 ANEXO I ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DIRETRIZES E CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE REFORMA VISANDO A INSTALAÇÃO DAS OFICINAS DE MECÂNICA, SERRALHERIA E MARCENARIA NO EDIFÍCIO LOCALIZADO NA RUA GENERAL JÚLIO MARCONDES SALGADO. PROJETO: Reforma do Edifício Júlio Marcondes Salgado LOCAL: Rua General Júlio Marcondes Salgado, 46, bairro Santa Cecília, São Paulo SP ASSUNTO: Apresentação de Proposta Técnica para a Elaboração de Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 11

1. OBJETO 1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob regime de empreitada por preço global, para elaboração de Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo para os serviços e obras de reforma visando à instalação das oficinas de mecânica, serralheria e marcenaria no Edifício do TRE/SP localizado na Rua General Júlio Marcondes Salgado, 46, Santa Cecília, São Paulo SP, totalizando uma área de 733,96 m², conforme detalhamento abaixo. 1.1.1 O Estudo Preliminar deverá conter todas as informações necessárias para possibilitar a elaboração do projeto de reforma da edificação; 1.1.2 O Anteprojeto deverá representar a síntese do projeto de reforma e regularização, consistindo de desenhos em número suficiente à compreensão da proposta de intervenção; 1.1.3 O Projeto Básico deverá conter todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para o procedimento licitatório correspondente; 1.1.4 O Projeto Executivo deverá conter todos os elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes. 2. PRAZOS DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS 2.1 Deverão ser observados os seguintes prazos máximos: 2.1.1 Etapa 1 - Estudo Preliminar 30 (trinta) dias a partir da data indicada para início dos serviços na Ordem de Início dos Serviços; 2.1.2 Etapa 2 Anteprojeto 30 (trinta) dias a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da notificação de aprovação da Etapa 1; 2.1.3 Etapa 3 - Projeto Básico 30 (trinta) dias a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da notificação de aprovação da Etapa 2; 2.1.4 Etapa 4 - Projeto Executivo 30 (trinta) dias a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da notificação de aprovação da Etapa 3. 2.2 A ordem de início de serviços será emitida pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do contrato a ser designada pelo TRE. 3. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 3.1 ETAPA 1 ESTUDO PRELIMINAR O Estudo Preliminar destina-se à concepção e à representação do conjunto de informações técnicas iniciais, necessárias à compreensão da configuração da proposta de intervenção. Deverão ser estabelecidos nos estudos os critérios, as especificações dos instrumentos de medição, os métodos e os períodos para os levantamentos de dados. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 12

Deverão ser previstas, ainda, todas as instalações e equipamentos indispensáveis à realização dos trabalhos, bem como todos os ensaios, caso necessários, para auxiliarem no conhecimento das condições atuais da edificação. Todos os trabalhos a serem realizados objetivando a elaboração do Estudo Preliminar deverão observar o disposto na legislação vigente sobre segurança laboral, especialmente quanto ao uso de equipamento de proteção individual durante a execução dos serviços. Deverá ser prevista, se necessário, a desmontagem de elementos dos sistemas existentes, especificamente na área objeto dos serviços, constituído por eletrodutos metálicos aparentes, painéis, componentes, luminárias, fiação e sua reinstalação de modo correspondente. Os dados coletados serão relacionados, documentados por tabelas, gráficos, textos e fotos, organizados e transformados em relatórios técnicos das situações que servirão para a execução dos projetos. Todos os documentos técnicos produzidos (desenhos, relatórios, memoriais, textos, medições, tabelas) poderão ser entregues pela CONTRATADA parceladamente dentro de cada etapa de trabalho, visando à agilização dos procedimentos de aprovação. 3.1.1 Levantamento de Dados Consiste na consulta e coleta de informações de referência que representem as condições preexistentes de interesse para instruir a elaboração do projeto, tais como verificação das condições das instalações existentes, levantamento das dimensões da edificação, dos usos e ocupação, vistorias, levantamento das necessidades, conferências, quantificações, medições, consulta aos fabricantes, projetistas, às plantas existentes e aos órgãos competentes e às concessionárias, em observação às leis Federais e Estaduais, posturas e normas municipais, e demais dados relevantes para a execução das etapas posteriores, que resultarão no Anteprojeto e nos Projetos Básico e Executivo. Informações complementares para a CONTRATADA: Planta de Prefeitura Projeto Aprovado conforme Auto de Regularização 2005/30822-00 emitido em 15/09/2005. Deverá ser produzido relatório sucinto, com informações relevantes para a elaboração e documentação técnica do projeto. 3.1.2 Inspeção e Avaliação dos Sistemas de Segurança contra Incêndio Deverão ser inspecionadas, avaliadas e testadas as instalações dos sistemas de segurança existentes com base na legislação técnica pertinente, compreendendo: - hidrantes; - extintores; - sistema de Iluminação de Emergência; - proteção dos espaços de circulação vertical; - sistema de alarme de incêndio; - sistema de detecção de fumaça; - sinalização das saídas, rotas de fuga, quadros de luz e força e equipamentos de combate a incêndio; - condições das rotas de fuga; Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 13

