Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2424 Prefeitura Municipal de publica: Contrato de Prestação de Serviços nº 023/2018. Extrato de Contrato nº 023/2018. Contrato de Prestação de Serviços nº 023.1/2018. Extrato de Contrato nº 023.1/2018. Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2018. Extrato de Contrato nº 024/2018. Contrato de Prestação de Serviços nº 025/2018. Contrato de Prestação de Serviços nº 026/2018. Extrato de Contrato nº 026/2018. Contrato de Prestação de Serviços nº 026.1/2018 Contrato de Prestação de Serviços nº 028/2018. Contrato nº 029/2018. Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2018. Contrato de Compra e Venda nº 031/2018. Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018. Contrato de Locação de Imóvel nº 034/2018. Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2018. Extrato de Contrato nº 037/2018. Gestor - Lydia Fontoura Pinheiro / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações Prefeitura de - BA

2 - Ano - Nº 2424 Licitações - Bahia CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2018 Proc. Adm. nº 028.1/2018 Inexigibilidade nº 004/2018 O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, com sede na Praça 09 de Maio, S/N, Centro, CAPIM GROSSO - Bahia, neste ato representado pela Prefeita, Sra. LYDIA FONTOURA PINHEIRO, brasileira, maior, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa GOMES & SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o número 00.389.182/0001-34, com sede na Rua Manoel Hilário dos Santos, nº 03, Centro, cidade de Quixabeira - Bahia, neste ato representado por Rogério Gomes de Almeida, inscrito no CPF nº 084.339.335-15, RG nº 01035489-12 SSP/BA e Carteira de Identidade Profissional nº 050487403-9 órgão expedidor Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, doravante denominado CONTRATADA, resolve de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o presente contrato que será regido pelas cláusulas abaixo: CLÁUSULA I OBJETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO E PLANEJAMENTOS DE PROJETOS BÁSICOS OU EXECUTIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÕES E ASSISTÊNCIA EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA. CLÁUSULA II REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O Contrato ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 e os serviços contratados serão executados pelo CONTRATADO, ficando desde já a CONTRATANTE, obrigada a fornecer todos os elementos necessários ao seu fiel cumprimento. CLÁUSULA III DO PREÇO Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia Global de R$ 48.913,20 (Quarenta e oito mil novecentos e treze reais e vinte centavos) pagos mensalmente em 12 (doze) parcelas de R$ 4.076,10 (Quatro mil setenta e seis reais e dez centavos). Fica estipulado que a composição do preço deste contrato será de 50% para cobrir gastos com pessoal da Contratada e de 50% para cobrir os gastos com insumos para prestação dos serviços. Tais índices podem ser alterados desde que na proporção os gastos com pessoal da Contratada seja inferior ao determinado anteriormente. Todos os demais tributos incidentes sobre a presente contratação serão de responsabilidade do CONTRATADO. CLÁUSULA IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3 - Ano - Nº 2424 - Bahia a) A CONTRATADA, ao final de cada mês, emitirá boletim de freqüência dos serviços executados, tomando-se por base os preços ora pactuados, relatório de insumos, cuja o original será remetida à CONTRATANTE. b) Os valores pactuados serão reajustados a cada ano, utilizando-se o INPC FGV, ou índice que vier a substituir, salvo se houver incremento de novas tarefas designadas pelos Órgãos de fiscalização, em qualquer esfera de governo, oportunidade em que as partes em comum acordo definirão as novas bases, a qualquer tempo durante a vigência do contrato. CLÁUSULA V - DOS PRAZOS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO O prazo para execução dos serviços será pelo período de 05/01/2018 a 05/01/2019, podendo, entretanto, ser prorrogada, desde que não haja manifestação em contrário de quaisquer das partes, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA VI CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: UNIDADE: 02.07.01 SECRET. MUN DE OBRAS, URBANISMO MEIO AMBIENTE TURISMO - SOUAMATUR PROJETO ATIVIDADE: 15.452.0010.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS E URBANISMO ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FONTE DE RECURSOS: 000 RECURSOS ORDINÁRIOS UNIDADE: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE: 15.452.0010.2.014 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FONTE DE RECURSOS: 001 REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25% CLÁUSULA VII DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo não cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O descumprimento, pala contratada, de quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no presente instrumento ensejará a aplicação, pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber: I - Advertência; II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo período de até 24 meses; III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte deste, calculada sobre o valor correspondente; IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços;

