ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A.

Transcrição

1 ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A. EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA ETAR DE ÉVORA CONCURSO PÚBLICO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO ÍNDICE 1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO ANÚNCIO CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO SOBRE AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 4 5. ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS TERMOS OU CONDIÇÕES DE VÍNCULO OBRIGATÓRIO TIPO DE EMPREITADA E PRAZO DE EXECUÇÃO PREÇO ANORMALMENTE BAIXO DOCUMENTOS DA PROPOSTA IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA PROPOSTAS VARIANTES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ENTREGA DAS PROPOSTAS DISPONIBILIZAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS PRAZO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS QUALIDADE, AMBIENTE E HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA RELATÓRIO PRELIMINAR DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO CAUÇÃO APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 1

2 24. DEVOLUÇÃO DO PREÇO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO DESPESAS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ANEXOS: ANEXO I DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE ANEXO III MODELOS DAS PROPOSTAS ANEXO IV MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS ANEXO V MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO ANEXO VI MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA ANEXO VII MODELO DE SEGURO-CAUÇÃO À PRIMEIRA SOLICITAÇÃO ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE RESERVA ANEXO IX MODELOS DE FOLHAS DE CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIAS ANEXO XI MODELO DE DECLARAÇÃO DO TÉCNICO DO CONCORRENTE QUE ASSEGURARÁ A GESTÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SGSST) ANEXO XII MODELO DE ACORDO-PROMESSA DE CONSTITUIÇÃO ANEXO XIII ELEMENTOS TÉCNICOS A APRESENTAR COM A PROPOSTA ANEXO XIV DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL ANEXO XV MODELO DE LISTA DE PREÇOS E QUANTIDADES DE TRABALHO Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 2

3 CONCURSO PÚBLICO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO 1.1 O Programa do Procedimento diz respeito à empreitada de Conceção-Construção Ampliação da ETAR de Évora. 1.2 A entidade adjudicante é a Águas do Centro Alentejo, S.A., com sede na Av. D. Leonor Fernandes, 5 r/c, Évora e com os seguintes contactos para efeito do presente concurso: Telefone: , Fax: , Correio Eletrónico: [email protected] Website oficial: ou A decisão de contratar foi tomada em Conselho de Administração da Águas do Centro Alentejo, S.A. no dia 26/02/2013, como consta da respetiva ata. 2. ANÚNCIO 2.1 O Concurso Público, indicado no ponto 1 acima, foi publicado no Diário da República, de acordo com o art.º 130.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 outubro, e Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 julho. 2.2 O Concurso Público indicado no ponto 1 foi ainda publicado, de acordo com o art.º 131.º do CCP, no Jornal Oficial da União Europeia. 2.3 Incluídos no ANEXO I deste Programa do Procedimento, apresentam-se os documentos comprovativos do envio do anúncio para publicação no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia. 3. CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 3.1 O Procedimento do Concurso é constituído pelas seguintes peças: a) O presente Programa do Procedimento, que inclui 15 anexos; b) O Caderno de Encargos, que inclui 10 anexos. 3.2 As peças do procedimento encontram-se patentes na morada indicada no n.º 1.2 onde podem ser consultadas nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 133.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e suas posteriores alterações e republicações (doravante designados conjuntamente por CCP) até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas entre as 9:00h e as 18:00h de cada dia útil, salvo interrupções normais de Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 3

4 expediente. 3.3 As peças do procedimento estão integralmente disponibilizadas na Plataforma Eletrónica de Contratação Pública VortalGov acessível através do sítio eletrónico ou desde o dia da publicação do anúncio no Diário da República. 3.4 Os interessados podem descarregar pelo preço de 200 (duzentos euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, as peças do procedimento a partir da plataforma eletrónica referida no n.º 1.2, devendo para tanto proceder ao respetivo registo de acordo com as indicações constantes do mesmo. 3.5 O pagamento das peças do procedimento deverá ser efetuado por transferência bancária para a conta da Águas do Centro Alentejo, S.A., com o NIB: Depois de efetuado o pagamento referido em 3.5 o interessado deverá através da plataforma eletrónica, anexar o comprovativo da transferência. 3.7 Após ser efetuada a validação do pagamento das peças, pelos responsáveis da Águas do Centro Alentejo, S.A., será disponibilizado ao interessado o acesso, visualização e download, às respetivas peças do procedimento, através da plataforma eletrónica. 4. ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO SOBRE AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 4.1 Os Concorrentes podem apresentar pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas surgidas na compreensão e na interpretação das peças do procedimento previstas no n.º 3.1, os quais devem ser solicitados, pelos interessados, por escrito, através da plataforma eletrónica referida em 1.2, no primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, ao Júri do Procedimento. 4.2 Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados, por escrito, através da plataforma eletrónica referida em 1.2, até ao fim do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. 4.3 Dos esclarecimentos prestados e das retificações de erros ou omissões efetuadas, juntar-se-á cópia às peças patentes em concurso, sendo a sua existência comunicada aos interessados que procederam ao levantamento do processo de concurso e publicitada na plataforma eletrónica de acordo com o artigo n.º 50 do Código dos Contratos Públicos. 4.4 A falta de resposta a qualquer pedido de esclarecimento até à data prevista no n.º 4.2, desde que o mesmo tenha sido apresentado com observância do prazo previsto no n.º 4.1, obriga à prorrogação do prazo para a entrega das propostas, no mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado. 4.5 A prorrogação do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os interessados. 5. ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 4

5 5.1 Sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 2 do artigo 61.º do CCP, até às 23:59:59 do dia 13/05/2013 (até ao 5/6 do prazo fixado para apresentação das propostas), os interessados devem apresentar, por escrito, ao órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3, uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões detetados no Caderno de Encargos, relativos aos elementos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 61.º do CCP. 5.2 A apresentação, por qualquer interessado, da lista prevista no número anterior suspende o prazo fixado para a apresentação das propostas, desde o dia 13/05/2013 (último dia para apresentação da lista de identificação dos erros e omissões), até ao dia em que o órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 se pronuncie sobre os erros e omissões identificados pelos interessados ou, não havendo decisão expressa, até ao termo do mesmo prazo. 5.3 A suspensão prevista no número anterior pode ser mantida pelo órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 por um período único de, no máximo, mais 60 (Sessenta) dias contínuos após o término do prazo para a apresentação das propostas, o qual não pode ser sujeito a prorrogação. 5.4 A decisão do órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 sobre os erros e omissões identificados pelos interessados deve ser proferida até ao termo do prazo previsto para a apresentação das propostas ou, no caso previsto no número anterior, até ao termo do período de manutenção da suspensão daquele prazo, considerando-se rejeitados todos os que não sejam expressamente aceites. 5.5 O órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 deve identificar os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites nos termos do disposto no n.º As listas apresentadas pelos interessados nos termos do n.º 5.1, bem como a decisão do órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 prevista no nº. 5.4, são publicitadas no sítio eletrónico referido n.º 1.2, devendo ainda aquela decisão ser junta às peças do procedimento que se encontrem patentes para consulta e imediatamente notificada a todos os interessados que as tenham adquirido. 5.7 Para os erros e omissões detetados no mapa de medições detalhadas e respetivas quantidades patenteados a concurso, nos termos do artigo 61.º do CCP, os interessados deverão apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar indicado no ponto 1.3 um mapa com as medições detalhadas e respetivas quantidades, no qual se identifiquem claramente as parcelas dos artigos onde foram detetados os erros e omissões, assim como a incorporação das medições detalhadas e respetivas quantidades de novos artigos que possam surgir, decorrentes de erros e omissões. 6. TERMOS OU CONDIÇÕES DE VÍNCULO OBRIGATÓRIO 6.1 Os concorrentes devem nas suas propostas obedecer às condições definidas no Anexo X (Declaração de Garantias) do presente Programa de Procedimento, que se revestem de caráter vinculativo e obrigatório. 6.2 Durante a fase de elaboração das propostas (em data a ser comunicada posteriormente pela Águas do Centro Alentejo, S.A.), os Concorrentes devem efetuar uma visita à ETAR de Évora para verificação da situação dos órgãos de decantação Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 5