- botoeiras para acionamento manual da bomba de incêndio e dos dispositivos de alarme; - condições do elevador. Os problemas encontrados e as possíveis soluções deverão ser apontadas em relatório técnico a ser apresentado para cada sistema existente. 3.1.3 Inspeção e Avaliação das Instalações Hidráulicas Deverão ser vistoriadas, avaliadas e testadas as instalações correspondentes, tendo como referência a normatização brasileira, apontando em relatório técnico os aspectos considerados falhos que deverão passar por processo de readequação, compreendendo: sistemas de água e esgoto, tubulações de recalques. Os problemas encontrados deverão ser apontados em relatório técnico a ser apresentado para cada sistema. Deverá ser apresentado relatório apontando as não-conformidades legais e técnicas encontradas e as soluções propostas. 3.1.4 Inspeção e Avaliação das Instalações Elétricas Deverão ser vistoriadas, avaliadas e testadas as instalações existentes, tendo como referência a normatização brasileira e padrões das concessionárias de serviço, em aspectos como: - circuitos de alimentadores de quadros e circuitos de distribuição; - quadros gerais, de distribuição e de comando; - dispositivos de manobra e proteção; - sistema de aterramento. Em específico, nesta etapa deverá também ser medida a resistividade do solo ou resistência de aterramento de modo a embasar o projeto do sistema de aterramento. Na impossibilidade tecnicamente justificada de obtenção deste parâmetro, apresentar valores típicos aplicáveis aos locais, anexando aos estudos a respectiva referência técnica na qual constam estes dados; - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Em específico, nesta etapa deverá também ser avaliada a necessidade de instalação de SPDA, conforme critérios da NBR 5419/2001 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; - iluminação. Em específico, nesta etapa deverão também ser realizadas medições de iluminância nos locais de trabalho; - entrada de energia elétrica e de telefonia; - distribuição de pontos de energia, voz e dados; - viabilidade técnico-econômica da instalação de aquecimento de água por meio de painéis solares ou aquecimento a gás, em detrimento do emprego de chuveiros elétricos. Deverão ser apontados em relatório técnico os aspectos considerados falhos que deverão passar por processo de readequação. 3.1.5 Inspeção e Avaliação da Cobertura da Edificação A inspeção e avaliação da cobertura da edificação consistirá na detecção, caracterização e registro de anomalias e outros dados relevantes, verificando suas propriedades isolantes, de impermeabilidade e de escoamento, bem como suas propriedades termo-acústicas. Deverá ainda verificar as condições e dimensionamento do sistema de captação de águas pluviais, ou seja, o conjunto de elementos utilizados na coleta e condução de águas de chuva. Os problemas encontrados deverão ser apontados em relatório técnico. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 14

Deverá ainda, verificar a possibilidade de captação de águas pluviais para reuso nas oficinas. 3.1.6 Inspeção e Avaliação do Elevador A inspeção e avaliação do elevador existente consistirá na detecção, caracterização e registro de anomalias e outros dados relevantes avaliados, devendo ser testado, tendo como referência a normatização brasileira, compreendendo: - conjunto máquina de tração; - mecanismo de acionamento das portas nos pavimentos; - funcionamento da porta pantográfica; - acessibilidade NBR 9050; - botoeiras; - quadro de comando; - circuitos de alimentação e distribuição elétrica; - viabilidade técnico-econômica de aproveitamento das instalações e do equipamento; - condições gerais de segurança e funcionamento; - cabos de aço; - freio; - controle de velocidade; - alinhamento; - molas; - polia de desvio; - condições e dimensionamento da estrutura de concreto e profundidade do poço; - avaliação da necessidade de instalação de elevador de carga para transporte de equipamentos e materiais das oficinas. 3.1.7 Inspeção e Avaliação das Instalações das Oficinas de Mecânica, Serralheria e Marcenaria Deverão ser inspecionadas e avaliadas as instalações atuais das oficinas de mecânica, serralheria e marcenaria, localizadas na Rua Francisca Miquelina nº 123, 2º Subsolo, a fim de verificar as necessidades de cada equipamento existente visando as adaptações necessárias para seu pleno funcionamento no edifício localizado na Rua General. Júlio Marcondes Salgado, n.º 46. Deverá ser verificada a necessidade da permanência ou substituição dos equipamentos atuais, como também o acréscimo de novos equipamentos para o funcionamento das oficinas. 3.1.8 Inspeção e Avaliação dos Fechamentos, Esquadrias e Revestimentos da Edificação A inspeção e avaliação dos fechamentos, esquadrias e revestimentos da edificação consistirá na detecção, caracterização e registro de anomalias e outros dados relevantes, verificando suas propriedades. Os problemas encontrados deverão ser apontados em relatório técnico. 3.1.9 Inspeção e Avaliação das Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 15