4 - Ano - Nº 2424 - Bahia V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado; VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. CLÁUSULA VIII - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE I - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II e alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93. II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contrato, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, 6º, da Lei 8.666/93. III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. IV - Obrigar a Contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art. 7 da Lei 8.666/93. VI - Responsabilizar a Contratada pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 caput da Lei 8.666/93). VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização. VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executando em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93. IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93. X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato, implicará nas conseqüências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93. CLÁUSULA IX - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA I - Em caso de rescisão, com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

5 - Ano - Nº 2424 - Bahia a) devolução de garantia se for o caso; b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; c) pagamento do custo da desmobilização. II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93. IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, 5º, da Lei 8.666/93. V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 único, da Lei 8.666/93. CLÁUSULA X DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO I - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente Contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei. II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do referido diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes conseqüências contratuais: a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda; b) Execução da garantia contratual, se houver; III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração. CLÁUSULA XI DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO O presente contrato e regido pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e os casos omissos serão regulamentados pela legislação específica. Aplica-se ao presente contrato as normas da Lei 8.666/93 e da Legislação aplicável, subsidiariamente, especialmente as do Código Civil Brasileiro. Este contrato está vinculado ao Termo de Inexigibilidade de licitação, na forma prevista no art. 55, XI, c/c os arts. 13, IV, e 25, II da Lei 8.666/93. CLÁUSULA XII DO FORO

6 - Ano - Nº 2424 - Bahia As partes elegem o foro da Comarca de, Estado da Bahia, como único, para dirimir quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por mais especial que seja. E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença das testemunhas abaixo assinadas em 04 (quatro) vias de igual forma e teor. Prefeitura Municipal de CAPIM GROSSO - Bahia, 05 de janeiro de 2018. LYDIA FONTOURA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL CONTRATANTE GOMES & SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ sob o nº 00.389.182/0001-34 CONTRATADO TESTEMUNHAS: NOME: CPF N.º NOME: CPF N.º EXTRATO DE CONTRATO Contrato nº 023/2018. Processo Administrativo: Nº 028.1/2018. Licitação por Inexigibilidade nº 004/2018. Contratante: Prefeitura Municipal de - Bahia. Contratado: GOMES & SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o número 00.389.182/0001-34. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO E PLANEJAMENTOS DE PROJETOS BÁSICOS OU EXECUTIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÕES E ASSISTÊNCIA EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA. Crédito Orçamentário: 02.07.01/ 15.452.0010.2.038 / 3.3.9.0.39.00 / 000; 02.04.01 /15.452.0010.2.014 / 3.3.9.0.39.00 / 001. Assinatura: 05/01/2018. Vigência: 05/01/2018 a 05/01/2019. Valor: R$ 48.913,20 (Quarenta e oito mil novecentos e treze reais e vinte centavos). LYDIA FONTOURA PINHEIRO, Prefeita Municipal.