6 primária e secundária e validação dos trabalhos a executar na empreitada, sob pena de, durante a execução do contrato, não serem considerados válidos pela Águas do Centro Alentejo, S.A. quaisquer trabalhos nesses órgãos que não estejam incluídos na proposta. 7. TIPO DE EMPREITADA E PRAZO DE EXECUÇÃO 7.1 A empreitada a concurso será executada pelo preço contratual estabelecido de acordo com a definição do art.º 97.º do CCP. 7.2 A proposta de preço, elaborada em conformidade com os modelos do ANEXO III deste Programa do Procedimento será redigida em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, sempre com o mesmo tipo de máquina, se for datilografada ou processada informaticamente, ou com a mesma caligrafia e tinta, se for manuscrita. 7.3 A proposta de preço será assinada pelo Concorrente ou seu legal representante, nos termos do disposto no artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho. 7.4 O preço da proposta será expresso em euros, e não incluirá o imposto sobre o valor acrescentado. 7.5 O prazo de execução da empreitada é de 400 (quatrocentos) dias, contados a partir da data da Consignação até à data em que a Obra se encontra integralmente executada e declarada Pronta para Arranque, acrescido, a partir dessa data, de 180 (cento e oitenta) dias para realização do Arranque da ETAR de Évora, até à Receção Provisória, em conformidade com o disposto na cláusula do Caderno de Encargos. 7.6 Para além do prazo de execução da empreitada, fixado anteriormente, consideramse como vinculativos os seguintes prazos parcelares, de acordo com o disposto na cláusula : a) 75 (noventa) dias a contar da data de assinatura do Contrato, para a entrega do Projeto de Execução; b) 390 (trezentos e noventa) dias a contar da data da "Consignação", para a execução integral de todos os trabalhos relativos à parte da "Obra" e realização dos trabalhos relativos ao "Comissionamento", até à data de "Pronta para Pré-arranque"; c) Realização do "Pré-arranque", pelo período mínimo estabelecido na cláusula do Caderno de Encargos, a contar da data de "Pronta para Pré-arranque" até à data de "Pronta para Arranque"; d) Realização do "Arranque", pelo período estabelecido na cláusula do Caderno de Encargos, a contar da data de "Pronta para Arranque" até à Receção Provisória. 8. PREÇO ANORMALMENTE BAIXO 8.1 Considera-se que o preço total resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando for 30% (trinta por cento) ou mais inferior ao preço base. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 6

7 9. DOCUMENTOS DA PROPOSTA 9.1 A proposta é constituída pelos seguintes documentos: a) Declaração do Concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I ao CCP (ANEXO II). b) Proposta de Preço e Lista de Preços Unitários; a) b1) Proposta de preço, elaborada em conformidade com o modelo do ANEXO III deste Programa do Procedimento; b2) Lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas para a solução indicativa na Nota Técnica do ANEXO IX do Caderno de Encargos, com o ordenamento dos mapas resumo de quantidades de trabalho, em conformidade com o modelo de Lista de Preços e Quantidades de Trabalho carregado na plataforma eletrónica indicada em 1.2. e apresentado no Anexo XV deste Programa de Procedimento, devendo os preços unitários ser arredondados a duas casas decimais. A Entidade Adjudicante poderá, se assim entender conveniente, disponibilizar o modelo de Lista de Preços e Quantidades de Trabalho em ficheiro informático em formato EXCEL à parte do modelo da plataforma. No caso de divergência entre a lista preenchida pelo Concorrente na plataforma e a lista apresentada em ficheiro informático em formato EXCEL à parte do modelo da plataforma, prevalecerá a lista apresentada e assinada pelo Concorrente na sua proposta (ficheiro em formato EXCEL ). c) Um Plano de Trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, incluindo: c1) Memória descritiva e justificativa, que incluirá a metodologia a seguir nas atividades consideradas no Plano de Trabalhos, a identificação do número de frentes de trabalho, sua natureza e locais de execução, a caracterização das interdependências e encadeamentos das diferentes atividades e, em geral, todos os elementos necessários para demonstrar a garantia do cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global da empreitada. Serão valorizadas as propostas que, adicionalmente, explicitem os rendimentos de mão-de-obra e equipamentos calculados para os diferentes meses e épocas do ano, face à natureza dos trabalhos em causa, para efeitos de avaliação da proposta; c2) Plano de trabalhos sobre a forma de diagrama de barras, ilustrando o desenvolvimento das atividades a partir da assinatura do contrato, com escala temporal de uma semana, no qual se assinalem, entre outros, quando aplicáveis, os seguintes acontecimentos, discriminados por cada conjunto de trabalhos afins: - Data da Assinatura do Contrato (estimada) - Data de Consignação - Projeto de Execução - Plano de Segurança e Saúde - Desenhos de Detalhe para Execução - Estaleiro - Execução das vias de acesso necessárias aos novos órgãos a construir Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 7

8 - Execução das vias de acesso provisórias no interior ETAR - Construção civil por órgão e por edifício - Prazos de fornecimento dos equipamentos - Montagem dos equipamentos, por órgãos ou edifícios - Arranjos exteriores e tratamento paisagístico - Comissionamento - Pronto para pré-arranque - Pré-Arranque - Manual de Operação e Manutenção - Formação e Treino do pessoal - Pronto para Arranque - Arranque - Telas Finais - Manual de Instruções de Operação e de Manutenção - Receção Provisória - Receção Definitiva c3) Plano de mão-de-obra com os efetivos mensais, expressos em efetivos x dia de cada categoria profissional, ao longo do prazo da execução da empreitada, repartidos pela execução da construção civil, pela montagem do equipamento e pelas atividades de comissionamento; c4) Plano de equipamentos a afetar à empreitada, com a distribuição da utilização dos mesmos equipamentos repartidos pela execução da construção civil e pela montagem do equipamento. Para elaboração do Plano de Trabalhos os Concorrentes devem considerar que a consignação será efetuada no mês de agosto de Esta indicação não vincula, de modo nenhum, o Dono da Obra, destinando-se apenas a conferir ao Plano de Trabalhos uma referência objetiva, que permitirá aferir os meios oferecidos por cada concorrente e comparar os respetivos programas. Os Planos de Mão-de-Obra e de Equipamentos deverão ser estruturados com as atividades presentes no Plano de Trabalhos solicitado ao abrigo da alínea c2). d) Plano de Pagamentos, com indicação das percentagens sobre o valor global da obra, congruente com o Plano de Trabalhos e de acordo com o estabelecido na cláusula 24 do Caderno de Encargos. Na elaboração do Plano de Pagamentos deverá ser tido em consideração o estabelecido na cláusula 9 do Caderno de Encargos. e) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra, incluindo: e1) descrição dos trabalhos e dos ensaios a realizar, a adequação dos meios e equipamentos propostos ao tipo de obra, a abordagem das soluções construtivas para a execução dos diversos trabalhos e sua coerência com o Programa de Trabalhos apresentado; Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 8

9 e.3) descrição das soluções construtivas para a execução de desvios e de reposição e/ou substituição de infraestruturas de serviços afetados (abastecimento de água, energia elétrica, gás, telefones, ), bem como do tempo máximo de duração previsto para essas perturbações; e.4) descrição das soluções construtivas previstas e modo de desenvolvimento dos trabalhos tendo em vista a minimização do tempo de interrupção de funcionamento de infraestruturas existentes no sistema ou área em que se inserem as infraestruturas objeto da empreitada, sejam elas afetadas direta ou indiretamente causada por esta. f) Lista de peças de reserva em conformidade com o modelo do ANEXO VIII deste Programa do Procedimento. g) Folhas de Características: o Concorrente deverá apresentar o conjunto de folhas de características que considera adequado para caracterizar os equipamentos da sua proposta, preenchido de acordo com os modelos apresentados no ANEXO IX deste Programa do Procedimento. Em conjunto com as folhas de características, o Concorrente poderá apresentar todos os documentos que entender necessários à caracterização dos equipamentos (eletromecânicos, elétricos e eletrónicos) e materiais a aplicar. Todas as marcas e/ou fabricantes têm de ser explicitadas sem ambiguidades nas propostas dos Concorrentes. h) Projeto Base da autoria do Concorrente, correspondendo, no seu entendimento, ao desenvolvimento mais adequado à solução indicativa na Nota Técnica do ANEXO IX do Caderno de Encargos, de acordo com as indicações referidas no ANEXO XIII deste Programa do Procedimento; i) Estimativa dos encargos de exploração, de acordo com as indicações referidas no ANEXO XIII deste Programa do Procedimento; j) Declaração de Garantias em conformidade com o modelo do ANEXO X deste Programa do Procedimento; k) Documentação relativa à certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, HSST, Ambiente e Responsabilidade Social (cópias dos certificados), ou, no caso de não existir, documento descrevendo a Política de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social que propõe implementar na obra em apreço. l) Declaração em que o Concorrente indique as tarifas diárias a pagar pelo Dono da Obra para o caso do armazenamento ultrapassar, por culpa exclusiva do Dono da Obra, 90 (Noventa) dias. m) Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa fabricante do hardware de automação será também responsável pelo fornecimento e instalação do respetivo software (se necessário o fornecimento de novo hardware); n) Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa responsável pelo fornecimento e instalação do software de automação (novo ou atualização do existente) acompanhará as fases de Comissionamento, Pré-Arranque e Arranque da ETAR nesta vertente; o) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, direta ou indiretamente, Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 9

