EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N 007/2018

Transcrição

1 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N 007/2018 Tomada de Preços para execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q. LUCIANO MARONEZI, Prefeito Municipal de Nova Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica e de conformidade com a Lei Federal n 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna público para o conhecimento dos interessados, que às 14h, do dia 30 de abril de 2018, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Alvorada (RS), reunir-se-á Comissão de Licitação, com a finalidade de receber propostas da Tomada de Preços nº 007/2018 para execução de pavimentação asfáltica com CBUQ, conforme segue: 1 DO OBJETO. Contratação de Empresa Especializada, para a construção em Regime de Empreitada Global, pelo menor preço global, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra, para execução da Pavimentação Asfáltica sobre calçamento com uso de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a serem executados na Av. 1 Vicente Guerra e Rua 36 Santo Antônio, compreendendo uma área total de 2.583,84 m², tudo conforme anexos que fazem parte deste certame licitatório. Tudo conforme Contrato de Repasse nº /2016/MCIDADES/CAIXA celebrado entre a União, por intermédio do MINISTÉRIO DAS CIDADES representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Nova Alvorada, que independente de sua transcrição fica fazendo parte. 2 DO CADASTRO. 2.1 Para efeitos de Cadastro, os interessados deverão requerer junto a Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, o Certificado de Cadastro, que será fornecido através da verificação cadastral dos documentos exigidos pelo item 2.2, deste Edital. 2.2 Do Certificado de Cadastro. 1

2 O Certificado de Cadastro somente será fornecido mediante a apresentação, em original ou através de cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município de Nova Alvorada (RS), ou publicação em Órgão de Imprensa Oficial, dos seguintes documentos: Habilitação Jurídica: A documentação relativa à habilitação jurídica, consistirá em: I Cédula de identidade; II Registro comercial, no caso de empresa individual; III ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; IV Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; V Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir Regularidade Fiscal e Trabalhista: A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, consistirá em: I Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ/MF); II Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; III Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; IV Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei; V Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, relativo ao estado de domicílio ou sede do requerente; 2

3 VI Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da Certidão Negativa Municipal, expedida pelo Município de domicílio ou sede do requerente; VII Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). VIII Certidão Negativa de Débitos Trabalhista Qualificação Técnica: A documentação relativa à qualificação técnica: I Registro ou inscrição na entidade profissional competente; II Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes Qualificação econômico-financeira: A documentação relativa à qualificação econômico-financeira: a Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do n.º do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados, pela aplicação da seguinte fórmula: AD LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: = índice mínimo: 0,10 PC AC LIQUIDEZ CORRENTE: = índice mínimo: 1,00 PC AC + ARLP LIQUIDEZ GERAL: = índice mínimo: 0,30 PC + PELP 3

4 PL GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: = índice mínimo: 0,50 PC + PELP PC + PELP GRAU DE ENDIVIDAMENTO: = índice máximo: 0,70 AT Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido. Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. b Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão posterior ao dia 02/04/ DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS. As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionado no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na sua parte externa fronteira a seguinte inscrição: AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N 007/2018 ENVELOPE N 01 - DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE (NOME DA EMPRESA). AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N 007/2018 ENVELOPE N 02 - PROPOSTA PROPONENTE (NOME DA EMPRESA). 4

5 3.1 Para fins de credenciamento do representante às sessões licitatórias, o licitante deverá apresentar para a Comissão de Licitação, fora do envelope Nº 01 DOCUMENTAÇÃO, uma procuração por instrumento público ou particular, outorgada pela empresa, habilitando-o para representá-la junto às sessões, com plenos poderes de decisão, exceto quando for sócio ou proprietário da empresa, devendo, neste caso, comprovar tal situação, através da apresentação de Contrato Social e documento de identidade. 3.2 No caso de Instrumento Particular, exigir-se-á reconhecimento de firma ou, na sua falta, apresentação do Contrato Social, para reconhecimento do outorgante. 3.3 A falta deste documento e a ausência do Proponente não impedirá, o processamento da Licitação, mas vedará aos que não atenderem a estas exigências, manifestação durante a realização dos trabalhos, só podendo examinar a documentação após a ocorrência do evento. 3.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 4.1 à 4.4 deste edital, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no item 2.2 deste edital; 3.5 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de ,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 4.1 a 4.4 deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei , de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 2.2 deste edital; 3.6 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atenderem às alíneas 3.4 e 3.5, que possuírem restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, sua habilitação estará condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame; 3.7 O benefício de que trata a alínea anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição; 5