7 - Ano - Nº 2424 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AV. LEONICIO FERREIRA SANTOS, Nº. 28 CEP: 44695-000 CENTRO CAPIM GROSSO BAHIA CNPJ: 11.514.691/0001-68 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023.1/2018 Proc. Adm. nº 028.2/2018 Inexigibilidade nº 005/2018 O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LYDIA FONTOURA PINHEIRO, através do FUNDO MUNICÍPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO - BAHIA, situado na Avenida Leonício Ferreira Santos, 28 - Centro, Bahia, inscrito no CNPJ/MF n. 11.514.691/0001-68, neste ato devidamente representado pela Secretária Municipal de Assistência Social Srª. HOSANA SILVA FERREIRA, doravante denominado abreviadamente CONTRATANTE e a empresa GOMES & SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o número 00.389.182/0001-34, com sede na Rua Manoel Hilário dos Santos, nº 03, Centro, cidade de Quixabeira - Bahia, neste ato representado por Rogério Gomes de Almeida, inscrito no CPF nº 084.339.335-15, RG nº 01035489-12 SSP/BA e Carteira de Identidade Profissional nº 050487403-9 órgão expedidor Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, doravante denominado CONTRATADA, resolve de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o presente contrato que será regido pelas cláusulas abaixo: CLÁUSULA I OBJETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO E PLANEJAMENTOS DE PROJETOS BÁSICOS OU EXECUTIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÕES E ASSISTÊNCIA EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA. CLÁUSULA II REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O Contrato ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 e os serviços contratados serão executados pelo CONTRATADO, ficando desde já a CONTRATANTE, obrigada a fornecer todos os elementos necessários ao seu fiel cumprimento. CLÁUSULA III DO PREÇO Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia Global de R$ 11.511,60 (onze mil quinhentos e onze reais e sessenta centavos) pagos mensalmente em 12 (doze) parcelas de R$ 959,30 (novecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos). Fica estipulado que a composição do preço deste contrato será de 50% para cobrir gastos com pessoal da Contratada e de 50% para cobrir os gastos com insumos para prestação dos serviços. Tais índices podem ser alterados desde que na proporção os gastos com pessoal da Contratada seja inferior ao determinado anteriormente. Todos os demais tributos incidentes sobre a presente contratação serão de responsabilidade do CONTRATADO.

8 - Ano - Nº 2424 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AV. LEONICIO FERREIRA SANTOS, Nº. 28 CEP: 44695-000 CENTRO CAPIM GROSSO BAHIA CNPJ: 11.514.691/0001-68 CLÁUSULA IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO a) A CONTRATADA, ao final de cada mês, emitirá boletim de freqüência dos serviços executados, tomando-se por base os preços ora pactuados e relatório de insumos, cuja o original será remetida à CONTRATANTE. b) Os valores pactuados serão reajustados a cada ano, utilizando-se o INPC FGV, ou índice que vier a substituir, salvo se houver incremento de novas tarefas designadas pelos Órgãos de fiscalização, em qualquer esfera de governo, oportunidade em que as partes em comum acordo definirão as novas bases, a qualquer tempo durante a vigência do contrato. CLÁUSULA V - DOS PRAZOS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO O prazo para execução dos serviços será pelo período de 05/01/2018 a 05/01/2019, podendo, entretanto, ser prorrogada, desde que não haja manifestação em contrário de quaisquer das partes, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA VI CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: UNIDADE: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO: 08.244.0006.2.031 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CLÁUSULA VII DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo não cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O descumprimento, pala contratada, de quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no presente instrumento ensejará a aplicação, pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber: I - Advertência; II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo período de até 24 meses; III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte deste, calculada sobre o valor correspondente; IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços; V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado;

9 - Ano - Nº 2424 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AV. LEONICIO FERREIRA SANTOS, Nº. 28 CEP: 44695-000 CENTRO CAPIM GROSSO BAHIA CNPJ: 11.514.691/0001-68 VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. CLÁUSULA VIII - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE I - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II e alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93. II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contrato, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, 6º, da Lei 8.666/93. III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. IV - Obrigar a Contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art. 7 da Lei 8.666/93. VI - Responsabilizar a Contratada pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 caput da Lei 8.666/93). VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização. VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executando em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93. IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93. X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato, implicará nas conseqüências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93. CLÁUSULA IX - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA I - Em caso de rescisão, com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: a) devolução de garantia se for o caso; b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; c) pagamento do custo da desmobilização.