10 das peças do procedimento. p) Completar lista com outros documentos que, caso a caso, devam ser fornecidos com a proposta (entre outros, que o Concorrente entenda relevantes, incluir nesta alínea o documento requerido no ANEXO XI deste Programa do Procedimento). q) No caso de o Concorrente ser constituído por um agrupamento de empresas, declaração conforme modelo apresentado no ANEXO XII deste Programa do Concurso (Acordo Promessa de Constituição). 9.2 Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o Concorrente apresente por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP. 9.3 A declaração, referida na alínea a) do n.º 9.1, deve ser assinada pelo Concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar, nos termos do artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho. 9.4 Quando a proposta seja apresentada por um Agrupamento Concorrente, a declaração referida na alínea a) do n.º 9.1, deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes. 9.5 No caso em que a assinatura eletrónica certificada não possa relacionar diretamente o assinante com o concorrente é obrigatória a junção de documento comprovativo de demonstração de poderes de representação, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho, portaria esta que regulamenta o disposto no n.º 4, do artigo 62.º do CCP. 10. IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA 10.1 Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa Os documentos exigidos na alínea k) do ponto 9.1 podem ser redigidos em inglês, francês ou espanhol, devendo ser acompanhados de tradução devidamente legalizada Os documentos referidos no ponto 9.2 que os concorrentes entendam apresentar por os considerarem indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do art.º 57.º do CCP, poderão ser redigidos em inglês, francês ou espanhol, desde que sejam acompanhados de tradução devidamente legalizada. 11. PROPOSTAS VARIANTES 11.1 Não é admitida a apresentação pelos Concorrentes de variantes ao Projeto (ou a parte dele). 12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 10

11 12.1 O Adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: a) os previstos no n.º 1 art.º 81.º do CCP; b) Declaração de titularidade de alvará e exibição do original do mesmo, contendo as seguintes habilitações: i) da 6ª subcategoria da 2ª categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta; ii) iii) iv) das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª subcategorias da 1ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta; das 1ª, 2ª, 7ªe 13ª subcategorias da 4ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta; das 1ª subcategoria da 5ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta Os documentos de habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrónica indicada em ENTREGA DAS PROPOSTAS 13.1 Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados diretamente na plataforma eletrónica indicada em 1.2, através de meio de transmissão escrita e eletrónica de dados, até às 23:59:59 do dia 20/05/ A entrega da proposta do presente concurso será efetuada através plataforma de contratação pública acessível no sítio eletrónico ou DISPONIBILIZAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 14.1 A disponibilização e abertura das propostas ocorrerá às 10:00 h do dia 21/05/ PRAZO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 15.1 Os Concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 90 (Noventa) dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, que se prorroga sucessivamente por períodos de 90 (Noventa) dias no caso de, no decurso de cada período, os Concorrentes nada declararem em contrário. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 11

12 16. QUALIDADE, AMBIENTE E HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 16.1 Considerações Gerais Na fase de apresentação das propostas, todos os Concorrentes deverão apresentar a Política de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social que propõem implementar na obra em apreço, devidamente datada e assinada pelo representante da empresa A política a adotar referida no ponto anterior terá por base os princípios gerais e requisitos das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA Todos os encargos decorrentes da implementação da política apresentada, do cumprimento da legislação em vigor e demais exigências no Caderno de Encargos nas áreas de Qualidade, Ambiente, HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluídos no preço da empreitada As ações decorrentes da implementação dos pontos anteriores, serão desenvolvidas pelo Adjudicatário, tendo em conta a necessária articulação, validação e acompanhamento pela Fiscalização O Adjudicatário compromete-se a apresentar, para além da documentação detalhada nos pontos seguintes, um quadro com identificação dos meios humanos a afetar à obra com funções específicas relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Segurança e a Responsabilidade Social (nomes, qualificações, tempos de permanência e períodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que assumirá(ão) as funções nestas áreas Documentos a apresentar em fase de execução do contrato Qualidade O Adjudicatário compromete-se a apresentar o Plano de Inspeção e Ensaios a implementar em obra, com base na análise do Caderno de Encargos (com especial ênfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos) Ambiente Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Adjudicatário compromete-se a apresentar o Plano de Gestão Ambiental PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em anexo ao Caderno de Encargos, que contemple todos os domínios do ambiente aplicáveis à empreitada, integrando o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição - PPGRCD (Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, Modelo de PPGRCD disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente), ou outros relevantes; Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho Para a prevenção de acidentes e doenças profissionais, o Adjudicatário compromete-se a apresentar o Plano de Segurança e Saúde PSS (Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de outubro) da fase de projeto, com base no PSS tipo apresentado em anexo ao Caderno Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 12

13 de Encargos, e o seu desenvolvimento para a fase de obra, referindo-se, objetivamente, aos processos construtivos ou métodos de trabalho a utilizar. O Adjudicatário compromete-se, ainda, a fornecer todos os elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica (CT) da obra Responsabilidade Social O Adjudicatário deverá garantir o cumprimento dos requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislação em vigor e das convenções internacionais relativas a condições sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos da criança, etc.). O Adjudicatário compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente responsável e de acordo com o código de conduta incluído no Caderno de Encargos, assinando para o efeito a declaração de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO XIV. O anteriormente referido neste ponto aplicar-se-á também aos fornecedores, prestadores de serviços e subempreiteiros que venham a trabalhar para o Adjudicatário na empreitada, objeto deste Caderno Encargos. 17. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 17.1 O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, densificado nos seguintes fatores elementares de avaliação das propostas relativos aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação: 1) Valia Técnica da Proposta... 50% 2) Preço... 50% 17.2 Para a avaliação das propostas utilizar-se-á o modelo constante do ANEXO IV do presente Programa Tendo presente o critério de adjudicação da empreitada referido no ponto 17.1 e o modelo de avaliação definido em 17.2, se da agregação dos resultados da avaliação parcial dos fatores elementares resultar uma classificação final que atribui o primeiro lugar a mais do que uma proposta, será considerada para efeitos de adjudicação a proposta que, de entre essas, tiver apresentado o mais baixo preço. 18. RELATÓRIO PRELIMINAR 18.1 O Júri elabora um relatório fundamentado sobre a análise e avaliação das propostas, ordenando-as classificativamente de acordo com o critério de adjudicação referido no nº No relatório mencionado no número anterior, o Júri fundamenta as razões por que propõe a exclusão de qualquer proposta, se for o caso O projeto de relatório é submetido a audiência prévia, a promover pelo júri do procedimento, que fixa prazo para pronúncia dos concorrentes, no prazo de 5 (cinco) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 13

14 dias Exercido o direito de audiência prévia referido no número anterior, ou decorrido o respetivo prazo, o Júri pondera as observações formuladas e elabora Relatório Final de Análise e Avaliação das Propostas, que submete à apreciação e decisão da Entidade Adjudicante, podendo ainda propor a exclusão de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos no artigo 146.º, n.º 2, do CCP. 19. DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, a Entidade Adjudicante procede à adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa. 20. NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO 20.1 A decisão de adjudicação é comunicada simultaneamente a todos os Concorrentes, juntamente com o Relatório Final da Análise e Avaliação das Propostas Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a Entidade Adjudicante notifica o Adjudicatário para, no prazo de 7 (Sete) dias, apresentar os documentos de habilitação, constantes do n.º 12.1 deste Programa do Procedimento Os documentos de habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrónica indicada em DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO 21.1 Não há lugar a adjudicação da empreitada nas seguintes situações: a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta; b) Todas as propostas tenham sido excluídas; c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais das peças do procedimento após o termo do prazo fixado para a apresentação das propostas; d) Circunstâncias supervenientes ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, relativas aos pressupostos da decisão de contratar, o justifiquem, designadamente, a fixação de limites legais à atuação das empresas públicas ou a emissão de orientações nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 13 de Agosto, ou do artigo 4.º-A, n.º 10, do Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de Novembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de Agosto. 22. CAUÇÃO Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 14

15 22.1 Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao adjudicatário a prestação de caução no prazo de 10 (Dez) dias contados a partir da notificação da decisão de adjudicação e no valor de 5% (Cinco por cento) do preço contratual, com exclusão do Imposto sobre o Valor Acrescentado Os modelos referentes à caução constam dos ANEXO V, ANEXO VI e ANEXO VII deste Programa do Procedimento consoante venha a ser prestada por garantia bancária, por seguro-caução ou por depósito em dinheiro ou títulos Será dispensada a prestação de caução ao Empreiteiro que apresente contrato de seguro adequado da execução da obra pelo preço total do respetivo Contrato, e também do respetivo projeto, se for o caso. Aplicar-se-á o mesmo regime caso exista assunção de responsabilidade solidária com o Empreiteiro adjudicatário, pelo preço total do respetivo Contrato, por entidade bancária reconhecida O depósito em dinheiro ou em títulos efetuar-se-á em Portugal e em qualquer instituição de crédito, à ordem da entidade que for indicada pelo Dono da Obra, devendo ser especificado o fim a que se destina Quando o depósito for efetuado em títulos, estes serão avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se, nos últimos 3 (Três) meses, a média da cotação na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a avaliação será feita em 90% (Noventa por cento) dessa média Em obras de valor inferior a (Duzentos mil euros), e sempre que o Dono da Obra o estabeleça, a caução será substituída pela retenção de 10% (Dez por cento) dos pagamentos a efetuar. 23. APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 23.1 No prazo de 10 (Dez) dias contados a partir da comprovação da prestação de caução, a entidade adjudicante aprova, nos termos dos artigos 98.º e 99.º do CCP, a minuta de contrato a celebrar Após a aceitação da minuta do contrato pelo adjudicatário, nos termos do artigo 101.º do CCP, a Entidade Adjudicante notifica-o do local e data em que deve comparecer para a respetiva celebração. 24. DEVOLUÇÃO DO PREÇO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO O preço pago pela disponibilização das peças do concurso é devolvido, nas situações previstas no artigo 134.º do CCP, aos concorrentes que o requeiram no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da notificação da decisão de adjudicação. 25. DESPESAS Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação de propostas, bem como todas as despesas relacionadas com a celebração do contrato, constituem encargo dos Concorrentes ou do Adjudicatário, conforme o caso. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 15