Deverão ser inspecionadas e avaliadas as instalações das condições sanitárias e de conforto dos locais de trabalho, com base na legislação técnica pertinente à instalação das oficinas de mecânica, serralheria e marcenaria, tais como: - instalações sanitárias; - tomada d água exclusiva para uso contra incêndio; - emanação de odores; - conforto térmico (ventilação) e iluminação adequada apropriada à natureza da atividade; - dimensionamento e parâmetros dos equipamentos em relação ao conforto e segurança; - condições de segurança e de higiene do trabalho; - proteção de reservatórios de água contra contaminação. 3.1.10 Inspeção e Avaliação da Estrutura da Edificação A inspeção e avaliação da estrutura da edificação consistirá no seguinte plano de trabalho: - Inspeção para verificação de possíveis anomalias estruturais nos elementos de concreto armado e elementos metálicos da edificação; - Prova de carga para verificação de resistência da estrutura, visando à obtenção do carregamento vertical máximo distribuído, de modo a garantir a segurança na sua utilização; - Análise de dados e elaboração de relatório final. 3.1.11 Inspeção e Avaliação das Condições para atender à LEI N.º 12.526, DE 2 DE JANEIRO DE 2007 Estabelece normas para a contenção de enchentes e destinação de águas pluviais. 3.1.12 Inspeção e Avaliação das Condições para atender à NBR 9050/2004 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 3.2 ETAPA 2 ANTEPROJETO Deverá ser apresentado para aprovação do TRE/SP, antes da elaboração da próxima etapa (Projeto Básico), o Anteprojeto contendo a indicação dos elementos essenciais e dos demais projetos complementares, uma vez que deverá representar a síntese do projeto executivo, consistindo de desenhos em número suficiente à compreensão da proposta de intervenção. Nesta fase dos trabalhos, a CONTRATADA apresentará suas propostas de concepção da regularização e reforma, em linhas gerais, oferecendo, para discussão, alternativas a respeito dos métodos e técnicas a serem utilizados na execução da obra, custo e prazo de execução do empreendimento, com vistas à escolha da opção mais viável sob os aspectos técnico e econômico. As referidas propostas deverão prever a transferência para o edifício objeto desta contratação, das oficinas de marcenaria, mecânica e serralheria e suas respectivas áreas administrativas, atualmente instaladas no 2º subsolo do Edifício Sede I do TRE-SP, localizado na rua Francisca Miquelina, 123, Bela Vista. Deverão avaliar os aspectos de custo/ benefício associados às necessidades operacionais da edificação, as múltiplas atividades existentes nas áreas de intervenção e seus fatores de risco; e apresentar opções que podem ser pensadas de modo a favorecer a segurança integral da edificação em termos da proteção dos trabalhadores, dos sistemas e das fontes de riscos. Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 16