10 - Ano - Nº 2424 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AV. LEONICIO FERREIRA SANTOS, Nº. 28 CEP: 44695-000 CENTRO CAPIM GROSSO BAHIA CNPJ: 11.514.691/0001-68 II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93. IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, 5º, da Lei 8.666/93. V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 único, da Lei 8.666/93. CLÁUSULA X DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO I - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente Contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei. II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do referido diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes conseqüências contratuais: a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda; b) Execução da garantia contratual, se houver; III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração. CLÁUSULA XI DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO O presente contrato e regido pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e os casos omissos serão regulamentados pela legislação específica. Aplica-se ao presente contrato as normas da Lei 8.666/93 e da Legislação aplicável, subsidiariamente, especialmente as do Código Civil Brasileiro. Este contrato está vinculado ao Termo de Inexigibilidade de licitação, na forma prevista no art. 55, XI, c/c os arts. 13, IV, e 25, II da Lei 8.666/93. CLÁUSULA XII DO FORO As partes elegem o foro da Comarca de, Estado da Bahia, como único, para dirimir quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por mais especial que seja. E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença das testemunhas abaixo assinadas em 04 (quatro) vias de igual forma e teor. CAPIM GROSSO - Bahia, 05 de janeiro de 2018.

11 - Ano - Nº 2424 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AV. LEONICIO FERREIRA SANTOS, Nº. 28 CEP: 44695-000 CENTRO CAPIM GROSSO BAHIA CNPJ: 11.514.691/0001-68 LYDIA FONTOURA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL HOSANA SILVA FERREIRA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO CONTRATANTE GOMES & SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ sob o nº 00.389.182/0001-34 CONTRATADO TESTEMUNHAS: NOME: CPF N.º NOME: CPF N.º EXTRATO DE CONTRATO Contrato nº 023.1/2018. Processo Administrativo: Nº 028.2/2018. Licitação por Inexigibilidade nº 005/2018. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Capim Grosso - Bahia. Contratado: GOMES & SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o número 00.389.182/0001-34. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO E PLANEJAMENTOS DE PROJETOS BÁSICOS OU EXECUTIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÕES E ASSISTÊNCIA EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA. Crédito Orçamentário: 02.06.02 / 08.244.0006.2.031/ 3.3.9.0.39.00 / 000. Assinatura: 05/01/2018. Vigência: 05/01/2018 a 05/01/2019. Valor: R$ 11.511,60 (onze mil quinhentos e onze reais e sessenta centavos). HOSANA SILVA FERREIRA, GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO.

12 - Ano - Nº 2424 - Bahia CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2018 Proc. Adm. nº 028/2018 Inexigibilidade nº 006/2018 O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, com sede na Praça 09 de Maio, S/N, Centro, CAPIM GROSSO - Bahia, neste ato representado pela Prefeita, a Sra. LYDIA FONTOURA PINHEIRO, brasileira, maior, residente e domiciliado nesta cidade doravante denominada CONTRATANTE e o Sr. MARCIO MATOS LIMA, Registro CREA BA Nº 050946497-1, portador(a) do CPF n.º 037.058.785-57 e RG nº. 14553708-00 SSP/BA, residente na Rua Itamar Franco, nº 250, Bairro Jardim Formosa, - Ba, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o presente contrato que será regido pelas cláusulas abaixo: CLÁUSULA I OBJETO - O PRESENTE CONTRATO VISA À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 028/2018, vinculado a licitação por Inexigibilidade nº 006/2018. 1.1 A prestação de serviços, objeto deste contrato, consistirá em: Executar desenhos técnicos de sua especialidade segundo especificações técnicas e outras indicações, estudar as causas que originam os surtos epidêmicos em animais, controlar o manejo de distribuição de alimentos de origem animal e vegetal, participar na execução de projetos e programas de extensão rural, orientar e treinar produtores rurais, pecuaristas, equipes de campo e outros a respeito de técnicas de agropecuária, desempenhar tarefas técnicas ligadas à agropecuária e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e outros requisitos relacionados com suas atividades. CLÁUSULA II REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O Contrato ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 e os serviços contratados serão executados pelo CONTRATADO, ficando desde já a CONTRATANTE, obrigada a fornecer todos os elementos necessários ao seu fiel cumprimento. CLÁUSULA III DO PREÇO Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia Global de R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte

13 - Ano - Nº 2424 - Bahia reais), com pagamento em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), deduzidos os impostos que deverão ser recolhidos na sede da Contratante por força das disposições legais pertinentes, devendo de logo fazer o empenho global anual. Todos os demais tributos incidentes sobre a presente contratação serão de responsabilidade do CONTRATADO. CLÁUSULA IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO a) A CONTRATADA, ao final de cada mês, emitirá boletim de freqüência dos serviços executados, tomando-se por base os preços ora pactuados, cujo o original será remetida à CONTRATANTE. b) Os valores pactuados serão reajustados a cada ano, utilizando-se o INPC FGV, ou índice que vier a substituir, salvo se houver incremento de novas tarefas designadas pelos Órgãos de fiscalização, em qualquer esfera de governo, oportunidade em que as partes em comum acordo definirão as novas bases, a qualquer tempo durante a vigência do contrato. CLÁUSULA V - DOS PRAZOS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO O prazo para execução dos serviços será pelo período de 05/01/2018 a 05/07/2018, podendo, entretanto, ser prorrogada, desde que não haja manifestação em contrário de quaisquer das partes, nos termos do art. 57. da Lei 8.666/93.. CLÁUSULA VI CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte Elemento Orçamentário: 02.08.01-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.605.0007.2.045- GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 000 RECURSOS ORDINÁRIOS CLÁUSULA VII DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo não cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O descumprimento, pala contratada, de quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no

14 - Ano - Nº 2424 - Bahia presente instrumento ensejará a aplicação, pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber: I - Advertência; II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo período de até 24 meses; III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte deste, calculada sobre o valor correspondente; IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços; V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado; VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. CLÁUSULA VIII - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE I - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II e alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93. II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contrato, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, 6º, da Lei 8.666/93. III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. IV - Obrigar a Contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art. 7 da Lei 8.666/93. VI - Responsabilizar a Contratada pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 caput da Lei 8.666/93).

15 - Ano - Nº 2424 - Bahia VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização. VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executando em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93. IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93. X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato, implicará nas conseqüências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93. CLÁUSULA IX - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA I - Em caso de rescisão, com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: a) devolução de garantia se for o caso; b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; c) pagamento do custo da desmobilização. II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93. IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, 5º, da Lei 8.666/93. V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 único, da Lei 8.666/93. CLÁUSULA X DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

16 - Ano - Nº 2424 - Bahia I - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente Contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei. II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do referido diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes conseqüências contratuais: a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda; b) Execução da garantia contratual, se houver; III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração. CLÁUSULA XI DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO O presente contrato e regido pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e os casos omissos serão regulamentados pela legislação específica. Aplica-se ao presente contrato as normas da Lei 8.666/93 e da Legislação aplicável, subsidiariamente, especialmente as do Código Civil Brasileiro. Este contrato está vinculado ao Termo de Inexigibilidade de licitação, na forma prevista no art. 55, XI, c/c os arts. 13 e 25, II da Lei 8.666/93. CLÁUSULA XII DO FORO As partes elegem o foro da Comarca de, Estado da Bahia, como único, para dirimir quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por mais especial que seja. E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença das testemunhas abaixo assinadas em três vias de igual forma e teor. Prefeitura Municipal de CAPIM GROSSO - Bahia, 05 de janeiro de 2018. LYDIA FONTOURA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL CONTRATANTE MARCIO MATOS LIMA

17 - Ano - Nº 2424 TESTEMUNHAS: - Bahia NOME: CPF N.º NOME: CPF N.º CPF: 037.058.785-57 CONTRATADO

18 - Ano - Nº 2424 - Bahia EXTRATO DE CONTRATO Contrato nº 024/2018. Processo Administrativo: Nº 028/2018. Inexigibilidade nº 006/2018. Contratante: Prefeitura Municipal de - Bahia. Contratado: MARCIO MATOS LIMA. CREA-BA Nº 050946497-1/ CPF n.º 037.058.785-57. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA. Crédito Orçamentário: 02.08.01 / 20.605.0007.2.045/ 33.90.36.00 / 000. Assinatura: 05/01/2018. Vigência: 05/01/2018 a 05/07/2018. Valor: R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais). LYDIA FONTOURA PINHEIRO, Prefeita Municipal.

