Nota Técnica n 144/2014-SFE/ANEEL. Em 22 de setembro de Processo: /
|
|
- Nathan Desconhecida Batista
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Nota Técnica n 144/2014-SFE/ANEEL Em 22 de setembro de Processo: / Assunto: Finalização do processo de Acompanhamento das obras dos setores de distribuição e transmissão de energia elétrica relacionadas à Copa do Mundo FIFA I. DO OBJETIVO O objetivo desta Nota Técnica é apresentar a conclusão do acompanhamento da execução das obras do setor de distribuição e transmissão de energia elétrica relacionadas ao suprimento de energia elétrica às capitais sedes da Copa do Mundo FIFA II. DOS FATOS 2. Com vistas à avaliação das obras do setor de distribuição, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição - SRD e a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE enviaram correspondências e realizaram reunião com cada uma das distribuidoras envolvidas com as cidades-sede, conforme documentos e informações constantes no processo em tela. 3. Como resultado das reuniões e tratativas com a ANEEL, as Distribuidoras definiram um conjunto de obras classificado como prioritário para atendimento à demanda de energia elétrica durante a Copa, tendo como premissas: a) Prazos de conclusão condizentes com o evento; b) Magnitude das obras; e c) s classificadas como expansão, melhoria ou renovação. 4. Em 19 de outubro de 2011, a ANEEL publicou o Despacho nº 4.106, autorizando a SFE a fiscalizar e acompanhar as obras relacionadas ao fornecimento de energia durante a Copa do Mundo de 2014, apontadas como prioritárias pelas distribuidoras, segundo lista que consta da Nota Técnica nº 056/2011-SRD/ANEEL, de 05/10/2011 e listadas no Anexo I desta Nota Técnica. 5. Especificamente com relação ao segmento de distribuição de energia elétrica, coube à SFE o estabelecimento de metodologia para o acompanhamento da execução das obras propostas pelas empresas concessionárias, embora, por força do marco legal que rege o setor, a construção de tais instalações não tenha caráter determinativo. 6. Para o acompanhamento dos empreendimentos as doze distribuidoras deviam encaminhar à SFE relatórios descrevendo a situação das obras, obedecendo à padronização de cronograma e etapas estabelecida pela ANEEL, nas seguintes datas:
2 Fl. 2 da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. a) 10 de janeiro; b) 10 de abril; c) 10 de agosto; d) 10 de outubro. 7. Em cumprimento a essa determinação, as concessionárias encaminharam os cronogramas com a descrição das atividades e as datas previstas para implantação das etapas intermediárias dos empreendimentos elencados na Nota Técnica nº 056/2011-SRD/ANEEL. 8. As informações foram consolidadas nas Notas Técnicas disponibilizadas na pagina de internet da ANEEL: a) Nota Técnica nº 035/2012-SFE/ANEEL, de 19 de março de 2012; b) Nota Técnica nº 083/2012-SFE/ANEEL, de 13 de junho de 2012; c) Nota Técnica n 137/2012-SFE/ANEEL, de 28 de setembro de 2012; d) Nota Técnica nº 188/2012-SFE/ANEEL, de 10 de dezembro de 2012 e) Nota Técnica nº 026/2013-SFE/ANEEL, de 14 de fevereiro de 2013 f) Nota Técnica nº 093/2013-SFE/ANEEL, de 14 de maio de 2013 g) Nota Técnica 0189/2013-SFE/ANEEL, de 9 de setembro de 2013 h) Nota Técnica nº 223/2013-SFE, de 22 de novembro de 2013 i) Nota Técnica nº 014/2014-SFE, de 24 de fevereiro de 2014 j) Nota Técnica nº 0051/2014-SFE/ANEEL, de 30 de abril de As Distribuidoras que forneceram energia elétrica às capitais sedes da Copa do Mundo FIFA 2014 foram fiscalizadas pela ANEEL. A fiscalização teve como objetivo verificar as obras realizadas e inspecionar as instalações já existentes consideradas como prioritárias ao atendimento. 10. Referente às transmissoras, rotineiramente a ANEEL acompanhou a execução das obras de expansão do Sistema Interligado Nacional SIN, dentre elas, aquelas apontadas pelo ONS, como necessárias ao fornecimento de energia às cidades sedes da Copa de 2014, com confiabilidade e atendendo os critérios da FIFA para o fornecimento de energia às arenas onde os jogos seriam realizados. 11. Vale ressaltar que o evento transcorreu dentro do planejado e não houve registro de desligamentos que tenham comprometido a realização dos jogos. III. DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS 12. Segundo as informações enviadas à ANEEL pelas Distribuidoras, em junho de 2014, as obras propostas pela CELPE, COSERN, COELCE, LIGHT e COELBA já estavam concluídas. 13. Das 22 obras propostas inicialmente pela CEEE-D, 14 foram retiradas pela Concessionária, conforme já abordado na Nota Técnica nº 014/2014-SFE, de 24 de fevereiro de A Distribuidora informou, à época, que as oito obras restantes garantiriam a necessária confiabilidade ao sistema para alimentação da cidade sede de Porto Alegre durante a Copa do Mundo FIFA 2014.