Deverão, ainda, apresentar as informações exigidas em leis, decretos, portarias ou normas, relativos aos diversos órgãos públicos ou concessionárias de serviços nos quais os projetos devam ser submetidos para análise e aprovação. 3.3 ETAPA 3 - PROJETO BÁSICO O Projeto Básico será caracterizado pelo conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra de reforma da edificação em questão, objeto de licitação futura, elaborado de acordo com as indicações do Anteprojeto, visando sanar os problemas levantados, elaborado com base na legislação e normas vigentes, possibilitando a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazos de execução, contendo os seguintes elementos: - desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; - soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras; - identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Deverão estar contidos nesta etapa: - fornecimento dos desenhos em número necessário e suficiente para caracterização da obra; - apresentação das planilhas e quantitativos de materiais; - apresentação das quantidades dos serviços e respectivos memoriais de cálculo; - orçamento dos serviços, devendo ser observados os parâmetros de custos unitários para materiais e serviços do SINAPI/CEF (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices). Eventuais adaptações às características específicas da obra deverão ser realizadas com base em coleta de preços realizadas no mercado local, em outros órgãos públicos e em publicações técnicas (ex.: TCPO/PINI). O orçamento deverá discriminar a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), avaliada em função do volume ou porte dos serviços e do local de execução, mediante comprovação por demonstrativo de sua composição analítica. - memoriais descritivos (caderno de encargos e de especificações) dos elementos da edificação, das instalações prediais e especiais, relativas aos projetos desenvolvidos, com a especificação pormenorizada de todos os materiais a serem empregados na execução da obra; - custo unitário e global da obra; - cronograma físico-financeiro para execução da obra. 3.3.1 Projeto Básico de Arquitetura: - Planta de demolição com eixos da construção cotados, orientação, cotas de piso acabado, medidas internas e totais, espessuras de paredes e divisórias, dimensões de aberturas e vãos de portas e janelas etc. Em escala 1:50; - Planta dos pavimentos contendo o projeto com eixos da construção cotados, orientação, cotas de piso acabado, medidas internas e totais, espessuras de paredes e divisórias, dimensões de aberturas e vãos de portas e janelas, especificação de materiais e acabamentos, indicação de cortes e elevações, detalhes etc. Em escala 1:50; Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 17

- Cortes transversais e longitudinais dos andares em questão com eixos da construção cotados, indicação de pé-direito, cotas de nível, altura de vãos, indicação de peitoril, indicação de materiais e de detalhes etc. Em escala 1:50; - Elevações internas mostrando aberturas, esquadrias, especificação de materiais etc. Em escala 1:50; - Ampliações e detalhes necessários à perfeita compreensão da obra a executar em escala adequada (1:5, 1:10, 1:25); - Memorial descritivo e explicativo; - Quantitativo de materiais. 3.3.2 Projeto Básico de Instalações Hidráulicas - Planta dos pavimentos com o traçado da rede hidráulica existente, a manter, a desativar e projetado, e dimensionamento de tubulações. Em escala 1:50; - Planta da rede de água pluvial com o traçado da rede existente, a manter, a desativar e projetado e dimensionamento das tubulações. Em escala 1:50; - Ampliações em escala 1:20, isométricos gerais e demais detalhes necessários à perfeita compreensão da obra; - Legenda; - Memorial descritivo e explicativo; - Quantitativo de materiais. 3.3.3 Projeto Básico de Instalações Elétricas - Planta de alimentação elétrica em escala mínima 1:100; - Plantas dos pavimentos na escala 1:50; - Legenda; - Diagramas funcionais e/ou unifilares e trifilares, bem como desenhos físicos de quadros gerais e de distribuição, centro de controle de motores, quadros de acionamentos de bombas, compressores e demais motores elétricos, quadros de casas de máquinas etc;. - Memorial descritivo e explicativo; - Quantitativo de materiais; - Projeto de entrada de energia elétrica, de voz e de dados, para aprovação em concessionárias de serviço; - Planta de alimentação elétrica de acionadores manuais, sensores, centrais de monitoração e alarme, bomba de incêndio, iluminação de emergência, sistema de ar condicionado, em escala mínima 1:50; - Diagramas funcionais e/ou unifilares e trifilares, bem como desenhos físicos de quadros gerais e de distribuição e quadros de automação e controle dos sistema de ar condicionado e de prevenção e combate à incêndio. 3.3.4 Projeto Básico do Elevador - Planta de alimentação elétrica em escala mínima 1:100; - Plantas dos pavimentos na escala 1:50; - Legenda; Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 18