19 - Ano - Nº 2424 - Bahia CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2018 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA E A EMPRESA CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME. O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica, estabelecido à Praça Nove de Maio, Nova Morada,, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) LYDIA FONTOURA PINHEIRO, brasileiro, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.957.351/0001-49, estabelecida na Avenida Crisogno Fernandes, nº 200A, Centro, Cruz das Almas, Estado da Bahia, neste ato representada pelo sócio administrador, Ivan Carlos Nunes de Santana, brasileiro, administrador, portador do Registro Geral n 6647211-33, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n 006.198.915-05 e CRA-BA: 16.416, doravante denominado CONTRATADO, os quais subscrevem o presente, resolvem, de comum acordo e observando as normas da Lei Federal n 8.666/93, firmar o presente contrato, que será regido pelas cláusulas abaixo: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: É objeto do presente contrato a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA), conforme solicitado no Processo Administrativo nº 031/2018, vinculado a licitação por Inexigibilidade nº 008/2018. 1.1 A prestação de serviços, objeto deste contrato, consistirá em: Atendimento as Resoluções emanadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios referentes ao SIGA Sistema Integrado de Gestão e Auditoria; Assessoramento no preenchimento das informações dos Módulos do SIGA determinados pela legislação, propiciando ao ente público o cumprimento de todas as exigências do TCM/BA; Assessoramento às respostas das diligências mensais e anual do Tribunal de Contas dos Municípios TCM/BA que forem requisitadas pelo sistema SIGA Sistema Integrado de Gestão e Auditoria. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pelos serviços ora pactuados o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 50.088,00 (Cinquenta mil e oitenta e oito reais), com pagamento em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 4.174,00 (quatro mil cento e setenta e quatro reais) pagos até o 5º dia útil do mês subseqüente. Parágrafo Primeiro. Do valor acima mencionado, referente a prestação dos serviços ora pactuado, 60% (sessenta por cento), equivalente a R$ 30.052,80 (Trinta mil cinquenta e dois reais e oitenta 1

20 - Ano - Nº 2424 - Bahia centavos) refere-se a Despesas com Pessoal e 40% (quarenta por cento), equivalente a R$ 20.035,20 (Vinte mil trinta e cinco reais e vinte centavos) refere-se a Despesas com Insumos. Parágrafo Segundo. O pagamento acima referido será efetuado através de depósito bancário, devendo o respectivo crédito ser lançado na Conta Corrente: 21.223-7, Agência: 0040-X, do Banco do Brasil, em nome da CONTRATADA, ou diretamente à CONTRATADA na tesouraria da CONTRATRANTE. Parágrafo Terceiro. A falta do pagamento de alguma parcela mensal a que se refere o caput, implicará em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor da mesma, além da incidência de juros moratórios de1% (um por cento) calculados pro rata temporis. Parágrafo Quarto. Nas oportunidades em que os serviços forem prestados fora da sede da CONTRATADA, a CONTRATANTE se responsabilizará pelas despesas de transporte, hospedagem e alimentação do(s) consultor(es) da CONTRATADA. CLÁUSULA TERCEIRA - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte Elemento Orçamentário: Unidade: 02.03.01 Secretaria Municipal de Finanças Projeto/Atividade: 04.123.0002.2.010 Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Finanças Elemento de Despesa 3390.35.00 Serviços De Consultoria Fonte de Recursos 000 - Recursos Ordinários CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se a: 4.1 Colocar à disposição da CONTRATADA, no devido tempo, todos os dados, documentos, informações, elementos e/ou materiais adequados e necessários à execução dos serviços; 4.2 Comunicar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou procedimentos a serem adotados pela mesma sobre assuntos relacionados a este Contrato; 4.3 Permitir à CONTRATADA o acesso de seu pessoal, veículos, equipamentos e materiais para a efetiva execução dos serviços; 4.4 Efetuar os pagamentos devidos pelos serviços, nas condições estabelecidas na CLÁUSULA SEGUNDA; 4.5 Custear as despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento sempre que algum funcionário da for designado para atendimento fora da sede da CONTRATADA. 4.6 Responder ao pedido de visita da CONTRATANTE, informando, com no máximo 72 horas da viagem, local de alimentação, hospedagem e transporte dos funcionários da CONTRATADA. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA obriga-se a: 2