16 26. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A todas as matérias que não estiverem especialmente reguladas no presente Programa do Procedimento, aplica-se o disposto no CCP e suas alterações posteriores. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 16

17 ANEXO I DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO (DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSÃO DO ATO DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO) ANEXO I.A DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 17

18 ANEXO I DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO (DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSÃO DO ATO DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO) ANEXO I.B DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 18

19 ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE (a que se refere a alínea a) do n.º 9.1) (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos relativo ao contrato a celebrar na sequência do Concurso Público para a empreitada de conceção/construção da empreitada Ampliação da ETAR de Évora, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado Caderno de Encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo (3): a)... b) Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que: a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente; b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional (5)] (6); c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9); d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (10); e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11); Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 19

20 f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, ou já decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória (12); g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do Código do Trabalho (13); h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (14); i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17): i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias; iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais; j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento que lhes confira vantagem que falseie as condições normais de concorrência. 5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar como concorrente ou como membro de agrupamento Candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o Anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração. 7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 20

21 contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como Candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.... (local),... (data),... [assinatura (18)]. (1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. (2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». (3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º (4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. (5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. (6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. (7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. (8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação. (9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. (10) Declarar consoante a situação. (11) Declarar consoante a situação. (12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. (13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. (14) Declarar consoante a situação. (15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. (16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. (17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva. (18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 21

22 ANEXO III MODELOS DAS PROPOSTAS Modelo 1 - PROPOSTA BASE F (denominação social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), titular(es) do(s) alvará(s) (ou, se for o caso, do(s) certificado(s) de inscrição na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado), (indicar o(s) número(s)), contendo as habilitações (indicar natureza e classe), depois de ter(em) tomado conhecimento do objeto da empreitada de conceção-construção d, a que se refere o anúncio datado de de de 20, obriga(m)-se a executar os trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade com o Caderno de Encargos, no prazo de ( ) dias, pelo preço de (por extenso e por algarismos, em euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 60.º do CCP, o preço global acima indicado é composto pelos seguintes preços parciais, relativos aos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º do CCP: Fase de Construção até Pronto para Arranque Categoria Subcategoria Artigos do Mapa de Trabalhos Valor ( ) Membro do Agrupamento / Subempreiteiro A totalidade do articulado Fase de Arranque. ( euros) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 22

23 Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. Data Assinatura(s) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 23

24 ANEXO IV MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 1. METODOLOGIA GERAL De acordo com o N.º 17 deste Programa do Procedimento e dando cumprimento ao disposto na alínea n) do n.º 1 do art.º 132.º do CCP, o critério de adjudicação da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, densificado nos seguintes fatores elementares de avaliação das propostas relativos aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação: Fatores Elementares de Avaliação das Propostas Coeficientes de ponderação (%) 1. Valia Técnica da Proposta Preço 50 A avaliação global de cada proposta resultará da agregação dos resultados da avaliação parcial dos referidos fatores elementares. A escala de pontuação para a avaliação parcial do fator qualitativo 1 - Valia Técnica da Proposta - será de 0 a 10, atribuída com base no seguinte conjunto ordenado de descritores de valorização dos atributos das propostas: Proposta de muito boa qualidade e com um nível excelente de detalhe dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Proposta de boa qualidade e com um bom nível de detalhe dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Proposta de qualidade satisfatória e com um nível de detalhe adequado dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Proposta de qualidade sofrível e com um nível de detalhe mediano dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Proposta de fraca qualidade e com pouco detalhe dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Proposta sem qualidade que não evidencia qualquer detalhe dos trabalhos especificados no Caderno de Encargos, no que se refere aos aspetos do fator em apreciação Caso a proposta apresente uma qualidade intermédia nos descritores de valorização dos seus atributos no fator qualitativo 1 Valia Técnica da Proposta, serão atribuídas as pontuações intermédias ímpares às apresentadas no quadro anterior. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 24

25 2. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR VALIA TÉCNICA DA PROPOSTA Na avaliação deste fator ter-se-á em consideração os atributos das propostas no que respeita ao seguinte: À qualidade dos materiais e equipamentos a instalar, sendo analisadas as folhas de características e especificações apresentadas, os catálogos, a conformidade das características dos materiais e equipamentos com o especificado no Caderno de Encargos e Projeto Base e outras informações pertinentes sobre os materiais e equipamentos propostos; À fundamentação das soluções propostas para a ETAR, de forma a garantir o cumprimento da eficiência global da ETAR, sendo analisada a conceção das soluções propostas no que se refere à sua adequabilidade, robustez e credibilidade, os critérios e parâmetros de dimensionamento adotados, a metodologia de cálculo e os custos de exploração estimados; À fundamentação das soluções de construção civil, nomeadamente a justificação e cálculos apresentados para o seu dimensionamento; À metodologia proposta para a execução da obra e ensaios, analisando-se o modo de execução dos trabalhos a realizar e as soluções construtivas propostas. Serão também avaliadas as soluções construtivas previstas e o modo de desenvolvimento dos trabalhos, tendo em vista a minimização do tempo de interrupção de funcionamento de infraestruturas existentes no sistema ou área em que se inserem as infraestruturas objeto da empreitada. Ao Plano de Trabalhos, analisando se o mesmo contempla as principais atividades da empreitada, se o seu encadeamento é lógico, se foi elaborado com o detalhe adequado e se o mesmo é coerente com os Planos de Mão-de- Obra e de Equipamentos apresentados; À qualidade e a adequabilidade dos meios humanos e dos equipamentos a afetar à empreitada. Para a avaliação deste fator, serão analisados os documentos apresentados nas propostas dos Concorrentes constantes das alíneas c) a j) do n.º 9.1 deste Programa do Procedimento. 3. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR PREÇO A escala de pontuação para a avaliação parcial do fator 2 (Preço), que será entre 0 e 10, será atribuída pela aplicação das seguintes expressões matemáticas: Se Valor da Proposta i (Vi) Pontuação (Proposta i) 10 0,1 Vi Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 25

26 Se Valor da Proposta i (Vi)> em que: Pontuação Vi 5, E + 13,5 (Proposta i) 9, , E Pontuação Proposta i é a pontuação a atribuir à Proposta i no fator Preço, com um máximo de 10 pontos; Vi é o valor da Proposta i. Para a avaliação deste fator, serão analisados os documentos apresentados nas propostas dos Concorrentes constantes da alínea b) do n.º 9.1 do Programa do Procedimento. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 26

27 ANEXO V MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO (a que se refere o n.º 22.2) Euros:... Vai... residente (ou com escritório) em..., na..., depositar na... (sede, filial, agência ou delegação) da... (instituição) a quantia de... (por extenso em moeda corrente) (em dinheiro ou representada por)..., como caução exigida para a empreitada Ampliação da ETAR de Évora, para os efeitos do n.º 1 do artigo 88.º do CCP. Este depósito fica à ordem de Águas do Centro Alentejo, S.A., a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento. Data... Assinaturas... Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 27

28 ANEXO VI MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA (a que se refere o n.º 22.2) O Banco..., com sede em..., matriculado na Conservatória do Registo Comercial de..., com o capital social de..., presta a favor de Águas do Centro Alentejo, S.A., garantia autónoma, à primeira solicitação, no valor de..., correspondente a... (percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que... (Empresa Adjudicatária) assumirá no contrato que com ela a Águas do Centro Alentejo, S.A., vai outorgar e que tem por objeto Ampliação da ETAR de Évora, regulado nos termos da legislação aplicável. O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação da Águas do Centro Alentejo, S.A., sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que... (Empresa Adjudicatária) assume com a celebração do respetivo contrato. O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operações ativas, sem prejuízo da execução imediata da dívida assumida por este. A presente garantia bancária autónoma não pode em qualquer circunstância ser denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção, nos termos previstos na legislação aplicável. Data... Assinaturas... Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 28

29 ANEXO VII MODELO DE SEGURO-CAUÇÃO À PRIMEIRA SOLICITAÇÃO (a que se refere o n.º 22.2) A companhia de seguros..., com sede em..., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de..., com o capital social de..., presta a favor de Águas do Centro Alentejo, S.A., e ao abrigo de contrato de seguro-caução celebrado com... (tomador do seguro), garantia à primeira solicitação, no valor de..., correspondente a... (percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que... (empresa adjudicatária) assumirá no contrato que com ela a Águas do Centro Alentejo, S.A., vai outorgar e que tem por objeto Ampliação da ETAR de Évora, regulado nos termos da legislação aplicável (Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro e suas posteriores alterações e republicações). A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à primeira solicitação da Águas do Centro Alentejo, S.A., sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que... (Empresa Adjudicatária) assume com a celebração do respetivo contrato. A companhia de seguros não pode opor à Águas do Centro Alentejo, S.A., quaisquer exceções relativas ao contrato de seguro caução celebrado entre esta e o tomador do seguro. A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previstos na legislação aplicável Data... Assinaturas.. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 29