3 Fl. 3 da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / / Em relação ao atendimento ao estádio e áreas adjacentes, a fonte principal de suprimento consiste do alimentador 13,8 kv exclusivo, proveniente da SE Menino Deus. 16. A SE Menino Deus, a principal fonte de alimentação da arena de Porto Alegre, foi concluída e energizada em 12 de maio de Na mesma data, a linha subterrânea interligando a SE Porto Alegre 10 à SE Menino Deus foi energizada. 17. Assim, as oito obras da CEEE-D informadas como necessárias para dar confiabilidade ao sistema para alimentação da cidade sede de Porto Alegre durante a Copa do Mundo FIFA 2014, foram realizadas. 18. Todas as obras da Eletropaulo foram concluídas. A LDTA Jandira-Cotia não pôde ser energizada devido a não emissão da Licença de Operação pelo órgão ambiental estadual. 19. Das quatro obras elencadas pela COELBA, três foram concluídas e a remanescente, que é a linha subterrânea de 69 kv Federação- Fonte Nova, foi retirada da lista de obras prioritárias a pedido da COELBA. 20. Das dezoito obras propostas pela Copel-Dis, duas foram retiradas da lista de obras prioritárias a pedido da Distribuidora, por estarem impedidas em razão de decisões judiciais. Estas obras foram finalizadas em setembro de Assim, todas as obras foram concluídas. 21. Das 37 obras propostas pela, a Distribuidora informou que 30 foram concluídas. Em relação as 7 obras que não foram concluídas, a -D apresentou plano de contingência ao Ministério de Minas e Energia - MME e à equipe que realizou a fiscalização, afirmando que não haveria impacto nos locais importantes à Copa. 22. A CEB retirou uma das onze obras propostas incialmente e as dez obras restantes foram concluídas. 23. Todas as obras propostas pela CEMAT foram concluídas. 24. A AmE, realizou uma reavaliação das obras de distribuição de energia elétrica necessárias ao atendimento aos eventos da Copa do Mundo de 2014, retirando seis obras e incluindo duas. 25. As seis obras, que a AmE informou serem suficientes para atendimento da demanda no período da Copa, estão concluídas. 26. Ressaltamos que, por força do marco regulatório, as Distribuidoras não são obrigadas a executar as obras e nem cumprir com os cronogramas propostos. A responsabilidade da Distribuidora é atender o mercado de energia elétrica com qualidade e continuidade. A situação final das obras e respectivos cronogramas estão no Anexo I. 27. Referente às transmissoras, das 118 obras planejadas, 68 foram concluídas e 50 se encontram atrasadas.
4 Fl. 4 da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / / Abaixo segue resumo da situação dos cronogramas das obras de transmissão nas cidades sede bem como os quantitativos de obras já fiscalizadas. Tabela 1 - Panorama geral das obras de transmissão Cidade Sede Quantidade de obras Quantidade de Fiscalizações Realizadas BELO HORIZONTE Atrasado 2 2 Concluído BRASÍLIA 8 2 Concluído 8 2 CUIABÁ 5 2 Atrasado 1 1 Concluído 4 1 CURITIBA 10 9 Atrasado 4 4 Concluído 6 5 FORTALEZA 4 4 Atrasado 1 1 Concluído 3 3 MANAUS 5 5 Atrasado 1 1 Concluído 4 4 NATAL 7 5 Atrasado 4 3 Concluído 3 2 PORTO ALEGRE Atrasado 10 8 Concluído 5 3 RECIFE Atrasado Concluído 1 1 RIO DE JANEIRO 5 4 Atrasado 4 4 Concluído 1 0 SALVADOR Atrasado 8 6 Concluído 7 5 SÃO PAULO 19 9 Atrasado 3 3 Concluído 16 6 Total Geral Os atrasos representam 50 de 118 empreendimentos (42,37). A seguir, relacionamos por cidade sede, quais são os empreendimentos atrasados e as datas de conclusão informadas pelas empresas concessionárias junto ao Sistema de Gestão da Transmissão - SIGET.