6 3.8 O prazo de que trata a alínea 3.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo; 3.9 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.6, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 7.3 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação O envelope n 01 deverá conter: a Certificado de Cadastro fornecido pelo Município de Nova Alvorada - RS, nos termos do item 2.2 acima; b Os documentos descritos nos itens e 2.2.2, se houverem alterações entre a data do cadastro e a data de abertura das propostas. c Comprovação de qualificação técnica da empresa, com a apresentação dos seguintes documentos: c.1 Prova de capacitação técnica do Responsável Técnico, mediante a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica e a respectiva Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA/RS-CAU/RS, ou com visto para o Rio Grande do Sul se for de outro estado, em nome do profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, pertencente ao quadro permanente da empresa, que ateste a execução de serviço pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta Licitação; c.2 Comprovação da licitante de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA/RS-CAU/RS, mediante, em se tratando de empregado, cópia da Ficha ou Livro de Registro de Empregado registrada na DRT e/ou cópia reprográfica autenticada da Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS) e/o contrato de prestação de serviços; no caso de sócio da empresa, através da cópia reprográfica autenticada do Ato Constitutivo ou Contrato Social; atualizados. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional deverá participar da obra em todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual; c.3 Registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente (CREA-RS/CAU-RS), ou com visto para o Rio Grande do Sul se for de outro estado; 6

7 c.4 Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com registro em nome da empresa devidamente reconhecido pelo CREA/RS/CAU-RS, pelo qual a licitante tenha sido contratada para a execução de obras similares em características e quantidades ao do objeto do presente certame, sendo que estes Atestados deverão ser de obras já concluídas. Os Atestados deverão estar devidamente registrados no CREA/RS/CAU-RS. Nos Atestados deverão constar, no mínimo, os seguintes dados: objeto, local, nome do responsável técnico, número da ART e quantitativos de cada serviço. O item de maior relevância técnica e de valor significativo da obra licitada é pavimentação asfáltica; c.5 Além do Responsável Técnico pela obra, a licitante deverá comprovar que possui, em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos envelopes, equipe técnica, conforme relação abaixo. A comprovação deverá ser feita, em se tratando de empregado, cópia da Ficha ou Livro de Registro de Empregado registrada na DRT e/ou cópia reprográfica autenticada da Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS) e/ou contrato de prestação de serviços; no caso de sócio da empresa, através da cópia reprográfica autenticada do Ato Constitutivo ou Contrato Social, atualizados, dos seguintes documentos: c.5.a 01 (um) responsável pelo serviço de topografia (topógrafo); c.5.b 01 (um) responsável pelo laboratório de solo e asfalto (laboratorista); c.5.c 01 (um) encarregado de obras. Obs.1: A licitante vencedora somente poderá substituir os profissionais indicados para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional em caso de força maior por profissionais de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação do Município, desde que atendidas as exigências do edital. Obs.2: No transcorrer da obra, a substituição do Responsável Técnico somente será aceita pelo Município mediante o cumprimento de todas as exigências do edital, inclusive em relação aos Atestados Técnicos, devendo a licitante, também, recolher ART referente à obra. d Declaração assinada pelo representante legal da empresa com a relação dos equipamentos de que disporá (máquinas e equipamentos) adequado e indispensável à realização do objeto do certame, incluindo a capinadeira mecânica. 7