30 ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE RESERVA (a que se refere a alínea g) do n.º 9.1) A lista das peças de reserva propostas deverá ser apresentada de acordo com a tabela abaixo indicada deverá ser adequada para dois anos de funcionamento dos órgãos/ equipamentos das Etapas Intervencionadas na ETAR de Évora. Posição da LPU Equipamento (nome e referência da Folha de características) Designação da peça de reserva Quantidade da peça Fornecedor da peça Código da peça do fornecedor Preço Prazo de entrega Sem prejuízo das peças de reserva agora descriminadas, F... (denominação social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), concorrente à Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora, declara, sob compromisso de honra, que fornecerá todas as peças de reserva necessárias para o correto e ininterrupto funcionamento durante o período de Arranque da sua responsabilidade e um período adicional de 2 (Dois) anos contados da data da Receção Provisória, da ETAR Évora, de acordo com as declarações dos respetivos fabricantes. Nos termos da cláusula do Caderno de Encargos, em caso de adjudicação e na fase de Procura dos equipamentos, o adjudicatário apresentará as declarações dos fabricantes de cada um dos equipamentos a fornecer, com descriminação do tipo e quantidade de peças necessárias, por equipamento, para o período de funcionamento acima fixado. Data... Assinatura.. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 30

31 ANEXO IX MODELOS DE FOLHAS DE CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO (a que se refere a alínea h) do n.º 9.1) NOTAS IMPORTANTES 1. O conteúdo do tomo das Características Técnicas do Equipamento a Fornecer e a Montar será constituído por Folhas de Características de acordo com o modelo genérico e os modelos de aplicação em Apêndice. As informações requeridas em cada uma das Folhas de Características não são limitativas, podendo ser adicionadas outras que os concorrentes julguem convenientes para uma boa apreciação técnica das propostas, em particular catálogos, gráficos e esquemas. 2. As Folhas de Características serão preenchidas em conformidade e organizadas e agrupadas pelas Posições da Lista de Preços Unitários e Quantidades a que respeitam, devendo entender-se que cada Folha de Características estará associada a uma, e uma só, dessas Posições. 3. As Folhas de Características do Equipamento de que não se disponha de modelos de aplicação em apêndice, serão elaboradas pelos concorrentes de forma a se caracterizar detalhadamente as características técnicas do mesmo. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 31

32 ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIAS (a que se refere a alínea i) do n.º 9.1) F...(denominação social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), concorrente à Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora, declara que garante: 1. O grau de depuração estabelecido na cláusula , alínea a) do Caderno de Encargos, em todas as seguintes condições: nas gamas de cargas médias diárias afluentes, imputáveis a cada linha de tratamento, de CBO 5 (20 ºC), CQO, SST, O&G, N-total e P-total de 25% (Vinte e cinco por cento) a 100% (Cem por cento) das fixadas na cláusula 51.1, alínea b); nas gamas de concentrações médias diárias afluentes variando entre 40% e 150% (Cento e cinquenta por cento) das correspondentes aos valores de caudais e cargas de CBO 5 (20 ºC), CQO, SST, O&G N-total e P-total fixadas na cláusula 51.1, alínea b), anos de arranque e de horizonte de projeto; ao caudal de ponta horário (de dimensionamento) fixado na cláusula 51.1, alínea b). 2. Na ocorrência de precipitação, os caudais afluentes poderão ser superiores, durante um período limitado, aos considerados para efeitos de projeto, sem diminuição do grau de depuração estabelecido na cláusula 51.1, alínea a) do Caderno de Encargos, desde que não sejam ultrapassadas as seguintes situações limite (a preencher pelo concorrente): L/s, (Preencher com o caudal máximo) horas/dia (Preencher com o número de horas ao caudal máximo) 3. O consumo máximo específico de energia expresso em kwh/m 3, será de (indicar), nas condições de afluência de caudais e cargas poluentes do Ano de Arranque (Ano Zero). A metodologia a seguir para a verificação deste requisito encontra-se descrita na cláusula do Caderno de Encargos. 4. O consumo específico máximo de reagentes utilizados no tratamento da linha líquida da ETAR, expresso em kg/m 3, será de (indicar, discriminando cada um dos reagentes a utilizar), nas condições de afluência de caudais e cargas poluentes do Ano de Arranque (Ano 0) e não é ultrapassado se (indicar as necessárias condições para a garantia se manter). 5. A metodologia a seguir para a verificação deste requisito encontra-se descrita na cláusula do Caderno de Encargos. 6. Para os equipamentos de arejamento a taxa de transferência de oxigénio de (indicar) kgo 2 /kwh em condições normalizadas (indicar norma aplicável), que em Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 32

33 caso algum poderá ser inferior a 2kgO 2 /kwh. A potência a considerar será a mecânica útil. 7. O nível de ruído não ultrapassará os 85 (Oitenta e cinco) db a 1 (Um) metro de qualquer fonte emissora objeto da presente empreitada e ainda o cumprimento integral da legislação em vigor relativamente aos níveis acústicos, em todas as suas vertentes. 8. Dará cumprimento aos requisitos de qualidade, higiene, segurança e ambiente de acordo com as normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA Mais declara que aceita sem restrições as medidas que o Dono da Obra, em conformidade com a cláusula 34 e 55.4 do Caderno de Encargos, entenda aplicar se as garantias não forem verificadas. Data: Assinatura: Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 33

34 ANEXO XI MODELO DE DECLARAÇÃO DO TÉCNICO DO CONCORRENTE QUE ASSEGURARÁ A GESTÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SGSST) (a que se refere a alínea p) do n.º 9.1) DECLARAÇÃO Nome, qualificação, possuidor do Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade n.º.., e com domicílio profissional em.. na Rua/Avenida..., (código postal), declara assumir o compromisso de desempenhar com dedicação, assiduidade e proficiência todas as funções relacionadas com a gestão da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) e bem assim a de Responsável pela sua implementação, durante a execução da empreitada de Ampliação da ETAR de Évora, em caso de adjudicação a.. (Concorrente). Mais declara que tomou perfeito conhecimento do estabelecido no Caderno de Encargos da empreitada acima referida, e que possui a qualificação estabelecida nesse Caderno de Encargos, conforme curriculum que anexa à presente incluindo cópia dos documentos mais relevantes comprovativos dessa qualificação... (Localidade), de de.. (Nome a assinatura do Técnico conforme Cartão do Cidadão ou Bilhete de identidade) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 34

35 ANEXO XII MODELO DE ACORDO-PROMESSA DE CONSTITUIÇÃO (a que se refere a alínea q) do ponto 9.1) F, (indicação das empresas signatárias e sedes) após terem tomado completo conhecimento das condições estabelecidas no Programa do Procedimento para a empreitada Ampliação da ETAR de Évora e nos termos da alínea q) do ponto 9.1 do Programa do Procedimento, desde já formalizam a intenção de, em caso de adjudicação, se constituírem em (indicar a figura jurídica adotada) (a) A participação qualitativa de cada empresa é a que se discrimina: As empresas associadas declaram que a empresa... representará a associação perante a... (designação da empresa que lançou o concurso) devendo toda a correspondência ser enviada para... (indicar endereço, telefone e fax). As empresas associadas assumem perante o Dono da Obra. responsabilidade solidária passiva, desde já, quanto à apresentação da proposta, mantendo-a no caso de adjudicação. (As empresas associadas responderão, ainda em responsabilidade solidária passiva, com o Agrupamento Complementar de Empresas, no cumprimento do contrato de empreitada caso seja este o Adjudicatário) (b) As empresas associadas aceitam a exigência de autorização prévia dada pela... (designação da empresa que lançou o concurso) a qualquer alteração na composição da associação, sob pena de exclusão do Programa do Procedimento. Data Assinatura (c) (a) - No caso de a associação adotar alguma designação especial, acrescentar: adotando o agrupamento a seguinte designação especial: (em maiúsculas). (b) - Só no caso de a modalidade adotada ser a do ACE. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 35

36 ANEXO XIII ELEMENTOS TÉCNICOS A APRESENTAR COM A PROPOSTA (a que se refere a alínea i) do n.º 9.1) 1. PROJETO O Projeto Base, correspondente à Proposta Base, a apresentar pelo Concorrente deverá ser composto pelas seguintes partes: Memória Descritiva e Justificativa Peças Desenhadas A Memória Descritiva e Justificativa deverá ser constituída, no mínimo, pelas seguintes memórias parciais: Memória Descritiva e Justificativa do Processo de Tratamento e Equipamento; Memória Descritiva e Justificativa da Construção Civil; Memória Descritiva e Justificativa das Instalações Elétricas, Automação e Instrumentação. Memória Descritiva e Justificativa de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, sob o ponto de vista do utilizador (atividades de operação e manutenção) O conteúdo de cada memória parcial dever-se-á encontrar organizado da seguinte forma: MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PROCESSO DE TRATAMENTO E EQUIPAMENTO Esta memória deverá integrar as especialidades de Engenharia de Processo e Equipamento/Mecânica, devendo abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 1. Descrição e justificação da solução apresentada: descrição geral da solução proposta, dando-se ênfase aos principais fatores que estiveram na base da adoção do esquema de tratamento concebido. 2. Dados de base: apresentação dos Dados de Base que serviram de suporte ao desenvolvimento do projeto da instalação (caudais médios e de ponta, características médias, etc.). 3. Conceção processual e funcional da solução de ampliação: da fase líquida do esquema de tratamento proposto, operação unitária a operação unitária e apresentação de uma lista detalhada dos órgãos principais de construção civil, equipamentos e instrumentação, organizada, também, por operação unitária. 4. Dimensionamento hidráulico-sanitário do esquema de tratamento: (1) Para cada operação unitária das Etapas Intervencionadas,, apresentação dos critérios, cálculos e resultados de dimensionamento inerentes a cada órgão e/ou equipamentos. (2) Para cada operação unitária das Etapas Intervencionadas, descrição das condições de funcionamento para as diferentes fases de operação da instalação. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 36

