EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA DOS POETAS APARTAMENTO N.º

Transcrição

1 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO PELO SISTEMA DE PREÇO FECHADO. EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA DOS POETAS APARTAMENTO N.º Pelo presente instrumento particular, de um lado como Promitente Cedente, de ora em diante, neste instrumento, designada simplesmente CEDENTE, a VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA., com sede em Santos/SP, na Av. Dr. Pedro Lessa n.º ª. andar, Aparecida, CEP , inscrita no CNPJ sob n.º / , representada na forma de seu contrato social por qualquer um dos seus sócios gerentes:,,,, portador da cédula de identidade R.G. n.º, inscrito no CPF/MF sob n.º ; e do outro lado como Promitente Cessionário, Condômino Subscritor e Locatário de Serviços, de ora em diante, neste instrumento, designado simplesmente SUBSCRITOR (A, S, ES) :,,,, portador da cédula de identidade R.G. nº., inscrito no CPF/MF sob o nº., residente e domiciliado em Santos/SP, na Av. nº., apto., Bairro, CEP, tem entre si justo e contratado o seguinte: CLÁUSULA 1ª Por força da averbação feita na Matrícula do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Santos, a CEDENTE tornou-se titular de UM TERRENO situado na cidade de Santos/SP, à Rua Álvares de Azevedo, nº 51. Bairro Boqueirão. CLÁUSULA 2ª A CEDENTE irá aproveitar o terreno descrito na cláusula anterior, com a construção de um prédio residencial em planos horizontais, ao qual denominou chamá-lo RESIDENCIAL VILLA DOS POETAS, que terá estrutura de concreto armado e será construído na conformidade do projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Santos, fazendo esse projeto parte integrante na documentação que foi depositada pela CEDENTE, no Cartório Imobiliário competente, em cumprimento ao disposto no artigo 32 da Lei 4.591, de 16 de Dezembro de 1964 e sua respectiva regulamentação. CLÁUSULA 3ª O RESIDENCIAL VILLA DOS POETAS é composto de um único bloco de 13 (treze) pavimentos com escadaria e elevador, tendo 20 apartamentos, dois por pavimento existindo no mezanino área comum destinada a lazer com salão de festa, churrasqueira, sala de ginástica, sala de jogos, sauna e banheiros, bem como no térreo e subsolo área destinada às vagas de garagens. CLÁUSULA 4ª Pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito a CEDENTE promete ceder ao SUBSCRITOR (A., S, ES) os direitos sobre uma fração ideal correspondente ao apartamento n.º do terreno e subscreve a unidade autônoma n.º, localizado no º andar tipo, que possui as metragens, a de descrição a saber: Com área útil de m², área comum de m², área de garagem m², perfazendo a área total de m², e uma fração ideal de % do terreno, é de propriedade exclusiva do apartamento n.º, a vaga e espaço sob o nº. (garagem privativa para dois autos), localizada no subsolo. CLÁUSULA 5ª O preço certo e ajustado da presente promessa de venda e compra, é o declarado no QUADRO DE RESUMO, pagável na forma ali declarada, preço este estabelecido em valor á vista, sem a inclusão de quaisquer valores compensatórios e eventuais fatores inflacionários, insusceptível assim de redução em razão de futuras e eventuais medidas desindexatórias (tablitas), ou seja: o preço acertado e a forma de pagamento conforme QUADRO DE RESUMO não contêm embutidas nenhuma previsão de alteração de custos ou variações inflacionárias, tudo para que este contrato produza sempre os mesmos efeitos de direitos e obrigações aqui estabelecidos. Sendo certo que o preço aqui estabelecido, será pago conforme o QUADRO DE RESUMO. Este contrato, nos termos do inciso XXXVI, do artigo 5º, da Constituição Federal, é um ato jurídico perfeito e acabado, representado sua vontade, que não poderá ser prejudicado por lei ou por decisão futura. O reajuste