5 Fl. 5 da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / / Para a cidade sede Belo Horizonte existem 2 de 12 empreendimentos (16,67) atrasados. Tabela 2 s atrasadas para suprimento de Belo Horizonte Transmissora Contrato de Concessão -GT 006/1997 FURNAS 003/2009 Nome do Empreendimento SE BOM DESPACHO 3 Instalação de compensador estático de reativos em 500 kv -200/+300 Mvar. LT Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, em 500 kv do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) Atrasado 31/01/ /11/ Atrasado 28/10/ /09/ Para a cidade sede Brasília não existe empreendimento atrasado, totalizando 100 das obras concluídas. 32. Para a cidade sede Cuiabá existe 1 de 5 empreendimentos (20) atrasado. Tabela 3 s atrasadas para suprimento de Cuiabá Transmissora Contrato de Concessão ELETRONORTE 058/2001 Nome do Empreendimento SE Rondonopolis - 3º Autotransformador trifásico 230/138kV de 100 MVA,conexões e adequações. do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) Atrasado 20/12/ /11/ Para a cidade sede Curitiba existem 4 de 10 empreendimentos (40) atrasados. Tabela 4 s atrasadas para suprimento de Curitiba Transmissora Contrato de Concessão Nome do Empreendimento do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) -GT 060/2001 LT 230 kv Umbará - Uberaba C2 Atrasado 09/02/ /06/ GT 060/2001 Recondutoramento da LT 230 kv Uberaba - Curitiba Leste Atrasado 23/12/ /09/ IESUL 016/2008 Atendimento ao Estado de Santa Catarina - Norte e Vale do Itajaí Atrasado 16/04/ /08/ Marumbi 008/2012 LT 525kV Curitiba - Curitiba Leste SE 525/230kV Curitiba Leste Atrasado 10/05/ /12/ Para a cidade sede Fortaleza existem 1 de 4 empreendimentos (25) atrasados. Tabela 5 s atrasadas para suprimento de Fortaleza Transmissora Contrato de Concessão CHESF 061/2001 Nome do Empreendimento SE MILAGRES - 2º banco de autotransformador 500/230 Kv - 600MVA do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) Atrasado 24/05/ /09/
6 Fl. 6 da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / / Para a cidade sede Manaus existe 1 de 5 empreendimentos (20) atrasado. Tabela 6 s atrasadas para suprimento de Manaus Transmissora Contrato de Concessão ELETRONORTE 014/2012 Nome do Empreendimento LT 230 Lechuga - Jorge Teixeira C3 e SE Lechuga 230/138 kv - 3x150 MVA do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) Atrasado 07/01/ /12/ Para a cidade sede Natal existem 4 de 7 empreendimentos (57,14) atrasados. Tabela 7 s atrasadas para suprimento de Natal Transmissora Contrato de Concessão Nome do Empreendimento do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) CHESF 061/2001 SE Paraíso (2º TR 230/138 kv) Atrasado 09/04/ /09/ CHESF 017/2009 SE Natal III - 3º transformador trifásico 230/69 kv 150 MVA Atrasado 30/03/ /01/ ETN 008/2011 LT 500kV JoãoCâmara II-CearáMirim,SE JoãoCâmara II,SE CearáMirim,LT 230 kv Ceará Mirim-Extremoz II Atrasado 13/08/ /10/ NARANDIBA 009/2012 SE Extremoz II 230/69 KV 300 MVA Atrasado 10/11/ /09/ Para a cidade sede Porto Alegre existem 10 de 15 empreendimentos (66,67) atrasados. Tabela 8 s atrasadas para suprimento de Porto Alegre Transmissora Contrato de Concessão Nome do Empreendimento do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) CEEE-GT 055/2001 SE Canoas I (TR2) Atrasado 30/09/ /05/ CEEE-GT 055/2001 SE Porto Alegre 10 - Instalação de transformador trifásico 230/13,8/13,8 kv - 50 MVA e conexões. Atrasado 19/08/ /03/ CEEE-GT 055/2001 PORTO ALEGRE 13 - complementação dos módulos de conexão dos transformadores 230/13,8 kv Atrasado 20/12/ /05/ TESB 001/2011 LT 230 kv Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 Atrasado 27/07/ /02/ TESB 001/2011 LT 230 kv Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita Atrasado 27/07/ /01/ TESB 001/2011 LT 230 kv Campo Bom - Taquara Atrasado 27/07/ /04/ TESB 001/2011 SE 230/69 kv Jardim Botânico compacta (ex-porto Alegre 12) Atrasado 27/07/ /02/ TESB 001/2011 SE 230/69 kv Viamão 3 Atrasado 27/07/ /03/ TESB 001/2011 SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga- PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga- Viamão3 Atrasado 27/07/ /03/ TSBE 004/2012 LT 230 kv Nova Santa Rita - Camaquã 3 - Quinta e SE 230/69 kv Camaquã 3 Atrasado 10/05/ /08/
7 Fl. 7 da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / / Para a cidade sede Recife existem 12 de 13 empreendimentos (92,31) atrasados. Tabela 9 s atrasadas para suprimento de Recife Transmissora Contrato de Concessão Nome do Empreendimento do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) CHESF 061/2001 LT 230 kv ANGELIM RIBEIRÃO C1 - Recapacitação Atrasado 30/03/ /12/ CHESF 061/2001 LT 230 kv RIBEIRÃO RECIFE II C1 - Recapacitação Atrasado 30/03/ /12/ CHESF 006/2009 SE Suape III (3 TR 230/69 kv) Atrasado 14/12/ /10/ CHESF 006/2009 SE Suape II (2º TB 500/230 kv ) Atrasado 14/12/ /10/ CHESF 061/2001 SE Bongi (3º TR 230/13,8 kv) Atrasado 09/04/ /10/ CHESF 018/2011 LT 500 kv Recife II - Suape II C2 Atrasado 09/10/ /02/ CHESF 017/2012 SE Mirueira II 230/69 kv Atrasado 01/02/ /01/ CHESF 017/2012 SE JABOATÃO II 230/69 kv Atrasado 01/02/ /01/ IEGARANHUNS 022/2011 SE 500/230 kv Garanhuns e LT 230 kv Garanhuns - Angelim Atrasado 09/06/ /01/ IEGARANHUNS 022/2011 SE 500/230 kv Pau Ferro Atrasado 09/06/ /01/ IEGARANHUNS 022/2011 LT 500kV Luiz Gonzaga - Garanhuns e LT 500kV Garanhuns - Pau Ferro Atrasado 09/06/ /01/ IEGARANHUNS 022/2011 LT 500 kv Garanhuns - Campina Grande III Atrasado 09/06/ /01/ Para a cidade sede Rio de Janeiro existem 4 de 5 empreendimentos (80) atrasados. Tabela 10 s atrasadas para suprimento de Rio de Janeiro Transmissora Contrato de Concessão FURNAS 062/2001 Nome do Empreendimento Reconstrução das LTs em 138 KV Santa Cruz Zin Ari Franco e Santa Cruz Zin Cosmos do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) Atrasado 04/01/ /02/ FURNAS 016/2012 SE ZONA OESTE 500/138 kv Atrasado 10/01/ /10/ LTTE 020/2011 LT 500 kv Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kv Atrasado 09/02/ /05/ MGE 008/2010 LT 500 kv Mesquita - Viana 2; LT 345 kv Viana 2 - Viana; SE Viana 2 500/345 kv MVA Atrasado 12/07/ /08/ Para a cidade sede Salvador existem 8 de 15 empreendimentos (53,33) atrasados. Tabela 11 s atrasadas para suprimento de Salvador Transmissora Atraso Contrato de do Nome do Empreendimento Previsto Concessão Cronograma Ato Legal Prevista (dias) AFLUENTE T 001/2010 LT 230 kv Camaçari II/Polo - CD, remanejamento para a SE Camaçari IV Atrasado 09/12/ /09/ CHESF 061/2001 LT 69 kv Pituaçu - Matatu C1/C2 - seccionamento na SE Narandiba Atrasado 24/11/ /11/ Camaçari IV - remanejamento aéreo da LT CHESF 061/ kv Camaçari II - Catu - CD para a SE Atrasado 24/05/ /10/ Camaçari IV Camaçari IV- remanejamento subterraneo da CHESF 061/2001 LT 230 kv Camaçari II/Jacaracanga-CD para Atrasado 24/03/ /08/ a SE Camaçari IV CHESF 014/2010 SE Polo em 230/69 kv MVA Atrasado 06/04/ /10/