37 Serão valorizadas as propostas que, adicionalmente, apresentem: (1) os cálculos hidráulicos, e formulação subjacente, inerentes à definição do Perfil Hidráulico da instalação e ao dimensionamento dos circuitos hidráulicos envolvidos; (2) o balanço mássico da ETAR de acordo com o quadro indicado no Apêndice I a este Anexo. 5. Descrição do sistema de comando, automatismos e instrumentação: descrição dos comandos, automatismos e instrumentação associados a cada operação unitária, assim como a filosofia geral de controlo da instalação. Deverão ser clarificadas quais as alterações a realizar no sistema de controlo e de supervisão existente presentemente na ETAR de Évora. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL Esta memória deverá integrar as especialidades de Geotecnia, Estruturas, Arquitetura e Arranjos Exteriores e Paisagismo, devendo abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 1. Plano de escavações e aterros, com estudo de adaptabilidade dos solos a utilizar em aterro, plano de compactação e descrição dos ensaios a efetuar (para os órgãos/equipamentos das Etapas Intervencionadas ); 2. Plano de rebaixamento dos níveis freáticos (se necessário); 3. Especificação das entivações e contenções (se necessário); 4. Conceção e pré-dimensionamento das fundações e estruturas (dos órgãos/equipamentos das Etapas Intervencionadas ); 5. Plano de colocação das tubagens entre órgãos e plano de ensaios; 6. Tipos de aço e classe de resistência dos betões (dos órgãos/equipamentos das Etapas Intervencionadas ); 7. Esquemas de proteção anticorrosiva (dos órgãos/equipamentos das Etapas Intervencionadas ); 8. Descrição detalhada da tipologia dos edifícios, programas de espaços e circulações, acabamentos dos paramentos exteriores acima do terreno dos vários órgãos de tratamento; 9. Descrição detalhada dos esquemas de acabamentos e de proteções anticorrosivas de paredes interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, dos vários órgãos das Etapas Intervencionadas e edifícios; 10. Descrição detalhada dos acabamentos interiores e exteriores dos edifícios, serralharias, carpintarias e cantarias; 11. Descrição detalhada de arranjos exteriores e acessos (vedação e portão de entrada, caminhos de circulação automóvel e pedonal, ajardinamentos, espécies vegetais a utilizar, rede de rega, iluminação, etc.); MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 37

38 Esta memória deverá integrar as especialidades de Eletricidade, correntes fortes e fracas, devendo abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 1. Descrição detalhada das condições de alimentação em média tensão; 2. Descrição detalhada do Posto de Transformação e Quadros elétricos; 3. Descrição detalhada das condições de distribuição de energia em baixa tensão na instalação; 4. Descrição detalhada do Grupo de Emergência (se aplicável); 5. Descrição detalhada dos sistemas de iluminação interior e exterior e níveis de iluminação a garantir; 6. Descrição detalhada dos sistemas de proteção de pessoas contra contactos diretos e indiretos; 7. Descrição detalhada da rede de telecomunicações; 8. Descrição detalhada do sistema automático de deteção de intrusão e incêndios; 9. Descrição detalhada do sistema de supervisão e automação da ETAR de Évora e da forma como este servirá à Estratégia de Controlo de Processo preconizada. 10. Descrição detalhada do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DE HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SOB O PONTO DE VISTA DO UTILIZADOR (ATIVIDADES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) Esta memória deverá explicitar as soluções técnicas que consideram mais adequadas para garantir que as futuras atividades de operação e manutenção decorram em condições de segurança, nos órgãos de todas as Etapas Intervencionadas. Os Concorrentes devem ter em conta não só os requisitos legais atualmente em vigor mas, também as melhores práticas existentes nesta matéria. Todos os investimentos inerentes à implementação das medidas de segurança escolhidas serão da responsabilidade da empresa concorrente. PEÇAS DESENHADAS Relativamente às Peças Desenhadas, os Desenhos a apresentar são, no mínimo, os seguintes: 1. Diagramas de funcionamento processual (fases líquida e sólida), da globalidade da ETAR, incluindo das Etapas Intervencionadas ; 2. Implantação geral e implantação dos circuitos hidráulicos exteriores, da globalidade da ETAR, incluindo das Etapas Intervencionadas, à escala mínima de 1:500; 3. Perfil hidráulico da globalidade da ETAR, englobando as Etapas Intervencionadas ; 4. Planos-guia de construção civil e de implantação de tubagens e equipamentos de cada operação unitária Etapas Intervencionadas ; Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 38

39 5. Traçado de cabos de alimentação dos QE, equipamentos e instrumentação das Etapas Intervencionadas ; 6. Arranjos exteriores e enquadramento paisagístico das Etapas Intervencionadas da instalação. 7. Desenhos de todos os edifícios da instalação intervencionados, novos ou remodelados, em planta, alçados e cortes necessários à sua completa representação. Cada Projeto será apresentado de forma tão sucinta quanto possível, mas sem afetação da clareza e inteligibilidade das suas peças escritas e desenhadas. 2. CUSTOS DE EXPLORAÇÃO Os custos de exploração deverão ser apresentados de acordo com o Apêndice II ao presente Anexo. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 39

40 APÊNDICE I BALANÇO DE MASSAS (Quadro exemplificativo) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 40

41 OBSERVAÇÕES: O quadro anexo, que é indicado apenas a título de exemplo orientador, deve ser adaptado pelos Consultores ao que se pretende, nomeadamente quanto aos seguintes aspetos: 1. Indicar o nome da ETAR; 2. O quadro deve ser preenchido para a globalidade da ETAR, englobando as Etapas Intervencionadas ; 3. O quadro deve ser preenchido para um só ano ou para vários indicar quais; 4. Indicar as épocas do ano para as quais o quadro deve ser preenchido; 5. Adaptar o esquema de tratamento incluído na parte de cima do quadro ao real esquema de tratamento da ETAR alterando também e em conformidade a numeração dos fluxos; 5. Alterar e ajustar os parâmetros que se pretendem ver incluídos no Balanço de Massas. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 41

42 APÊNDICE 1 BALANÇOS DE MASSAS NOTA IMPORTANTE: Os Concorrentes deverão adaptar o esquema de tratamento aqui apresentado, a titulo exemplificativo, ao esquema real de tratamento da ETAR (incluindo Etapas Intervencionadas ), alterando também e em conformidade a numeração dos fluxos. O balanço de massas deverá ser apresentado para o Ano do Arranque e para o Ano Horizonte de Projeto. ETAR DE... BALANÇO DE MASSAS ANO ARRANQUE - VERÃO NOTA : A distinção entre verão ou inverno só é aplicável se houver diferenças significativas Gradados Interceptor de Gradagem Desarenamento Decantação primária Tanque Tanque de de homogeneização homogeneização Arejamento Decantação secundária Interceptor de Interceptor de.. Campo e Sobrado 2 3 Elevação 5 Classificação de areias 25 Areias Elevação de lamas Espessamento 17 Homogeneização de lamas 16 Flotação Desidratação mecânica Polímero 19 Lamas desidratadas 15 Fluxo Parâmetros Caudal médio m3/dia diário Matéria total % não aquosa kg/dia CBO5 mg/l kg/dia SST mg/l kg/dia SSV mg/l Azoto kg/dia Amoniacal mg/l Azoto kg/dia Orgânico mg/l Nitratos kg/dia mg/l Azoto total kg/dia mg/l Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 42

