EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N 001/2008

Transcrição

1 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N 001/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09h00min, do dia 06 do mês de Maio do ano de 2008, na sala de reuniões do Setor de Licitações, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, com finalidade de receber as propostas para o objeto abaixo designado. Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Município de Quatro Irmãos, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento das propostas. 1. OBJETO 1.1- Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa para executar Serviços de Pavimentação Viária em Pedra de Basalto Irregular,, com fornecimento de material e mão de obra, nas Ruas A e C do Bairro do Trabalhador, conforme Especificações Técnicas e Projeto Anexas ao Presente Edital. 2. DO CADASTRO Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 02 de Maio de 2008, os documentos abaixo listados: 2.1 Certidão Negativa de Infração do artigo 7., inciso XXXIII, da Constituição Federal, emitida pela Delegacia Regional do Trabalho HABILITAÇÃO JURÍDICA: a) registro Comercial no caso de empresa comercial; b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. d) em se tratando de Cooperativa a mesma deverá apresentar o registro na OCERGS REGULARIDADE FISCAL: a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante;

2 d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). f) apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) certidão de registro no CREA; b) atestado de capacitação técnico-operacional em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos, iguais ou superiores, homologados pelo CREA. Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a área executada e o período utilizado para tanto. c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico, contendo as seguintes afirmações: c.1) de que não foi declarada inidônea nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com a administração pública e que comunicará a esta Administração qualquer fato superveniente quanto à sua capacidade jurídica, qualificação técnica, econômico financeira e regularidade fiscal. c.2) de que o exame dos documentos anexos a este Edital, são suficientes para a adequada avaliação dos custos a considerar na elaboração da proposta, para execução total do objeto; c.3) de que visitou o local da obra e que está ciente dos serviços a serem executados. d) prova de licenciamento ambiental da jazida da qual provêm os materiais a serem empregados na obra, mediante apresentação do protocolo de encaminhamento ou da licença expedida pelo órgão estadual competente QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do n do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos. b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento. c) Comprovação de a Empresa licitante possuir capital social mínimo registrado na Junta Comercial, em valor correspondente a 10 % (dez por cento) do valor estimado para a Contratação, comprovação esta deverá ser feita pela apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial.

3 2.3 Os documentos constantes dos itens a 2.2.4, poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (Internet) ficando sujeita a comprovação de sua veracidade pela Administração. 3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n 1 e n 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: AO MUNICÍPIO DE QUATRO IRMÃOS EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2008. ENVELOPE Nº DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) AO MUNICÍPIO DE QUATRO IRMÃOS EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2008. ENVELOPE Nº PROPOSTA PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 3.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: a) Certidão de Habilitação para Tomada de Preços 001/2008. b) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 3.2 O envelope nº 02 deverá conter: a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa, mencionando o preço global para a execução da obra, objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.); b) planilha de quantitativos e custos unitários; c) cronograma de execução da obra. Observação 1: o prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para sua entrega. Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

4 3.3 As empresas interessadas possuirão prazo de 48 horas para conferência e possíveis contestações a respeito da documentação apresentada pelas empresas, a partir da ultima data para apresentação de documentos. 4. DO JULGAMENTO 4.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global para a execução da obra; 4.2 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, serão acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos a serem utilizados na obra; 4.3 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93; 4.4 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido ao disposto no 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE a) somente serão aceitas as propostas cujo preço global e valores unitários ofertados não sejam superiores ao limite de 1% (um por cento) acima do valor estimado pelo Município, incluindo-se neste cômputo o BDI; b) serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com preços unitários e/ou globais superestimados ou inexeqüíveis; 6. DOS RECURSOS Em todas as fases da presente licitações, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/ DOS PRAZOS E DO CONTRATO 7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/ O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 7.4 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos.

5 7.5 O prazo para execução da obra é de 300 (trezentos) dias, a contar da emissão da ordem de serviço, descontados tão-somente os dias de chuva e os impraticáveis, registrados no diário da obra; 7.6 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução da obra no momento da assinatura do contrato. 8. DAS PENALIDADES 8.1 multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, após o qual será considerada inexecução contratual; Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 9.1 O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, acompanhado da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização da obra; 9.2 Serão processadas as retenções previdenciárias (INSS), de Imposto de Renda (IRRF) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) nos termos da lei que regula a matéria; 9.3 Será efetuado a retenção de 5% (cinco por cento) no final da obra do valor total do objeto contratado até apresentação da CND INSS da mesma. 10. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 10.1 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n , será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Obras e Instalações. 12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente edital Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas ou quaisquer outros documentos Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora.