21 - Ano - Nº 2424 - Bahia 5.1 Assessorar esta Prefeitura nas informações ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, conforme Resolução 1282/09 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, de acordo com os dados e orientações fornecidos pela CONTRATANTE; 5.2 Zelar pelo bom e fiel andamento dos serviços. 5.3 Encaminhar, respeitando o prazo mínimo de cinco dias, formulário de requisição de visita, contendo o pedido de Hospedagem, Alimentação, Transporte e o período de permanência da equipe da CONTRATADA na sede da CONTRATANTE; 5.4 Apresentar relatório de insumos. CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES: A CONTRATANTE é a única e exclusiva responsável pela execução das informações ao SIGA, dentro ou fora da sede da CONTRATANTE, não podendo ser atribuída qualquer responsabilidade à CONTRATADA, nem mesmo de ordem subsidiária, seja na esfera civil, administrativa, penal ou de improbidade, uma vez que a prestação de serviços ora pactuada é desenvolvida exatamente de acordo com os dados e orientações fornecidos pela CONTRATANTE. CLÁUSULA SÉTIMA - DA MULTA: Pelo não cumprimento de qualquer uma das obrigações, a parte prejudicada será ressarcida, cabendo, ainda, multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, excepcionado o não cumprimento do quanto disposto no caput da CLÁUSULA SEGUNDA do presente instrumento por parte da CONTRATANTE, cujas conseqüências encontram-se previstas no parágrafo segundo da referida Cláusula. CLÁUSULA OITAVA - DA RECISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido pelas situações previstas no art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93, caso em que a CONTRATANTE fará jus às garantias previstas no art. 77 da Lei em referência. CLÁUSULA NONA - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: O presente contrato encontra-se inserido nas hipóteses de inexigibilidade de licitação, à luz do inciso II, do art. 25, combinado com o art. 13, da Lei Federal n. 8.666/93 e ao Processo Administrativo Nº 031/2018. CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO: O presente contrato será regido pela Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações, devendo os casos omissos serem regulamentados pela legislação específica. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, no período de 10/01/2018 até 10/01/2019, podendo ser prorrogado pela anuência das partes. 3

22 - Ano - Nº 2424 - Bahia CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DO CONTRATO: Findo o prazo contratual estabelecido na cláusula décima primeira, e havendo a renovação do contrato, o mesmo deverá ser reajustado no percentual de 10% (dez por cento). CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de - Bahia, como único para dirimir quaisquer controvérsias resultantes do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais especial que seja. E por acharem, de comum e perfeito acordo, lavram o presente contrato na presença das testemunhas abaixo assinadas, em 05 (cinco) vias de igual forma e teor., em 10 de janeiro de 2018. LYDIA FONTOURA PINHEIRO PREFEITO CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME CNPJ sob o nº 10.957.351/0001-49 IVAN CARLOS NUNES DE SANTANA 1ª Testemunha CPF N 2ª Testemunha CPF N 4