8 Obs: A Declaração apresentada pela licitante deverá conter, expressamente, as máquinas e equipamentos, bem como o compromisso de que os manterá permanentemente na obra, até o final da execução da mesma. e Licença de Operação de Usina de Britagem, emitida pelo órgão ambiental competente (FEPAM), em vigor, se a usina não for de propriedade do licitante deverá ser apresentado contrato, devidamente autenticada, devendo ser anexada a respectiva Licença de Operação da Usina. f Comprovação de possuir Usina de Britagem ou Contrato de Fornecimento, assinado pela licitante e pelo representante legal da empresa proprietária da Usina de Britagem que atenderá ao objeto contratual. g Licença de Operação de Usina de Asfalto, emitida pelo órgão ambiental competente (FEPAM), em vigor, se a usina não for de propriedade do licitante deverá ser apresentado contrato de fornecimento de material, devidamente autenticado, devendo ser anexada a respectiva Licença de Operação, conforme Recomendação Técnica. h Comprovação de possuir Usina de Asfalto para elaboração do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) ou Contrato de Fornecimento, assinado pela licitante e pelo representante legal da empresa proprietária da Usina de Asfalto que atenderá ao objeto contratual, não podendo estar localizada a uma distância superior a 60 km da obra para não comprometer a qualidade do material usado, devendo estar em conformidade com o edital. i Declaração de aptidão para desempenho das atividades, nas quantidades e prazos exigidos, e de disponibilidade de aparelhamento técnico adequado para a realização do objeto da licitação; j Atestado de Visita fornecido pelo Município após visita técnica ao local da obra. k Declaração emitida pela licitante que a mesma não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista pertencentes ao município de Nova Alvorada; l Declaração/Comprovação da localização da Usina de Asfalto e britagem a ser utilizada para fornecimento do CBUQ e da brita graduada Devido à natureza do Concreto Betuminado Usinado à Quente, deve ser resguardada a relação Temperatura-Viscosidade, assim, é fundamental a 8

9 proximidade da usina com o local da obra. Entende-se para tanta distância máxima de 60 Km ou um tempo máximo de deslocamento de até 90 minutos, preservando as especificações conforme DAER (DAER ES P 16/91); m Projeto Completo de Engenharia do CBUQ, de acordo com as especificações de serviços DAER, Faixa A, em nome do responsável pela Usina; n Declaração, sob as penas da lei, que a empresa não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar de 02 de outubro de 2015; o Atestado de Visita Técnica no local da obra, emitido pelo Município, assinada pelo representante da Secretaria Municipal de Obras e Viação e pelo responsável técnico da empresa, apresentando a respectiva identificação profissional do CREA, cuja visita deverá ser efetuada no dia 18 de abril de 2018 à 08h e 30min. OBSERVAÇÃO: Na visita técnica será entregue CD com Plantas, orçamento quantitativo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, minuta do contrato e edital. As cooperativas, além de atenderem as exigências do edital, deverão complementar a habilitação com os seguintes documentos: a Estatuto social com ata de assembleia de aprovação, conforme a Lei nº /71, que comprove que a cooperativa tem como objetivo a prestação de serviços exigidos nesta licitação, e ainda, que a mesma dispõe de associados (cooperados) em quantidade e com qualificação profissional capaz de executar todos os serviços objeto do presente edital; b Regimento Interno (com ata da assembleia que o aprovou); c Relação de todos os associados com Certidão de Regularidade Previdenciária dos mesmos ou Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, sendo que o objetivo da licitação deverá ser prestado, no caso da cooperativa vencedora, por cooperativado integrante da lista acima referida, discriminando e comprovando a data de ingresso destes na cooperativa; 9

10 d Registro na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul- OCERGS; e Ata de fundação da Cooperativa, devidamente registrada da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul; f Ata de Sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste certame, se vencedora; g Regime dos fundos instituídos pelos cooperados (com ata da assembleia que o aprovou); h Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias (para comprovação da representatividade dos dirigentes e conselheiros da cooperativa); i Registro de presença dos cooperados em assembleias gerais O envelope n 02 deverá conter: a Proposta Financeira, em uma via impressa ou datilografada, obrigatoriamente assinada em sua última folha e rubricada nas demais pelo proponente ou seu procurador constituído, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, discriminando o valor da mão de obra e dos materiais em separado; sendo que o valor máximo da proposta é de R$ ,04 (cento e sessenta e um mil oitocentos e trinta e nove reais com quatro centavos), as propostas que forem superiores a este valor serão desclassificadas. OBS.: O preço unitário e total com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, do material e da mão-de-obra, cujos valores devem ser iguais ou inferiores à tabela SINAP. b Orçamento discriminado, nos moldes da planilha padrão anexa, constando preços unitários e totais para materiais e mão-de-obra, conforme discriminado na planilha orçamentária anexa, expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, devidamente assinado pelo proponente ou seu procurador constituído e assim como por seu Responsável Técnico; c Cronograma físico-financeiro, prevendo o início das atividades imediatamente após a assinatura do contrato e a emissão da OES (Ordem de Execução de Serviço), contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de pagamento bem definidas, com seus respectivos valores distribuídos em 1 (uma) parcela, devidamente assinada pelo 10