6 Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, como, por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n ) Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão às cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/ Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: I projeto básico; II memorial descritivo III planilha de orçamento; IV minuta do contrato, V Especificações Técnicas. Informações serão prestadas aos interessados no horário da 07h00min às 13h00min, na, na Secretaria Municipal de Administração, sita na Rua Isidoro Eisenberg, s/n, em Quatro Irmãos, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos, ou pelo trib.quatro@itake.com.br ou no site Quatro Irmãos, 14 de Abril de Leonir Nadal Prefeito Municipal Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. Em Advogado Ricardo Malacarne Michelin

7 MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e fornecimento de material, o Município de Quatro Irmãos RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº /14, com sede à Rua Isidoro Eisenberg, S/N, na Cidade do mesmo nome, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal LEONIR NADAL, brasileiro, casado, agente do poder público, residente e domiciliado à Rua Leão Kwitko, nº 169, na cidade de Quatro Irmãos, portador do CPF nº e do RG nº , denominado CONTRATANTE, e de outra parte a empresa, estabelecida na, na cidade de, com CNPJ nº, designada CONTRATADA. Tem entre si acertado o que segue. O presente contrato tem por objetivo o constante no Edital de Tomada de Preços nº 001/2008, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta e pelas condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa para executar Serviços de Pavimentação Viária em Pedra de Basalto Irregular, com fornecimento de material e mão de obra, nas Ruas A e C do Bairro do Trabalhador, conforme Especificações Técnicas e Projeto Anexo ao Presente Edital. CLÁUSULA SEGUNDA DA EXECUÇÃO Para a execução do presente contrato a empresa Contratada deverá observar os itens constantes nas Especificações Técnicas relativas à execução do projeto anexas ao Edital de Tomada de Preços nº. 001/2008. CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO O preço global para a Execução dos Serviços de Pavimentação Viária em Pedra de Basalto Irregular com fornecimento de material e mão de obra será de R$ ( ). CLÁUSULA QUARTA DO RECURSO FINANCEIRO As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Obras e Instalações. Os recursos financeiros serão oriundos do Programa de Fomento Econômico e Social PIMES CAIXA RS e próprios do Município.

8 CLÁUSULA QUINTA DO REAJUSTE DOS PREÇOS Os preços do presente contrato não sofrerão reajuste. CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, acompanhado da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização da obra. Serão processadas as retenções previdenciárias, de Imposto de Renda (IRRF) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) nos termos da lei que regula a matéria; CLÁUSULA SÉTIMA DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 1- Dos direitos: Constituem os direitos da CONTRATANTE: - Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas. Constituem os direitos do CONTRATADO: - perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 2 - Das obrigações: Constituem as obrigações da CONTRATANTE: A) Efetuar pagamento ajustado; B) Dar ao contratado as condições necessárias a regular execução do contrato. Constituem as obrigações do CONTRATADO A) Prestar serviços na forma ajustada; B) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre o CONTRATADO e os empregados. C) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados na data determinada pela legislação em vigor; D) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre segurança no trabalho. E) Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e. F) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho DTF; G) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato; CLÁUSULA OITAVA DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO O contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstas no art. 77 da Lei Federal nº de 21 de junho de 1993.

9 CLÁUSULA NONA ESTE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO A) Por ato unilateral da Administração nos casos dos Incisos I a XII e XVII do art., 78 da Lei Federal nº de 21 de junho de B) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo o termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para administração; C) Por denúncia, com 30 dias de antecedência; ao seu término, por qualquer uma das partes. D) Judicialmente, nos termos da legislação; E) Quando houver a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afeta a boa execução deste. A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATADA na forma que a mesma determinar. CLÁUSULA DÉCIMA PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo para execução da obra é de 120 (Cento e Vinte) dias, a contar da emissão da ordem de serviço, descontados tão-somente os dias de chuva e os impraticáveis registrados no diário da obra; CLÁUSULA ONZE DAS DISPOSIÇÕES GERAIS A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será através de prepostos. Ao preço da CONTRATADA caberá, inclusive, fiscalizar a execução do contrato. Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão a ordens e orientações emanadas da mesma. Fica eleito o Fórum da Comarca de Erechim RS, para dirimir as questões por venturas oriundas do presente contrato. E por estarem justos e acertados assinam o presente instrumento em duas vias de igual forma e teor em presença de duas testemunhas que também assinam depois de lido e achado conforme. Quatro Irmãos, de de Leonir Nadal Prefeito Municipal Gerente Testemunhas: Nome e CPF Nome e CPF