8 Fl. 8 da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. Transmissora Contrato de Concessão Nome do Empreendimento do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) CHESF 061/2001 LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.) Atrasado 06/12/ /03/ CHESF 019/2011 LT 500 kv Camaçari IV - Sapeaçu Atrasado 09/12/ /01/ CHESF 015/2012 SE Pirajá 230/69 kv MVA; LT 230 kv Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kv Pituaçu - Pirajá. Atrasado 10/11/ /10/ Para a cidade sede São Paulo existem 3 de 19 empreendimentos (15,79) atrasados. Tabela 12 s atrasadas para suprimento de São Paulo Transmissora Contrato de Concessão Nome do Empreendimento do Cronograma Ato Legal Prevista Atraso Previsto (dias) CTEEP 059/2001 Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kv Atrasado 17/03/ /07/ FURNAS 007/2006 LT Tijuco Preto / Itapeti / Nordeste Atrasado 27/10/ /12/ FURNAS 034/2001 SE TIJUCO PRETO (SP) - instalação do 4 º banco de AT 765/345 kv Atrasado 22/07/ /11/ IV. DO FUNDAMENTO LEGAL 42. A proposta em análise encontra base nos seguintes dispositivos da legislação vigente: V. DA CONCLUSÃO i. Artigo. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; ii. Artigos. 3º-A, 14 e 15 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; iii. Artigos. 12 do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995; iv. Incisos III, IV, XIV, XV, XVI e XXXI do artigo 4º do Anexo I do Decreto nº 2.335, de 06 de outubro de 1997; v. Artigo 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004; vi. Cláusula Quinta dos contratos de concessão nº 001/1996, n º 010/1997, nº 002/1997, nº 003/1997, nº 004/1997, nº 005/1997, nº 162/1998, nº 46/199, nº 66/1999, nº 81/1999, nº 26/2000 e nº 20/2001; vii. Cláusula Quinta dos contratos de concessão de distribuição nº 03/1997, nº 08/1997 e nº 01/1998;Parágrafo único do artigo 2º do decreto de 14 de janeiro de Esta Nota Técnica apresenta um fechamento sobre o acompanhamento das obras previstas pelas distribuidoras para implantação até a Copa do Mundo Por força do marco regulatório, as Distribuidoras não são obrigadas a executar as obras e nem cumprir com os cronogramas propostos. A responsabilidade da Distribuidora é atender o mercado de energia elétrica com qualidade e continuidade. 45. Referente às obras de transmissão atrasadas, a SFE seguirá monitorando o andamento dessas e, quando for o caso, abrirá os respectivos processos punitivos. As cidades sede Recife, Salvador e Porto Alegre são as regiões que concentram a maior parte das obras ainda não concluída. Essas obras são de responsabilidade, principalmente, das concessionárias Chesf e TESB.
9 Fl. 9 da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / / Vale ressaltar que o evento transcorreu dentro do planejado e não houve registro de desligamentos que tenham comprometido o evento. CÉLIA INÊS FUCHS Especialista em Regulação SFE TITO RICARDO VAZ DA COSTA Especialista em Regulação SFE De acordo: JOSÉ MOISÉS MACHADO DA SILVA Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade
10 ANEXO CEEE-D CEEE-D Adequação SE PAL 1-13,8 kv Adequação SE PAL 1-69 kv CEEE-D Ampliação PAL 12 CEEE-D CEEE-D CEEE-D Adequação SE PAL 14 Adequação SE PAL kv SE Menino Deus Retrofit de 5 disjuntores de 13,8 kv (cubículo) Projeto Civil Comissionamento dez Concluída Substituição de 1 disjuntor de 69 kv mar Concluída Instalação do 2º Trafo de 50 MVA 69 kv/13,8 kv; 7 conexões de Alimentador Substiuição de 9 disjuntores 13,8 kv externos mar Concluída Substituição de 3 disjuntores de 69 kv mar Concluída Subestação 69 kv/13,8 kv; 1 x 50 MVA; 10 conexões de Alimentador (SE GIS) abr Concluída CEEE-D LT PAL 10-Menino Deus Extensão de 2,6 km, subterrânea abr Concluída CEEE-D LT Zaffari-PAL 1 Extensão de 1,8 km, aérea jul Concluída