43 APÊNDICE II CUSTOS DE EXPLORAÇÃO Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 43

44 Os custos de exploração a apresentar Etapas Intervencionadas deverão ter em conta as seguintes parcelas: Encargos com energia nas Etapas Intervencionadas ; Encargos com reagentes nas Etapas Intervencionadas. Encargos com energia O cálculo dos encargos energéticos deverá ser justificado pela apresentação de uma lista dos consumidores Etapas Intervencionadas da ETAR, com indicação de quantidades (em funcionamento e reserva), potências instaladas, potências absorvidas, rendimentos dos motores, potência absorvida à rede e respetivo tempo médio de funcionamento anual e diário para o ano de arranque (ano 0) e ano de horizonte de projeto (ano 2032), de acordo com o quadro tipo constante do Apêndice II.A que deverá ser apresentado pelos concorrentes nas suas propostas, devidamente preenchido. Deverá ser tido em conta um custo de energia constante e igual a 0,095 /kwh. Os consumos de energia a inserir nos quadros tipo acima mencionados devem ser coerentes com o dimensionamento da solução proposta e a declaração de garantias do Concorrente conforme modelo do ANEXO X, devendo, para tal, ser também apresentados os consumos nas condições referidas no ponto 6 do referido Anexo, para além das condições suprarreferidas. Encargos com reagentes O cálculo dos encargos com reagentes nas Etapas Intervencionadas, deverá ser justificado pela apresentação de uma lista dos consumos, agregados por operação unitária, com indicação da natureza e quantidades. No Apêndice II.B apresentam-se os quadros tipo relativos ao consumo de reagentes a apresentar pelos concorrentes nas suas propostas. Os consumos de reagentes a inserir nos quadros tipo acima mencionados devem ser coerentes com o dimensionamento da solução proposta e a declaração de garantias do Concorrente conforme modelo do ANEXO X deste Programa do Procedimento, devendo, para tal, ser também apresentados os consumos nas condições referidas no ponto 7 do referido Anexo, para além das condições para o ano de arranque e o ano de HP. Custos globais de exploração Para o cálculo dos custos globais de exploração, deverá ser considerada uma variação linear dos custos de energia e de reagentes entre o ano de arranque (ano 0) e o ano horizonte do projeto (ano 2032) (Apêndice II.C). Deverá ser considerada uma variação linear do caudal afluente a tratar entre o ano de arranque (ano 0) e o ano horizonte de projeto (ano 2032). Os custos de exploração, a preços constantes, deverão ser atualizados tendo por base uma taxa de atualização de 2,5 %. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 44

45 A fim de garantir equidade nos critérios/pressupostos, a transformação dos encargos de exploração do ano de referência em encargos totais atualizados, para efeitos de comparação, será efetuada de acordo com a metodologia apresentada no Apêndice II.C, recorrendo à expressão seguinte: sendo: f fator de atualização do ano n; n ano de atualização dos custos; 1 f 1 t t taxa de atualização acima referida. n Não deverá considerada taxa de inflação. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 45

46 APÊNDICE II.A DO ANEXO XII DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO / CONVITE BALANÇO ENERGÉTICO ANO 0 ETAR/ETA DE... Época :... Equipamento Nº Folha Carac. Marcha Reserva Potência instalada Potência Absorvida Potencia Absorvida (kw) kw (maq. accionada) à Rede (kw) Por Total Total Por Total Por Total Unidade instalado (Marcha) Unidade (Marcha) Unidade (Marcha) Periodo funcion. diário (horas) Consumo energético diário (kwh) Periodo funcion. anual (dias) Consumo energético anual (kwh) F A SE LÍ QUID A Obra de entrada Equipamento 1 Equipamento 2 T ratamento preliminar Equipamento 1 Equipamento 2 Decantação primária Equipamento 1 Reactor biológico Equipamento 1 Decantação secundária Equipamento 1 Elevação de escumas Equipamento 1 F iltração / D esinfecção / R eutilização Equipamento 1 FASE SÓLIDA Elevação de lamas Equipamento 1 Espessamento Equipamento 1 Desidratação e Espessamento Lamas Equipamento 1 OUTROS Iluminação exterior Iluminação do edifício de exploração... TOTAL Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 46

47 APÊNDICE II.A DO ANEXO XII DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO / CONVITE BALANÇO ENERGÉTICO ANO HORIZONTE DE PROJETO ETAR/ETA DE... Época :... Equipamento Nº Folha Carac. Marcha Reserva Potência instalada Potência Absorvida Potencia Absorvida (kw) kw (maq. accionada) à Rede (kw) Por Total Total Por Total Por Total Unidade instalado (Marcha) Unidade (Marcha) Unidade (Marcha) Periodo funcion. diário (horas) Consumo energético diário (kwh) Periodo funcion. anual (dias) Consumo energético anual (kwh) F A SE LÍ QUID A Obra de entrada Equipamento 1 Equipamento 2 T ratamento preliminar Equipamento 1 Equipamento 2 Decantação primária Equipamento 1 Reactor biológico Equipamento 1 Decantação secundária Equipamento 1 Elevação de escumas Equipamento 1 F iltração / D esinfecção / R eutilização Equipamento 1 FASE SÓLIDA Elevação de lamas Equipamento 1 Espessamento Equipamento 1 Desidratação e Espessamento Lamas Equipamento 1 OUTROS Iluminação exterior Iluminação do edifício de exploração... TOTAL Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 47

48 APÊNDICE II.B DO ANEXO II DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO / CONVITE CONSUMO DE REAGENTES ETAR/ETA DE... Polielectrólito A no Ano 0 (época alta) Qmd Ano 0 (época baixa) Ano 20 (época alta) Ano 20 (época baixa) C o nsumo especifico C o nsumo C usto anual (m3/ d) (kg/ m 3 ) (kg/ ano ) ( / ano ) Cal A no Ano 0 (época alta) Qmd Ano 0 (época baixa) Ano 20 (época alta) Ano 20 (época baixa) C o nsumo especifico C o nsumo C usto anual (m3/ d) (kg/ m 3 ) (kg/ ano ) ( / ano ) Cloreto Férrico A no Ano 0 (época alta) Qmd Ano 0 (época baixa) Ano 20 (época alta) Ano 20 (época baixa) C o nsumo especifico C o nsumo C usto anual (m3/ d) (kg/ m 3 ) (kg/ ano ) ( / ano ) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 48

49 Variação linear entre a e b Variação linear entre c e d Variação linear entre e e f Variação linear entre g e h R1 + R2+ + Rx Variação linear entre i e j Reagentes + Energia Custo Exploração anual x 1/(1+t)^n APÊNDICE II.C DO ANEXO XII DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO / CONVITE QUADRO DE CUSTOS GLOBAIS DE EXPLORAÇÃO ETAR / ETA DE... Ano exploração Caudal Caudal anual Reagentes Reagente 1 Reagente 2 Reagente x Custo Total Custo energia Custo Anual Exploração Custo Exploração Actualizado (m3/d) (m3/ano) ( /ano) ( /ano) ( /ano) ( /ano) ( /ano) 0 a c e g i ::::::::::::::::: Ano horizonte b d f h j Total - Valores a fixar no Processo de Concurso Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 49

50 ANEXO XIV DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (a que se refere o n.º ) (Empresa), com sede na (morada), contribuinte n.º (.), representada por (cargo e nome), declara que no âmbito da sua atividade e em cumprimento da legislação nacional: a) Não utiliza qualquer forma de trabalho infantil; b) Não utiliza qualquer forma de trabalho forçado; c) Proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudável e toma as medidas adequadas para prevenir acidentes, incidentes e danos à saúde dos seus trabalhadores; d) Não coloca qualquer objeção à associação dos trabalhadores, a sindicatos ou à possibilidade de associação coletiva; e) Não realiza qualquer tipo de discriminação, direta ou indireta, baseada na ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical, bem como não interferir no exercício dos direitos, que lhe estão associados. Deve ser observada a proporcionalidade entre esta prática e o exercício da atividade profissional; f) Não permite comportamentos que se revistam de carácter coercivo, ameaçador, abusivo ou exploratório; g) Não realiza qualquer tipo de punição corporal, mental ou coerção física ou verbal; h) Cumpre com as leis aplicáveis sobre o horário de trabalho e cumpre o pagamento de horas extraordinárias; i) Assegura que a composição dos salários e benefícios seja detalhada e clara para os trabalhadores. j) Compromete-se a colaborar nas atividades de monitorização que a AdP venha a promover, no âmbito do seu sistema de responsabilidade empresarial, junto da (empresa); k) Promoverá as ações de reparação e ações corretivas para tratar quaisquer não conformidades que coloquem em causa os requisitos da norma SA 8000, identificadas no âmbito da monitorização referida no ponto j); l) Informar a AdP de quais são os fornecedores ou subcontratados que estão a prestar serviço ou fornecer qualquer material ou equipamento, no âmbito do Contrato de (tipo); m) Informar os seus fornecedores e subcontratados do conteúdo desta declaração. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 50

51 Mais declara, a veracidade dos elementos acima descritos, subscritos por esta empresa. (Localidade), (dia) de (mês) de 20(ano) Assinaturas Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 51

52 ANEXO XV MODELO DE LISTA DE PREÇOS E QUANTIDADES DE TRABALHO NOTAS IMPORTANTES 1. Os concorrentes apresentarão as suas listas de preços unitários e quantidades em rigorosa conformidade com este modelo. 2. Todo e qualquer preço unitário refletirá a totalidade do fornecimento e execução do respetivo trabalho de acordo com as boas regras de construção, tendo em vista as finalidades do seu uso. Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 52