2 monetário, assim como os juros, são condições essenciais do negócio ajustado para proteger equilíbrio econômico e financeiro contratual. QUADRO DE RESUMO O preço certo e ajustado para a presente promessa de cessão é de R$ ( reais). 5.1) Pagamentos Pré-chaves: Parte Fixa: a) R$ ( reais), como sinal e princípio de pagamento, pagos neste ato, representado pelo cheque nº, banco nº, agência nº, conta corrente nº, com vencimento para / /20, recebendo o (a, s) SUBSCRITOR (A, S, ES) a respectiva quitação após o seu efetivo recebimento. Parte Variável: -R$ ( reais) pagáveis nas seguintes condições: 5.2) Pagamentos Pós-chaves: b) R$ ( reais) - em uma única parcela com vencimento em / /20, a ser paga em espécie ou através da obtenção de financiamento imobiliário no S.F.H., que poderá ser diretamente com o interveniente anuente, desde que atendidos os requisitos por ele estabelecidos. O índice para a correção da parte variável é o INCC-M (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL), até a entrega das chaves ou Habite-se (o que ocorrer primeiro), e após a entrega das chaves ou Habite-se: o IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO), mais 1% (um por cento) de juros ao mês, que corresponde a 12% ao ano. As partes do presente contrato concordam que os juros e correções das parcelas da parte variável serão cobrados a cada mês enviando-se assim a cobrança do acréscimo da correção e dos juros, mês a mês. Ou seja, nos termos da legislação vigente, as parcelas reajustadas, terão seus valores mantidos e cobrados na periodicidade mínima legalmente admitida, que atualmente é mensal. PARÁGRAFO PRIMEIRO: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS Todo o saldo da parte variável terá seus vencimentos sempre no primeiro (1º) dia de cada mês, sendo que o pagamento poderá ser efetuado até o dia ( ) subseqüente, sem prejuízo para as partes contratantes. Os valores deste instrumento serão atualizados monetariamente até a entrega das chaves, pela variação mensal do INCC-M (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme consta do QUADRO DE RESUMO. A variação será apurada entre o índice ou variação correspondente ao mês anterior ao da assinatura deste Instrumento, e o índice relativo ao mês anterior ao do vencimento de cada parcela; e após a entrega das chaves, será corrigido pela variação mensal do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), também divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mais juros de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. O (a,s) SUBSCRITOR (A,S,ES) declara(m) conhecer os reajustes aqui livremente contratados e as normas que implicam nos seus reajustes. Sempre que houver variação, haverá atualização do saldo devedor das parcelas, da forma ora ajustada, para todos os efeitos legais jurídicos e administrativos. A Atualização monetária ora pactuada indiciará sobre o saldo devedor (parte variável) todo o dia primeiro (1º) de cada mês, a partir do primeiro dia do mês em que foi feita a proposta, independentemente do dia da compra, isto porque o preço da venda aqui avençado é apurado no dia primeiro (1º) de cada mês.

3 As partes concordam realizar o acerto de contas de eventual valor a pagar resultante da diferença dos valores já pagos pelo (a, s) SUBSCRITOR (A, S. ES), em relação aqueles efetivamente devidos, está diferença será apurada mensalmente, sendo que o seu efetivo pagamento será feito à vista, nos termos do Decreto n.º 2008, de 16 Setembro de PARAGRAFO SEGUNDO DO ÍNDICE SUBSTITUTO Caso, por força de restrição ou proibição legal, os índices eleitos e aceitos no presente instrumento (INCC-M FGV) e (IGP-M FGV), não puderem ser adotados, ou se por qualquer motivo deixarem de ser publicados, ou forem congelados, os valores iniciais do saldo devedor (parcelas vincendas e/ou vencidas e não pagas), serão atualizados monetariamente até a entrega das chaves, pelo IGP-DI, divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas e, na ausência destes, pela variação mensal do Índice Básico da Caderneta de Poupança do dia primeiro (1º) de cada mês anterior ao mês do vencimento, sendo independente do índice escolhido, acrescidos de juros de 1% ao mês remuneratório, após a entrega das chaves. PARAGRAFO TERCEIRO DO PAGAMENTO Os pagamentos das parcelas do saldo devedor do preço, bem como dos demais encargos contratuais deverão ser feitos pontualmente e na ordem cronológica dos respectivos vencimentos. O (a, s) SUBSCRITOR (A, S, ES) deverá (ão) efetuar os pagamentos devidos á CEDENTE nos locais que a mesma indicar ou, na falta de indicação, em seu escritório. A falta de recebimento de aviso de vencimento não exime o (a, s) SUBSCRITOR (A, S, ES) de efetuar (em) os pagamentos previstos neste contrato nas datas dos respectivos vencimentos. Autorizado pela CEDENTE, o (a,s) SUBSCRITOR (A, S, ES) poderá(ão) efetuar os pagamentos por via bancária, na forma que a CEDENTE indicar. Neste caso, o (a, s) SUBSCRITOR (A, S, ES), se comprometerá(ão) a enviar, sistematicamente, as cópias dos comprovantes de pagamento ao escritório da CEDENTE. Para isso, terá um prazo de 10 (dez) dias sem o que poderá(ão) ser qualificado (a, s) como inadimplente(s). Os pagamentos por via bancária, quando autorizados pela CEDENTE, obedecerão sempre os critérios contratuais de correção. Quando os valores forem representados por notas-promissórias, as mesmas, quando quitadas, serão entregues ao (à,s) SUBSCRITOR (A, S, ES) ou ao seu representante com poderes específicos, no escritório da CEDENTE, mediante a apresentação do comprovante de pagamento. O empreendimento está sendo financiado com recursos a construção pelo Banco Bradesco S.A, portanto o recebimento das parcelas referente ao saldo devedor do preço serão feitos obrigatoriamente pela Cobrança Bradesco. CLÁUSULA 6ª Quando o(s) pagamento(s) for(em) efetuado(s) através de cheque(s), F.G.T.S, e. ou financiamento bancário o(s) mesmo(s) só ser(ao) dado(s) como recebido(s), quando da sua compensação e credito na conta da CEDENTE, sendo os valores correspondidos aos mesmos corrigidos conforme regras do contrato até seus efetivos créditos, sendo a responsabilidade pela montagem do processo junto aos bancos para liberação de FGTS e Financiamento de responsabilidade do (a/s) SUBSCRITOR (A, S, ES). O atraso no pagamento de qualquer parcela mencionada neste contrato acarretará uma multa de 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado, mais correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além dos honorários advocatícios e outras despesas necessárias para o recebimento. No caso de pagamento efetuado via bancaria, sem os acréscimos acima, fica a CEDENTE autorizada a emitir documento hábil de cobrança, para efetivo acerto das diferenças do pagamento com atraso, ficando a critério da CEDENTE, o tipo de documento a ser emitido, podendo ser nota-promissória de debito ou letra de câmbio, ou ainda outra forma de sua melhor conveniência. Se qualquer prestação atrasada for paga após o ajuizamento da competente notificação premonitória judicial, e dentro do prazo legal, além dos juros, multa e correção acima ajustados, será ainda devido o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o débito atualizado a título de honorários advocatícios, mais custas processuais, mesmo que saldado o débito no prazo para inocorrência em mora.

4 CLÁUSULA 7ª O repasse da mesma ao mutuário final será com garantia hipotecaria ou alienação fiduciária, a critério do agente financeiro, com que o comprador está de pleno acordo. CLÁUSULA 8ª A CEDENTE aceitará a antecipação dos pagamentos das parcelas previstas neste contrato desde que a intenção do (a,s) SUBSCRITOR (A, S, ES) neste sentido, seja procedida de notificação com prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Havendo a liquidação total ou parcial, esta somente será feita até o dia igual ao dia do vencimento das obrigações objeto do resgate, com base nos índices vigentes à data, devendo ser antecipadas as parcelas e/ou prestações que se vencerem por ultimo. As partes concordam que, qualquer que seja a época da antecipação, seja ela parcial ou total o saldo devedor deverá ser atualizado baseado no INCC-M (FGV) e IGP-M (FGV) ou conforme índice adotado no QUADRO DE RESUMO, e feita a analise mês a mês, para a apuração de eventual diferença a favor da CEDENTE, sendo que tal diferença deverá ser paga de imediato. O apartamento subscrito e objeto do presente contrato será entregue pela CEDENTE ao (s) SUBSCRITOR (A, S, ES) pronto e acabado na conformidade dos projetos aprovados, memorial descritivo e materiais e acabamentos e do memorial da incorporação arquivados no cartório imobiliário competente, dos quais o (a,s) SUBSCRITOR (A,S, ES) declaram ter pleno conhecimento. PRIMEIRO: As partes convencionam que as eventuais diferenças de metragem de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, que por ventura venham a serem constatadas nas áreas comuns ou nas unidades autônomas após a conclusão das obras de edificação, com relação ás metragens constantes do projeto aprovado, não darão aos contratantes quaisquer direitos a ressarcimentos pelas diferenças que, até aquele limite vierem a ocorrer, conforme o disposto no artigo 1.136, parágrafo único do Código Civil Brasileiro. CLÁUSULA 9ª Os direitos decorrentes deste contrato somente poderão ser cedidos ou transferidos pelo (a, s) SUBSCRITOR (A, S, ES), a terceiros se estiver (em) em dia com suas obrigações contratuais e com a anuência expressa da CEDENTE, mediante o pagamento da taxa de 2% (dois por cento) sobre o valor total atualizado deste Contrato até o dia 10 (dez) de cada mês, valor este que se destina a remuneração pela pratica dos atos necessários e sua formalização. O (a,s) novo (a,s) deverá (ão) preencher todos os requisitos deste contrato e assumir todas as obrigações do subscrito originário inclusive todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade, não sendo admitida a cessão 60 (sessenta) dias anterior ou posterior ao habite-se. Fica reservado à CEDENTE o direito de ceder ou caucionar a terceiros, no todo ou em parte, os direitos creditórios decorrentes deste instrumento, independente de aviso ou concordância do (a,s) SUBSCRITOR (A, S, ES), subsistindo todas as cláusulas deste instrumento, podendo a CEDENTE cede-lo à instituições financeiras ou não. CLÁUSULA 10ª O presente contrato é irrevogável e irretratável para as partes contratantes, obrigando-as, assim como a seus herdeiros ou sucessores a título singular ou universal. ÚNICO: Em que pese a irrevogabilidade e irretratabilidade estabelecida nesta cláusula, o presente contrato rescindir-se-á se qualquer das partes infringir quaisquer das condições aqui pactuadas, especialmente em relação aos subscritores nas condições estabelecidas diante descritas: A-) Qualquer ação judicial, extrajudicial ou administrativa conta o(a,s) SUBSCRITOR (A, S, ES) que venha a colocar em risco os direitos ou garantias da CEDENTE. B-) Cessão dos direitos e obrigações deste contrato, pelo (a,s) SUBSCRITOR (A, S, ES), sem anuência por escrito da CEDENTE, e/ou não pagamento da taxa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contrato, conforme pactuado nas cláusulas DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS E CESSÃO E TRANSFERÊNCIA. C-) A falta de atendimento de qualquer das parcelas previstas retro consignadas, acarretará a rescisão do contrato de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial, após a notificação do condômino faltoso, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a importância que se encontra em débito, sendo que, ultrapassado esse prazo sem que seja efetuado o pagamento das parcelas em atraso acrescidas das penalidades

5 previstas neste contrato, ficará a disposição do (a,s) SUBSCRITOR (A, S, ES), o valor correspondente a 70% (setenta por cento) da importância que já houver pago por conta do preço, devidamente corrigidas pelo INCC-M (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) até a entrega das chaves e pelo IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO) após a mesma, considerando-se os restantes 30% (trinta por cento), neste ato ajustado e acordado pelas partes, como ressarcimento de despesas de corretagem, propaganda, multa contratual pela rescisão, pagamento de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, que são calculados sobre cada pagamento por conta do preço e não recuperáveis em caso de rescisão, processamento de contrato, despesas de cobrança e demais custos suportados pela CEDENTE, perdendo, ainda, a posse precária do imóvel. O valor a ser restituído aqui ajustado, será pago em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, devidamente atualizado, devendo, o (a/s) SUBSCRITOR (A, S, ES), caso estejam usufruindo o imóvel, pagar á CEDENTE, até a efetiva desocupação do imóvel indenização do imóvel equivalente a 1% (um por cento) do presente contrato cujo valor correspondente será atualizado pelo INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) e descontado da parte a ser restituída o (a/s) SUBSCRITOR (A, S, ES). O (a,s) SUBSCRITOR (A, S, ES) se obrigam a fazer constar nos instrumentos de alienação ou locação do apartamento, cláusulas que obriguem o(s) adquirente(s) ou locatário(s) ao cumprimento das cláusulas deste contrato sob pena de responder pela omissão. CLÁUSULA 11ª O prazo para entrega do edifício totalmente concluído será de 24 meses após o início da obra, que iniciou-se em fevereiro de 2008, ressalvado a ocorrência de caso fortuito ou força maior por razões de origens alheias á vontade das partes, considerando-se como tais, todas e quaisquer ocorrências que direta ou indiretamente, possam impedir ou prejudicar o cumprimento integral da obrigação aqui assumida, como exemplificativamente, as seguintes: a) greves gerais ou parciais da industria da construção civil, ou de alguma atividade que afete; b) atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, revolução, insurreição, motim e outras perturbações da ordem pública; c) chuvas prolongadas, terremotos, tufões, furacões, inundações e outras convulsões da natureza; d) incêndio, explosões, queda de aeronaves que afetem a obra; e) paralisação geral dos transportes; f) quaisquer problemas provenientes das fundações (estacas, blocos, muro de arrimo, drenagem, etc); g) eventuais demandas judiciais, que resultem na paralisação das obras, ou sejam impeditivas de sua execução na forma programada; h) exigências feitas pelos componentes órgãos públicos, decorrentes de normas administrativas ou legais, supervenientes á data do presente contrato; i) demora do Poder Publico na concessão do Auto de Conclusão Parcial provisório ou definitivo (Habite-se), desde que atendidas as exigências legais pertinentes pela CEDENTE. ÚNICO: Fica estabelecida uma carência de 6 (seis) meses para mais ou para menos para a entrega da unidade autônoma ao (à/s) SUBSCRITOR (A, S, ES), com relação ao prazo estipulado no caput desta cláusula. CLÁUSULA 12ª Uma vez concluídas as obras de edificação e obtida a Carta de Habitação, mesmo que partes do edifício se encontrem na dependência da conclusão de seus arremates e mesmo que não tenham sido efetivados as ligações definitivas de água, luz, força, gás e telefone, a CEDENTE transferirá ao (à, s) SUBSCRITOR (A, S, ES) a posse do apartamento, desde que esteja quitado todos os pagamentos constante no quadro resumo (cláusula 5ª. Letra b ), a qual será exercida por esta a título precário até final e completo pagamento do preço ajustado, sendo que, á partir da notificação da CEDENTE para recebimento das chaves, passarão a ser por conta do (a/s) SUBSCRITOR (A, S, ES) todas e quaisquer despesas condominiais, impostos e taxas, que incidir ou vier a incidir sobre a unidade autônoma subscrita, mesmo que lançada em nome da CEDENTE ou de terceiros. CLÁUSULA 13ª O (a,s ) SUBSCRITOR (A, S, ES), desde já fica ciente que o CEDENTE contratou financiamento do banco Bradesco S/A., para execução das obras do EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA DOS POETAS, declarando o (a/s) SUBSCRITOR (A, S, ES) que estão cientes e concordam: a) o imóvel foi hipotecado á instituição financeira credora, bem como os direitos creditórios da venda da unidade do empreendimento será á ela cedido, como garantia do pagamento do referido financiamento; b) a hipoteca abrangerá o terreno e cada uma das unidades residenciais do edifício (benfeitorias), incluindo-se o imóvel que estão adquirindo;

6 c) a instituição financeira credora poderá avisá-lo para que efetuem os pagamentos das parcelas do imóvel que estão adquirindo diretamente á ela. CLÁUSULA 14ª No caso de quaisquer das partes se vir obrigada a recorrer ás vias judiciais para compelir a outra ao cumprimento de suas obrigações, caberá a parte culpada ao pagamento dos honorários do advogado da parte inocente e das despesas judiciais e extrajudiciais a que der causa. CLÁUSULA 15ª O (a/s) SUBSCRITOR (A, S, ES) declaram estarem cientes de que, tanto o apartamento, quanto o edifício do qual é parte, deverão ser objeto de serviços periódicos de manutenção, tudo efetuado de acordo com o manual do proprietário, termo de garantia, aquisição, uso manutenção do imóvel e operação do imóvel e manual das áreas comuns. CLÁUSULA 16ª Para os efeitos do que dispões as cláusulas 2ª (Segunda), 4ª (Quarta) e 18ª (Décima oitava), o (a/s) SUBSCRITOR (A, S, ES) nomeiam e constituem sua bastante procuradora a CEDENTE, a quem poderes especiais para representá-los perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, companhias concessionárias de serviços públicos e Corpo de Bombeiros, apresentando e ou assinando plantas, memoriais e modificações de projetos que venham a se tornar necessários, perante as empresas e entidades componentes do Sistema Financeiro da Habitação, para os efeitos no disposto na cláusula 13ª (décima terceira), assim como averbar a construção junto ao cartório imobiliário competente, assinando em nome do (a/s) SUBSCRITOR (A, S, ES) a especificação e convenção condominial e o regulamento interno do edifício, utilizando, em qualquer caso, dos poderes da cláusula extra, podendo inclusive substabelecer. CLÁUSULA 17ª Dando cumprimento á obrigação legal que lhe é imposta pela alínea j do artigo 32 da Lei de Incorporações, a CEDENTE redigiu a minuta da Convenção Condominial que regerá as relações entre os condôminos, depois de terminadas as obras de construção, estando essa convenção devidamente arquivada no Cartório Imobiliário competente, o que é do inteiro conhecimento do (a/s) SUBSCRITOR (A, S, ES) como ora afirmam aprovando-a e obrigando-se a cumprir e faze-la cumprir, bem e inteiramente, por si, seus herdeiros ou sucessores, dependentes, locatários, comodatários, agregados ou convidados. CLÁUSULA 18ª Após o pagamento do saldo devedor, terão o (a/s) SUBSCRITOR (A, S, ES) o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o recebimento das escrituras definitivas em cumprimento ao presente contrato, cujas despesas, tributos, certidões, emolumentos, registros, etc., correrão por sua conta, ficando, após esse prazo, obrigatório a pagar á CEDENTE uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor venal do imóvel na ocasião da efetivação desta escritura, ficando, ainda, com a obrigação de transferir para seu nome o apartamento junto ao cadastro da Prefeitura Municipal de Santos e entregando á CEDENTE a respectiva certidão. CLÁUSULA 19ª A CEDENTE fica autorizada e para tanto lhe são outorgados poderes bastantes a promover concorrência entre firmas idôneas e especializadas, para a escolha da Administradora que será responsável pela administração do condomínio durante o primeiro ano de sua instalação, ajustando a remuneração desta, obrigando-se desde já os condôminos a respeitarem a contratação feita, bem como atenderem ás solicitações de numerários á instalação e funcionamento do condomínio. Fica a CEDENTE autorizada também a celebrar contratos de manutenção relativos a maquinários, equipamentos (bombas, etc.), aparelhos (portões eletrônicos, interfone, etc.) e elevadores. CLÁUSULA 20ª A CEDENTE, fica autorizada a manter um corretor de imóveis de plantão pertencente ao quadro de funcionários da imobiliária parceira da CEDENTE ou dela própria, bem como placas e cavaletes (alusivos ao empreendimento) nas dependências do prédio, até a venda da última unidade da CEDENTE, ficando assim sem aplicação de qualquer artigo do regulamento interno que contrarie esta cláusula. Os locais para colocação das placas, luminosos poderão ser: nas fachadas, no jardim, topo do edifício acima da casa de máquinas, caixa d água.

7 Fica eleito o FORO DA COMARCA DE SANTOS, para dirimir quaisquer demandas com origem neste contrato, com expressa renuncia de outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justos e contratados, assim o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinadas, dando tudo por bom, firme e valioso. Santos, de de 20. CEDENTE: VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. SUBSCRITOR:. Testemunhas: 1-) NOME: CPF: 2-) NOME: CPF:

8 Anexo ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda Firmado em / /20. I Da especificação do Imóvel: Unidade n.º, Nome do Edifício: Residencial Villa dos Poetas. Vaga de garagem nº., situado na Rua Álvares de Azevedo, nº. 51, no Boqueirão, em Santos/SP. II Promitente(s) vendedor(a,es): VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA., com sede em Santos/SP, na Av. Dr. Pedro Lessa, nº ª. andar, inscrita no CNPJ sob n.º / , representada na forma de seu contrato social por qualquer um dos seus sócios gerentes:, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade R.G. n.º, inscrito no CPF/MF sob n.º. III Promitente(s) comprador(a,es):,,,, portador da cédula de identidade R.G. nº., inscrito no CPF/MF sob o nº., residente e domiciliado em Santos/SP, na Av. nº., apto., Bairro, CEP. IV Interveniente Anuente: Banco S.A. V Preço Ajustado: R$ ( reais). VI Forma de pagamento: 6.1 Pagamentos pré-chaves: Parte Fixa: a) R$ ( reais), como sinal e princípio de pagamento, pagos neste ato, representado pelo cheque nº, banco nº, agência nº, conta corrente nº, com vencimento para / /20, recebendo o (a, s) SUBSCRITOR (A, S, ES) a respectiva quitação após o seu efetivo recebimento. Parte Variável: -R$ ( reais) pagáveis nas seguintes condições: 6.2) Pagamentos Pós-chaves: b) R$ ( reais) - em uma única parcela com vencimento em / /20, a ser paga em espécie ou através da obtenção de financiamento imobiliário no S.F.H., que poderá ser diretamente com o interveniente anuente, desde que atendidos os requisitos por ele estabelecidos.

9 VII Forma de reajuste: A cada mês, pelo índice INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) durante a construção e pelo IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO) após o HABITE-SE acrescidos de juros de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. VIII Sobre a Hipoteca do Imóvel: O(s) promitente(s) comprado(a,es) tem ciência de que o imóvel objeto deste instrumento particular encontra-se hipotecado em primeiro grau a favor do Banco S.A., como garantia pelo empréstimo destinado a produção do imóvel acima mencionado, e que o credor hipotecário somente liberará o gravame hipotecário mediante o recebimento da importância relativa a dívida daquela unidade. A eventual amortização extraordinária, parcial ou total do saldo do preço, deverá ser obrigatoriamente realizada diretamente ao credor hipotecário. IX Do Penhor dos créditos: O(s) promitente(s) vendedor(a,es) com a ciência do(s) promitente(s) comprador(a,es), nos termos do artigo do Código Civil, dá ao Banco S.A., em penhor os créditos oriundos de todas as parcelas vincendas deste contrato, os quais serão cobrados através de boleto de emissão do Credor e creditados em conta empenhada e vinculada a operação do financiamento da obra, cujo produto será destinado a amortização da dívida relativa a unidade objeto desta transação. Também integra o montante empenhado, a parcela anual correspondente a correção monetária do período, cujo valor será apresentado pelo(a,s) promitente vendedor(a,es) ao Banco S.A., para cobrança através de boleto de emissão do Credor e creditados em conta empenhada e vinculada a operação de financiamento da obra, cujo produto será destinado a amortização da dívida relativa a unidade objeto desta transação. X - O(s) promitente(s) comprado(a,es), nos termos do artigo do Código Civil Brasileiro, declara(m) estar cientes que os créditos das parcelas com vencimentos pós chaves serão cedidas em penhor ao Banco S.A. XI Da Impontualidade: Na hipótese de atraso no(s) pagamento(s), fica estabelecido que incidirá sobre a(s) parcela(s) vencida(s) e não paga(s) o fator de impontualidade ou multa de 02%(dois por cento) ao mês ou fração e mais juros de mora de 1% (hum por cento) de juros ao mês ou fração e atualização monetária pelo IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO), desde a data de seu vencimento até a data do seu efetivo pagamento. XII Do seguro: O(s) promitente(s) comprado(a,es) tem ciência de que este financiamento não esta coberto por seguro de morte e invalidez permanente. Cláusulas a serem incluídas nas promessas em que houver previsão de financiamento na carteira Tabelada S.F.H. A(s) parcela(s) indicada(s) no(a) clausula 6ª, item 6.2, letra b, caso venha a ser financiada pelo Banco S.A., obedecerá as seguintes condições,ressaltando ainda que o

10 interessado deverá preencher os requisitos de crédito vigentes na época da solicitação do financiamento. A) A importância relativa a parcela a ser financiada não poderá ultrapassar a 80% do menor dos valores de venda ou avaliação, limitado ao valor máximo permitido para o S.F.H.; B) O prazo máximo de reembolso do financiamento será de 360 meses, sendo que a idade do proponente mais idoso somada ao prazo de financiamento não poderá ultrapassar a 75 anos e seis meses; C) A prestação na data do contrato comprometerá no máximo: 30% da renda líquida comprovada do mês imediatamente anterior, para o Sistema de Amortização Constante (SAC) ou 15% para financiamento na Tabela Price (TP), que somente poderá ser composta por casal (marido e mulher); D) O saldo residual por ventura existente no final do prazo contratual não terá cobertura do FCVS (Fundo de Compensação de Variação Salarial) ou qualquer subsídio, ficando de responsabilidade do(a,s) devedor(a,es,s); E) O saldo devedor do financiamento será atualizado monetariamente nas datas de vencimento do encargo mensal, mediante a aplicação do coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para os reajustes das contas de poupança livre mantidas nas instituições integrantes do sistema brasileiro de poupança e empréstimo; F) As prestações serão reajustadas pelo índice que corrige a poupança; G) A taxa de juros efetiva será a vigente no momento da contratação; H) Serão devidas ao Banco S.A., a Taxa de Inscrição e Expediente (TIE) e a taxa de administração e cobrança mensal que estiverem vigorando no ato da contratação; I) As prestações serão cobradas exclusivamente mediante débito em conta corrente no Banco Bradesco S.A; J) Será cobrado (a,s) devedor(a,es) a TIE de acordo com o que estiver em vigor quando da contratação, mediante débito na conta corrente do (a,s) devedor (a,es,s), mesmo na hipótese do Banco S.A., emitir o contrato de financiamento e este vier a ser cancelado por solicitação das partes. K) Se a soma dos títulos empenhados ou do repasse, estiver abaixo do valor mínimo para o desligamento neste ato e, na época em que a operação estiver sendo individualizada ou repassada, o devedor hipotecário deverá, obrigatoriamente, efetuar amortização extraordinária correspondente a diferença entre o valor mínimo para o desligamento da hipoteca e o valor que estiver sendo individualizado ou repassado. L) A garantia do financiamento poderá ser, a critério do Banco, de hipoteca ou alienação fiduciária do próprio imóvel objeto do financiamento. M) Sendo elemento essencial do contrato de financiamento à produção, sem a que não teria sido celebrado, o compromisso da Vendedora em direcionar as vendas ao Credor com o objetivo do repasse, facilitando o financiamento deste diretamente para os compradores finais, a Vendedora disponibilizará em favor do Credor todas as informações necessárias sobre os contratos e facilidades de pagamento que tenha concedidas aos adquirentes. Por esta razão assim como pela força da garantia hipotecaria e do penhor avençados no contrato

11 de financiamento à produção, a Vendedora não se opõe a que o Credor estabeleça comunicação direta com os adquirentes para agilizar os referidos repasses, momento em que o Credor informará também a estes sobre o VMD Valor Mínimo de Desligamento, atribuído à respectiva unidade, o qual corresponde ao valor da dívida hipotecária que recai sobre a mesma, bem como a repassar a informação recebida da vendedora sobre o saldo devedor pendente de pagamento pelo comprador. OS DIREITOS CREDITÓRIOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO ESTÃO, EM INSTRUMENTO APROPRIADO, SENDO EMPENHADOS PELOS (A,S) VENDEDOR (A,ES,S) EM FAVOR DO BANCO S.A., FICANDO O (A,S) COMPRADOR (A,ES,S) CIENTE (S) QUE AS PARCELAS POR ELE(S) DEVIDAS, DEVERÁ(ÃO) SER PAGAS DIRETAMENTE AO CITADO BANCO. Santos, de de 20.. VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. (BANCO S.A.)