11 proponente ou seu procurador constituído e assim como por seu Responsável Técnico; d Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução das obras ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, devidamente assinada pelo proponente ou seu procurador constituído; e Prazo mínimo de validade da proposta de 60 dias, a contar da data designada para a entrega dos envelopes desta Tomada de Preços. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentende-se 60 dias; 4 CRITÉRIO DE DESEMPATE. 4.1 Como critério de desempate será assegurado preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 4.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: a A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de dois dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame; b Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item; c Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para 11

12 estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 4.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 4.4 O disposto nos itens 4.1 a 4.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, devidamente qualificadas nos termos deste Edital. 4.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 5 DO JULGAMENTO. 5.1 O julgamento será realizado pela comissão julgadora, levando em consideração o MENOR PREÇO GLOBAL. 5.2 Para fins de classificação e julgamento de propostas de COOPERATIVAS DE TRABALHO, o Município acrescerá ao VALOR TOTAL DA PROPOSTA o percentual de 20% (vinte por cento), sendo que 15% (quinze por cento) são relativos à contribuição ao INSS normal, e 5% (cinco por cento) são relativos a eventual exposição dos cooperativados que irão prestar os serviços à agentes químicos, físicos e biológicos que possibilitarão aposentadoria especial. 5.3 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n 8.666/93. 6 DOS RECURSOS. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n 8.666/93. 7 DO PRAZO. 7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a autoridade superior homologará a presente licitação, ficando o licitante vencedor obrigado a assinar o contrato no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de decair do direito sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 81 e 87 da Lei Federal 8.666/93 e 8.883/94. 12

13 7.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item Se o licitante vencedor não assinar o contrato, a administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que se manifestem sobre o interesse de pactuação, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço atualizado; ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor cotado na proposta financeira para os bens vencidos, mais as penas previstas nos artigos 81 a 87 da Lei Federal n 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n 8.883/ A obra deverá ser executada no prazo de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o cronograma físico-financeiro da obra. 8 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 8.1 O pagamento será efetuado, conforme liberação dos valores do Contrato de Repasse n /2016/MCIDADES/CAIXA que fica fazendo parte independente de sua transcrição. 8.2 Para pagamento da primeira parcela, serão exigidos os seguintes documentos: I ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) da Execução Total da Obra; II Matrícula da obra junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). 8.3 Para pagamento da última parcela, será também exigida a Certidão Negativa de Débito da obra, junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e GFIP/SEFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social). 9 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE. 9.1 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, poderá ser concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 9.2 No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, poderá ser concedido reajuste ao preço proposto, deduzido 13

14 eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômicofinanceiro, tendo como indexador o IGP-M/FGV. 10 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a realização da obra correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor, como segue: VIAS URBANAS ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras e Instalações 11 DO EXAME DO PROJETO O presente Edital e seus respectivos anexos poderão ser examinados no Painel de Publicidade do Município de Nova Alvorada (RS), e suas cópias poderão ser retiradas junto da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 12 DA GARANTIA No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, 1, incisos I, II e III, da Lei n.º 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. 13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender as disposições do presente Edital Não será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas ou quaisquer outros documentos Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou qualquer outro documento Só terão direitos a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 14