53 FORNECIMENTOS DIVERSOS EM REGIME DE PREÇO GLOBAL POSIÇÃO PREÇOS PREÇOS DESIGNAÇÃO QUANT. UN Diversos UNITÁRIOS GLOBAIS D01 Elaboração do Projeto de Execução 3 unid + suporte inform. editável D02 Elaboração do Plano de Segurança e Saúde e Plano de Gestão Ambiental em Obra 3 unid + suporte inform. editável D03 Elaboração das Telas Finais 3 unid + suporte inform. editável D04 Elaboração do Manual de Operação e Manutenção 3 unid + suporte inform. editável D05 Formação do Pessoal de Exploração vg D06 Coordenação Técnica nos Períodos de Pré-Arranque e Arranque vg D07 Controlo analítico no período de Arranque vg D08 Utilidades e consumíveis (totalidade da ETAR) durante o período de Arranque vg D09 Manutenção das Etapas Intervencionadas durante o período de Arranque vg D10 Armazenamento, transporte e destino final de outros resíduos resultantes das atividades de O&M durante o Arranque vg D11 D12 D13 Execução da filmagem dos trabalhos, por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, entregando à fiscalização até à data da receção provisória, dois filmes vídeo (três exemplares de cada) com montagem e locução, sendo um registo com maior duração não inferior a 2 horas, e um filme de síntese com a duração de 15 minutos Fornecimento e montagem, em locais a acordar com a Fiscalização, de 1 conjunto (2 unidades) de painéis publicitários com as dimensões mínimas de 1.5 m x 2,0 m, a cores, cujas maquetes serão executadas de acordo com o Dono da Obra. Fornecimento de peças de reserva de acordo com o Anexo VIII do Programa de Procedimento vg 2 unid vg Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 53

54 EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM REGIME DE PREÇO GLOBAL POSIÇÃO PREÇOS PREÇOS DESIGNAÇÃO QUANT. Construção Civil UNITÁRIOS GLOBAIS CC01 CC01.1 CC01.2 CC02 CC02.1 CC02.2 CC02.3 CC02.4 CC02.5 CC03 CC03.1 CC CC03.2 CC3.2.1 CC3.2.2 Estaleiro Montagem e desmontagem do estaleiro. Manutenção do estaleiro Movimento de terras Desmatação/decapagem e limpeza do terreno incluindo remoção e transporte a vazadouro (inclui drenagens, quando necessárias). (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição). Escavação, em terrenos de qualquer natureza, incluindo baldeação, drenagem e todos os trabalhos necessários à execução da empreitada. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Fornecimento e colocação de terras para a criação de plataformas, incluindo todos os trabalhos para a execução do aterro. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Remoção e transporte a vazadouro de produtos não reutilizáveis, incluindo a obtenção do vazadouro. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Execução de vias de acesso (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Ampliação da solução de tratamento Reatores biológicos Ampliação da capacidade e remodelação da configuração dos reatores biológicos para contemplar a remoção biológica de fósforo (zona anaeróbia) e a nitrificação/ desnitrificação (zona arejada/ zona anóxica) (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Decantadores Secundários (mais antigos) Reabilitação do betão e revestimento das paredes e do fundo dos decantadores secundários. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Instalação de 2 válvulas de retenção no cone de fundo. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 54

55 EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM REGIME DE PREÇO GLOBAL POSIÇÃO PREÇOS PREÇOS DESIGNAÇÃO QUANT. Construção Civil UNITÁRIOS GLOBAIS CC04 CC04.1 CC CC CC Beneficiação da solução de tratamento Tratamento Preliminar Construção de um tanque/poço de retenção de sólidos grosseiros e areias (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Desvio do emissário do Torregela para montante, próximo da entrada do emissário do Xarrama. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Avaliação da adequabilidade do descarregador de tempestade longitudinal e sua integração com o tanque/poço de retenção (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) CC CC04.2 CC Alteração da localização do caudalímetro da obra de entrada (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Decantadores Primários Reabilitação do betão e revestimento das paredes e do fundo dos decantadores primários (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 55

56 EQUIPAMENTO MECÂNICO E ELETROMECÂNICO EM REGIME DE PREÇO GLOBAL POSIÇÃO P REÇOS UNITÁRIOS Equipamento Mecânico e DESIGNAÇÃO QUA N T. UN. F OR N EC IM EN T O M ON T A GEM P R EÇOS GLOB A IS Electromecânico EQ01 Ampliação da Solução de Tratamento EQ01.1 Reatores biológicos EQ Ampliação da capacidade de recirculação de lamas (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ Instalação da capacidade de recirculação de lamas. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Avaliação das necessidades de oxigenação e verificação/ aumento da capacidade de EQ arejamento instalada (compressores e difusores) (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Integração do sistema de arejamento e de controlo a instalar e existente no sistema de EQ supervisão da ETAR (adaptar) (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Colocação de descarregadores metálicos reguláveis (em aço inox 304, incluindo EQ acessórios de fixação) na repartição de caudal aos reatores. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ01.2 Caixa repartidora de caudal aos decantadores secundários existentes Motorização das válvulas murais existentes e instalação de sondas de medição de nível contínuo (sondas hidrostáticas) nas caixas de alimentação a cada um dos decantadores. EQ Controlo do nível nas caixas pela sonda de nível a partir da abertura/fecho da válvula mural. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Colocação de descarregadores metálicos reguláveis (em aço inox 304, incluindo EQ acessórios de fixação) na repartição de caudal aos decantadores. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ01.3 Decantadores Secundários (mais antigos) Reabilitação dos pendurais, raspadores de fundo e rodas das pontes raspadoras. Lavagem a alta pressão de todas as partes metálicas suspensas, escovagem mecânica em EQ % da área, desengorduramento, aplicação de duas demãos de primário rico em zinco com uma espessura total de 80 µm e duas demãos de acabamento com tinta epoxidica, com uma espessura total de 150 µm. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Cortar o raspador de fundo em dois locais a determinar de modo a que este fique dividido em três secções independentes. As secções deverão ser interligadas com cabo EQ de aço ou corrente, em inox, para permitir alguma oscilação independente em altura, mas mantendo alguma rigidez ao raspador como um todo. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Substituição de todas as rodas, num total de oito por ponte e 50% das bases de fixação EQ das rodas. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ Substituição integral da borracha do raspador de fundo. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Reabilitação do defletor, descarregador e de todas as peças de suporte. Substituição das EQ peças de suporte, incluindo buchas, parafusos, etc.,, para peças em aço inox 304. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ Suportes de fixação do descarregador com abertura ovalizada. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ02 Beneficiação da solução de tratamento EQ02.1 Tratamento Preliminar Instalação de equipamento compacto para receção e pré-tratamento de efluente de fossas sépticas, incluindo: (a) ligação rápida ao camião limpa-fossas, (b) equipamento de EQ tamisagem, (c) poço de armazenamento de efluente pré-tratado, (d) bombas submersíveis, (e) medição de caudal, (f) jogo de válvulas para elevação a montante da desarenação/desengorduramento. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ02.2 Estação Elevatória Intermédia EQ Instalação de variadores de velocidade na estação elevatória intermédia da ETAR (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 56

57 EQUIPAMENTO MECÂNICO E ELETROMECÂNICO EM REGIME DE PREÇO GLOBAL POSIÇÃO P REÇOS UNITÁRIOS Equipamento Mecânico e DESIGNAÇÃO QUA N T. UN. F OR N EC IM EN T O M ON T A GEM P R EÇOS GLOB A IS Electromecânico EQ02.3 Decantadores Primários Reabilitação dos pendurais, raspadores de fundo e rodas das pontes raspadoras. Lavagem a alta pressão de todas as partes metálicas suspensas, escovagem mecânica em EQ % da área, desengorduramento, aplicação de duas demãos de primário rico em zinco com uma espessura total de 80 µm e duas demãos de acabamento com tinta epoxídica, com uma espessura total de 150 µm. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Cortar o raspador de fundo em dois locais a determinar de modo a que este fique dividido em três secções independentes. As secções deverão ser interligadas com cabo EQ de aço ou corrente, em inox, para permitir alguma oscilação independente em altura, mas mantendo alguma rigidez ao raspador como um todo. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ Substituição de todas as rodas e todas as bases de fixação das rodas (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ Substituição integral da borracha do raspador de fundo. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Reabilitação do defletor, descarregador e de todas as peças de suporte. Substituição das EQ peças de suporte, incluindo buchas, parafusos, etc, para peças em aço inox 304. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ Suportes de fixação do descarregador com abertura ovalizada. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Alteração da tubagem da descarga da tremonha de extração de escumas, que apresenta EQ uma configuração desfavorável ao escoamento das mesmas. Incluir triturador na tubagem de alimentação às bombas primárias. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ02.4 Estação Elevatória de Recirculação Alteração do funcionamento da recirculação por set-point (percentagem de recirculação) em função de caudal afluente, mantendo o funcionamento atual como redundância. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) EQ02.5 Diversos Substituição de câmaras de televigilância e respetiva cablagem, exceto do Edifício EQ Multiusos, de acordo com as características do Caderno de Encargos. (descrição, medições e preços unitários e preço global do conjunto da posição) Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 57

58 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO EM REGIME DE PREÇO GLOBAL POSIÇÃO Instalações elétricas, Instrumentação e Automação DESIGNAÇÃO QUA N T. IE01 Ampliação da Solução de Tratamento IE01.1 P REÇOS UNITÁRIOS F OR N EC IM EN T O M ON T A GEM P R EÇOS GLOB A IS IE02 IE02.1 Beneficiação da solução de tratamento Empreitada de Ampliação da ETAR de Évora 58