11 Fl. 11 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. Projeto Civil Comissionamento LIGHT SETD Aldeia Ampliação SETD 138 kv; 3º Trafo 40 Campista MVA mar Concluída LIGHT SETD Aldeia Campista Troca de 2 disjuntores 138 kv mar Concluída LIGHT SETD Barra Troca de 2 disjuntores 138 kv mai Concluída LIGHT SETD Barra 2 Construção de SETD 138/13,8 kv; 3x40 MVA; 2 entradas de linha 138 kv jun Concluída LIGHT LDAT Brás de Pina Linha de Distribuição 138 kv; 5,3 km - Fundão subterrânea jun Concluída LIGHT LDAT Carandá - Linha de Distribuição 138 kv; 2,4 km Piedade - C2 subterrânea jul Concluída LIGHT SETD Major Vaz Troca de 2 disjuntores 138 kv jan Concluída LIGHT SETD Rio Comprido Troca de 2 disjuntores 138 kv; Troca Trafo 138 kv/13,8 kv, 40 MVA LDAT Piratininga - Bandeirantes LDAT Piratininga - Henry Borden Linha de Distribuição 138 kv; 0,3 ; Circuito Duplo. Remanejamentos e desativação de trechos, permitindo a conexão com a SE Piratininga II. Linha de Distribuição 138 kv; 0,6 ; Circuito Duplo. Permite a conexão com a SE Piratininga II. Projeto Civil Monta gem Comissiona mento dez Concluída dez Concluída
12 Fl. 12 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. Projeto Civil Monta gem Comissiona mento LDAT Lubeca Linha de Distribuição 138 kv; 0,044 ; Circuito Duplo. Remanejamentos e desativação de trechos, permitindo a conexão com a SE Piratininga II. dez Concluída LDAT Jandira - Itapevi LDAT Jandira-Monte Belo LDAT Ermelino Matarazzo SED Ermelino Matarazzo LDMT SED Ermelino Matarazzo LDMT SED Ermelino Matarazzo LDAT Jandira - Cotia LDAT Nordeste - Vila Olívia LDAT Guaianazes Linha de Distribuição 138 kv; 10,7 ; Circuito Duplo Linha de Distribuição 138 kv; 11 ; Circuito Duplo Linha de Distribuição 138 kv; 0,05 ; Circuito Duplo Construção SED; 138kV / 13,8kV; 2 Trafos x 60 MVA; 2 Entradas de Linha 138 kv Construção de 12 Alimentadores 13,8 kv; aéreo Construção de 12 Conexões de alimentadores 13,8 kv; trecho subterrâneo Linha de Distribuição 138 kv; 11 ; Circuito Duplo Linha de Distribuição 138 kv; aérea; instalação de chaves seccionadoras com abertura em carga. Recapacitação de Linha de Distribuição 138 kv; 3,5 dez Concluída jun Concluída jun Concluída jun Concluída jun Concluída jun Concluída LDMT SED Tiradentes Construção de 2 Alimentadores 13,8 kv; aéreo LDMT SED Tiradentes Construção de 2 conexões de alimentadores 13,8 kv; trecho subterrâneo
13 Fl. 13 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. Projeto Civil Monta gem Comissiona mento LDMT SED Tiradentes Construção de 3 Alimentadores 13,8 kv; aéreo jun Concluída LDMT SED Tiradentes Construção de 3 conexões de alimentadores 13,8 kv; subterrâneo jun Concluída LDAT Anhanguera - Casa Verde Linha de Distribuição 138 kv; 3 ; Circuito Duplo set Concluída LDAT Anhanguera - Casa Verde Recapacitação de Linha de Distribuição 138 kv; 4 ; Circuito Duplo set Concluída SED Juscelino Kubitscheck Construção da Estação de Chaves; 138kV; 4 Entradas de Linha 138 kv LDAT Juscelino Kubitscheck Linha de Distribuição 138 kv; 4 km; subterrânea; Circuito Duplo SED Juscekino Kubitschek Construção SED; 138kV / 13,8kV; 3 Trafos x 40 MVA; 2 Entradas de Linha 138 kv LDMT SED Juscelino Kubitscheck Construção de 12 Alimentadores 13,8 kv; aéreo LDMT SED Juscelino Kubitscheck Construção de 12 conexões de alimentadores 13,8 kv; trecho subterrâneo
14 Fl. 14 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. Distribuid ora COELBA COELBA COELBA COELBA INSTALAÇÃO LDMT SED Fonte Nova SE Fonte Nova LT 69 kv Matatu - Fonte Nova (Construção) LT 69 kv Federação - Fonte Nova Ação Necessária Construção de 10 Alimentadores 11,9 kv; 18 km aéreo; 2 km subterrâneo; 28 km recondutoramento. Construção :: 69-13,8/11,95 kv - 2 x 15/20/25 MVA Projeto Civil Comissionamen to Construção Linha Subterrânea :: 3,5 Km nov Concluída Construção Linha Subterrânea :: 3,2 Km dez-13 Redundância exigida pela FIFA já foi garantida desde a Copa das Confederações 2013, através de alimentador 11,9 kv da SE Federação. Outras obras não relacionadas anteriormente ampliaram a confiabilidade originalmente prevista. Distribuidora CELPE CELPE CELPE INSTALAÇÃO SE ARENA 69/13,8kV - 2 x 15/20 MVA LINHA DISTRIBUIÇÃO 69kV VARZEA - ARENA LINHA DISTRIBUIÇÃO 69kV PAU FERRO - ARENA Projeto Civil Comissionamento mai Concluída mai Concluída mai Concluída
15 Fl. 15 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. Distribuidora INSTALAÇÃO Projeto Civil Comissionamento COSERN SED Lagoa Nova COSERN COSERN COSERN LDMT SED Lagoa Nova - Estádio Arena das Dunas LDMT SED Natal I - Estádio Arena das Dunas LDMT SED Natal I - Estádio Arena das Dunas Distribuidora INSTALAÇÃO Projeto Civil Comissionamento COELCE SED Dias Macedo COELCE SED Mondubim COELCE LDMT SED Dias Macêdo - Estádio Castelão COELCE COELCE LDMT SED Mondubim - Estádio Castelão Chave de Transferência Automática 15,0 kv
16 Fl. 16 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. LT Campina do Siqueira - Campo Comprido LT Distrito Industrial de São José dos Pinhais - Guatupê LT Distrito Industrial de São José dos Pinhais - Piraquara LT Guatupê - Pinhais LT Pilarzinho - Alto da Glória (Bom Retiro - Alto da Glória) Linha de Distribuição 69 kv; 5,0 Linha de Distribuição 69 kv; 6,0 Linha de Distribuição 69 kv; 15,0 Linha de Distribuição 69 kv; 8,0. Linha de Distribuição 69 kv; 8,0 Projet o Civil Montage m Comissionament o dez CONCLUÍDA dez CONCLUÍDA Jul/ CONCLUÍDA dez * dez ** LT Xaxim - Parolin dez CONCLUÍDA LT Santa Quitéria - Batel Linha de Distribuição; 69 kv;3,6 dez CONCLUÍDA LT Santa Quitéria - Parolin Linha de Distribuição 69 kv; recapacitação do trecho de 3,5 km; dez CONCLUÍDA aérea LT Uberaba - Boqueirão Linha de Distribuição 69 kv; 0,2 dez CONCLUÍDA LT Umbará - Pinheirinho Linha de Distribuição 69 kv; 0,2 dez CONCLUÍDA SE Afonso Pena Construção SED 69 kv / 13,8 kv; 1 x 41,67 MVA; 2 Entradas de dez CONCLUÍDA Linhas 69 kv Linha de Distribuição 69 kv; 0,76 dos Pinhais LT Uberaba - Afonso Pena - - seccionamento da São José dos Pinhais LDAT 69 kv Uberaba - São José dez CONCLUÍDA
17 Fl. 17 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. SE Capanema SE Morretes LT Posto Fiscal - Morretes - Governador P. de Souza SE Umbará (Troca de disjuntores) SE Campo Comprido (Troca de disjuntores) SE Atuba (Troca de disjuntores) Renovação SED; Substituição de 13 disjuntores de 13,8 kv e 6 disjuntores de 138 kv; Substituição de 2 Trafos 138 kv / 13,8 kv - 30 MVA Construção SED 138 kv / 34,5 / 13,8 kv; 2 x 20,83 MVA; 2 Entradas de Linhas 138 kv Seccionamento Linha de Distribuição 138 kv Posto Fiscal - Governador Parigot de Souza Ampliação SED; Substituição de 8 disjuntores 69 kv Ampliação SED; Substituição de 7 disjuntores 69 kv Ampliação SED; Substituição de 9 disjuntores 69 kv Projet o Civil Montage m Comissionament o set CONCLUÍDA dez CONCLUÍDA dez CONCLUÍDA dez CONCLUÍDA dez CONCLUÍDA dez CONCLUÍDA * Necessidade de aguardar posicionamento judicial para a liberação fundiária e dificuldades na obtenção de licenciamento para execução de aterro em área de proteção ambiental foram as principais dificuldades para a execução da obra. Concluída em 9/9/14. ** Apesar da Copel ter protocolado junto ao DER, em setembro de 2013 o projeto de ocupação de faixa da rodovia PR-092, o DER expediu autorização para execução da obra somente no dia Entretanto, as obras de implantação dos últimos postes bem como o lançamento dos cabos estão paralisadas em função da determinação da Prefeitura Municipal de Curitiba em restringir obras na cidade de Curitiba em função dos eventos relacionados à Copa do Mundo. Concluída em 4/9/14.