15 13.6 As empresas interessadas em participar da presente licitação, deverão retirar o presente Edital junto a Prefeitura Municipal A empresa vencedora deverá emitir as Notas Fiscais em Nome da Prefeitura Municipal de Nova Alvorada (RS), devidamente identificadas conforme a descrição dos recursos para pagamento, conforme o especificado no Item 8.1 do presente edital Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: ANEXO I Minuta do Contrato; ANEXO II Termo de Referência; ANEXO III Memorial Descritivo. OBSERVAÇÃO. Em todos os documentos fiscais emitidos pelo licitante vencedor deverá constar os seguintes dizeres: CONTRATO DE REPASSE Nº /2016/MCIDADES/CAIXA Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h às 11h e 30min, e das 13h e 30min às 16h e 30min, na Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - RS, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situada na Avenida Vicente Guerra,1429, centro, ou pelo fone n GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA Aos 02 dias do mês de abril de Luciano Maronezi Prefeito Municipal REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE ILDO FRANCESCON Secretário Municipal de Administração Fazenda e Planejamento 15

16 ANEXO I CONTRATO Nº.../18 EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONTRATANTE: Município de Nova Alvorada, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Av. Vicente Guerra, 1429, na cidade de Nova Alvorada (RS), inscrito no CNPJ sob n / , neste ato representado por..., Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Nova Alvorada (RS), portador de CPF n... CONTRATADA:... Pelo presente contrato administrativo de empreitada global para execução de obra, as partes ajustam suas relações, nos termos da Lei Federal 8666/93 e sob as seguintes cláusulas e condições: PRIMEIRA: Contratação de Empresa Especializada, para a construção em Regime de Empreitada Global, pelo menor preço global, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra, para execução da Pavimentação Asfáltica sobre calçamento com uso de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a serem executados na Av. 1 Vicente Guerra, e Rua 36 Santo Antônio, compreendendo uma área total de 2.583,84 m², tudo conforme anexos que fazem parte deste certame licitatório. Tudo conforme Contrato de Repasse nº /2016/MCIDADES/CAIXA celebrado entre a União, por intermédio do MINISTÉRIO DAS CIDADES representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Nova Alvorada, que independente de sua transcrição fica fazendo parte. SEGUNDA: O objeto deste contrato será executado de acordo com a proposta vencedora da Licitação por Tomada de Preços nº 007/2018 e as cláusulas deste instrumento, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global (mão-de-obra e materiais). Parágrafo Único A CONTRATADA deverá utilizar materiais de primeira qualidade e em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, os quais só poderão ser empregados na obra após a liberação do Setor de Engenharia do Município, que acompanhará o recebimento dos mesmos. 16

17 TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R$... (...), sendo R$... referente materiais e R$... referente mão-de-obra, conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro constante na proposta vencedora da Licitação por Tomada de Preços nº 007/2018. QUARTA: Os pagamentos serão efetivados em parcelas, de acordo com o cumprimento das etapas de execução da obra, mediante a apresentação de termo de execução de obra, emitido pelo Departamento de Engenharia do Município e as seguintes condições: a) Os pagamentos estão condicionados a fiscalização de Engenheiro do Município, sendo que, caberá a este a liberação dos valores, assim como a verificação e a conformidade do bom andamento da obra. b) Para pagamento da primeira parcela, serão exigidos os seguintes documentos: I) ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) da Execução Total da Obra; II) Matrícula da obra junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). c) Para pagamento da última parcela, será também exigida a Certidão Negativa de Débito da obra, junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e GFIP / SEFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social). QUINTA: As obras deverão ser iniciadas no prazo de 3 (três) dias, a contar da emissão da Ordem de Execução de Serviço, devendo ser concluídas no prazo máximo de 60 (Sessenta) dias. SEXTA: Não será admitida sub-empreitada, aceitando a CONTRATADA, todas as condições impostas no Edital de Tomada de Preços nº 007/2018 e demais anexos, comprometendo-se ainda, a obedecer todas as normas técnicas da ABNT, no que tange a segurança, solidez e perfeita execução da obra objeto deste contrato. SÉTIMA: O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da obra, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso. 17