- Memorial descritivo e explicativo; - Quantitativo de materiais; - Ampliações e detalhes necessários à perfeita compreensão das instalações e do equipamento em escala adequada (1:5, 1:10, 1:25); - Planta contendo as dimensões e especificações técnicas do equipamento; - Planta de estrutura; - Diagramas funcionais e/ou unifilares e trifilares, bem como desenhos físicos de quadros gerais e de distribuição, bem como de painéis de comando de elevador. 3.3.5 Projeto Básico do Sistema de Ar-Condicionado, Ventilação e Exaustão - Fluxograma do Sistema mostrando todos os equipamentos envolvidos, suas relações com os ambientes beneficiados; - Planta dos pavimentos com o traçado existente, a manter, a desativar e projetado, dimensionamento de tubulações, localização de equipamentos. Escala mínima 1:50; - Legenda; - Memorial descritivo e explicativo; - Memória de cálculo indicando todos os parâmetros utilizados e as normas consultadas; - Quantitativo de materiais. 3.3.6 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio - Planta de implantação com indicação das saídas de emergência, delimitação de área e/ou confinamento para materiais combustíveis e demais recursos dentro das normas vigentes. Em escala mínima 1:100; - Plantas dos pavimentos com a indicação das rotas de fuga, luz de emergência, sistema de detecção e alarme central dos sistemas de emergência, extintores, hidrantes e demais elementos de combate a incêndio. Em escala 1:50; - Isométricos gerais e demais detalhes, em escala adequada; - Legenda; - Reserva de incêndio; - Memorial descritivo e explicativo; - Quantitativo de Materiais. 3.3.7 Projeto Básico de Comunicação Visual - Planta baixa dos pavimentos contendo a locação de todos os elementos de Comunicação Visual. Escala 1:100; - Vistas de todos os elementos em questão. Escala 1:50; - Detalhes e ampliações em escala adequada; - Memorial descritivo e explicativo; - Quantitativo de materiais. 3.3.8 Projeto de Estrutura - Planta de formas em escala 1:50; - Cortes Transversal e Longitudinal em escala 1:50; Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 19

- Desenho das armaduras; - Detalhes em escalas ampliadas; - Memorial descritivo e explicativo; - Quantitativo de Materiais. 3.3.9 Projetos Legais Conjunto de informações técnicas baseadas nas exigências legais (municipais, estaduais e federais) necessárias à análise e aprovação do projeto de reforma pelas autoridades competentes. Todos os trabalhos de elaboração, registro e aprovação nos Órgãos Públicos e Concessionárias de Serviços ficarão por conta da CONTRATADA incluindo todos os custos com cópias, taxas, emolumentos e demais despesas decorrentes de tais serviços. 3.4 ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO O Projeto Executivo consiste na solução final do Projeto Básico, detalhando todas as suas informações e os elementos necessários à execução completa da obra, representada em plantas, cortes, elevações, detalhes, especificações e memoriais com todos os pormenores, cronograma físico/financeiro de execução da obra e orçamento detalhado final, com a finalidade de garantir a qualidade da obra e possibilitar a execução do conjunto. 3.4.1 Projeto Executivo de Arquitetura - Planta de demolição com eixos da construção cotados, orientação, cotas de piso acabado, medidas internas e totais, espessuras de paredes e divisórias, dimensões de aberturas e vãos de portas e janelas etc. Em escala 1:50; - Plantas dos pavimentos com eixos da construção cotados, orientação, cotas de piso acabado, medidas internas e totais, espessuras de paredes, dimensões de aberturas e vãos de portas e janelas, especificação de materiais e acabamentos, indicação de cortes e elevações, detalhes, etc. Em escala 1:50; - Cortes transversais e longitudinais da edificação, com indicação de pé-direito, cotas de nível acabado, altura de vãos, indicação de peitoril, dimensionamento de estruturas e platibandas, indicação de materiais e detalhes etc. Em escala 1:50; - Elevações internas mostrando aberturas, esquadrias, materiais, acabamento, alturas etc. Em escala 1:50; - Planta de Forro dos Pavimentos com a localização das luminárias, luz de emergência, detector de incêndio, especificação dos materiais etc. Em escala 1:50; - Paginação de Piso dos Pavimentos contendo especificação dos materiais, ponto de partida de assentamento etc. Em escala 1:50; - Planta de Layout dos Pavimentos, na escala 1:50; - Plantas e vistas de esquadrias com materiais componentes, vidros, sentido de movimento das peças, especificação dos materiais etc. Em escala 1:20. Detalhes das esquadrias, em escala adequada; - Plantas e vistas das portas e divisórias com materiais componentes, especificação dos materiais etc. Em escala 1:20. Detalhes das portas, em escala adequada; - Ampliações de áreas molhadas (plantas e vistas) em escala não inferior a 1:25, com especificação de materiais, ponto de partida de assentamento, cotas, níveis etc; - Detalhes em escalas adequadas e que se fizerem necessários para a perfeita execução da obra; Tomada de Preços Federal 04/2009 - fl. 20