7. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Transcrição

1 1ª ERRATA Regime Diferenciado de Contratações Públicas RDC Presencial nº 0352/ O Departamento Nacional de Infraestrutura DNIT, autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Superintendência Regional no Estado do Paraná, torna público aos interessados na licitação do nº. 0352/ , que o mesmo sofreu a 1ª retificação, conforme descrito a seguir: I. Item 7. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS Onde se lê: (...) Planilhas de Composição Analítica de Preços Unitários (CPU S) de todos os itens da Planilha de Quantidades e Preços e serviços auxiliares, conforme ANEXO X - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS CPU (MODELO), incluindo ainda a apresentação das planilhas de composição conforme apresentado no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO para a Instalação e Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos e as Planilhas de Mobilização e Desmobilização, sendo nestas últimas inserido as colunas correspondentes ao preço unitário do transporte e preço total, ainda ao final o custo total da mobilização e desmobilização. (...) Leia-se: (...) Planilhas de Composição Analítica de Preços Unitários (CPU S) de todos os itens das Planilhas de Quantidades, bem como dos serviços auxiliares, conforme ANEXO X - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS CPU (MODELO), incluindo ainda a apresentação das Planilhas de Composição conforme apresentado no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO para a Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos (3 anos), Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamentos (2 anos), Composição de custo Instalação de usina de asfalto, Composição de custos dos serviços de Sinalização em fase de obras e Planilha de Mobilização e Desmobilização sendo nesta inserido as colunas correspondentes aos preços unitários do transporte, preço total e ao final inserido o custo total da mobilização e desmobilização. (...) 1

2 II. Item 8. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Onde se lê: (...) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem) devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que a licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares ou superior às do objeto da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: Lote Itens a Serem Comprovados Unidade Único (...) Concreto Betuminoso Usinado à Quente t (toneladas) Exigências Técnicas Quantidade Percentual (%) < 50 % da quantidade prevista para a obra Leia-se: (...) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem) devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que a licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares ou superior às do objeto da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: Lote Único Itens a Serem Comprovados Concreto Betuminoso Usinado à Quente Unidade t (toneladas) Quantidade Exigências Técnicas Percentual (%) < 50 % da quantidade prevista para a obra Número máximo de atestados para somatório das quantidades a serem comprovadas 03 2

3 Observações: Processo nº / a) Os serviços relacionados no quadro acima referem-se àqueles de maior relevância técnica e financeira constantes do objeto licitado, assim entendidos como os que representam valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total do orçamento, limitados ao máximo de 8 (oito) itens de serviço e com quantidade não superior a 50% (cinqüenta por cento) das quantidades licitadas, nos moldes do estabelecido na Portaria nº 108, de 1º de fevereiro de 2008; b) Baseada na cautela da Administração Pública em contratar com terceiros a execução de serviços relevantes e de elevado interesse público, de modo a exigir garantias de capacitação técnica e operacional das proponentes, foi expedida a Instrução de Serviço nº 04, de 31 de março de 2009, que determina as parcelas relevantes para cada tipo de obra e estabelece a vedação do somatório de atestados para sua comprovação. Através da normativa mencionada, definiu-se como parcelas relevantes para obras de restauração rodoviária os serviços de execução de base e/ou sub-base, fresagem, capa asfáltica e reciclagem de camadas asfálticas; c) O Acórdão 2.150/2008 TCU/Plenário determina ao DNIT, no item 9.7.2, que: somente limite o somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnicooperacional dos editais nos casos em que o aumento de quantitativos do serviço acarretarem, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporção entre as quantidades e prazos para sua execução, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratação da obra ou serviço; d) Ainda o TCU, através do Acórdão 3.260/2011 TCU/Plenário determina ao DNIT que: se abstenha de incluir nos editais das licitações para obras de manutenção rodoviária objeto do Programa Crema 2 a Etapa, sob nulidade do processo licitatório: c) cláusulas que vedem o somatório de atestados para qualificação técnica dos licitantes, em razão do prescreve o art. 30, 5, da Lei n 8.666/93 e o disposto nos itens e do Acórdão Acórdão 2.150/2008-P; e) Em atendimento ao Acórdão 3.260/2011 TCU/Plenário, no projeto de recuperação da BR-158/PR, BR-369/PR, BR-272/PR e BR-487/PR o serviço de CBUQ concreto betuminoso usinado a quente atinge percentual superior a 4%. Com o intuito de ampliar a competitividade entre as licitantes, será admitido o somatório de até 3 (três) atestados distintos para a comprovação de execução desses itens de contrato. f) Nos atestados de obras/serviços executados em consórcio serão considerados, para comprovação dos quantitativos, os serviços executados pela licitante que sejam discriminados separadamente no atestado técnico, para cada participante do consórcio: i) Se as quantidades de serviço não estiverem discriminadas no corpo da certidão/atestado, serão considerados quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação da licitante na composição inicial do consórcio. ii) Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consórcio. (...) 3

4 III. ANEXO I - PROJETO BÁSICO INDICAÇÕES PARTICULARES Onde se lê: (...) 4.2 Proposta Definitiva Serão classificados para a etapa subsequente os licitantes que apresentarem as três melhores propostas, iniciando-se então a disputa aberta com a apresentação de lances sucessivos. 6.3 Definida a licitante que apresentou a proposta/lance mais vantajosa, caberá à esta a reelaboração e apresentação da Proposta de Preços adequada, por meio eletrônico, no prazo de 2 (dois) dias úteis, que conterá os documentos a seguir relacionados: a) Carta de Apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com preços globais em Real, para os serviços e prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de que trata o subitem 2.1 do, conforme ANEXO XIII CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO). b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO); c) Planilha Resumo do Orçamento, a ser apresentada conforme ANEXO III PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO. Deverá ser preenchida conforme dados apresentados no ANEXO II PROJETO EXECUTIVO. d) Planilhas de Quantidades e Preços, a ser apresentada conforme ANEXO IV PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS. Deverão ser preenchidas conforme apresentado no ANEXO II PROJETO EXECUTIVO. Para efeito de preenchimento da Planilha de Quantidades e Preços a licitante não poderá deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços, ou contrariar as disposições do subitem 7.6 do. e) Planilhas de Quantidades Referenciais para os Serviços de Manutenção e Conservação, a ser apresentada conforme ANEXO V - PLANILHAS DE QUANTIDADES REFERENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. Deverão ser preenchidas conforme apresentado no ANEXO II PROJETO EXECUTIVO. Para efeito de preenchimento da Planilha de Quantidades Referenciais para os Serviços de Manutenção e Conservação a licitante não poderá deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços, ou contrariar as disposições do subitem 7.6 do. 4

5 f) Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Quantidades e Preços, discriminando todas as parcelas que o compõem, conforme ANEXO VI - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS (MODELO). g) Cronograma Físico-Financeiro preliminar, conforme ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO), com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução estabelecidos no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO, no e seus Anexos. As medições serão sempre feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medições, quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no curso do mês; neste caso o cronograma será ajustado à situação. O cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de motivos de interesse do DNIT, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua ocorrência (Art. 57 da Lei 8.666/93). Os preços serão os constantes da Proposta de Preços por Solução Globalizada (km de faixa) e incluem a sinalização provisória em todos os insumos de transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, acrescido da parcela da mensalidade referente à manutenção. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades, unidades (km de faixa), parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo município. Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado por município abrangido, sendo vedada à utilização do critério da média ponderada entre os diversos municípios e suas alíquotas. h) Cronograma de Atividades preliminar, conforme ANEXO VIII CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (MODELO), observando-se as etapas e prazos de execução estabelecidos no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO, neste e seus Anexos. i) Planilhas de Composição Analítica de Preços Unitários (CPU S) de todos os itens da Planilha de Quantidades e Preços e serviços auxiliares, conforme ANEXO X - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS CPU (MODELO), incluindo ainda a apresentação das planilhas de composição conforme apresentado no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO para a Instalação e Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos e as Planilhas 5

6 de Mobilização e Desmobilização, sendo nestas últimas inserido as colunas correspondentes ao preço unitário do transporte e preço total, ainda ao final o custo total da mobilização e desmobilização. j) Planilhas dos Preços por Solução, conforme ANEXO XI - PLANILHA DE PREÇOS POR SOLUÇÃO (MODELO). Deverá ser elaborado e apresentado de acordo com as planilhas apresentadas no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO. k) Planilha de Escala Salarial de Mão de Obra, conforme ANEXO IX - PLANILHA DE ESCALA SALARIAL DE MÃO DE OBRA (MODELO). (...) Os prazos constantes acima poderão ser prorrogados uma única vez, salvo justificativas aceitas pela COMISSÃO. Leia-se: (...) 4.2 Proposta Definitiva Serão classificados para a etapa subsequente os licitantes que apresentarem as três melhores propostas, iniciando-se então a disputa aberta com a apresentação de lances sucessivos. Definida a licitante que apresentou a proposta/lance mais vantajosa, caberá à esta a reelaboração e apresentação da Proposta de Preços adequada, por meio eletrônico, no prazo de 2 (dois) dias úteis, que conterá os documentos a seguir relacionados: a) Carta de Apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com preços globais em Real, para os serviços e prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de que trata o subitem 2.1 do, conforme ANEXO XIII CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO). b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO); c) Planilha Resumo do Orçamento, a ser apresentada conforme ANEXO III PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO. Deverá ser preenchida conforme dados apresentados no ANEXO II PROJETO EXECUTIVO. d) Planilhas de Quantidades e Preços, a ser apresentada conforme ANEXO IV PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS. Deverão ser preenchidas conforme apresentado no ANEXO II PROJETO EXECUTIVO. Para efeito de preenchimento da Planilha de Quantidades e Preços a licitante não poderá deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços, ou contrariar 6

7 as disposições do subitem 7.6 do. e) Planilhas de Quantidades Referenciais para os Serviços de Manutenção e Conservação, a ser apresentada conforme ANEXO V - PLANILHAS DE QUANTIDADES REFERENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. Deverão ser preenchidas conforme apresentado no ANEXO II PROJETO EXECUTIVO. Para efeito de preenchimento da Planilha de Quantidades Referenciais para os Serviços de Manutenção e Conservação a licitante não poderá deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços, ou contrariar as disposições do subitem 7.6 do. f) Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Quantidades e Preços, discriminando todas as parcelas que o compõem, conforme ANEXO VI - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS (MODELO). g) Cronograma Físico-Financeiro preliminar, conforme ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO), com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução estabelecidos no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO, no e seus Anexos. As medições serão sempre feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medições, quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no curso do mês; neste caso o cronograma será ajustado à situação. O cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de motivos de interesse do DNIT, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua ocorrência (Art. 57 da Lei 8.666/93). Os preços serão os constantes da Proposta de Preços por Solução Globalizada (km de faixa) e incluem a sinalização provisória em todos os insumos de transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, acrescido da parcela da mensalidade referente à manutenção. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades, unidades (km de faixa), parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo município. Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado por município abrangido, sendo vedada à utilização do critério da média ponderada entre os diversos municípios e suas alíquotas. 7

8 h) Cronograma de Atividades preliminar, conforme ANEXO VIII CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (MODELO), observando-se as etapas e prazos de execução estabelecidos no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO, neste e seus Anexos. i) Planilhas de Composição Analítica de Preços Unitários (CPU S) de todos os itens das Planilhas de Quantidades, bem como dos serviços auxiliares, conforme ANEXO X - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS CPU (MODELO), incluindo ainda a apresentação das Planilhas de Composição conforme apresentado no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO para a Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos (3 anos), Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamentos (2 anos), Composição de custo Instalação de usina de asfalto, Composição de custos dos serviços de Sinalização em fase de obras e Planilha de Mobilização e Desmobilização sendo nesta inserido as colunas correspondentes aos preços unitários do transporte, preço total e ao final inserido o custo total da mobilização e desmobilização. j) Planilhas dos Preços por Solução, conforme ANEXO XI - PLANILHA DE PREÇOS POR SOLUÇÃO (MODELO). Deverá ser elaborado e apresentado de acordo com as planilhas apresentadas no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO. k) Planilha de Escala Salarial de Mão de Obra, conforme ANEXO IX - PLANILHA DE ESCALA SALARIAL DE MÃO DE OBRA (MODELO). (...) Os prazos constantes acima poderão ser prorrogados uma única vez, salvo justificativas aceitas pela COMISSÃO. IV. ANEXO I - PROJETO BÁSICO INDICAÇÕES PARTICULARES Onde se lê: (...) 5. HABILITAÇÃO 5.1 Atestados de capacidade técnica Em atendimento ao disposto no 9º do Art. 8º e 2º do Art. 9º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, tem-se: a) Capacidade Operacional A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela adiante, elaborada conforme o disposto na Portaria nº 108/2008, I.S./DG nº 04/2009 e I.S.Complementar/DG nº 10/2009, conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. b) Capacidade Profissional os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na 8

9 execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela adiante, elaborada conforme o disposto na Portaria nº 108/2008, I.S./DG nº 04/2009 e I.S.Complementar/DG nº 10/2009, conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes. c) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA, da localidade da sede da licitante, em vigor. d) Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para execução da obra/serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria in loco pelo DNIT, por ocasião da contratação e sempre que necessário. CAPACIDADE OPERACIONAL Serviços a serem comprovados pela licitante: Lote Itens a Serem Comprovados Unidade Único Concreto Betuminoso Usinado à Quente t (toneladas) Exigências Técnicas Quantidade Percentual (%) < 50 % da quantidade prevista para a obra CAPACIDADE PROFISSIONAL Serviços a serem comprovados por profissionais de nível superior vinculados ao quadro permanente da empresa: (...) Lote Serviços a Serem Comprovados Único Concreto Betuminoso Usinado à Quente Leia-se: (...) 5. HABILITAÇÃO 5.1 Atestados de capacidade técnica Em atendimento ao disposto no 9º do Art. 8º e 2º do Art. 9º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, tem-se: a) Capacidade Operacional A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove 9

10 a parcela relevante, de acordo com a tabela adiante, elaborada conforme o disposto na Portaria nº 108/2008, I.S./DG nº 04/2009 e I.S.Complementar/DG nº 10/2009, conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. b) Capacidade Profissional os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela adiante, elaborada conforme o disposto na Portaria nº 108/2008, I.S./DG nº 04/2009 e I.S.Complementar/DG nº 10/2009, conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes. c) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA, da localidade da sede da licitante, em vigor. d) Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para execução da obra/serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria in loco pelo DNIT, por ocasião da contratação e sempre que necessário. CAPACIDADE PROFISSIONAL Serviços a serem comprovados por profissionais de nível superior vinculados ao quadro permanente da empresa: Lote Serviços a Serem Comprovados Único Concreto Betuminoso Usinado à Quente CAPACIDADE OPERACIONAL Serviços a serem comprovados pela licitante: Lote Único Itens a Serem Comprovados Concreto Betuminoso Usinado à Quente Unidade t (toneladas) Quantidade Exigências Técnicas Percentual (%) < 50 % da quantidade prevista para a obra Número máximo de atestados para somatório das quantidades a serem comprovadas 03 Observações: Os serviços relacionados no quadro acima referem-se àqueles de maior relevância técnica e financeira constantes do objeto licitado, assim entendidos como os que representam valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total do orçamento, limitados ao máximo de 8 (oito) itens de serviço e com quantidade não superior a 50% (cinqüenta por 10

11 cento) das quantidades licitadas, nos moldes do estabelecido na Portaria nº 108, de 1º de fevereiro de 2008; Baseada na cautela da Administração Pública em contratar com terceiros a execução de serviços relevantes e de elevado interesse público, de modo a exigir garantias de capacitação técnica e operacional das proponentes, foi expedida a Instrução de Serviço nº 04, de 31 de março de 2009, que determina as parcelas relevantes para cada tipo de obra e estabelece a vedação do somatório de atestados para sua comprovação. Através da normativa mencionada, definiu-se como parcelas relevantes para obras de restauração rodoviária os serviços de execução de base e/ou sub-base, fresagem, capa asfáltica e reciclagem de camadas asfálticas; O Acórdão 2.150/2008 TCU/Plenário determina ao DNIT, no item 9.7.2, que: somente limite o somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnico-operacional dos editais nos casos em que o aumento de quantitativos do serviço acarretarem, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporção entre as quantidades e prazos para sua execução, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratação da obra ou serviço; Ainda o TCU, através do Acórdão 3.260/2011 TCU/Plenário determina ao DNIT que: se abstenha de incluir nos editais das licitações para obras de manutenção rodoviária objeto do Programa Crema 2 a Etapa, sob nulidade do processo licitatório: c) cláusulas que vedem o somatório de atestados para qualificação técnica dos licitantes, em razão do prescreve o art. 30, 5, da Lei n 8.666/93 e o disposto nos itens e do Acórdão Acórdão 2.150/2008-P; Em atendimento ao Acórdão 3.260/2011 TCU/Plenário, no projeto de recuperação da BR-158/PR, BR-369/PR, BR-272/PR e BR-487/PR, o serviço de CBUQ concreto betuminoso usinado a quente atinge percentual superior a 4%. Com o intuito de ampliar a competitividade entre as licitantes, será admitido o somatório de até 3 (três) atestados distintos para a comprovação de execução desses itens de contrato. Nos atestados de obras/serviços executados em consórcio serão considerados, para comprovação dos quantitativos, os serviços executados pela licitante que sejam discriminados separadamente no atestado técnico, para cada participante do consórcio: i) Se as quantidades de serviço não estiverem discriminadas no corpo da certidão/atestado, serão considerados quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação da licitante na composição inicial do consórcio. (...) ii) Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consórcio. V. ANEXO IV - PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS No Anexo IV Planilhas de Quantidades e Preços do de Licitação passam a vigorar as seguintes planilhas, ficando as anteriores sem efeito: 11

12 ANEXO IV - PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR-180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. VR. TOTAL BR-158/PR - Entrº BR-272(A) (Anel Viário de Campo Mourão) (Avenida Comendador Norberto Marcondes) 5 S Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com arv. D até 0,15 DNIT 104/2009-ES m ,27 5 S Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30m DNIT 104/2009-ES und 20,00 5 S Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m DNIT 106/2009-ES m³ 157,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 50 a 200 m DNIT 106/2009-ES m³ 639,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 200 m a 400m DNIT 106/2009-ES m³ 271,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira600 m a 800 m DNIT 106/2009-ES m³ 2.947,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 1000 a 1200 m DNIT 106/2009-ES m³ 193,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 1200 a 1400 m DNIT 106/2009-ES m³ 234,00 Compactação de aterros a 100% do Proctor Intermediário DNIT 108/2009-ES m³ 2.093,85 5 S Compactação de "Bota-Fora" DNIT 108/2009-ES m³ 1.322,31 SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM BR-369/PR - Acesso Oeste Campo Mourão Entrº BR-487 (Campo Mourão) R$ 5 S Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com arv. D até 0,15 DNIT 104/2009-ES m ,00 5 S Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m DNIT 106/2009-ES m³ 3.277,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 50 a 200 m DNIT 106/2009-ES m³ 418,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 200 m a 400m DNIT 106/2009-ES m³ 1.501,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 800 a 1000 m DNIT 106/2009-ES m³ 1.061,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 1000 a 1200 m DNIT 106/2009-ES m³ 8.621,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 1200 a 1400 m DNIT 106/2009-ES m³ 689,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 1400 a 1600 m DNIT 106/2009-ES m³ 3.052,00 5 S Compactação de Aterro 100% Proctor Normal DNIT 108/2009-ES m³ 590,00 Compactação de Aterros a 100% do Proctor Intermediário DNIT 108/2009-ES m³ 3.406,92 5 S Compactação de "Bota-Fora" DNIT 108/2009-ES m³ ,38 SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM R$ 12

13 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR-180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. VR. TOTAL BR-272/PR -Entrº BR-487(B) Entrº PR-180 (Goioerê) 5 S Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com arv. D até 0,15 DNIT 104/2009-ES m 2 847,00 5 S Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m DNIT 106/2009-ES m³ 1.874,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 50 a 200 m DNIT 106/2009-ES m³ 118,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 600 a 800 m DNIT 106/2009-ES m³ 213,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 800 a 1000 m DNIT 106/2009-ES m³ 117,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 1000 a 1200 m DNIT 106/2009-ES m³ 174,00 Compactação de Aterro 100% Proctor Intemediário DNIT 108/2009-ES m³ 85,38 5 S Compactação de "Bota-Fora" DNIT 108/2009-ES m³ 1.834,62 SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM BR-487/PR - Guaritava Rio Muquilão R$ 5 S Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com arv. D até 0,15 DNIT 104/2009-ES m ,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 50 a 200 m DNIT 106/2009-ES m³ 3.360,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 200 m a 400m DNIT 106/2009-ES m³ 2.686,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 400 a 600 m DNIT 106/2009-ES m³ 674,00 5 S Esc. carga tr. mat 1ª c/escavadeira 3000 a 5000 m DNIT 106/2009-ES m³ 3.095,00 5 S Compactação de Aterro 100% Proctor Normal DNIT 108/2009-ES m³ 312,00 Compactação de aterros a 100% do Proctor Intermediário DNIT 108/2009-ES m³ 3.677,00 5 S Compactação de "Bota-Fora" DNIT 108/2009-ES m³ 3.561,00 REABILITAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS 5 S Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e DNIT 106/2009-ES m³ 50,00 5 S Compactação de "Bota-Fora" DNIT 108/2009-ES m³ 400,00 5 S Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m DNIT 106/2009-ES m³ 350,00 SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM R$ TOTAL DE TERRAPLENAGEM R$ 13

14 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR-180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇO DE DRENAGEM BR-158/PR - Entrº BR-272(A) (Anel Viário de Campo Mourão) (Avenida Comendador Norberto Marcondes) 2 S Escavação manual em material de 1a cat DNIT 023/2006 m³ 118,00 2 S Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. DNIT 023/2006 m³ 432,00 2 S Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC PA-1 ( ABNT NBR 8890 / 2007) DNIT 023/2006 m 196,00 2 S Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 1,00 2 S Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01 DNIT 018/2006 m 85,00 2 S Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC DNIT 018/2006 m 60,00 2 S Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC DNIT 020/2006 m 2.467,00 2 S Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC DNIT 026/2004 u 1,00 2 S Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC DNIT 026/2004 u 3,00 2 S Transposição de segmento de sarjetas-tss 04 AC/BC DNIT 019/2006 m 56,00 2 S Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-tcc 01 AC/BC DNIT 026/2004 u 4,00 3 S Reaterro e compactação p/ bueiro ESPEC. PARTIC 01 m³ 412,00 3 S Limpeza de sarjeta e meio fio DNIT 028/2004 m 6.773,00 3 S Limpeza de descida d'água DNIT 028/2004 m 29,00 3 S Limpeza de bueiro ESPEC. PARTIC 04 m³ 75,00 3 S Desobstrução de bueiro ESPEC. PARTIC 03 m³ 6,00 5 S Restaur. de disp. danif. com conc. fck= 15 Mpa AC/BC DNIT 029/2004 m³ 14,00 5 S Demolição de dispositivos de concreto simples DNIT 027/2004 m³ 6,00 Canal de concreto 0,80 x 0,60 m DNIT 018/2006 m 56,00 MELHORAMENTOS 2 S Escavação manual em material de 1a cat DNIT 023/2006 m³ 712,00 2 S Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. DNIT 023/2006 m³ 4.385,00 2 S Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC PA-1 ( ABNT NBR 8890 / 2007) DNIT 023/2006 m 16,00 14

15 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR-180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇO DE DRENAGEM 2 S Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC PA-1 ( ABNT NBR 8890 / 2007) DNIT 023/2006 m 385,00 2 S Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC PA-1 ( ABNT NBR 8890 / 2007) DNIT 023/2006 m 18,00 2 S Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC PA-1 ( ABNT NBR 8890 / 2007) DNIT 023/2006 m 516,00 2 S Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 2,00 2 S Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 3,00 2 S Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 1,00 2 S Boca BSTC D=1,20 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 1,00 2 S Boca BSTC D=0,80 m - esc=45 AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 1,00 2 S Boca BSTC D=1,20 m - esc=45 AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 1,00 2 S Valeta prot.aterros c/revest. Vegetal - VPA 01 DNIT 018/2006 m 176,00 2 S Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC DNIT 018/2006 m 2.431,00 2 S Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 AC/BC DNIT 018/2006 m 452,00 2 S Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC DNIT 020/2006 m 369,00 2 S Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC DNIT 020/2006 m 2.337,00 2 S Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC DNIT 026/2004 u 8,00 2 S Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 AC/BC DNIT 026/2004 u 11,00 2 S Descida d'água tipo rap.canal retang.-dar 03 AC/BC DNIT 021/2004 m 15,00 2 S Transposição de segmento de sarjetas-tss 04 AC/BC DNIT 019/2006 m 210,00 2 S Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-tcc 01 AC/BC DNIT 026/2004 u 20,00 3 S Reaterro e compactação p/ bueiro ESPEC. PARTIC 01 m³ 2.540,00 5 S Demolição de dispositivos de concreto simples DNIT 027/2004 m³ 199,00 5 S Demolição de dispositivos de concreto armado DNIT 027/2004 m³ 34,00 Canal de concreto 0,80 x 0,60 m DNIT 018/2006 m 856,00 SUB-TOTAL DE DRENAGEM BR-369/PR - Acesso Oeste Campo Mourão Entrº BR-487 (Campo Mourão) R$ 2 S Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2004 u 1,00 2 S Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01 DNIT 018/2006 m 125,00 3 S Limpeza de sarjeta e meio fio DNIT 028/2004 m 4.214,00 3 S Limpeza de descida d'água DNIT 028/2004 m 28,00 3 S Limpeza de bueiro ESPEC. PARTIC 04 m³ 55,00 3 S Desobstrução de bueiro ESPEC. PARTIC 03 m³ 9,00 5 S Restaur. de disp. danif. com conc. fck= 15 Mpa AC/BC DNIT 029/2004 m³ 13,00 15

16 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR-180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇO DE DRENAGEM MELHORAMENTOS 2 S Escavação manual em material de 1a cat DNIT 023/2006 m³ 260,00 2 S Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. DNIT 023/2006 m³ 1.732,00 2 S Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC DNIT 023/2006 m 541,00 2 S Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 2,00 2 S Boca BSTC D=0,80 m - esc=15 AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 1,00 2 S Boca BSTC D=0,80 m - esc=45 AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 1,00 2 S Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC DNIT 018/2006 m 897,00 2 S Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 AC/BC DNIT 018/2006 m 610,00 2 S Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC DNIT 020/2006 m 105,00 2 S Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC DNIT 026/2004 u 9,00 3 S Reaterro e compactação p/ bueiro ESPEC. PARTIC 01 m³ 854,00 SUB-TOTAL DE DRENAGEM R$ BR-272/PR -Entrº BR-487(B) Entrº PR-180 (Goioerê) 2 S Escavação manual em material de 1a cat DNIT 023/2006 m³ 564,00 2 S Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 60,00 2 S Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01 DNIT 018/2006 m 385,00 2 S Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC DNIT 018/2006 m 204,00 2 S Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC DNIT 020/2006 m 866,00 2 S Descida d'água tipo rap.canal retang.-dar 03 AC/BC DNIT 021/2004 m 93,00 2 S Descida d'água aterros em degraus arm-dad 14 AC/BC DNIT 021/2004 m 7,00 2 S Entrada d'água - EDA 01 AC/BC DNIT 021/2004 u 4,00 2 S Dissipador de energia - DES 02 AC/PC DNIT 022/2004 u 9,00 2 S Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC DNIT 022/2006 u 3,00 2 S Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC DNIT 022/2006 u 8,00 2 S Transposição de segmento de sarjetas-tss 04 AC/BC DNIT 019/2006 m 295,00 3 S Limpeza de sarjeta e meio fio DNIT 028/2004 m ,00 3 S Limpeza de descida d'água DNIT 028/2004 m 6.949,00 3 S Limpeza de bueiro ESPEC. PARTIC 04 m³ 499,00 3 S Desobstrução de bueiro ESPEC. PARTIC 03 m³ 239,00 3 S Recomposiçao manual de aterro ESPEC. PARTIC 02 m³ 48,00 5 S Restaur. de disp. danif. com conc. fck= 15 Mpa AC/BC DNIT 029/2004 m³ 319,00 5 S Demolição de dispositivos de concreto simples DNIT 027/2004 m³ 94,00 5 S Demolição de dispositivos de concreto armado DNIT 027/2004 m³ 2,00 16

17 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR-180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇO DE DRENAGEM MELHORAMENTOS 2 S Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC DNIT 018/2006 m 769,00 2 S Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC DNIT 020/2006 m 265,00 2 S Dissipador de energia - DES 02 AC/PC DNIT 022/2004 u 9,00 5 S Demolição de dispositivos de concreto simples DNIT 027/2004 m³ 147,00 5 S Demolição de dispositivos de concreto armado DNIT 027/2004 m³ 3,00 SUB-TOTAL DE DRENAGEM R$ BR-487/PR - Guaritava Rio Muquilão 2 S Escavação manual em material de 1a cat DNIT 023/2006 m³ 2.523,00 2 S Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. DNIT 023/2006 m³ 3.279,00 2 S Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC DNIT 023/2006 m 1,00 2 S Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC PA-1 ( ABNT NBR 8890 / 2007) DNIT 023/2006 m 23,00 2 S Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 30,00 2 S Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 2,00 2 S Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC PA-1 ( ABNT NBR 8890 / 2007) DNIT 023/2006 m 65,00 2 S Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 2,00 2 S Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC DNIT 025/2004 m 16,00 2 S Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC DNIT 025/2004 u 2,00 2 S Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01 DNIT 018/2006 m 1.126,00 2 S Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 TUBO PEAD D=0,17 m AC/BC DNIT 015/2006 m 732,00 2 S Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC DNIT 015/2006 u 2,00 2 S Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC DNIT 018/2006 m 114,00 2 S Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC DNIT 020/2006 m 1.595,00 2 S Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC DNIT 026/2004 u 2,00 2 S Descida d'água tipo rap.canal retang.-dar 03 AC/BC DNIT 021/2004 m 200,00 2 S Descida d'água aterros em degraus arm - DAD 04 AC/BC DNIT 021/2004 m 22,00 2 S Descida d'água aterros em degraus arm- DAD 06 AC/BC DNIT 021/2004 m 3,00 2 S Descida d'água aterros em degraus arm-dad 08 AC/BC DNIT 021/2004 m 12,00 2 S Descida d'água aterros em degraus arm-dad 14 AC/BC DNIT 021/2004 m 4,00 2 S Descida d'água aterros em degraus arm-dad 16 AC/BC DNIT 021/2004 m 4,00 2 S Descida d'água aterros em degraus arm-dad 18 AC/BC DNIT 021/2004 m 2,00 2 S Entrada d'água - EDA 01 AC/BC DNIT 021/2004 u 27,00 2 S Entrada d'água - EDA 02 AC/BC DNIT 021/2004 u 3,00 17

18 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR-180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇO DE DRENAGEM 2 S Dissipador de energia - DES 02 AC/PC DNIT 022/2006 u 8,00 2 S Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC DNIT 022/2006 u 31,00 2 S Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC DNIT 022/2006 u 7,00 2 S Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC DNIT 022/2006 u 1,00 2 S Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC DNIT 022/2006 u 3,00 2 S Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC DNIT 022/2006 u 2,00 2 S Dissipador de energia - DEB 09 AC/BC/PC DNIT 022/2006 u 2,00 2 S Dissipador de energia - DEB 10 AC/BC/PC DNIT 022/2006 u 1,00 2 S Transposição de segmento de sarjetas-tss 04 AC/BC DNIT 019/2004 m 63,00 2 S Tampa concr. p/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 DNIT 026/2004 u 1,00 2 S Alvenaria (enrocamento) de pedra arrumada ESPEC. PARTIC 06 m³ 3,00 2 S Muro gabião tipo cx 1,00 alt 8x10 ZN/Alt ( Bocas de Bueiros) DNIT 103/2009 m³ 14,00 3 S Reaterro e compactação p/ bueiro ESPEC. PARTIC 01 m³ 759,00 3 S Limpeza de sarjeta e meio fio DNIT 028/2004 m 1.808,00 3 S Limpeza de descida d'água DNIT 028/2004 m ,00 3 S Limpeza de valeta de corte DNIT 028/2004 m 1.756,00 3 S Limpeza de bueiro ESPEC. PARTIC 04 m³ 1.230,00 3 S Desobstrução de bueiro ESPEC. PARTIC 02 m³ 310,00 3 S Recomposiçao manual de aterro ESPEC. PARTIC 03 m³ 1.551,00 5 S Restaur. de disp. danif. com conc. fck= 15 Mpa AC/BC DNIT 029/2004 m³ 271,00 5 S Restauração de disp. danif. com concr. fck=15 Mpa (Calçada de concreto) DNIT 029/2004 m³ 9,00 5 S Demolição de dispositivos de concreto simples DNIT 027/2004 m³ 34,00 5 S Demolição de dispositivos de concreto armado DNIT 027/2004 m³ 1,00 5 S Enrocamento de Pedra Jogada (Fundação Bueiros) ESPEC. PARTIC 05 m³ 192,00 5 S Enrocamento de pedra jogada (Fundo de Valetão) ESPEC. PARTIC 05 m³ 60,00 2 S Enrocamento de pedra para enchimento de poço ESPEC. PARTIC 08 m³ 25,00 Canal de concreto 0,80 x 0,60 m DNIT 018/2006 m 73,00 Calha interna de concreto com tela tipo Bematel para proteção de bueiros metálicos ESPEC PARTIC. 07 m 13,00 MELHORAMENTOS 2 S Escavação manual em material de 1a cat DNIT 023/2006 m³ 64,00 2 S Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. DNIT 023/2006 m³ 423,00 2 S Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC DNIT 023/2006 m 132,00 2 S Boca BSTC D=0,80m normal AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 1,00 2 S Boca BSTC D=0,80m - esc=30 AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 1,00 2 S Boca BSTC D=0,80m - esc=45 AC/BC/PC DNIT 023/2006 u 1,00 2 S Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC DNIT 018/2006 m 2.507,00 18

19 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR-180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇO DE DRENAGEM 2 S Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 AC/BC DNIT 018/2006 m 710,00 2 S Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC DNIT 020/2006 m 333,00 2 S Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC DNIT 026/2004 u 3,00 2 S Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras) - TCC 01 AC/BC DNIT 026/2004 u 3,00 3 S Reaterro e compactação p/ bueiro ESPEC. PARTIC 01 m³ 209,00 SUB-TOTAL DE DRENAGEM R$ TOTAL DE DRENAGEM R$ 19

20 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR- 180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇOS DE PAVIMENTO BR-158/PR - Entrº BR-272(A) (Anel Viário de Campo Mourão) (Avenida Comendador Norberto Marcondes) SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS (Pista de rolamento, acostamento e terceiras faixas) 5 S FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO DNIT 159/2011-ES m³ 149,10 5 S PINTURA DE LIGAÇÃO DNIT 145/2010-ES m² ,50 5 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" DNER-ES 385/99 t 5.125,68 5 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" MODIFICADO POR POLÍMERO SBS DNER-ES 385/99 t 733,32 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) RECICLADO EM USINA FIXA DNIT 033/2005- ES t 989,98 MATERIAIS BETUMINOSOS: AQUISIÇÃO Betupen AR75 - t 4,95 SBS-65/90 - t 40,33 CAP-50/70 - t 326,46 RR-1C - t 25,29 TRANSPORTE Betupen AR75 - t 4,95 SBS-65/90 - t 40,33 CAP-50/70 - t 326,46 RR-1C - t 25,29 SUB-TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO R$ BR-158/PR - Entrº BR-272(A) (Anel Viário de Campo Mourão) (Avenida Comendador Norberto Marcondes) SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTOS (Melhoramentos) 3 S REMOÇÃO MECANIZADA DO REVESTIMENTO EXISTENTE - m³ 56,00 2 S REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO DNIT 137/2010-ES m² ,00 2 S SUB-BASE DE MACADAME HIDRAÚLICO DNIT 152/2010-ES m³ 2.046,00 2 S BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 3% CIMENTO (BGTC) DER/PR ES-P 16/05 m³ 2.046,00 2 S IMPRIMAÇÃO DNIT 144/2010-ES m² ,00 2 S PINTURA DE LIGAÇÃO DNIT 145/2010-ES m² ,00 20

21 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR- 180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇOS DE PAVIMENTO 2 S CAMADA ANTI REFLEXÃO DE TRINCAS (CART) - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) DNIT 147/2012-ES m² ,00 2 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES t 1.653,85 2 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" MODIFICADO POR POLÍMERO SBS DNER-ES 385/99 t 1.653,85 MATERIAIS BETUMINOSOS: AQUISIÇÃO SBS-65/90 - t 90,96 CAP-50/70 - t 90,96 RR-2C - t 40,92 RR-1C - t 10,91 CM-30 - t 16,37 TRANSPORTE SBS-65/90 - t 90,96 CAP-50/70 - t 90,96 RR-2C - t 40,92 RR-1C - t 10,91 CM-30 - t 16,37 SUB-TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO R$ BR-369/PR - Acesso Oeste Campo Mourão Entrº BR-487 (Campo Mourão) SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS (Pista de rolamento, acostamento e terceiras faixas) 5 S FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO DNIT 159/2011-ES m³ 90,36 5 S PINTURA DE LIGAÇÃO DNIT 145/2010-ES m² ,20 5 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES t 5.273,21 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) RECICLADO EM USINA FIXA DNIT 033/2005- ES t 600,92 MATERIAIS BETUMINOSOS: AQUISIÇÃO Betupen AR75 - t 3,00 CAP-50/70 - t 317,17 RR-1C - t 21,93 21