18 OITAVA: A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de Engenharia do Município, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, sem que isso importe na redução da responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato. NONA: A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo Município, no local da execução do presente contrato, para representá-la junto ao CONTRATANTE. DÉCIMA: A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da execução ou materiais empregados. DÉCIMA PRIMEIRA: É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução de tapumes de proteção da obra, assim como a sinalização da mesma. A execução dos tapumes e sinalização deverá anteceder o início dos trabalhos na obra com o fim específico de evitar eventuais acidentes no canteiro da obra. A CONTRATADA assume total responsabilidade por acidentes provocados por incorreta sinalização e proteção da obra ou pela ausência de ambas. DÉCIMA SEGUNDA: penalidades: A CONTRATADA se sujeita às seguintes a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais a contratada tenha concorrido; b) Multas sobre o valor atualizado do contrato: - de 5% (cinco por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; - de 5% (cinco por cento) nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado, e; - de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a conclusão da obra. DÉCIMA TERCEIRA: A contratada entrega à contratante garantia contratual através de (...), no valor de... (...), garantindo as multas contratuais, previstas na cláusula acima, sendo que esta passa a integrar o presente contrato. 18

19 DÉCIMA QUARTA: Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. Parágrafo Único A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite de prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pelo CONTRATANTE na forma que o mesmo determinar. DÉCIMA QUINTA: A contratada deverá recolher, a título de ISS, aos cofres da CONTRATANTE, o valor estabelecido na Lei Tributária do Município. DÉCIMA SEXTA: Serão retidos os valores a título de INSS, conforme legislação em vigor, tendo como referência o presente contrato e a base de cálculo a emissão das notas fiscais. DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos ao presente contrato serão regidos pela Lei 8666/93, suas alterações posteriores e demais legislação em vigor. DÉCIMA OITAVA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria do orçamento em vigor, conforme segue: VIAS URBANAS ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO Obras e Instalações Fica eleito o foro da Comarca de Marau (RS) para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E por estarem assim, justos e contratados, assim assinam o presente instrumento para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas. Nova Alvorada (RS),... de... de Município de Nova Alvorada CONTRATANTE... CONTRATADA TESTEMUNHAS:... CPF: CPF:... 19

20 ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 1.1 O presente refere-se ao projeto de engenharia para a construção em Regime de Empreitada Global, pelo menor preço global, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra, para execução da Pavimentação Asfáltica sobre calçamento com uso de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a serem executados na Av. 1 Vicente Guerra e Rua 36 Santo Antônio compreendendo uma área total de 2.58,84 m², 2 - JUSTIFICATIVA 2.1 A presente obras justifica-se pela necessidade de garantir a infraestrutura necessária para a plena funcionalidade destas vias urbanas. 3 CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO 3.1 QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA: Conforme consta no edital. 3.2 GARANTIAS CONTRATUAIS: No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, 1, incisos I, II e III, da Lei n.º 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. 4 - FORNECIMENTO ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO TOTAL R$ Contratação de Empresa Especializada, para a construção em Regime de Empreitada Global, pelo menor preço global, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra, para ,04 20

21 pavimentação asfáltica tudo conforme Plantas; Orçamento Quantitativo; Memorial Descritivo; Cronograma Físico Financeiro; e Plano de Trabalho, integrantes dos anexos que fazem parte deste. LOCAL DE ENTREGA: Nas Ruas definidas no memorial descritivo UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretarias de Obras. 5 - OBRIGAÇÕES 5.1 CONTRATADA: Executar, no local indicado, com produtos e/ou materiais conforme Norma Técnica; Executar os serviços dentro do prazo contratual que é de 60 (sessenta) dias; Substituir sem nenhum custo adicional, durante o prazo de garantia, os produtos que apresentarem defeitos de fabricação Quando da entrega da obra ou etapa, o Município emitirá um TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Após a verificação, e consequente aprovação, será dada aceitação e emitido TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 5.2 CONTRATANTE: Promover, por intermédio do Setor de Engenharia o acompanhamento e a fiscalização da execução da obra objeto da presente contratação; Prestar informações, relativas ao objeto, que venham a ser solicitadas pela licitante vencedora; Realizar o pagamento à licitante vencedora nos termos pactuados. 6 SOLICITANTE Secretária de Obras 21

22 ANEXO III Projeto: AMPLIAÇÃO DE META Obra: Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q sobre Calçamento. Proprietário: MUNICÍPIO de NOVA ALVORADA - RS Local: Av. 1 VICENTE GUERRA A=1.846,56 m² RUA 36 SANTO ANTONIO A= 737,28 m² Área a ser Pavimentada com CBUQ = 2.583,84 m² 1.0 OBJETIVO O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e orientar sobre a execução dos serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação para CBUQ, pavimentação asfáltica com CBUQ, correção de falhas no pavimento existente (borrachudos), a qual será ser feita pela Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - RS, sinalização viária e, além das eventuais remoções de materiais inadequados EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 2.1 REMOÇÕES/CORREÇÃO DE FALHAS NO PAVIMENTO (BORRACHUDOS) os locais que apresentarem afundamentos e/ou instabilidade da pista deverão ser removidos. No fundo da vala colocar-se-ão pedras de mão de forma a fazer um dreno com intuito de retirar toda a umidade acumulada no local. Também, deverá ser procedida a substituição e compactação da camada retirada com a utilização de material pétreo (rachão). Tal serviço de recuperação prévia do pavimento deverá ser executado às expensas do Município/Prefeitura Municipal, como SERVIÇO PRÉVIO, inclusive o realinhamento dos meios fios existentes ao longo da via. 2.2 CONSTRUÇÃO DE DRENOS SUB-SUPERFICIAIS Os locais que apresentarem excesso de umidade no subleito deverão ser escavados e feitos drenos subsuperficiais com emprego de pedras de mão. Esta umidade deverá ser encaminhada para um local fora do corpo estradal, tomando-se os devidos cuidados com o caimento do referido dreno. Após o material deverá ser substituído por materiais novos, livres de impurezas, tudo de acordo com as especificações de serviço do DAER ES-D 09/91 e 10/91. Tal etapa deverá ser executada às expensas do Município/Prefeitura Municipal, como SERVIÇO PRÉVIO LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA A pista deverá ser lavada com jato de água, retirando toda a sujeira, a fim de deixar o pavimento existente perfeitamente limpo, livre de partículas soltas e de material orgânico, possibilitando a melhor aderência do pavimento a executar com o já existente. 22

23 2.4 - PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície do pavimento existente (calçamento), para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-2C, diluído em água na proporção 1:1. O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DAER-RS PINTURA DE LIGAÇÃO P/ CBUQ Consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície de base, para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente (Reperfilagem). O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR2C, diluído em água na proporção 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m² de tal forma que a película de asfalto residual fique com 0,4mm. O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DAER-RS CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (C.B.U.Q) Após executada a pintura de ligação, serão executados os serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura de 3,0cm para reperfilagem e 4,0 cm para a capa, em toda área pavimentada, englobando as seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação. A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto da faixa A DAER/RS e, atendendo as especificações de serviço do DAER RS. Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e os rolos de pneus e tandem liso, que proporcionem a compactação desejada e uma superfície lisa e desempenada. Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DAER-RS LOCALIZAÇÃO DA USINA PARA MISTURAS ASFÁLTICAS Um aspecto importante na execução dos pavimentos asfálticos, principalmente com concreto betuminoso usinado a quente C.B.U.Q., é a localização da usina para produção de misturas asfálticas. Sua localização interfere em vários fatores, tais como: tempo de viagem, distância e a temperatura do CBUQ. Considerando estes fatores, entendemos recomendável que a distância máxima entre a usina de asfalto e a obra a ser executada não deverá ser superior a 80 km, resultando num tempo de percurso estimado de 90 minutos, distância e tempo estes que, com os devidos cuidados e diante de condições climáticas favoráveis, não comprometerão a qualidade das misturas produzidas para a obra. 2.7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL 23