23 - Ano - Nº 2424 - Bahia CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2018 Proc. Adm. nº 030/2018 Inexigibilidade nº 007/2018 O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.230.982/0001-50, com sede na Praça 09 de Maio, S/N, Centro, CAPIM GROSSO - Bahia, neste ato representado pela Prefeita, a Sra. LYDIA FONTOURA PINHEIRO, brasileira, maior, residente e domiciliado nesta cidade doravante denominada CONTRATANTE e o Sr. AGILSON SANTOS DE OLIVEIRA, Registro CREA BA Nº 050962746-3, portador(a) do CPF n.º 036.045.055-50 e RG nº. 12151467-60 SSP/BA, residente na Fazenda Lagedinho, Zona Rural, no Município de BA, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, firmar o presente contrato que será regido pelas cláusulas abaixo: CLÁUSULA I OBJETO - O PRESENTE CONTRATO VISA À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 030/2018, vinculado a licitação por Inexigibilidade nº 007/2018. 1.1 A prestação de serviços, objeto deste contrato, consistirá em: Executar desenhos técnicos de sua especialidade segundo especificações técnicas e outras indicações, estudar as causas que originam os surtos epidêmicos em animais, controlar o manejo de distribuição de alimentos de origem animal e vegetal, participar na execução de projetos e programas de extensão rural, orientar e treinar produtores rurais, pecuaristas, equipes de campo e outros a respeito de técnicas de agropecuária, desempenhar tarefas técnicas ligadas à agropecuária e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e outros requisitos relacionados com suas atividades. CLÁUSULA II REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O Contrato ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 e os serviços c ontratados serão executados pelo CONTRATADO, ficando desde já a CONTRATANTE, obrigada a fornecer todos os elementos necessários ao seu fiel cumprimento. CLÁUSULA III DO PREÇO Pela execução dos serviços contratados no âmbito deste Contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia Global de R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte

24 - Ano - Nº 2424 - Bahia reais), com pagamento em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), deduzidos os impostos que deverão ser recolhidos na sede da Contratante por força das disposições legais pertinentes, devendo de logo fazer o empenho global anual. Todos os demais tributos incidentes sobre a presente contratação serão de responsabilidade do CONTRATADO. CLÁUSULA IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO a) A CONTRATADA, ao final de cada mês, emitirá boletim de freqüência dos serviços executados, tomando-se por base os preços ora pactuados, cujo o original será remetida à CONTRATANTE. b) Os valores pactuados serão reajustados a cada ano, utilizando-se o INPC FGV, ou índice que vier a substituir, salvo se houver incremento de novas tarefas designadas pelos Órgãos de fiscalização, em qualquer esfera de governo, oportunidade em que as partes em comum acordo definirão as novas bases, a qualquer tempo durante a vigência do contrato. CLÁUSULA V - DOS PRAZOS DE INÍCIO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO O prazo para execução dos serviços será pelo período de 10/01/2018 a 10/07/2018, podendo, entretanto, ser prorrogada, desde que não haja manifestação em contrário de quaisquer das partes, nos termos do art. 57. da Lei 8.666/93.. CLÁUSULA VI CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte Elemento Orçamentário: 02.08.01-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.605.0007.2.045- GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 000 RECURSOS ORDINÁRIOS CLÁUSULA VII DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo não cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O descumprimento, pala contratada, de quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no

25 - Ano - Nº 2424 - Bahia presente instrumento ensejará a aplicação, pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a saber: I - Advertência; II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo período de até 24 meses; III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte deste, calculada sobre o valor correspondente; IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços; V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado; VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. CLÁUSULA VIII - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE I - Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II e alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93. II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contrato, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, 6º, da Lei 8.666/93. III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. IV - Obrigar a Contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços. V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art. 7 da Lei 8.666/93. VI - Responsabilizar a Contratada pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 caput da Lei 8.666/93).

26 - Ano - Nº 2424 - Bahia VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização. VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executando em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93. IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93. X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato, implicará nas conseqüências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93. CLÁUSULA IX - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA I - Em caso de rescisão, com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: a) devolução de garantia se for o caso; b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; c) pagamento do custo da desmobilização. II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93. IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, 5º, da Lei 8.666/93. V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 único, da Lei 8.666/93. CLÁUSULA X DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO