CESUP LICITAÇÕES SÃO PAULO (SP) EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2016/4167 (7421)

Transcrição

1 CESUP LICITAÇÕES SÃO PAULO (SP) EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2016/4167 (7421) OBJETO: OBRA PARA READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICAS, LÓGICAS E SEGURANÇA DA REDE CSO VALORES E SERETS DA JURISDIÇÃO DO CEARÁ E PIAUÍ. IMPORTANTE: Retirada do Edital/Formalização de consultas: Data limite: 06/12/2016 Hora: 17:00 horas cesuplicit.eng1@bb.com.br Recebimento e abertura dos envelopes: Consultar item 4 do Edital. Custo de reprodução: R$ 10,00 (dez reais) 1

2 ÍNDICE 1. EDITAL: SEÇÃO I ITEM ASSUNTO 1. OBJETO 2. ITEM ORÇAMENTÁRIO 3. RETIRADA DO EDITAL/FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 4. PRAZO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA 5. EMPRESAS PARTICIPANTES 6. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS E DE CONCLUSÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 7. CRONOGRAMA DAS OBRAS 8. PRAZO PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 9. ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE BENS SEÇÃO II ITEM ASSUNTO 10. IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 11. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 12. CONDIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 13. DA SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 14. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 15. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 17. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 18. GARANTIA CONTRATUAL 19. DISPOSIÇÕES FINAIS 2. ANEXOS AO EDITAL: ANEXO 01 Descrição da obra objeto da contratação ANEXO 02 Relação de documentos para habilitação, linhas de fornecimento do SICAF e outras condições para habilitação. ANEXO 03 Caderno de Encargos Parte IV Especificações de Serviços ANEXO 04 Caderno Geral de Encargos (CGE) ANEXO 05 Planilha de Quantitativos e Preços Estimados do Banco ANEXO 06 Orçamento Detalhado resumo ANEXO 07 Modelo de Cronograma Físico-Financeiro de Referência ANEXO 08 Modelo de Cronograma Descritivo de Referência ANEXO 09 Modelo do Termo de Fiel Depositário ANEXO 10 Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. ANEXO 11 Minuta de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente. ANEXO 12 Minuta de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ANEXO 13 Minuta de Procuração a ser apresentada pelo PARTICIPANTE ANEXO 14 Minuta de Termo de Compromisso - somente por ocasião da disponibilização dos projetos ao PARTICIPANTE VENCEDOR ANEXO 15 Minuta de Contrato preencher somente quando da contratação 2

3 =============================================================================== T O M A D A D E P R E Ç O S Nº 2016/4167 =============================================================================== SEÇÃO I O, por intermédio do Centro de Serviços de Logística do Cesup Licitações (SP), torna público a realização de processo licitatório, na forma abaixo, do tipo Menor Preço Unitário, de acordo com a Lei 8.666/93, de e atualizações posteriores, a Lei Complementar 123, de , o Decreto nº 6.204, de , o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publicado no D.O.U. em e os termos deste Edital, cuja minuta-padrão foi aprovada pelo Parecer DIJUR-COJUR/CONSU n.º , de e n.º , de , PARECER JURÍDICO DIJUR - COJUR/CONSU nº de OBJETO 1.1 A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO (MATERIAL E MÃO- DE-OBRA), INCLUINDO TODO O NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: - OBRA PARA READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICAS, LÓGICAS E SEGURANÇA DA REDE CSO VALORES E SERETS DA JURISDIÇÃO DO CEARÁ E PIAUÍ. 1.2 Localização dos Serviços: Lote 1 CSO Seret Teresina Rua Álvaro Mendes, 1313 Centro Teresina/PI CSO Valores Fortaleza Av. Duque de Caxias, 560 Centro Fortaleza/CE Lote 2 CSO Seret Floriano Pça Dr. Sebastião Martins, 399 Centro Floriano/PI CSO Seret Parnaíba Pça da Graça, 340 Centro Parnaíba/PI CSO Seret Picos Pça Felix Pacheco, 701 Centro Picos/PI CSO Seret Juazeiro Rua São Francisco, 315 Centro Juazeiro do Norte/CE 1.3 Por questões de segurança, o Banco está fornecendo modelo de Planilha de Quantitativos e Preços Estimados do Banco Anexo 05 - para orçamento e julgamento na forma prevista nos itens 12, 13 e 14 da Seção II, deste Edital. Os projetos serão apresentados ao PARTICIPANTE VENCEDOR para elaboração do Cronograma Físico-financeiro de Referência, item 7.2, desta Seção. 2. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Inst. Sistema Elétrico de Telecomunicação Lógica Mão de Obra Inst. Sistema Elétrico de Telecomunicação Lógica Material Inst. Predial Detec/Comb Incêndio Mão de Obra Inst. Predial Detec/Comb Incêndio Material Inst. Ar Cond Ventil Aquec Mão de Obra Inst. Ar Cond Ventil Aquec Material 3

4 3. RETIRADA DO EDITAL/FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 3.1 O edital poderá ser retirado em um dos endereços abaixo: a) Internet - por meio de download, no Portal do Banco do Brasil: ou b) Local Físico - CESUP Licitações SP / Licitações de Engenharia / Processos 5 - Av. São João, 32 15º Andar - Centro São Paulo. Data/Hora até 06/12/2016 das 09:00 às 17:00 horas Obs.: sempre que, por motivos técnicos ou operacionais, não for possível disponibilizar os anexos ou documentos referentes ao presente edital no endereço eletrônico constante do item 3.1 a, tais documentos deverão ser retirados no endereço constante do item 3.1 b. Nestes casos, será disponibilizado no endereço eletrônico apenas o edital e haverá mensagem informativa no site sobre a disponibilização dos anexos e documentos. 3.2 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital poderão ser esclarecidas, desde que encaminhadas ao Cesup Licitações no endereço informado no item b acima, através do cesuplicit.eng1@bb.com.br 3.3 As consultas poderão ser respondidas diretamente no endereço eletrônico constante do item 3.1 a. 4. PRAZO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTO E PROPOSTA - RECEBIMENTO 4.1 Os envelopes lacrados contendo, respectivamente, documentação de habilitação e proposta deverão ser identificados com os termos abaixo e entregues ao CESUP Licitações SP / Licitações de Engenharia / Processos 5 - Av. São João, 32 15º Andar - Centro São Paulo até as 14:00 do dia 09/12/2016, pessoalmente, ou por via postal, com AR (Aviso de Recebimento) ou, ainda, poderão ser entregues à Comissão de Licitação no dia/horário e local previstos para abertura dos envelopes prevista no item 4.2 desta Seção. IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE (INFORMAR CNPJ) ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS.. (SE FOR O CASO, ESPECIFICAR LOTE N..) TOMADA DE PREÇOS Nº 2016/4167 CESUP Licitações SP / Licitações de Engenharia / Processos 5 - Av. São João, 32 15º Andar - Centro São Paulo. DATA/HORA DA TOMADA DE PREÇOS: 09/12/2016 ÀS 14:00 IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE (INFORMAR CNPJ) ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA.. (SE FOR O CASO, ESPECIFICAR LOTE N..) TOMADA DE PREÇOS Nº 2016/4167 CESUP Licitações SP / Licitações de Engenharia / Processos 5 - Av. São João, 32 15º Andar - Centro São Paulo. DATA/HORA DA TOMADA DE PREÇOS: 09/12/2016 ÀS 14: A Comissão de Licitação não se responsabiliza por envelope que não for entregue pessoalmente. 4

5 - ABERTURA 4.2. Os envelopes DOCUMENTOS serão abertos no local, data e hora descritos a seguir: LOCAL CESUP Licitações SP / Licitações de Engenharia / Processos 5 - Av. São João, 32 15º Andar - Centro São Paulo. DATA/HORA: 09/12/2016 ÀS 14: Para a abertura dos envelopes serão observados os procedimentos descritos no item 13, da Seção II, deste Edital. 4.4 Salvo disposição expressa em contrário, ocorrendo decretação de feriado ou qualquer outro fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil - de expediente normal no Banco do Brasil S.A., subsequente aos ora fixados. 4.5 O documento necessário para a representação do participante na sessão de abertura, na forma exigida no item 19.1, da Seção II, deste Edital, deverá ser entregue à Comissão de Licitação, APARTADO DOS ENVELOPES DOCUMENTOS. 5. EMPRESAS PARTICIPANTES 5.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a TODAS as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 6. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS E DE CONCLUSÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 6.1. As propostas deverão ter prazo de validade de no mínimo 60 dias, a contar da data de abertura dos envelopes PROPOSTA ; 6.2 O participante deverá confirmar o prazo de 30 (trinta) dias corridos, para a conclusão do objeto da licitação vide item CRONOGRAMA DAS OBRAS 7.1 O PARTICIPANTE VENCEDOR será convocado para firmar o Termo de Compromisso nos moldes da minuta constante do Anexo 14. Nesta oportunidade serão disponibilizados os projetos, ao PARTICIPANTE VENCEDOR, para manuseio dentro das dependências do Banco. 7.2 O PARTICIPANTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados da convocação, para assinar o Termo de Compromisso. Assinado o Termo de Compromisso e conhecidos os projetos, iniciar-se-á a contagem do prazo de 5 (cinco) dias corridos para que sejam submetidos à aprovação do Banco os cronogramas referenciais (Físico-financeiro e Descritivo), os quais serão elaborados com base nos quantitativos de referência apresentados pelo Banco e vistoria efetuada pelo vencedor, conforme itens 7.3 e 7.4 adiante O PARTICIPANTE VENCEDOR deverá apresentar ao Banco, na data de assinatura do Termo de Compromisso (Anexo 14), garantia de 5% incidente sobre o maior dos seguintes valores: a) valor proposto pelo PARTICIPANTE VENCEDOR; b) valor constante do orçamento apresentado pelo Banco. 5

6 7.2.2 A garantia mencionada no subitem anterior deverá ser apresentada em uma das seguintes modalidades: a) fiança bancária; b) seguro-garantia; ou c) caução em dinheiro Na hipótese de fiança bancária, deverão constar no instrumento os seguintes requisitos: a) prazo de validade: 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato; b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal do pagador, fará quitação ao Banco do Brasil S.A., independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; c) expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil/2002; e d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos estabelecidos no subitem anterior Em se tratando de seguro-garantia, a apólice deverá indicar o CONTRATANTE como beneficiário e a indicação do prazo de validade: 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 7.3 Os cronogramas das obras conterão 03 (três) etapas, com prazo entre uma e outra de aproximadamente 30 (trinta) dias corridos. 7.4 Dará ensejo à rescisão do contrato o atraso decorrente da defasagem da obra em relação ao cronograma em vigor, verificada em qualquer etapa da programação, superior a 20% (vinte por cento) do prazo global. 8. PRAZO PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 8.1 Após aprovados os cronogramas de referência (físico-financeiro e descritivo), o participante vencedor será convocado para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo participante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificável, cuja aceitação está sob livre juízo do Banco. 8.2 Por ocasião da assinatura do contrato, será devolvida, ao PARTICIPANTE VENCEDOR, a garantia de que trata o item Se o PARTICIPANTE VENCEDOR deixar de firmar o contrato após a assinatura do Termo de Compromisso (Anexo 14), o Banco executará a garantia apresentada. 6

7 SEÇÃO II 10. IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 10.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase deste processo licitatório interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: autor(es) do(s) PROJETO(S), pessoa(s) física(s) ou jurídica(s); estejam constituídos sob a forma de consórcio; estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Banco; estejam impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; empresas que, a qualquer tempo, possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal e trabalhista; empresas que, isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do(s) PROJETO(S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; sociedades limitadas e sociedades anônimas de capital fechado que tenham em seus quadros societário e acionário, respectivamente, funcionários do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou membro da Administração desta Instituição, mesmo subcontratado, salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco; sociedades anônimas de capital aberto que tenham em seu quadro acionário funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou membro da Administração desta Instituição, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico, salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco; sociedades anônimas de capital aberto que tenham em seu quadro acionário funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou membro da Administração desta Instituição, mesmo subcontratado, como acionista controlador detentor de até 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto e que atue em área do Banco: i) com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação; ii) na área demandante da licitação; e/ou iii) na área que realiza a licitação; salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco; funcionário do Banco ou membro de sua Administração, ainda que em gozo de licença não remunerada nas hipóteses em que couber; estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação O licitante, na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte EPP, optante pelo Simples Nacional, deverá avaliar se o objeto da presente licitação se enquadra em uma das vedações citadas nos incisos do art. 17 da lei Complementar nº 123/2006 e não se encontra ressalvado dentre as exceções previstas no parágrafo primeiro do citado artigo. Constatando a vedação, não poderá beneficiar-se dessa opção e a proposta apresentada não deverá contemplar os benefícios tributários do regime diferenciado. Caso venha a ser contratado, estará sujeito a retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, 7

8 independentemente de a proposta, indevidamente, contemplar os benefícios tributários do regime diferenciado, obrigando-se, ainda, a apresentar ao Banco a solicitação de exclusão do referido regime, protocolada junto à receita Federal É vedado o nepotismo, nos termos do Decreto nº 7.203, de CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 11.1 A fase de habilitação consiste na comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira do concorrente A critério do concorrente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação econômicofinanceira poderão ser feitas diretamente no Banco, ou, alternativamente, por intermédio do SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES SICAF, registro cadastral oficial do Poder Executivo Federal A regularidade da habilitação do licitante registrado no SICAF será confirmada por meio de consulta on-line ao Sistema, no ato de abertura dos envelopes DOCUMENTOS Os interessados em participar da presente Tomada de Preços que não estejam habilitados no SICAF, poderão habilitar-se em qualquer unidade cadastradora do Sistema, no prazo previsto no item 13.7 deste Edital. A relação das unidades cadastradoras poderá ser obtida, via internet, no endereço Os documentos necessários para habilitação no SICAF estão previstos no Manual do SICAF, que contempla, também, os procedimentos e instruções de preenchimento dos formulários necessários para registro. A relação das unidades cadastradoras poderá ser obtida, via internet, no endereço Na hipótese de o participante ter providenciado o seu Cadastramento no SICAF, estando ainda pendente de análise e decisão quanto à regularidade das exigências de cadastro, deverá(ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente, à Comissão de Licitação, na Sessão de Abertura dos envelopes DOCUMENTOS o Recibo de Solicitação de Serviço. 12. CONDIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS As propostas deverão ser apresentadas com a identificação do participante, redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo responsável ou procurador do participante devidamente credenciado, devendo delas constar os seguintes itens: NOME E CPF OU CNPJ DO(S) ACIONISTA(S) CONTROLADOR (ES), independente da quantidade do capital com direito a voto que possui(em). (INFORMAR CASO O PROPONENTE SEJA SOCIEDADE ANÔNIMA CAPÍTAL ABERTO OU FECHADO); VALIDADE DA PROPOSTA, no prazo indicado no item 6.1, da Seção I, deste Edital; DECLARAÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, pela qual o participante compromete-se a executar inteiramente as obras e serviços pelos preços unitários ofertados na Planilha de Quantitativos e Preços Unitários Propostos, de acordo com o preconizado no presente Edital e na documentação fornecida pelo Banco CONFIRMAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DE TODOS OS SERVIÇOS E OBRAS, indicado no item 6.2, da Seção I, deste Edital; DECLARAÇÃO nos seguintes termos: (EM CASO DE SOCIEDADES LIMITADAS) 8

9 DECLARAMOS, sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário funcionário do Banco do Brasil S.A. ou membro da Administração dessa Instituição, ainda que em gozo de licença não remunerada nas hipóteses em que couber, mesmo na condição de subcontratado, salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco; Sendo aplicável ao objeto da presente licitação ou à atividade principal do PROPONENTE a desoneração do INSS nos encargos sociais, disciplinada na Lei nº /2011 e no Decreto 7.828/2012, que possibilita a redução de custos previdenciários das empresas indicadas na referida legislação, DECLARAÇÃO nos seguintes termos: DECLARAMOS que o preço proposto contempla a desoneração do INSS nos encargos sociais disciplinada na Lei nº /2011 e no Decreto 7.828/2012, que possibilita a redução de custos previdenciários das empresas indicadas na referida legislação Declaração da ordem de preferência pelo(s) lote(s), caso o PROPONENTE não disponha de patrimônio líquido compatível com o somatório dos valores exigidos para os lotes de seu interesse Não será admitida qualquer alteração na ordem de preferência declarada na proposta Não sendo declarada a ordem de preferência supracitada, será considerada, para fins de declaração de vencedor, a ordem cronológica de definição dos lotes nos quais sua proposta ficou classificada em primeiro lugar, até o limite de seu patrimônio líquido comprovado na forma prevista no Anexo 2 deste edital Deverão, ainda, ser anexados à proposta, necessariamente, os seguintes documentos: no caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, constituídas na forma da Lei Complementar nº 123, de , declaração de enquadramento nessas situações, conforme minuta constante do Anexo 12; PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS PROPOSTOS de todos os serviços a seu cargo, de acordo com a ordem e a disposição dos capítulos do Caderno de Encargos Parte IV (Especificações de Serviços), consignando quantitativos, preços unitários e totais de cada item, e o respectivo somatório dos preços totais, mantidos os quantitativos e unidades definidos no Anexo 05 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS ESTIMADOS DO BANCO. Na hipótese de divergência entre o valor grafado em algarismo e por extenso, prevalecerá este último; ORÇAMENTO DETALHADO-RESUMO preenchido em 01 (uma) via com os valores expressos em moeda corrente no País; PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS de todos os itens constantes da planilha citada no item anterior, com separação dos valores relativos aos materiais e mão de obra CERTIDÃO expedida pelo proponente em consonância com os assentamentos registrados no Livro de Registro de Ações Nominativas, para fins de comprovação do disposto nos itens e do Edital (INFORMAR CASO O PROPONENTE SEJA SOCIEDADE ANÔNIMA CAPITAL ABERTO OU FECHADO) Para cumprimento às determinações dos artigos 13 e 14 da Lei n.º 5.194, de 24/12/1966, bem como do artigo 1º, inciso IV, da Resolução CONFEA n. 282, de 24/08/1983, nos documentos citados nos itens a , é obrigatória a assinatura de profissional habilitado, além da menção explícita ao título profissional e ao número da carteira profissional de quem os subscrever Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, constituída nos termos da Lei Complementar nº 123, de e para que essas possam usufruir do tratamento diferenciado 9

10 previsto no capítulo V da referida Lei e do Decreto nº 6.204, de , é necessário que na identificação da mesma conste as expressões Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou suas respectivas abreviações, ME ou EPP, a sua firma ou denominação, conforme o caso e que apresentem declaração constante do Anexo 12, documento imprescindível para habilitação A declaração referida no item anterior servirá como comprovação do enquadramento do participante como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, as quais declararão, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 6.204/ Quando se tratar de fornecedor residente ou domiciliado no exterior, informar o Número de Identificação Fiscal NIF, ou respectiva justificativa para não apresentação do referido número, para fins de cumprimento do disposto na Instrução Normativa n 1.277, de da Receita Federal do Brasil CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO O critério a ser utilizado será totalmente baseado em obras e serviços reais, nos quantitativos efetivamente executados, não sendo levados em consideração descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares, que deverão ser considerados na composição de custos dos serviços Não será utilizada, em nenhuma hipótese, o sistema de Medição de Praxe de quaisquer fontes ou publicações especializadas Quebras, desperdícios, aquisição ou aluguel de equipamentos para execução de serviços, aquisições de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposições, testes, tecnologias de execução e outros elementos auxiliares previstos nas especificações, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, horários especiais de trabalho, critérios de descontos de vãos e outros itens similares são considerados como elementos constituintes da composição de custos a serem propostos pelos licitantes Por tratar-se de obra por preço unitário, eventuais falhas em quantitativos apresentadas no Anexo 05 Planilha de Quantitativos e Preços Estimados do Banco deste Edital, bem como possíveis omissões de itens projetados/especificados, serão corrigidos durante a vigência do contrato, da seguinte maneira: a) variação apenas em quantitativos (art. 65, 1º, da Lei de Licitações): serão pagas as quantidades medidas com base nos preços unitários propostos; b) omissões de itens projetados/especificados (art. 65, 1º, da Lei de Licitações): serviços extraordinários, com preços de mercado previamente acordados. 13. DA SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 13.1 A Comissão de Licitação receberá os envelopes no local, dia e horário previstos no item 4.2, da Seção I, deste Edital e fará o credenciamento dos representantes das empresas Após o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, o que será declarado pela Comissão de Licitação na sessão de abertura dos envelopes DOCUMENTOS, nenhum outro envelope ou documento será recebido, dando-se início à abertura dos mesmos em duas fases: fase de habilitação e fase de julgamento De todas as reuniões públicas, a Comissão de Licitação lavrará ata circunstanciada, a ser assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes dos concorrentes presentes a sessão ou por aqueles nomeados na forma do item 13.4, a seguir. 10

11 13.4 Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os concorrentes presentes poderão nomear apenas alguns entre eles para rubricar os documentos apresentados, seja na fase de habilitação, seja na de julgamento de propostas. - Fase de Habilitação 13.5 A fase de habilitação consiste na verificação de regularidade da situação do fornecedor na forma do Anexo 02: a) habilitação junto ao BANCO: abertura dos envelopes DOCUMENTOS, conferência e exame da documentação neles contida; b) habilitação junto ao SICAF: verificação da habilitação e da linha de fornecimento dos concorrentes no SICAF e também na abertura dos envelopes DOCUMENTOS, conferência e exame da documentação neles contida; 13.6 Será efetuada consulta on-line no SICAF para concorrentes que optaram por comprovar a habilitação por meio do referido Sistema e o registro em, pelo menos, uma das linhas de fornecimento relacionadas no item 2.1.2, do Anexo 02, Edital. Nesta ocasião serão impressas as respectivas declarações de Situação do Fornecedor e Linhas de Fornecimento, sendo as mesmas assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes dos concorrentes presentes, ou por aqueles nomeados na forma do item 13.4, desta Seção Dependerá de consulta junto à SLTI (Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) a habilitação dos concorrentes que, embora não habilitados no SICAF ou com documentação vencida, apresentarem, na sessão de abertura dos envelopes DOCUMENTOS, cópia do formulário Recibo de Solicitação de Serviço, protocolado no prazo regulamentar Caso o concorrente não esteja regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço RSS, a entrega da documentação a sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, os trabalhos serão suspensos para procedimento de diligência, na forma estabelecida no 2º do art. 43 da Lei 8.666, de Em seguida, dar-se-á início à abertura dos envelopes DOCUMENTOS tanto dos concorrentes habilitados no SICAF como daqueles que optaram pela habilitação diretamente junto ao Banco. Os documentos serão conferidos e analisados pela Comissão de Licitação Todos os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação, por todos os representantes dos concorrentes presentes ou por aqueles nomeados na forma do item 13.4, desta Seção Se assim o permitirem as circunstâncias, a Comissão de Licitação efetuará a conferência e o exame dos documentos de habilitação na própria reunião de abertura. Caso contrário, o fará em sessão reservada Quando a documentação for analisada na própria reunião e estando presentes todos os representantes dos concorrentes, a Comissão divulgará o resultado da habilitação, e: havendo desistência de todos os concorrentes da intenção de interpor recurso, mediante manifestação formal de todos, registrada em ata, será dada continuidade à reunião, com a abertura dos envelopes PROPOSTA; ou não havendo desistência de todos os concorrentes da intenção de interpor recurso, a Comissão de Licitação divulgará, na própria reunião, a data da abertura dos envelopes PROPOSTA, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, contado a partir do primeiro dia útil subsequente àquele em que se realizou a reunião Na hipótese de não estarem presentes à reunião de abertura dos envelopes DOCUMENTOS todos os representantes dos concorrentes, ou de a documentação ser analisada em sessão reservada, o resultado da fase de habilitação e a data da abertura dos envelopes PROPOSTA serão 11

12 divulgados no Diário Oficial da União, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação Caso não se proceda na mesma sessão à abertura dos envelopes PROPOSTA, estes serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes dos concorrentes que assim o desejarem, para posterior guarda em local seguro, de forma a garantir a sua inviolabilidade Serão inabilitados os concorrentes que: apresentarem qualquer documento com data de validade vencida, inclusive aqueles relacionados no SICAF; não apresentarem quaisquer dos documentos exigidos no Anexo 02, deste Edital, ou os apresentarem com adulteração, falsificação, emenda, rasura ou vencidos; não atenderem a todas as exigências deste Edital; não estiverem habilitados no SICAF ou não apresentarem a documentação para habilitação junto ao Banco, conforme a opção de habilitação, na forma do Anexo A inabilitação será justificada pela Comissão de Licitação e impedirá o concorrente de participar das fases posteriores Os envelopes DOCUMENTOS e PROPOSTA dos concorrentes inabilitados estarão disponíveis para devolução no prazo de 60 dias a contar da publicação no D.O.U do julgamento da licitação, após o que serão destruídos. - Fase de Julgamento Não tendo sido interposto recurso ou tendo havido desistência deste ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, dar-se-á início à fase de julgamento, com a abertura dos envelopes PROPOSTA dos concorrentes habilitados Abertos os envelopes PROPOSTA, todas as propostas e respectivos anexos serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes dos concorrentes presentes, ou por aqueles nomeados na forma do item 13.4 desta Seção, após o que a Comissão de Licitação declarará encerrada a reunião, informando que as propostas serão analisadas posteriormente Na apreciação das propostas, serão observados os critérios de classificação e julgamento previstos no item 14, desta Seção O resultado será divulgado no Diário Oficial da União, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido desistência deste, ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, o objeto da licitação será adjudicado ao concorrente vencedor, o qual será convocado para assinar o contrato na forma do item 8.1, da Seção I, deste Edital Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes PROPOSTA, não mais caberá desclassificar concorrentes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 14. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 14.1 No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREÇO TOTAL, representado pelo somatório dos preços totais de cada item, na Planilha de Quantitativos e Preços Unitários Propostos, anexa a sua proposta. 12

13 Somente poderá ser adjudicado mais de um lote ao PROPONENTE, se o seu patrimônio líquido, comprovado na forma prevista no Anexo 02 deste Edital, for compatível com a somatória dos valores exigidos para cada lote Caso não seja atendida essa condição, será considerada, para fins de declaração de vencedor, a ordem de preferência dos lotes indicada na proposta As propostas para os lotes não passíveis de adjudicação por insuficiência de patrimônio líquido serão desclassificadas Serão desclassificadas as propostas que: não atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem condições; apresentarem divergências ou falhas no preenchimento dos quantitativos ou unidades determinadas em relação à planilha apresentada pelo Banco; apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam seu conteúdo; cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo Banco no Anexo 05 Planilha de Quantitativos e Preços Estimados do Banco; ou b) do valor orçado pelo Banco no Anexo 05 Planilha de Quantitativos e Preços Estimados do Banco apresentarem valor global superior ao do orçamento estimado elaborado pelo Banco do Brasil S.A.(Anexo 05); apresentarem valores unitários superiores aos indicados no orçamento estimado do Banco do Brasil S.A. (Anexo 05); apresentarem preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referiram a materiais e instalações de propriedade do próprio concorrente, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração (art. 44, parágrafo terceiro da Lei 8.666/93) Será exigida para assinatura do contrato a prestação de garantia adicional quando o valor da proposta do CONCORRENTE VENCEDOR for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os itens a e b. O valor da garantia adicional corresponderá à diferença entre o menor valor a que se referem os itens a e b e o valor da proposta do CONCORRENTE VENCEDOR Não se considerará qualquer cláusula ou condições especiais no corpo da proposta, oferta de vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais participantes Poderão ser admitidas, a critério da Comissão de Licitação, alterações formais destinadas a sanar evidentes erros que não impliquem alteração do conteúdo da proposta No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio, em ato público para o qual serão convocados todos os participantes Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todos os convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências. 13

14 14.8 Caso todos os participantes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, o Banco poderá fixar aos participantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de novas propostas, excluídas as causas da inabilitação ou desclassificação. Todos os participantes serão comunicados, formalmente, do dia, hora e local da abertura dos novos envelopes. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado da nova data de abertura dos envelopes PROPOSTA Sendo aplicável ao objeto da presente licitação ou à atividade principal do PROPONENTE a desoneração do INSS nos encargos sociais, disciplinada na Lei nº /2011 e no Decreto 7.828/2012, que possibilita a redução de custos previdenciários das empresas indicadas na referida legislação, a composição dos valores integrantes das propostas devem considerar a referida desoneração. 15. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 15.1 As impugnações ao Edital e os recursos contra as decisões referentes ao processo deverão ser formalizados e protocolados junto à dependência do Banco indicada no item Seção I deste Edital e seu processamento se dará por intermédio da Comissão de Licitação Recebido, o recurso será comunicado aos demais concorrentes, que poderão impugná-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Findo esse prazo, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente informado, ao Gerente de Área para a decisão final Com a divulgação do resultado de habilitação ou de julgamento estará automaticamente franqueada vista dos autos do processo aos interessados, durante o prazo previsto para a interposição de recursos e/ou impugnações aos recursos, e no horário fixado para o atendimento ao público - item Seção I Os recursos das decisões referentes à fase de habilitação e à fase de julgamento de propostas terão efeito suspensivo, podendo o Banco do Brasil S.A., motivadamente e se de seu interesse, atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões As questões relativas à habilitação preliminar dos participantes no SICAF deverão ser dirimidas diretamente pelo interessado junto à respectiva Unidade Cadastradora (SICAF) e não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 109, I, d, da Lei 8.666/93 e Parágrafo 2º do mesmo artigo Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que venha a apontar, fora do prazo legal, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo participante. 16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 16.1 As seguintes sanções poderão ser aplicadas aos participantes e à CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Banco pelo infrator: advertência; multa; suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Banco e suas subsidiárias, por período não superior a 2 (dois) anos; declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 14

15 16.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato Nos prazos de defesa prévia e recurso será aberta vista do processo ao interessado ADVERTÊNCIA A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: a) descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não acarretem prejuízos para o Banco; b) execução insatisfatória, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade MULTA A multa poderá ser aplicada nos percentuais e condições indicados no contrato A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa por inexecução total ou parcial do contrato correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal/fatura do objeto contratado A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao Banco serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas Quando estiver encerrando o prazo de vigência do contrato, a multa moratória será autoaplicável, não cabendo defesa prévia à CONTRATADA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; b) retirada da proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitação tenha aceito as justificativas apresentadas; c) recusa injustificada em apresentar os cronogramas de referência (Físico-Financeiro e Descritivo) e em assinar o Contrato, nos prazos estabelecidos neste Edital; d) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; e) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato; f) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; g) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual; h) ações com intuito de tumultuar licitações ou prejudicar a execução do Contrato; i) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Banco; j) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 15

16 16.6 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fazenda quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Banco, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao Banco ou aplicações sucessivas de outras penalidades. 17. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 17.1 Após o julgamento da proposta, a homologação do resultado pela autoridade competente e a adjudicação do objeto, o e o PARTICIPANTE VENCEDOR poderão firmar contrato específico visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta de Contrato que integra este Edital O PARTICIPANTE VENCEDOR se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as informações a que venha a ter acesso e sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços O PARTICIPANTE VENCEDOR será convocado para firmar o Termo de Compromisso nos moldes da minuta anexa e apresentar os cronogramas de referência (Físico-financeiro e Descritivo) da obra, na forma do item 7.1, Seção I deste Edital e, quando se tratar de sociedade anônima, entregar a Certidão em consonância com os assentamentos registrados no Livro de Registro de Ações Nominativas, para comprovação da Declaração solicitada no subitem Após aprovação dos cronogramas referenciais (Físico-financeiro e Descritivo), o PARTICIPANTE VENCEDOR será convocado para formalização do contrato no prazo estabelecido no item 8.1, da Seção I, deste Edital No ato da contratação, o PARTICIPANTE VENCEDOR deverá apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em nome da empresa A recusa injustificada do PARTICIPANTE VENCEDOR em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, reservando-se ao BANCO o direito de, independente de qualquer aviso ou notificação, realizar nova licitação ou convocar os participantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste caso, as mesmas condições da proposta do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço Os participantes remanescentes convocados na forma do item 17.6, que não concordarem em assinar o Contrato, não estarão sujeitos às penalidades mencionadas no item A assinatura do Contrato estará condicionada à regularidade da situação do PARTICIPANTE VENCEDOR inclusive a demonstração da qualificação técnica exigida no Anexo No caso de obra a ser realizada fora da jurisdição do concorrente, a assinatura do Contrato fica condicionada à comprovação de visto pelo CREA jurisdicionante do local da obra A assinatura do contrato será precedida da apresentação dos cronogramas Caso o CONCORRENTE VENCEDOR seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, constituída na forma da Lei Complementar nº 123, de e do Decreto nº 6.204, de , a comprovação da regularidade fiscal será condição indispensável para a assinatura do contrato, sem prejuízo das disposições previstas nos itens acima Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. 16

17 Obs.: a) a declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento posterior ao julgamento das propostas; e b) a prorrogação do prazo previsto neste subitem será sempre concedida pelo Banco, quanto requerida pelo CONCORRENTE, a não ser que exista urgência na contratação, devidamente justificada A não regularização da documentação no prazo acima estipulado, implicará na decadência do direito à contratação pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sem prejuízo das sanções previstas no item 16, sendo facultado ao BANCO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação A rescisão do contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos I a XII e XVI a XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações: a) abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisação imotivada dos serviços por mais de 10 (dez) dias corridos; b) atraso decorrente da defasagem da obra em relação ao cronograma em vigor, verificada em qualquer etapa da programação, superior ao percentual previsto no item 7.6, da Seção I, deste Edital; c) colocação de empecilhos à realização, pela FISCALIZAÇÃO, de vistorias às obras ou serviços contratados; e/ou d) cometimento reiterado de faltas na execução da obra amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE, mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias ou de prazo menor a ser negociado pela partes à época da rescisão; e judicialmente, nos termos da legislação Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa O desenvolvimento e o pagamento dos serviços contratados deverão obedecer a um ritmo que satisfaça perfeitamente aos cronogramas referenciais (Físico-financeiro e Descritivo), a serem apresentados pelo participante considerado vencedor, necessariamente em conformidade com os modelos anexos, para aprovação pelo Banco preliminarmente à assinatura do Contrato, do qual passará a ser parte integrante: Cronograma Descritivo de Referência, que representa as condições de pagamento a serem observadas, traduzirá literalmente o Cronograma Físico-financeiro de Referência, e sua existência objetiva, apenas, permitir a melhor visualização dos serviços executados; o grau de desenvolvimento ou estágios sucessivos, que cumprirá satisfazer em cada prazo parcial, deverá ficar perfeitamente caracterizado nos cronogramas - quer por etapas típicas da obra ou por quantidade certa de serviços - no sentido de permitir sua fácil verificação. Da mesma forma, deverá haver compatibilidade, em cada estágio, entre o desembolso financeiro correspondente e a contraprestação de execução de obra ou serviço, vedada a antecipação de pagamentos; os prazos parciais serão expressos em dias corridos, a contar da data do início dos serviços, devendo coincidir a data da conclusão do último deles com a de expiração do prazo global; os cronogramas das obras deverão obedecer o previsto no item 7, da Seção I, deste Edital. 17

18 17.15 As condições de faturamento e pagamento, bem como outras relativas à contratação dos serviços, constam da minuta de Contrato que integra este Edital. 18. GARANTIA CONTRATUAL A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, garantia no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do preço global contratado, devendo apresentar ao CONTRATANTE, conforme previsão contratual (Anexo 15), o comprovante de uma das modalidades a seguir: fiança bancária; seguro-garantia; ou caução em dinheiro Em caso de fiança bancária, deverão constar no instrumento, os seguintes requisitos: prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato; expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal do pagador, fará o pagamento ao Banco do Brasil S.A., independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil; e cláusula que assegure a atualização do valor afiançado Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos estabelecidos no item anterior Em se tratando de seguro-garantia: a apólice deverá indicar o CONTRATANTE como beneficiário; e não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses do Banco O valor em dinheiro depositado em caução será administrado pelo, por meio de aplicações financeiras, de comum acordo com a CONTRATADA, que terá acesso aos extratos de simples verificação da conta de caução Tratando-se de caução em dinheiro, no caso de prestação da garantia adicional prevista no item 14.3 desta Seção, exigida também conforme previsão contratual, o PROPONENTE VENCEDOR depositará o valor correspondente em dinheiro, aplicando-se o disposto no item anterior Utilizada a garantia, a CONTRATADA fica obrigada a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE O valor da garantia principal e, se for o caso, da garantia adicional prevista no item 14.3 deste Edital, somente poderá ser disponibilizado à CONTRATADA quando da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ou rescisão do contrato, desde que não possua obrigação ou dívida inadimplida com o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste O Banco poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da CONTRATADA Caso ocorra dilação da obra com o consequente adiamento da data prevista para assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia nas modalidades de seguro garantia, de fiança bancária ou da caução em dinheiro prevista no item 18.5 deverá ter sua data de vencimento revalidada para a nova data contratual prevista Toda e qualquer garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das obrigações da contratada eventualmente inadimplidas na vigência do contrato e da garantia, e não serão aceitas se o garantidor limitar o exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo de vigência da garantia. 18

19 19. DISPOSIÇÕES FINAIS 19.1 Considerando que o está submetido às leis orçamentárias federais (LDO- LOA), ficam as partes cientes de que a execução do(s) projeto(s) ao abrigo deste Edital estará condicionado às respectivas aprovações orçamentárias Considerar-se-á legítimo representante do participante, na sessão de abertura desta licitação e nas demais ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver amplos poderes para tomar quaisquer decisões relativamente a todas as fases, inclusive renúncia de interposição de recursos, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade com fé pública, observando-se as seguintes situações: quando tratar-se de representante designado pelo participante no próprio SICAF, por intermédio do formulário Dados do Representante, será efetuada consulta on-line ao aludido Sistema, de onde será impresso o comprovante e juntado ao processo; caso o representante do participante seja pessoa diferente das indicadas no SICAF, deverá ser apresentado também um dos seguintes documentos: a) instrumento particular de procuração, assinado pelo outorgante, com firma reconhecida em Cartório, conforme modelo constante do Anexo 13, deste Edital, acompanhada de comprovação da capacidade de o signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto ou contrato social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário; b) instrumento público de procuração contemplando os mesmos poderes relacionados na minuta constante do modelo do Anexo 13, deste Edital; ou c) documento de constituição da empresa, quando se tratar de sócio A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento impedirá o representante de se manifestar nas sessões e responder pela firma Nas fases do procedimento licitatório, será admitido apenas um representante por participante A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o BANCO DO BRASIL S.A. revogá-la ou anulá-la, no todo ou em parte, bem como prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento dos envelopes ou para sua abertura O participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do participante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo Os participantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão responder, por escrito, no prazo determinado pela Comissão, sob pena de inabilitação/desclassificação. Todas as comunicações deverão ser feitas por escrito A critério da Comissão de Licitação, até a divulgação do resultado final do certame, poderá ser realizada vistoria às instalações do participante e às obras e serviços por ele realizados, com vistas à verificação da qualidade dos serviços e à comprovação da veracidade das informações atestadas em consonância com o Anexo 02 deste Edital. 19

20 19.10 Todas as condições deste Edital e seus respectivos anexos, farão parte do Contrato, independentemente de transcrição Todas as decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos participantes mediante intimação, a qual poderá se dar nas próprias reuniões - se presentes todos os participantes - ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União Durante as sessões públicas deste processo licitatório, os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pelos membros da Comissão de Licitação Os participantes que alegarem estar desobrigados da apresentação de qualquer um dos documentos exigidos deverão comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, apresentados na forma indicada no item anterior A participação na presente licitação implica aceitação em todos os termos deste Edital O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o do local da realização do certame. São Paulo, 14 de novembro de 2016 RENATA IWAMOTO GIACOMIN PRESIDENTE DA COMISSÃO 20

21 ANEXO 01 ================================================================================ DESCRIÇÃO DA OBRA OBJETO DA CONTRATAÇÃO ================================================================================ OBRA PARA READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICAS, LÓGICAS E SEGURANÇA DA REDE CSO VALORES E SERETS DA JURISDIÇÃO DO CEARÁ E PIAUÍ. 21

22 ANEXO 02 ================================================================================ DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO ================================================================================ A critério do concorrente, a habilitação poderá ser feita junto ao Banco, ou por meio do SICAF. 1. HABILITAÇÃO JUNTO AO BANCO 1.1 Para a habilitação junto ao Banco, o concorrente deverá apresentar os seguintes documentos: Habilitação Jurídica: registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício; decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Regularidade Fiscal: prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF; prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do concorrente, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão Unificada, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, por elas administrados, inclusive contribuições previdenciárias; prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio ou sede do concorrente, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa ou outras equivalentes na forma da lei expedidas, em cada esfera de governo, pelo Órgão competente; prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS, mediante apresentação do CRF Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal; DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA); Declaração de que, na data da contratação, haverá, em seu quadro de pessoal, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico por execução de obra ou 22

23 serviço de características semelhantes às do objeto desta licitação. A parcela de maior relevância é a seguinte: - Infraestrutura de elétrica, telecomunicações e informática A comprovação da qualificação técnica exigida no item anterior se dará pela apresentação, na data da contratação, de: a) cópia autenticada: da Carteira de Trabalho assinada pelo CONCORRENTE ou do Livro de Registro de Empregados ou de Contrato de Prestação de Serviços, assinado pelo CONCORRENTE, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado ou do Contrato Social, em caso de sócio da empresa; 1. um ou mais atestados fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) das respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico C.A.T., emitida(s) pelo CREA, desde que atendam as exigências de cada tipo de serviço, conforme definido no item retro (parcelas de maior relevância), admitindo-se a Certidão de Acervo Técnico de obra específica, expedida pelo CREA. A substituição de quaisquer desses profissionais só será admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificações aqui exigidas e por motivos relevantes, justificáveis pelo CONCORRENTE sob avaliação do Banco Declaração formal de que disponibilizará estrutura operacional (pessoal e material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitação. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: certidão negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do concorrente que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a abertura dos envelopes DOCUMENTOS; para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor; balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir o concorrente boa situação financeira; no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a apresentação dessa documentação servirá também para a comprovação de enquadramento nessa condição, de acordo com o Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de ; A comprovação da boa situação financeira do concorrente será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, devendo a empresa apresentar resultado maior do que 1 (um) em todos os índices aqui mencionados: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 23

24 SG = Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante LC = Ativo Circulante Passivo Circulante As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação financeira igual ou menor que 1,00 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a R$ ,00 (vinte mil reais). A comprovação será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor. 2. HABILITAÇÃO POR MEIO DO SICAF 2.1 O concorrente que optar pela habilitação por meio do SICAF, registro cadastral oficial do Poder Executivo Federal, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, de , do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e Decreto nº 3.722, , e atualizações posteriores, deverá atender às seguintes exigências: satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar (Art. 22, Parágrafo 1 º da Lei 8.666/93) que se processará junto ao SICAF; estar registrado no SICAF para as seguintes linhas de fornecimento simultaneamente: 5606 Instalação/Manutenção Elétrica Predial, Industrial Instalação/Manutenção Equipamento Controle Acesso Pessoa Instalação/Manutenção/Operação Elétrica Instalação/Manutenção Circuito Fechado TV Instalação de Rede Local de Microcomputador apresentar, no SICAF, todos os índices relativos à situação financeira maiores que 1,0 (um); As empresas que apresentarem, no SICAF, qualquer dos índices relativos à boa situação financeira igual ou menor que 1,0 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a R$ ,00 (vinte mil reais). A comprovação será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor apresentar a documentação relacionada nos itens a (qualificação técnica) deste Anexo; a comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, da REGULARIDADE FISCAL e da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA se fará mediante consulta on-line ao Sistema SICAF, por ocasião da abertura dos envelopes DOCUMENTOS ; os interessados em participar da presente licitação, que não estejam habilitados no SICAF, poderão habilitar-se em qualquer Unidade Cadastradora do Sistema. A relação das unidades cadastradoras poderá ser obtida, via internet, no endereço na hipótese de o participante ter providenciado o seu Cadastramento no SICAF, no prazo máximo de até o terceiro dia útil anterior à realização do certame, estando ainda pendente de análise e decisão quanto à regularidade das exigências de cadastro, deverá ser apresentado, à Comissão de Licitação, na Sessão de Abertura dos envelopes DOCUMENTOS, sob pena de inabilitação, o Recibo de Solicitação de Serviço -RSS. Neste caso, os trabalhos serão suspensos para procedimento de diligência, na forma estabelecida no 3º do art. 43 da Lei 8.666/93. 24

25 2.1.8 ao concorrente inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida no referido Sistema, será facultada a apresentação da documentação atualizada à Comissão de Licitação no momento da habilitação. 3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 3.1 Em qualquer situação (habilitação por SICAF ou junto ao BANCO) apresentar os seguintes documentos complementares: o concorrente deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ ,00 (vinte mil reais), por balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, conforme art. 31, inc I da Lei n 8.666/ Somente poderá ser adjudicado mais de um lote ao PROPONENTE, se o seu patrimônio líquido for compatível com a somatória dos valores exigidos para cada lote declaração indicando a forma escolhida para habilitação, dentre as duas opções estipuladas no item 11.2, ou seja, habilitação pela apresentação da documentação junto ao Banco ou por meio do SICAF; declaração de inexistência em seu quadro, de funcionário de qualquer Centro de Serviços de Logística, da Gerência de Patrimônio, Arquitetura e Engenharia Gepae, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, representante comercial ou procurador, salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco; declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação; declaração quanto à existência ou inexistência, em seu quadro, de cônjuges, inclusive companheiros(as), parentes até 2º grau (filhos, netos, irmãos, pais, avós), pais adotivos, padrastos, enteados, cunhados, sogros, genros, noras ou de outras pessoas que mantenham vínculos de natureza técnica, comercial, econômica ou financeira com funcionários do CSL responsável pela licitação. Em caso de existência, deverá ser indicado o nome do funcionário; declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da minuta constante do Anexo 10; declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo a sua habilitação e sua participação em licitações, conforme minuta constante do Anexo 11 deste edital prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei / no caso de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP, declaração de enquadramento nessas situações, conforme minuta constante do Anexo Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por cartório, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pelos membros da Comissão de Licitação. 25

26 4. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar com prazo de validade em vigor na data marcada para a abertura dos envelopes DOCUMENTOS. Caso os documentos relacionados nos itens a deste Anexo sejam apresentados sem indicação de prazo de validade, serão considerados, para o certame, válidos por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 5. Os CONCORRENTES que alegarem estar desobrigados da apresentação de qualquer um dos documentos exigidos na fase habilitatória deverão comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, apresentados na forma indicada no item anterior. 6. O documento necessário para representação do CONCORRENTE na sessão de abertura, na forma exigida no item 19.2, da Seção II, deste Edital, deverá ser entregue à Comissão de Licitação APARTADO DOS ENVELOPES. 7. REGULARIDADE FISCAL - OBSERVAÇÕES APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE E DO DECRETO Nº 6.204, DE : 7.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o CONCORRENTE (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; a) a declaração do vencedor de que trata o caput deste item acontecerá no momento posterior ao julgamento das propostas; b) a prorrogação do prazo previsto no caput deste item será sempre concedida pelo Banco, quando requerida pelo CONCORRENTE, a não ser que exista urgência na contratação na contratação, devidamente justificada; 7.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de , sendo facultado ao BANCO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 7.3 A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do Contrato. 26

27 ANEXO 03 ================================================================================ CADERNO DE ENCARGOS ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ================================================================================ CSO VALORES FORTAL - FORTALEZA-CE: - Instalação/Substituição/ampliação de câmera fixa; - Ampliação do sistema de interfone; - Instalação de ramal telefônico; - Substituição de vidro blindado; - Compra e Instalação de sensor sísmico; - Compra e Instalação Alarme Contra Incêndio e dispositivos para combate (hidrante, mangueira,sprinklers,etc); - Instalação - Infraestrutura para Handkey CSO SERET TERESINA - TERESINA-PI: - Instalação de câmera fixa; - Instalação de câmera fixa; - AQUISIÇÃO - Instalação Iluminação de Emergência - AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO Iluminação de Emergência; - Instalação Iluminação de Emergência; - INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA NA SALA DE CONTAGEM, 01 PONTO DE - BOTOEIRA NA SALA DE ATENDIMENTO A BANCOS, 01 PONTO DE BOTOEIRA NA CASA FOR; - A presença de arquiteto para ajuste do mobiliário de funcionários da secretaria (em precárias condições) e da sala de controle (ajuste ergonômico) e uma solução para o acondicionamento das caixas (seja em prateleiras ou armários); - Substituição, pelo menos parcial, das divisórias de madeira do ambiente da máquina selecionadora por vidros; - Reparo ou substituição dos ferrolhos das portas 02, 04 e SERET JUAZEIRO DO NORTE - JUAZEIRO DO NORTE-CE: - Instalação de câmera fixa; - Instalação / Troca Iluminação de Emergência; - Instalação de sistema de alarme contra incêndio. - Instalação de sensores de presença; - Substituição de hastes de ferro na calçada CSO SERET FLORIANO - FLORIANO-PI: - Instalação de luminária de emergência; - Instalação - luminária de emergência; - Portões são pesados e o motor atual não suporta, diariamente apresenta problemas. O portão de saída está parado; - Instalar sinalizador elétrico de entrada/saída de veículos; - Instalação de ferrolho interno na porta 09; 27

28 - Configurar intertravamento entre as portas das eclusas; - Aquisição/instalação de sensores de fumaça conectados ao sistema de alarme contra incêndio SERET PARNAÍBA - PARNAÍBA-PI: - Compra Iluminação de Emergência; - Refazer Iluminação de Emergência; - Substituição Iluminação de Emergência; - Compra / Instalação / substituição Iluminação de Emergência; - Instalação / Substituição Iluminação de Emergência; - Compra Iluminação de Emergência; - Instalar cabo de comunicação a fim da câmera PTZ possa funcionar; - Instalar infraestrutura para sensores de incêndio. Obs.: Os sensores serão fornecidos pelo Banco; - Instalar duto exaustor; - Instalar exaustor; - Passagem do cabo coaxial a fim de restabelecer a transmissão das imagens da SAA da agência Parnaíba para visualização na Sala de Controle; - Instalar ferrolho na porta 11; - Substituição de luminária de emergência; - Retirar o vidro da Sala de contagem, vedando com alvenaria; - Reparar os vidros da guarita que estão danificados; - Compra e instalação de sensor de presença do alarme; - Troca de porta de acesso à Subestação; CSO SERET PICOS - PICOS-PI: - Pintura interna das paredes; - Pintura interna do forro de gesso; - Serviços de infraestrutura e cabeamento para instalação de 04 câmeras de CFTV na sala de contagem; Fornecimento e instalação de 30 luminárias de emergências CSO SERET TERESINA - TERESINA-PI: - Mudança de comando dos portões externos de veículos do SERET, para que sejam transferidos para a Sala de Controle; - instalação de sensores de alarme perimetral ativos, tipo barreira, conjugados com concertina, sobre os muros externos do prédio. Condições Gerais: A CONSTRUTORA deverá observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as plantas e demais documentos fornecidos pelo Banco do Brasil S.A. e aprovados pelas autoridades competentes, as cláusulas do contrato assinado entre as partes e os documentos relacionados abaixo: Caderno Geral de Encargos 1995 partes i, ii e iii de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no Cartório de Títulos e Documentos do 2º Ofício de Brasília, Capital Federal, sob o número ; 28

29 Normas regulamentadoras expedidas pelos Órgãos governamentais competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couberem especialmente as seguintes: -NBR Norma Brasileira; -Normas das Prefeituras locais; -NB 252/82 Segurança na execução de obras e serviços de construção (NBR-5682); -NR 6 Norma Regulamentadora EPI Equipamentos de Proteção Individual; -NR 7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional com a apresentação do PCMSO assinado por médico do trabalho e os exames médicos obrigatórios; - NR 9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou LTCAT Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (assinado por engenheiro de segurança do trabalho com registro no CREA), atualizado pelo menos uma vez ao ano ou no caso de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização; - NR 10 Norma Regulamentadora n 10 Segurança em Instalações Elétricas. Disposições Preliminares: Em virtude de esquema de segurança e horário de trabalho específico da Dependência, os serviços deverão ser programados e submetidos à prévia apreciação do Banco, através da Gerente de Serviços a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito atendimento, no tocante ao pessoal e aos horários de trabalho, conforme cronograma a ser aprovado em caso pela fiscalização do Banco. Ficará o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua perfeita identificação durante a execução da obra. O CONSTRUTOR deverá fornecer também equipamentos de segurança conforme norma vigente. Não será permitida a alteração das especificações, exceto o juízo da FISCALIZAÇÃO DO BANCO através de autorização por escrito. Ficará o CONSTRUTOR obrigado a demolir e/ou refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta, as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída. Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as superfícies daquele entorno. Todo dano causado às instalações do edifício, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o Banco. A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho, e com as instalações em perfeito funcionamento. Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, e observar rigorosamente o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais ferramenta elétrica na mesma fonte de corrente. Deverá proceder ao início das obras à obtenção de licenças, alvarás, anotações, registros e aprovações exigíveis por Prefeitura, Órgãos e Entes Públicos em geral, concessionárias de água/esgoto, energia elétrica, telefonia, comunicações e empresas mantenedoras. 29

30 A CONSTRUTORA poderá subcontratar obras e serviços, que por sua especialização requeiram o emprego de empresa ou profissionais especializados e habilitados ou autorizados pelo fabricante, sempre em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. Parágrafo Primeiro O CONTRATANTE não admitirá a subcontratação de obras, fornecimentos e serviços com empresa que se enquadre nas situações de impedimentos relativos às sociedades limitadas ou anônimas previstas em lei. A FISCALIZAÇÃO será composta por equipe de funcionários integrantes da Área de Engenharia do BANCO DO BRASIL S/A, credenciados para atuarem junto à CONSTRUTORA, com autoridade para exercer, em nome do BANCO DO BRASIL S/A, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços, responsável por zelar pela boa execução de todos os serviços contratados, observando o cumprimento de todos os dispositivos contratuais. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART: Antes do início dos trabalhos, o Construtor deverá apresentar a ART do responsável técnico da obra. Toda obra/serviço será acompanhada por Engenheiro, que deverá apresentar a ART devidamente registrada no CREA como responsável técnico. RELAÇÃO DE PROJETOS: Serão repassados ao contratado os projetos com as plantas baixa e corte da edificação em AUTOCAD, que serão fornecidos ao contratado após a assinatura do contrato, quando solicitado. O concorrente deverá OBRIGATORIAMENTE, fazer prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos PROJETOS, inclusive detalhes das especificações e demais documentos técnicos fornecidos pelo Banco para a execução da obra ou serviço. a) Não será necessária a realização de VISITA TÉCNICA, tendo em vista questões de segurança. Planejamento da Execução das Obras: O CONSTRUTOR deverá providenciar proteções para todos os equipamentos com material impermeável (informática, ar condicionado, etc.), instalações e móveis do Banco durante a execução de serviços que causem poeira ou respingos de tinta e também quanto à queda de entulhos. - Efetuar, DIARIAMENTE, ao final da jornada de trabalho, limpeza de todas as instalações, inclusive móveis e equipamentos. Remover os entulhos decorrentes da que da de entulhos; - Efetuar, DIARIAMENTE, ao final da jornada de trabalho, limpeza de todas as instalações, inclusive móveis e equipamentos. Remover os entulhos decorrentes das demolições, DIARIAMENTE, não sendo permitido depositá-los no local da obra. - Será permitida à Construtora, utilizar as instalações de água, esgoto e elétrica da Dependência sob a forma, desde que sejam tomados os cuidados necessários, notadamente quanto a: Evitar vazamentos que possam provocar inundações, infiltrações ou consumo excessivo de água; Evitar contaminação da água de uso da dependência; Evitar entupimento da rede de esgoto ou lançamento de rejeitos incompatíveis com a destinação da rede; 30

31 Não utilizar tomadas exclusivas para equipamentos de informática/automação bancária; Somente utilizar as tomadas de energia que suporem a potência do equipamento. Caso necessário, a ligação deverá ser feita diretamente no QGBT. - Serão de inteira responsabilidade do Construtor as instalações provisórias de energia elétrica, ficando obrigado a reparar os danos causados por acidentes decorrentes de tais instalações, ou da utilização indevida das instalações da dependência. - A Conclusão da Obra Objeto da licitação será de 90(noventa) dias corridos até a sua conclusão. Tapume Bandeja de Proteção: - Conforme P 02. TAP. 01 Tipo: 1, do Caderno Geral de Encargos Toda área que estiver em reforma será totalmente isolada das demais áreas vizinhas, com tapume (até o teto/forro), de maneira a evitar transtornos aos ambientes vizinhos. 31

32 ANEXO 04 ================================================================================ CADERNO GERAL DE ENCARGOS ================================================================================ Volume, editado em 1995, que contém normas e especificações básicas - Generalidades (G), Especificações de Materiais e Equipamentos (E) e Procedimentos (P) - não só para os serviços a serem executados, como também para outros mais, cuja aplicação, embora não prevista, possa tornar-se necessária. O Caderno Geral de Encargos está disponível em meio magnético, parte integrante do edital, disponibilizado aos licitantes. 32

33 ANEXO 05 ================================================================================ PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS ESTIMADOS DO BANCO ================================================================================ LOTE 1 CSO Valores Fortaleza CE MODELO Orçamento Estimado do Banco Total = ,40 Item Descrição (Composições Sistema de Orçamentação do Banco do Brasil - SISORCE BB) Quantidade Unidade de medida Valor Unitário Material - R$ Valor Unitário Mão de Obra - R$ Valor Total Material - R$ ValorTotal Mão de Obra - R$ Valor unitário Material + Mão de Obra - R$ Total Geral (Total Material + Total Mão de Obra) - R$ 1 Preliminares 0,00 226,49 226, ART - Obra acima de R$15.000,00 1,0 unid 0,00 226,49 0,00 226,49 226,49 226,49 2 Implantação / Administração 3.778, , , ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PEQUENO PORTE para obras de até 90 dias (minimo de 1 hora de engenheiro por dia) 2,0 mês 0, ,88 0, , , , TRANSPORTE em veículo passeio 100 km 0,98 98,00 0,00 0,98 98, Hospedagem 40 vb 65, ,00 0,00 65, , Alimentação 60 vb 18, ,00 0,00 18, ,00 19 Inst. Elétricas, Telec. e Informática 6.107, , , Disjuntor 1F - 16A - 10kA - linha IEC, curvac - ITEM SIMILAR - 10,00 R$ 9,91 CONDULETE UNIVERSAL DE 1" un 2,97 99,12 29,74 12,89 128, conector split bolt para cabo 25 mm2 - ITEM SIMILAR - 20,00 R$ 4,82 CONECTOR CÔNICO 1" un 1,44 96,32 28,90 6,26 125, conector split bolt para cabo 16 mm2 - ITEM SIMILAR - 10,00 R$ 4,10 CONECTOR RETO 1" un 1,23 40,96 12,29 5,32 53, Cabo lógico UTP-4P/CAT 5e 100,00 m R$ 0,79 0,24 79,00 23,70 1,03 102, Lâmpada incandescente de 100w, base E-27 - ITEM SIMILAR - 6,00 R$ 1,20 CURVA GALVANIZADA 1" un 0,36 7,20 2,16 1,56 9, Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado 260,00 m R$ 8,65 eletrolítico (leve/semi-pesado), com conexão 1" 2, ,70 674,31 11, , Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico 20,00 R$ 1,36 (leve/semi-pesado), d=25mm (1") un 0,41 27,16 8,15 1,77 35, Abraçadeira Nylon 20 cm 50,00 un R$ 0,64 0,19 32,00 9,60 0,83 41, Anilha identificadora de cabo 100,00 un R$ 0,18 0,05 18,00 5,40 0,23 23, Cabo PP 2x2,5 mm², 1kV - ITEM SIMILAR - FITA PERFURADA 5,00 m R$ 2,40 0,72 12,00 3,60 3,12 15, Conector RJ 45 (Fêmea) - ITEM SIMILAR - ABRAÇADEIRA DE 20,00 R$ 5,25 3/4"TIPOD un 1,57 104,96 31,49 6,82 136, Cabo isolado cobre flexível seção 1mm² - 750V 70 C - ITEM 40,00 m R$ 1,54 SIMILAR - ARAME 0,46 61,76 18,53 2,01 80, Fita isolante de baixa tensão 3,00 un R$ 5,95 1,79 17,85 5,36 7,74 23, Bucha S6, pacote com 100 1,00 un R$ 14,40 4,32 14,40 4,32 18,72 18, Parafuso para bucha S6, pacote c/100 unid 1,00 un R$ 16,80 5,04 16,80 5,04 21,84 21, Contatores trifásico paramanobra de motores: In= 80A - ITEM 1,00 R$ 652,87 SIMILAR - APARELHO INTERFONE NR-510 THEVEAR un 195,86 652,87 195,86 848,73 848, Aparelhos telefônicos 7,00 pç R$ 7,00 2,10 49,00 14,70 9,10 63, Disjuntor 3F - 15A - 10kA - linha IEC, curvac - ITEM SIMILAR - 20,00 R$ 20,00 CALHA 200MM X 100MM TIPO X" un 6,00 400,00 120,00 26,00 520, Caixa de sobrepor sistema "X" c/ tomada 2p+t 7,00 un R$ 7,00 2,10 49,00 14,70 9,10 63, Cabo lógico UTP-4P/CAT 5e 100,00 m R$ 4,30 1,29 430,00 129,00 5,59 559, Parafuso para bucha S10, pacote com 100 unid 1,00 un R$ 1,00 0,30 1,00 0,30 1,30 1, União galvanizado de 1" - ITEM SIMILAR - UNIÃO 3/4" 10,00 un R$ 10,00 3,00 100,00 30,00 13,00 130, Joelho galvanizado de 1" - ITEM SIMILAR - JOELHO 3/4" 5,00 un R$ 5,00 1,50 25,00 7,50 6,50 32, Cabo coaxial RG 59U 75 ohm 100,00 m R$ 2,60 0,78 260,00 78,00 3,38 338, Fonte 12V 800mA - ITEM SIMILAR - SUPORTE PARA CÂMERA 1,00 pç R$ 32,93 9,88 32,93 9,88 42,80 42, Bucha S8, pacote com 100 1,00 un R$ 15,20 4,56 15,20 4,56 19,76 19, Parafuso para bucha S8, pacote com 100 unid 1,00 un R$ 29,60 8,88 29,60 8,88 38,48 38, Conector RJ 45 (Fêmea) - ITEM SIMILAR - ABRAÇADEIRA DE 30,00 R$ 5,25 3/4"TIPOD un 1,57 157,44 47,23 6,82 204, Cabo PP 2x2,5 mm², 1kV - ITEM SIMILAR - FITA PERFURADA 25,00 m R$ 2,40 0,72 60,00 18,00 3,12 78, Joelho galvanizado de 1" - ITEM SIMILAR - JOELHO 3/4" 8,00 un R$ 15,76 4,73 126,08 37,82 20,49 163, União galvanizado de 1" - ITEM SIMILAR - UNIÃO 3/4" 10,00 un R$ 30,40 9,12 304,00 91,20 39,52 395, Cabo lógico UTP-4P/CAT 5e 50,00 m R$ 0,79 0,24 39,50 11,85 1,03 51, Tomada elétrica 2P + T - ITEM SIMILAR - CONDULETE 5,00 pç R$ 9,88 UNIVERSAL DE 3/4" 2,96 49,39 14,82 12,84 64, Cabo PP 2x2,5 mm², 1kV - ITEM SIMILAR - FITA PERFURADA 10,00 m R$ 2,40 0,72 24,00 7,20 3,12 31, conector split bolt para cabo 70 mm2 - ITEM SIMILAR - 10,00 R$ 7,52 CONECTOR CÔNICO un 2,26 75,20 22,56 9,78 97, Conector RJ 45 (Fêmea) - ITEM SIMILAR - ABRAÇADEIRA DE 10,00 R$ 5,25 3/4"TIPOD un 1,57 52,48 15,74 6,82 68, Cabo isolado cobre flexível seção 1,5mm² - 750V 70 C 50,00 m R$ 1,66 0,50 82,80 24,84 2,15 107, Cabo isolado cobre flexível seção 2,5mm² - 750V - 70 C 90,00 m R$ 2,41 0,72 216,90 65,07 3,13 281, Fornecimento Desinstalação / Instalação de Visor de segurança com vidro blindado, seteira e passa documento - nivel III - vão inst. 1200mm (H) x 900mm (L), incl. Pórtico 1,00 unid concreto / instalado 8.250, , , , , , Luminária de Emergencia 30 LEDS 10,00 unid 68,75 20,63 687,50 206,25 89,38 893, Sensor Sismico / vibração com instalação 2,00 unid 1.000,00 300, ,00 600, , , Pintura Látex PVA, com retoques de emassamento p/tetos, duas demãos 50,0 m² 15,71 4,71 785,50 235,65 20, ,15 30 Limpeza e Verificação Final 64, , , LIMPEZA geral da edificação ( diária ) 15,0 dia 4,29 65,02 64,35 975,30 69, , LIMPEZA geral da edificação ( final da obra) 100,0 m² 0,00 10,31 0, ,60 10, ,60 Total do Orçamento com BDI incluso 9.949, , ,40 Total do Orçamento COM SEGURO (BDI incluso): 9.949, , ,40 33

34 CSO Seret Teresina - PI MODELO Orçamento Estimado do Banco Total = ,95 Item Descrição (Composições Sistema de Orçamentação do Banco do Brasil - SISORCE BB) Quantidade Unidade de medida Valor Unitário Material - R$ Valor Unitário Mão de Obra - R$ Valor Total Material - R$ ValorTotal Mão de Obra - R$ Valor unitário Material + Mão de Obra - R$ Total Geral (Total Material + Total Mão de Obra) - R$ 1 Preliminares 0,00 226,49 226, ART - Obra acima de R$15.000,00 1,0 unid 0,00 226,49 0,00 226,49 226,49 226,49 2 Implantação / Administração 4.010, , , ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PEQUENO PORTE para obras de até 90 dias (minimo de 1 hora de engenheiro por dia) 2,0 mês 0, ,88 0, , , , TRANSPORTE em veículo passeio 1000 km 0,98 980,00 0,00 0,98 980, Hospedagem 30 vb 65, ,00 0,00 65, , Alimentação 60 vb 18, ,00 0,00 18, ,00 12 DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS 1.323,00 396, , DIVISÓRIA TAMANHO 2,10M X 1,20M 10,08 M2 R$ 131,25 39, ,00 396,90 170, ,90 15 FERRAGENS 28,80 8,64 37, Dobradiça Ferrari Haffele - ITEM SIMILAR - FERROLHO 3,00 unid R$ 9,60 2,88 28,80 8,64 12,48 37,44 19 Inst. Elétricas, Telec. e Informática , , , Cabo coaxial RG 59U 75 ohm 800,00 m R$ 2,44 0, ,00 585,00 3, , Fonte 12V 800mA - ITEM SIMILAR - SUPORTE PARA CÂMERA 8,00 pç R$ 30,73 9,22 245,84 73,75 39,95 319, Bucha S8, pacote com 100 8,00 unid R$ 14,00 4,20 112,00 33,60 18,20 145, Parafuso para bucha S8, pacote com 100 unid 8,00 unid R$ 20,00 6,00 160,00 48,00 26,00 208, Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi-pesado), com conexão 1" - ITEM 80,00 m R$ 7,41 SIMILAR - ELETRODUTO FG 3/4" 2,22 592,80 177,84 9,63 770, Conector RJ 45 (Fêmea) - ITEM SIMILAR - ABRAÇADEIRA DE 240,00 unid R$ 4,92 3/4"TIPOD 1, ,80 354,24 6, , Cabo PP 2x2,5 mm², 1kV - ITEM SIMILAR - FITA PERFURADA 200,00 m R$ 2,25 0,68 450,00 135,00 2,93 585, Joelho galvanizado de 1" - ITEM SIMILAR - JOELHO 3/4" 64,00 unid R$ 13,79 4,14 882,56 264,77 17, , Patch panel 24 portas - ITEM SIMILAR - CAIXA DE PROTEÇÃO 6,00 unid R$ 180,00 GRADE PARA CÂMERA 54, ,00 324,00 234, , Disjuntor 1F - 16A - 10kA - linha IEC, curvac - ITEM SIMILAR - 50,00 unid R$ 8,50 CONDULETE UNIVERSAL DE 1" 2,55 424,80 127,44 11,04 552, conector split bolt para cabo 25 mm2 - ITEM SIMILAR - 100,00 unid R$ 4,52 CONECTOR CÔNICO 1" 1,35 451,50 135,45 5,87 586, conector split bolt para cabo 16 mm2 - ITEM SIMILAR - 50,00 unid R$ 3,84 CONECTOR RETO 1" 1,15 192,00 57,60 4,99 249, Cabo lógico UTP-4P/CAT 5e 500,00 m R$ 0,79 0,24 395,00 118,50 1,03 513, Luminária de Emergencia 20,00 unid R$ 68,75 20, ,00 412,50 89, , Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico 100,00 unid R$ 1,36 (leve/semi-pesado), d=25mm (1") 0,41 135,80 40,74 1,77 176, Abraçadeira Nylon 20 cm 250,00 unid R$ 0,60 0,18 150,00 45,00 0,78 195, Anilha identificadora de cabo 500,00 unid R$ 0,18 0,05 90,00 27,00 0,23 117, Cabo PP 2x2,5 mm², 1kV - ITEM SIMILAR - FITA PERFURADA 25,00 m R$ 2,25 0,68 56,25 16,88 2,93 73, Conector RJ 45 (Fêmea) - ITEM SIMILAR - ABRAÇADEIRA DE 100,00 unid R$ 4,92 3/4"TIPOD 1,48 492,00 147,60 6,40 639, Cabo isolado cobre flexível seção 1mm² - 750V 70 C - ITEM 200,00 m R$ 1,45 SIMILAR - ARAME 0,43 289,50 86,85 1,88 376, Fita isolante de baixa tensão 15,00 unid R$ 5,95 1,79 89,25 26,78 7,74 116, Bucha S6, pacote com 100 5,00 unid R$ 11,00 3,30 55,00 16,50 14,30 71, Parafuso para bucha S6, pacote c/100 unid 5,00 unid R$ 10,00 3,00 50,00 15,00 13,00 65, Contatores trifásico paramanobra de motores: In= 80A - ITEM 5,00 unid R$ 450,00 SIMILAR 135, ,00 675,00 585, , APARELHO INTERFONE NR-510 THEVEAR 1,00 unid R$ 80,00 24,00 80,00 24,00 104,00 104, Cabo coaxial RG 59U 75 ohm 400,00 m R$ 2,44 0,73 975,00 292,50 3, , Fonte 12V 800mA - ITEM SIMILAR - SUPORTE PARA CÂMERA 4,00 pç R$ 30,73 9,22 122,92 36,88 39,95 159, Bucha S8, pacote com 100 4,00 unid R$ 14,00 4,20 56,00 16,80 18,20 72, Parafuso para bucha S8, pacote com 100 unid 4,00 unid R$ 20,00 6,00 80,00 24,00 26,00 104, Conector RJ 45 (Fêmea) - ITEM SIMILAR - ABRAÇADEIRA DE 120,00 unid R$ 4,92 3/4"TIPOD 1,48 590,40 177,12 6,40 767, Cabo PP 2x2,5 mm², 1kV - ITEM SIMILAR - FITA PERFURADA 100,00 m R$ 2,25 0,68 225,00 67,50 2,93 292, Joelho galvanizado de 1" - ITEM SIMILAR - JOELHO 3/4" 32,00 unid R$ 13,79 4,14 441,28 132,38 17,93 573, União galvanizado de 1" - ITEM SIMILAR - UNIÃO 3/4" 40,00 unid R$ 26,60 7, ,00 319,20 34, , Plateleira / Armario em MDF 3,00 unid R$ 900,00 270, ,00 810, , , Fornecimento Desinstalação / Instalação de Visor de segurança com vidro blindado, seteira e passa documento - nivel III - vão inst. 1200mm (H) x 900mm (L), incl. Pórtico 1,00 unid concreto / instalado 8.250, , , , , , Pintura Látex PVA, com retoques de emassamento p/tetos, duas demãos 50,0 m² 15,71 4,71 785,50 235,65 20, ,15 29 Diversos 4.800, , , Botoeira instalada na sala de contagem, na sala de 3,00 unid R$ 800,00 atendimento e na casa forte 240, ,00 720, , , Substituição do Ferrolho das portas 2,4 e 8 3,00 unid R$ 800,00 240, ,00 720, , ,00 30 Limpeza e Verificação Final 64, , , LIMPEZA geral da edificação ( diária ) 15,0 dia 4,29 65,02 64,35 975,30 69, , LIMPEZA geral da edificação ( final da obra) 100,0 m² 0,00 10,31 0, ,60 10, ,60 Total do Orçamento com BDI incluso , , ,95 Total do Orçamento COM SEGURO (BDI incluso): , , ,95 34

35 LOTE 2 Seret Picos MODELO Orçamento Estimado do Banco Total = ,12 Item Descrição (Composições Sistema de Orçamentação do Banco do Brasil - SISORCE BB) Quantidade Unidade de medida Valor Unitário Material - R$ Valor Unitário Mão de Obra - R$ Valor Total Material - R$ ValorTotal Mão de Obra - R$ Valor unitário Material + Mão de Obra - R$ Total Geral (Total Material + Total Mão de Obra) - R$ 1 Preliminares 0,00 226,49 226, ART - Obra acima de R$15.000,00 1,0 unid 0,00 226,49 0,00 226,49 226,49 226,49 2 Implantação / Administração 5.082, , , ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PEQUENO PORTE para obras de até 90 dias (minimo de 1 hora de engenheiro por dia) 2,0 mês 0, ,88 0, , , , TRANSPORTE em veículo passeio 1064 km 0, ,72 0,00 0, , Hospedagem 40 vb 65, ,00 0,00 65, , Alimentação 80 vb 18, ,00 0,00 18, ,00 17 Pintura 2.069, , , Pintura Látex Acrílica, sem emassamento, ambientes m2 R$ 6,09 R$ 18, ,50 internos/externos, três demãos 250, ,50 24, , Pintura Látex PVA, com retoques de emassamento p/tetos, m2 R$ 5,47 R$ 17,32 547,00 duas demãos 100, ,00 22, ,00 19 Inst. Elétricas, Telec. e Informática 7.710, , , Abracadeira fg tipo d 1" 4,0 unid 1,25 0,38 5,00 1,50 1,63 6, Abracadeira fg tipo d 3/4" 10,0 unid 0,93 0,28 9,30 2,79 1,21 12, Box reto em aluminio 1" 5,0 unid 6,71 2,01 33,55 10,07 8,72 43, Box reto em aluminio 3/4" 10,0 unid 4,06 1,22 40,60 12,18 5,28 52, Bucha s s8 20,0 unid 0,45 0,14 9,00 2,70 0,59 11, Cabo coaxial rgc 59 + trip 67% 75 ohm 100,0 mt 2,81 0,84 281,00 84,30 3,65 365, Conector bnc 10,0 unid 2,65 0,80 26,50 7,95 3,45 34, Curva fg1 2,0 unid 7,03 2,11 14,06 4,22 9,14 18, Curva fg raio longo tipo leve 3/4" 4,0 unid 5,15 1,55 20,60 6,18 6,70 26, Daylet em aluminio 3/4" 6,0 unid 6,25 1,88 37,50 11,25 8,13 48, Daylete em aluminio 1" 3,0 unid 10,78 3,23 32,34 9,70 14,01 42, Eletroduto fg tipo leve 3/4" 6,0 vr 18,75 5,63 112,50 33,75 24,38 146, Eletroduto galv elet elecon 1 4,0 unid 21,87 6,56 87,48 26,24 28,43 113, Fita isolante 3m imperial 19x20m 1,0 unid 6,17 1,85 6,17 1,85 8,02 8, Fita perfurada leve 19x0,45x25 4,0 mt 1,40 0,42 5,60 1,68 1,82 7, Fonte 12v 2amp ultra som 4,0 unid 34,37 10,31 137,48 41,24 44,68 178, Luminaria de emergencia we - 01/0 20,0 unid 335,93 100, , ,58 436, , Luminaria em aluminio 1" 6,0 unid 5,00 1,50 30,00 9,00 6,50 39, Luva lisa em aluminio 3/4" 10,0 unid 4,84 1,45 48,40 14,52 6,29 62, Parafuso rosca soberba 8mm 20,0 unid 0,54 0,16 10,80 3,24 0,70 14, Suporte medio preto 1,0 pc 15,62 4,69 15,62 4,69 20,31 20, Tampa cega p/ condulete 3,0 unid 4,53 1,36 13,59 4,08 5,89 17, Tampa p/ daylet 3/4" cega (tm034) 6,0 unid 2,50 0,75 15,00 4,50 3,25 19, Fornecimento Desinstalar / Instalar Visor de segurança com vidro blindado, seteira e passa documento - nivel III - vão inst. 1200mm (H) x 900mm (L), incl. Pórtico concreto / instalado 1,0 unid 8.250, , , , , , Anel de vedação p/ bacia 1,0 unid 24,43 7,33 24,43 7,33 31,76 31, Engate 60cm Tigre 1,0 unid 11,5 3,45 11,50 3,45 14,95 14, Parafuso p/ fixar bacia B-B 2unid JED 2,0 unid 6,0 1,81 12,06 3,62 7,84 15, Sanitario com caixa acoplada celite 1,0 unid 395,30 118,59 395,30 118,59 513,89 513, TEE com rosca 1/2 1,0 unid 8,1 2,42 8,05 2,42 10,47 10, Escada Marinheiro 1,0 unid 1500,0 450, ,00 450, , , Pintura Látex PVA, com retoques de emassamento p/tetos, duas demãos 220,0 m² 15,71 4, , ,86 20, ,06 29 Diversos 650,00 195,00 845, Serviço de Metalurgica 1 vb 650,00 195,00 650,00 195,00 845,00 845,00 30 Limpeza e Verificação Final 64, , , LIMPEZA geral da edificação ( diária ) 15,0 dia 4,29 65,02 64,35 975,30 69, , LIMPEZA geral da edificação ( final da obra) 100,0 m² 0,00 10,31 0, ,60 10, ,60 Total do Orçamento com BDI incluso , , ,12 Total do Orçamento COM SEGURO (BDI incluso): , , ,12 35

36 Seret Floriano - PI MODELO Orçamento Estimado do Banco Total = ,57 Item Descrição (Composições Sistema de Orçamentação do Banco do Brasil - SISORCE BB) Quantidade Unidade de medida Valor Unitário Material - R$ Valor Unitário Mão de Obra - R$ Valor Total Material - R$ ValorTotal Mão de Obra - R$ Valor unitário Material + Mão de Obra - R$ Total Geral (Total Material + Total Mão de Obra) - R$ 1 Preliminares 0,00 226,49 226, ART - Obra acima de R$15.000,00 1,0 unid 0,00 226,49 0,00 226,49 226,49 226,49 2 Implantação / Administração 5.470, , , ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PEQUENO PORTE para obras de até 90 dias (minimo de 1 hora de engenheiro por dia) 2,0 mês 0, ,88 0, , , , TRANSPORTE em veículo passeio 1460 km 0, ,80 0,00 0, , Hospedagem 40 vb 65, ,00 0,00 65, , Alimentação 80 vb 18, ,00 0,00 18, ,00 19 Inst. Elétricas, Telec. e Informática , , , Abracadeira fg tipo d 3/4'' 18,0 unid 0,93 0,28 16,74 5,02 1,21 21, Bucha s s8 45,0 unid 0,45 0,14 20,25 6,08 0,59 26, Cabo flexível 750v pt 1mm 200,0 mt 0,62 0,19 124,00 37,20 0,81 161, Cabo flexível 750v vm 1mm 200,0 mt 0,85 0,26 170,00 51,00 1,11 221, Cb utp cat5e 24awg 4p az cmx furukawa 120,0 unid 2,03 0,61 243,60 73,08 2,64 316, Curva fg raio longo tipo leve 3/4'' 2,0 unid 5,15 1,55 10,30 3,09 6,70 13, Daylet em aluminio 3/4 2,0 unid 6,25 1,88 12,50 3,75 8,13 16, Detector de fumaça v260/v360 4,0 pc 164,06 49,22 656,24 196,87 213,28 853, Diodo 1n ,0 unid 0,93 0,28 11,16 3,35 1,21 14, Eletroduto fg tipo leve 3/4'' 6,0 vr 18,75 5,63 112,50 33,75 24,38 146, Eletroduto flex. Blind. Sealtubo 3/4'' 20,0 mt 7,03 2,11 140,60 42,18 9,14 182, Fita perfuradora leve 19x0, 45x25 20,0 mt 1,40 0,42 28,00 8,40 1,82 36, Luminaria de emergencia we-01/0 10,0 unid 335,93 100, , ,79 436, , Luva lisa em aluminio 3/4'' 8,0 unid 4,84 1,45 38,72 11,62 6,29 50, Motor deslizante industrial 220v 1hp 2,0 unid 3.100, , , , , , Parafuso 1/4 x 1/2 14,0 unid 0,23 0,07 3,22 0,97 0,30 4, Parafuso rosca soberba 8mm 45,0 unid 0,54 0,16 24,30 7,29 0,70 31, Placas de comando placa de intertravamento antiga 8,0 pc 203,75 61, ,00 489,00 264, , /4"sx10mm-tubo isolante polietilen plus preto 3/4 3,0 pc 6,14 1,84 18,42 5,53 7,98 23, Adesivo pvc bisn 75gr 1,0 unid 7,31 2,19 7,31 2,19 9,50 9, Bucha s10 6,0 unid 0,65 0,20 3,90 1,17 0,85 5, Cabo 2,5mm fexivel azul/condumax 18,0 mt 2,11 0,63 37,98 11,39 2,74 49, Cabo 2,5mm flexivel vermelho/condumax 18,0 mt 2,11 0,63 37,98 11,39 2,74 49, Cabo pp 4x 1,5 mm 0,6/1kv 5,0 mt 7,96 2,39 39,80 11,94 10,35 51, Abracadeira t30r 15 cm nt pct.100un 100,0 unid 0,16 0,05 16,00 4,80 0,21 20, Condulete de aluminio daillet 3/4" 2,0 unid 11,47 3,44 22,94 6,88 14,91 29, CURVA F GALV º 3/4" 2,0 unid 4,79 1,44 9,58 2,87 6,23 12, Eletrod f galvlev 02 3/4"x3m 3,0 unid 16,73 5,02 50,19 15,06 21,75 65, Fita isolante tigre 20mt 1,0 unid 6,50 1,95 6,50 1,95 8,45 8, Krona - joelho esg 50mm 90g 4,0 unid 4,06 1,22 16,24 4,87 5,28 21, Krona - tubo esgoto 50mm 2,0 vr 81,25 24,38 162,50 48,75 105,63 211, Mao francesa 400mm ncm: ,0 unid 50,05 15,02 300,30 90,09 65,07 390, Nitrogenio 1,0 m² 130,00 39,00 130,00 39,00 169,00 169, Parafuso rosca soberba 10mm 6,0 unid 0,65 0,20 3,90 1,17 0,85 5, Rolo de espuma atlas 03cm ref.406 1,0 unid 5,36 1,61 5,36 1,61 6,97 6, Sinalizador policarbonato 2,0 unid 568,75 170, ,50 341,25 739, , Solda fosc 3,00x1,00 mm 0,1 kg 123,17 36,95 12,32 3,70 160,12 16, Tinta oleo amarela 1,0 lt 25,51 7,65 25,51 7,65 33,16 33, Tinta oleo preta 1,0 lt 25,51 7,65 25,51 7,65 33,16 33, Tochi 1,0 unid 58,50 17,55 58,50 17,55 76,05 76, Tubo 1/2 cobre flex 1/32 3,0 mt 19,79 5,94 59,37 17,81 25,73 77, Tubo cobre flex 1/4 x 1/32 3,0 kl 8,87 2,66 26,61 7,98 11,53 34, Pintura Látex PVA, com retoques de emassamento p/tetos, duas demãos 80,0 m² 15,71 4, ,80 377,04 20, ,84 29 Diversos 650,00 195,00 845, Serviço de Metalurgica 1 vb 650,00 195,00 650,00 195,00 845,00 845,00 30 Limpeza e Verificação Final 64, , , LIMPEZA geral da edificação ( diária ) 15,0 dia 4,29 65,02 64,35 975,30 69, , LIMPEZA geral da edificação ( final da obra) 100,0 m² 0,00 10,31 0, ,60 10, ,60 Total do Orçamento com BDI incluso , , ,57 Total do Orçamento COM SEGURO (BDI incluso): , , ,57 36

37 Seret Parnaiba MODELO Orçamento Estimado do Banco Total = ,50 Item Descrição (Composições Sistema de Orçamentação do Banco do Brasil - SISORCE BB) Quantidade Unidade de medida Valor Unitário Material - R$ Valor Unitário Mão de Obra - R$ Valor Total Material - R$ ValorTotal Mão de Obra - R$ Valor unitário Material + Mão de Obra - R$ Total Geral (Total Material + Total Mão de Obra) - R$ 1 Preliminares 0,00 226,49 226, ART - Obra acima de R$15.000,00 1,0 unid 0,00 226,49 0,00 226,49 226,49 226,49 2 Implantação / Administração 8.080, , , ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PEQUENO PORTE para obras de até 90 dias (minimo de 1 hora de engenheiro por dia) 2,0 mês 0, ,88 0, , , , TRANSPORTE em veículo passeio 960 km 0,98 940,80 0,00 0,98 940, Hospedagem 60 vb 65, ,00 0,00 65, , Alimentação 180 vb 18, ,00 0,00 18, ,00 19 Inst. Elétricas, Telec. e Informática 6.602, , , mfx 100v 4,0 PC 1,30 0,39 5,20 1,56 1,69 6, Abraçadeira FG ripo D 3/4 8,0 unid 0,97 0,29 7,76 2,33 1,26 10, Abraçadeira metalica tipo d 4/3 60,0 unid 1,62 0,49 97,20 29,16 2,11 126, Abraçadeira tipo chaveta 3/4 95,0 unid 1,13 0,34 107,35 32,21 1,47 139, Abraçadeira tipo D 1 c/cunha Pre-Zinc-R3 16,0 unid 1,44 0,43 23,04 6,91 1,87 29, Apar. Blind. Arand w 4,0 unid 111,23 33,37 444,92 133,48 144,60 578, Arame galv. Num. 18 2,0 Kg 26,00 7,80 52,00 15,60 33,80 67, Box reto aluminio 5636/12 (cra-15) 3/4" 40,0 unid 3,57 1,07 142,80 42,84 4,64 185, Box reto em aluminio 3/4" 12,0 unid 4,22 1,27 50,64 15,19 5,49 65, Bucha em Nylon 12mm 12,0 unid 0,81 0,24 9,72 2,92 1,05 12, Bucha fix d8 100,0 unid 0,24 0,07 24,00 7,20 0,31 31, Bucha s8 190,0 unid 0,61 0,18 115,90 34,77 0,79 150, Cabo 2,5mm Flexivel Azul/Condumax 150,0 Mt 1,54 0,46 231,00 69,30 2,00 300, Cabo 2,5mm Flexivel Vermelho/Condumax 150,0 Mt 1,54 0,46 231,00 69,30 2,00 300, Cabo 6,00mm Flexivel / Codumax 30,0 Mt 3,41 1,02 102,30 30,69 4,43 132, Cabo Blindado p/ alarme 3x1,5 com terra 30,0 Mt 7,71 2,31 231,30 69,39 10,02 300, Cabo coaxil RGS-59 95/97% BC 75 ohms 250,0 Mt 2,60 0,78 650,00 195,00 3,38 845, Cabo Coaxil + Tripolar megatron 460,0 Mt 3,25 0, ,00 448,50 4, , Cabo Flexivel 750V Az 2,5mm 30,0 Mt 1,38 0,41 41,40 12,42 1,79 53, Cabo Flexivel 750V Conduspar VM 2,5mm 30,0 Mt 1,38 0,41 41,40 12,42 1,79 53, Cabo Flexivel 750V Phelps VD 2,5mm 20,0 mt 1,38 0,41 27,60 8,28 1,79 35, Cabo logico UTP Cat 5E 24awg Azul 30,0 Mt 3,31 0,99 99,30 29,79 4,30 129, Cabo PP 3 x 1,5 mm 0,6/1 KV 20,0 Mt 3,90 1,17 78,00 23,40 5,07 101, Caixa Passagem Piso Aluminio 15x15x10 4,0 unid 59,63 17,89 238,52 71,56 77,52 310, Caixa passagem piso aluminio 20x20x10 4,0 unid 79,62 23,89 318,48 95,54 103,51 414, Caneleta em Aluminio c/ 2 Divisorias 3,0 Mt 274,60 82,38 823,80 247,14 356, , CB multi cat 5E 24 AWG 4P AZ CMX UTP 300,0 Mt 1,78 0,53 534,00 160,20 2,31 694, Cond dailet 3/4" furos s/tmp (dm034-x) 15,0 unid 10,07 3,02 151,05 45,32 13,09 196, Condulet daylet 5 furos 3/4 c/ tampa 20,0 unid 11,37 3,41 227,40 68,22 14,78 295, Condulete de Aluminio Daillet 1" 6,0 unid 15,43 4,63 92,58 27,77 20,06 120, Condulete de aluminio X 3/4 20,0 unid 13,81 4,14 276,20 82,86 17,95 359, Conector BNC 140,0 unid 2,76 0,83 386,40 115,92 3,59 502, Controle de Acesso Duo 2,0 unid 1.259,37 377, ,74 755, , , Conversor de Video 2,0 unid 260,00 78,00 520,00 156,00 338,00 676, Curva fg raio longo tipo leve 1" 8,0 unid 6,71 2,01 53,68 16,10 8,72 69, Curva Fg raio longo tipo leve 3/4" 19,0 unid 5,36 1,61 101,84 30,55 6,97 132, Curva p/eletroduto fg 3/4 15,0 un 6,17 1,85 92,55 27,77 8,02 120, Curva pvc 3/4" 3,0 un 3,41 1,02 10,23 3,07 4,43 13, Eletr.pvc c/r 3/4" pr amanco 6,0 un 12,18 3,65 73,08 21,92 15,83 95, Eletroduto fg tipo leve 1" 20,0 VR 31,03 9,31 620,60 186,18 40,34 806, Eletroduto fg tipo leve 3/4" 77,0 VR 56,87 17, , ,70 73, , Emenda p/ bnc 6,0 un 12,51 3,75 75,06 22,52 16,26 97, Espiral branco 1/2 6,0 MT 4,06 1,22 24,36 7,31 5,28 31, Fita isol.20m imperial 3m 2,0 RL 16,08 4,82 32,16 9,65 20,90 41, FITA PERFURADA ACO 19MM x 25M WALSYMA 2,0 RL 48,75 14,63 97,50 29,25 63,38 126, Gaveteiro fixo 2 gavetas 1,0 un 162,50 48,75 162,50 48,75 211,25 211, Gesso pó 6,0 KG 2,45 0,74 14,70 4,41 3,19 19, Interruptor 1 secao c/ tomada p/ condulete 1,0 un 9,37 2,81 9,37 2,81 12,18 12, Interruptor 1 secao p/ condulete 4,0 un 7,71 2,31 30,84 9,25 10,02 40, Interruptor 2 seções 1,0 un 12,43 3,73 12,43 3,73 16,16 16, Itc 10 com grade-exastor 1,0 un 211,25 63,38 211,25 63,38 274,63 274, Lampada de led 15w 4,0 un 50,37 15,11 201,48 60,44 65,48 261, Luminaria de emergencia we-01/0 8,0 un 349,37 104, ,96 838,49 454, , Luva de emenda isol.0,270-06,60mm am 6,0 un 0,73 0,22 4,38 1,31 0,95 5, Luva em fg comum 1" 30,0 un 4,89 1,47 146,70 44,01 6,36 190, Luva em fg comum 3/4" 45,0 un 4,55 1,37 204,75 61,43 5,92 266, Luva lise em alumínio 3/4 60,0 un 5,03 1,51 301,80 90,54 6,54 392, Luva pvc 3/4 8,0 un 1,30 0,39 10,40 3,12 1,69 13, Mesa mm 2,0 un 375,37 112,61 750,74 225,22 487,98 975, Metalon galvanizado de 30 x 20 1,0 VR 65,00 19,50 65,00 19,50 84,50 84, Paraf madeira x45 1 3/4 100,0 un 0,24 0,07 24,00 7,20 0,31 31, Parafuso 1/4 x 1/6 4,0 un 1,30 0,39 5,20 1,56 1,69 6, Parafuso 1/4 x 3/4 8,0 un 0,48 0,14 3,84 1,15 0,62 4, Parafuso cabeca lentilha 1/4 x 1/2 60,0 un 0,24 0,07 14,40 4,32 0,31 18, Parafuso maq. Ferro 1/4" x 1/2" lentilha 100,0 un 0,32 0,10 32,00 9,60 0,42 41, Parafuso rosca soberba 12mm 8,0 un 1,05 0,32 8,40 2,52 1,37 10, Parafuso rosca soberba 8mm 190,0 un 0,40 0,12 76,00 22,80 0,52 98, Parafuso sextavado de 1/4 x2 ref /4-7-e 4,0 un 0,65 0,20 2,60 0,78 0,85 3, Placa de gesso egipcio 50x2 4,0 PL 40,62 12,19 162,48 48,74 52,81 211, Plg macho 3p 10a linh.cz pld1-3lm 2,0 un 3,75 1,13 7,50 2,25 4,88 9, Plug macho 10a 4,0 un 4,38 1,31 17,52 5,26 5,69 22, Porca 1/4" 100,0 un 0,16 0,05 16,00 4,80 0,21 20, Quadro met.20x20x10 1,0 un 211,25 63,38 211,25 63,38 274,63 274, Regua c/ 4 tomadas 4,0 unid 68,25 20,48 273,00 81,90 88,73 354, Suporte 8,0 unid 48,75 14,63 390,00 117,00 63,38 507, Suporte Articulado para TV 60" 4,0 unid 48,75 14,63 195,00 58,50 63,38 253, Tampa cega p/condulete 1" 4,0 unid 4,71 1,41 18,84 5,65 6,12 24, Tampa cega PVC 3/4 P/ Condulete 15,0 unid 4,06 1,22 60,90 18,27 5,28 79, Tampa para condulete 4,0 unid 3,57 1,07 14,28 4,28 4,64 18, Terminal pre isolado 4mm² Tipo Pino 3,0 unid 0,65 0,20 1,95 0,59 0,85 2, Tomada dupla 4,0 unid 43,87 13,16 175,48 52,64 57,03 228, Tomada Eletrica 2P + T universal 15,0 unid 10,56 3,17 158,40 47,52 13,73 205, Vergalhão roscado 1/4 2,0 VR 25,35 7,61 50,70 15,21 32,96 65, Automatico basculante bvbl4 rossi 2,0 unid 2.578,12 773, , , , , Botoeira p/ Portão automatico 2,0 pç 125,00 37,50 250,00 75,00 162,50 325, Controle p/ Portão 4,0 unid 62,50 18,75 250,00 75,00 81,25 325, Gesso em pó 10,0 kg 1,56 0,47 15,60 4,68 2,03 20, Pintura Látex PVA, com retoques de emassamento p/tetos, duas demãos 50,0 m² 15,71 4,71 785,50 235,65 20, ,15 Fornecimento Desinstalação / Instalação de Visor de segurança com vidro blindado, seteira e passa documento nivel III - vão inst. 1200mm (H) x 900mm (L), incl. Pórtico concreto / instalado 3,0 unid 8.250, , , , , ,00 37

38 29 Diversos , , , Serviço de Metalurgica estrutura do contrapeso 1 vb 1.125,00 337, ,00 337, , , Reparo de três vidros danificados na guarita 3 vb 3.000,00 900, , , , , Substituição de uma porta metálica para a subestação pintada 1 vb 2.100,00 630, ,00 630, , , Serviço de Metalurgica 02 portoes p/ subestação 1 vb 2.970,00 891, ,00 891, , , serviço de metalurgica montagem e instalação de duto 1 vb 4.050, , , , , , Aplicação de películas da 3M em quatro paineis de vidro das guaritas 3 m² 250,00 75,00 750,00 225,00 325,00 975,00 30 Limpeza e Verificação Final 64, , , LIMPEZA geral da edificação ( diária ) 15,0 dia 4,29 65,02 64,35 975,30 69, , LIMPEZA geral da edificação ( final da obra) 100,0 m² 0,00 10,31 0, ,60 10, ,60 Total do Orçamento com BDI incluso , , ,50 Total do Orçamento COM SEGURO (BDI incluso): , , ,50 38

39 Seret Juazeiro do Norte CE MODELO Orçamento Estimado do Banco Total = ,55 Item Descrição (Composições Sistema de Orçamentação do Banco do Brasil - SISORCE BB) Quantidade Unidade de medida Valor Unitário Material - R$ Valor Unitário Mão de Obra - R$ Valor Total Material - R$ ValorTotal Mão de Obra - R$ Valor unitário Material + Mão de Obra - R$ Total Geral (Total Material + Total Mão de Obra) - R$ 1 Preliminares 0,00 226,49 226, ART - Obra acima de R$15.000,00 1,0 unid 0,00 226,49 0,00 226,49 226,49 226,49 2 Implantação / Administração 5.020, , , ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PEQUENO PORTE para obras de até 60 dias (minimo de 1 hora de engenheiro por dia) 2,0 mês 0, ,88 0, , , , TRANSPORTE em veículo passeio 1000 km 0,98 980,00 0,00 0,98 980, Hospedagem 40 vb 65, ,00 0,00 65, , Alimentação 80 vb 18, ,00 0,00 18, ,00 19 Inst. Elétricas, Telec. e Informática 4.887, , , Fita perfurada larg: 19 mm 3,0 m 9,90 2,97 29,70 8,91 12,87 38, Plug Macho 2P + T 10 A CZ ROMAZI 2,0 un 4,68 1,40 9,36 2,81 6,08 12, *Tomada com placa 2P + T - 10A ( novo padrão - NBR 14136) linha Silentoque da Pial 2,0 un 23,88 7,16 47,76 14,33 31,04 62, Cabo multilan UTP, 4 pares -cat 5E Mhz 150,0 m 5,31 1,59 796,50 238,95 6, , Luminária de Emergencia 30 LEDS 2,0 un 68,75 20,63 137,50 41,25 89,38 178, Parafuso Rosca Soberba 8MM 50,0 un 0,54 0,16 27,00 8,10 0,70 35, Parafuso 1/4 x 1/2 20,0 un 0,23 0,07 4,60 1,38 0,30 5, Suporte P/ Camera 5,0 un 76,71 23,01 383,55 115,07 99,72 498, Eletroduto de aço carbono sem costura, galvanizado eletrolítico (leve/semi-pesado) - ø 3/4" com conexão - vara com 3m 15,0 m 34,79 10,44 521,85 156,56 45,23 678, Tomada BEM. #P 10A C/PL 1S BR 57145/010 2,0 un 8,59 2,58 17,18 5,15 11,17 22, Cadeado PADO E-40 4,0 un 33,96 10,19 135,84 40,75 44,15 176, Detector de Fumaça V260/V360 1,0 pc 170,62 51,19 170,62 51,19 221,81 221, Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semi-pesado), d= 20 mm (3/4") 20,0 un 3,26 0,98 65,20 19,56 4,24 84, Sirene 24V 1,0 pc 130,00 39,00 130,00 39,00 169,00 169, Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico (leve/semi-pesado), d= 20mm (3/4") 11,0 un 9,33 2,80 102,63 30,79 12,13 133, Caixa poliwetzel XPW 3/4" 8,0 pc 8,59 2,58 68,72 20,62 11,17 89, Box reto 3/4" 20,0 un 7,69 2,31 153,80 46,14 10,00 199, Bucha S8 50,0 un 0,59 0,18 29,50 8,85 0,77 38, Cabo Flexível 750V PHELPS VM 2,5MM 100,0 mt 1,32 0,40 132,00 39,60 1,72 171, Cabo Flexível 750V PHELPS VD 2,5MM 100,0 mt 1,32 0,40 132,00 39,60 1,72 171, Cabo Flexível 750V PHELPS AZ 2,5MM 100,0 mt 1,32 0,40 132,00 39,60 1,72 171, Caixa PVC RET. TIGREFLEX 4x2 3,0 un 3,12 0,94 9,36 2,81 4,06 12, Emenda BNC Tipo T 39,0 un 2,81 0,84 109,59 32,88 3,65 142, Fonte 12V - 1A 6,0 un 18,75 5,63 112,50 33,75 24,38 146, Gesso Pó 20,0 kg 2,35 0,71 47,00 14,10 3,06 61, Conector BNC para cabo coaxial 83,0 un 6,54 1,96 542,82 162,85 8,50 705, *Fita isolante anti-chama no ref. 3M 3,0 un 2,09 0,63 6,27 1,88 2,72 8, Cabo coaxial RG 59U 75 ohm 116,0 mt 7,18 2,15 832,88 249,86 9, , Abraçadeira T30R 15Cm NT PCT. 100un 105,0 un 0,23 0,07 24,15 7,25 0,30 31, Cabo Coaxial RGC 59 95/97% BC 75 ohms 500,0 mt 2,50 0, ,00 375,00 3, , Canaleta PVC Branca 8,5x7 2MT 6,0 vr 35,93 10,78 215,58 64,67 46,71 280, Daylet em Aluminio 3/4" 5,0 un 6,25 1,88 31,25 9,38 8,13 40, Fita Rotulada Branca 3,0 un 125,07 37,52 375,21 112,56 162,59 487, Suporte Medio Preto 1,0 pc 28,12 8,44 28,12 8,44 36,56 36, Tampa p/ Daylet 3/4" CEGA (TM034) 5,0 un 2,81 0,84 14,05 4,22 3,65 18, Sensor de presença 8,0 un 336,46 100, ,68 807,50 437, , Sensor Sismico / vibração com instalação 2,0 unid 1000,0 300,0 2000,0 600,0 1300,0 2600, Pintura Látex PVA, com retoques de emassamento p/tetos, duas demãos 120,0 m² 15,71 4,71 785,50 235,65 20, ,15 29 Diversos 3.850, , , Serviço de Metalurgica 1 vb 650,00 195,00 650,00 195,00 845,00 845, Substituição do Ferrolho das portas 4,0 unid 800,0 240,0 3200,0 960,0 1040,0 4160,0 Transferencia do quadro de comando da central de ar condicionado para a area interna com termoestatico 1 vb ,0 1600,0 480,0 2080,0 2080,0 30 Limpeza e Verificação Final 64, , , LIMPEZA geral da edificação ( diária ) 15,0 dia 4,29 65,02 64,35 975,30 69, , LIMPEZA geral da edificação ( final da obra) 100,0 m² 0,00 10,31 0, ,60 10, ,60 Total do Orçamento com BDI incluso , , ,55 Total do Orçamento COM SEGURO (BDI incluso): , , ,55 39

40 ANEXO 06 ================================================================================ ORÇAMENTO DETALHADO - RESUMO ================================================================================ MODELO NOME DA CONCORRENTE: NOME DA JURISDIÇÃO: CESIN REDE SÃO PAULO (SP) PLATAFORMA BELO HORIZONTE (MG) Condomínio Tamoios LICITAÇÃO N.º: 2016/3488 (7421) DATA DA PROPOSTA: FINALIDADE DA OBRA: ITEM DO ORÇAMENTO VALOR COM BDI - R$ % Mão-de-obra Material Total 01. PRELIMINARES 02. IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 26. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 30. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL Totais TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI- R$ Benefícios e Despesas Indiretas - BDI: % 40

41 ANEXO 07 =============================================================================== MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE REFERÊNCIA ================================================================================ Parcelas Etapas % do contrato Prazo da etapa (dias) Prazo a partir da assinatura do contrato 1ª % ª % ª % TOTAL 100% Ou 41