22 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR- 180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇOS DE PAVIMENTO TRANSPORTE Betupen AR75 - t 3,00 CAP-50/70 - t 317,17 RR-1C - t 21,93 SUB-TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO R$ BR-369/PR - Acesso Oeste Campo Mourão Entrº BR-487 (Campo Mourão) SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTOS (Melhoramentos) 3 S REMOÇÃO MECANIZADA DO REVESTIMENTO EXISTENTE - m³ 735,20 2 S REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO DNIT 137/2010-ES m² ,00 2 S SUB-BASE DE MACADAME HIDRAÚLICO DNIT 152/2010-ES m³ 2.781,30 2 S BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 3% CIMENTO (BGTC) DER/PR ES-P 16/05 m³ 2.781,30 2 S IMPRIMAÇÃO DNIT 144/2010-ES m² ,00 2 S PINTURA DE LIGAÇÃO DNIT 145/2010-ES m² ,00 2 S CAMADA ANTI REFLEXÃO DE TRINCAS (CART) - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) DNIT 147/2012-ES m² ,00 2 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES t 2.248,22 2 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" MODIFICADO POR POLÍMERO SBS DNER-ES 385/99 t 2.115,81 MATERIAIS BETUMINOSOS: AQUISIÇÃO SBS-65/90 - t 116,37 CAP-50/70 - t 123,65 RR-2C - t 55,63 RR-1C - t 14,40 CM-30 - t 22,25 TRANSPORTE SBS-65/90 - t 116,37 CAP-50/70 - t 123,65 RR-2C - t 55,63 RR-1C - t 14,40 CM-30 - t 22,25 SUB-TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO R$ 22

23 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR- 180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇOS DE PAVIMENTO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS (Pista de rolamento e acostamento) BR-272/PR -Entrº BR-487(B) Entrº PR-180 (Goioerê) 5 S FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO DNIT 159/2011-ES m³ 1517,16 5 S PINTURA DE LIGAÇÃO DNIT 145/2010-ES m² ,60 5 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES t ,49 5 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" MODIFICADO POR POLÍMERO SBS DNER-ES 385/99 t 26260,33 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) RECICLADO EM USINA FIXA DNIT 033/2005- ES t 10110,07 MATERIAIS BETUMINOSOS: AQUISIÇÃO Betupen AR75 - t 50,55 SBS-65/90 - t 1444,32 CAP-50/70 - t 8724,07 RR-1C - t 617,74 TRANSPORTE Betupen AR75 - t 50,55 SBS-65/90 - t 1444,32 CAP-50/70 - t 8724,07 RR-1C - t 617,74 SUB-TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO R$ BR-272/PR -Entrº BR-487(B) Entrº PR-180 (Goioerê) SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTOS (Melhoramentos) 3 S REMOÇÃO MECANIZADA DO REVESTIMENTO EXISTENTE - m³ 168,00 2 S REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO DNIT 137/2010-ES m² 3288,00 2 S SUB-BASE DE MACADAME HIDRAÚLICO DNIT 152/2010-ES m³ 493,20 23

24 (2)Acesso Oeste Campo Mourão Entr. BR-487 (Campo Mourão); (3)Entr. BR-487(B) Entr. PR- 180 (Goioerê); e, (4)Guaritava Rio Muquilão SERVIÇOS DE PAVIMENTO 2 S BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 2% CIMENTO (BGTC) DER/PR ES-P 16/05 m³ 493,20 2 S IMPRIMAÇÃO DNIT 144/2010-ES m² 3288,00 2 S PINTURA DE LIGAÇÃO DNIT 145/2010-ES m² 6576,00 2 S CAMADA ANTI REFLEXÃO DE TRINCAS (CART) - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) DNIT 147/2012-ES m² 3288,00 2 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES t 398,67 2 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" MODIFICADO POR POLÍMERO SBS DNER-ES 385/99 t 398,67 MATERIAIS BETUMINOSOS: AQUISIÇÃO SBS-65/90 - t 21,93 CAP-50/70 - t 21,93 RR-2C - t 9,86 RR-1C - t 2,63 CM-30 - t 3,95 TRANSPORTE SBS-65/90 - t 21,93 CAP-50/70 - t 21,93 RR-2C - t 9,86 RR-1C - t 2,63 CM-30 - t 3,95 SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS (Pista de rolamento, acostamento e terceiras faixas) SUB-TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO R$ BR-487/PR - Guaritava Rio Muquilão 5 S FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO DNIT 159/2011-ES m³ 4604,52 5 S PINTURA DE LIGAÇÃO DNIT 145/2010-ES m² ,42 5 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES t ,52 5 S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "C" MODIFICADO POR POLÍMERO SBS DNER-ES 385/99 t 93355,46 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) RECICLADO EM USINA FIXA DNIT 033/2005- ES t 30688,08 MATERIAIS BETUMINOSOS: AQUISIÇÃO Betupen AR75 - t 153,44 SBS-65/90 - t 5134,55 CAP-50/70 - t 12748,61 RR-1C - t 1013,85 24