24 A sinalização horizontal exerce função no controle do trânsito dos veículos, orientando e canalizando a circulação e, também o fluxo de pedestres de forma a se obter maior segurança. É traduzida através de pinturas de faixas e marcas no pavimento, utilizando-se a cor branca para as faixas de bordo (acostamento), e amarela para as faixas separadoras de fluxos de tráfego. Para a pintura, deverá ser empregada tinta de demarcação viária a base de resina acrílica, nas cores indicadas, com adição de microesferas de vidro. Deverão ser implantados dispositivos de sinalização vertical com a finalidade de regulamentar obrigações, advertir, limitar, proibir, restringir e aumentar a segurança dos usuários que governam o uso da via. As placas podem ser de recomendação, advertência ou indicação. Os sinais deverão ser totalmente refletivos confeccionados com películas tipo Grau Técnicos (GT) para letras, tarjas, números e fundo. A chapa, onde o sinal será impresso, deve ser de aço galvanizado SAE 1020, com espessura mínima de 2 mm, pintadas com fundo anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta. As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de luz dos faróis ou de raios solares sobre a placa. O suporte de implantação das placas deverá ser de tubo de aço. A altura do bordo inferior do sinal deverá ficar a uma altura livre de 2,00m a 2,50m em relação ao solo, garantindo assim a visualização adequada dos condutores e dificultando a depredação. O afastamento lateral, medido entre a projeção vertical da borda lateral da placa e a borda da pista deve ser no mínimo 0,30m CONSIDERAÇÕES FINAIS O laudo do controle tecnológico do CBUQ deverá ser entregue antes da última medição. A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas. Para tanto, será fornecido pela fiscalização um termo de recebimento provisório de todos os serviços. 4.0 MEIOS FIOS EXISTENTES Inicialmente, como serviço inicial, os Meios Fios laterais deverão ser realinhados e nivelados, com aproveitamento total das peças. Tal etapa deverá ser executada às expensas do Município/Prefeitura Municipal, como SERVIÇO PRÉVIO. 5.0 CANTEIROS CENTRAIS a- Os Canteiros Centrais (03 Unidades) que protegerão o posteamento da rede elétrica serão CONSTRUÍDOS nas dimensões indicadas em projeto, empregando-se Meios Fios pré-fabricados de concreto com dimensões iguais a 100x30x12x15 cm. b- As extremidades deverão ser circulares e, devidamente rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1: RAMPAS a- CARACTERÍSTICAS: - Área = 2,55 m² - Inclinação: 8,33% 24

25 b- BASE: Será executada com pedrisco de basalto, em camada de espessura igual a 6 cm, devidamente compactada com placa vibratória; c- CONTRAPISO: Será em concreto armado com espessura igual a 7 cm, malha de aço eletro soldada Ø3.6mm 20x20 cm, desempenada com desempena de aço, riscando as laterais inclinadas; d- REVESTIMENTO ALERTA: Na faixa central da rampa, transversalmente a esta, serão assentadas as peças constituídas de lajes de concreto 40x40x2,5 cm ALERTA, em amarelo, com cimento cola uso externo; e- REVESTIMENTO COMPLENTAR: Será executado com peças constituídas de lajes de concreto 40x40x2,5 cm Tipo calçada acessível, padrão Copacabana, na cor cinza, assentadas com cimento cola uso externo; f- PINTURA: As laterais inclinadas da rampa (em concreto riscado) serão pintadas com 02 demãos de tinta acrílica para sinalização na cor amarela; 7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS a- A Empresa executora da obra deverá fornecer o respectivo LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DO CBUQ, o qual deverá atender as recomendações constantes nas Especificações de Serviço (ES) e Normas do Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes DNIT, disponível no sítio: Os Passeios Públicos já foram executados ao longo do trecho a receber o recapeamento asfáltico. b- A Empresa Executora deverá fornecer ao Fiscal Municipal, os pesos aferidos em balança localizada no Município de Nova Alvorada-RS, individualmente para cada carga, com a rubrica do Gestor Municipal designado para a obra, constando inclusive a indicação da temperatura do CBUQ no instante da pesagem (Condição para a emissão dos respectivos BMs). c- Peso Específico adotado para o C.B.U.Q é igual a 2,455 ton/m³ ELIZEU MOLINARI DALL AGNOL Eng. Civil CREA-RS LUCIANO MARONEZI Prefeito Municipal NOVA ALVORADA-RS Nova Alvorada, 05 de outubro