18 Fl. 18 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. LDMT BH Horto - Estádio Independência LDMT BH Santa Efigênia - Estádio Independência LDMT Lagoa Santa - Baldim LDMT BH Serra Verde - Vespasiano LDMT BH Serra Verde - Bairro Serra Verde SED Jaboticatubas LDAT Jaboticatubas - Pedro Leopoldo 3 LDMT Jaboticatubas - Baldim LDMT Jaboticatubas - Santana do Riacho LDMT Jaboticatubas - Lagoa Santa LDMT Jaboticatubas - Jaboticatubas Linha de Distribuição 13,8 kv; 4,5 Linha de Distribuição 13,8 kv; 2,0 Construção de alimentador 13,8 kv; 66,4 km, aéreo Construção de Alimentador 13,8 kv; 6,2 km; aéreo Construção de Alimentador 13,8 kv; 2,8 km; aéreo Construção SED; 138 kv -13,8 kv; 1 x 15 MVA; 1 Entrada de Linha 138 kv Linha de Distribuição 138 kv; 56,4 Construção de Alimentador 13,8 kv; 32,0 km, aéreo Construção de Alimentador 13,8 kv; 33,0 km, aéreo Construção de Alimentador 13,8 kv; 10,0 km, aéreo Construção de Alimentador 13,8 kv; 4,0 km, aéreo Projeto Civil Comissiona mento dez Concluída dez Concluída ago Concluída set Concluída set Concluída
19 Fl. 19 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. SED Santa Luzia 4 LDAT CI Santa Luzia - Santa Luzia 4 LDAT Santa Luzia 4 - Vespasiano 2 LDMT Santa Luzia 4 - Belo Horizonte LDMT Santa Luzia 4 - Santa Luzia LDAT BH Adelaide - BH Carlos Prates LDAT BH Barro Preto - BH Carlos Prates LDAT BH Barro Preto - BH Gutierrez SED BH Pampulha SED BH Maracanã LDMT BH Pampulha - Mineirão Construção de SED; 138 kv -13,8 kv; 2 x 25 MVA; 2 Entradas de Linha 138 kv Linha de Distribuição 138 kv; 6,5 ; seccionamento da LDAT CI Santa Luzia - Vespasiano 2 Linha de Distribuição 138 kv; 6,5 ; seccionamento da LDAT CI Santa Luzia - Vespasiano 2 Construção de alimentador 13,8 kv; 17 km; aéreo Construção de alimentador 13,8 kv; 61 km; aéreo Linha de Distribuição 138 kv; 4,4 km; subterrânea Linha de Distribuição 138 kv; 0,52 km; subterrânea Linha de Distribuição 138 kv; 3,0 km; subterrânea Ampliação SED; 138 kv - 13,8 kv; 01 entrada de linha 13,8 kv Ampliação SED; 138 kv - 13,8 kv; 01 entrada de linha 13,8 kv Construção de alimentador 13,8 kv; 6,48 km; subterrâneo Projeto Civil Comissiona mento
20 Fl. 20 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. LDMT BH Maracanã - Mineirão Construção de alimentador 13,8 kv; 4,73 km; subterrâneo Projeto Civil Comissiona mento SED Lagoa Santa -Infraero LDMT Lagoa Santa - Aeroporto de Confins LDAT Sete Lagoas 3 - Sete Lagoas 4 (LD1) LDAT Sete Lagoas 3 - Sete Lagoas 4 (LD2) LDAT Paraopeba - Sete Lagoas 4 LDAT Esmeraldas - Sete Lagoas 4 SED Paraopeba SED Sete Lagoas 3 SED BH Centro 2 LDAT BH Centro 2 - BH Santa Efigênia Ampliação SED; 138 kv - 13,8 kv; 01 entrada de linha 13,8 kv Construção de alimentador 13,8 kv; 10,5 km; aéreo Linha de Distribuição 138 kv; 0,5 ; seccionamento da LDAT Paraopeba - Sete Lagoas 3 Linha de Distribuição 138 kv; 7,0 Linha de Distribuição 138 kv; 0,5 ; seccionamento da LDAT Paraopeba - Sete Lagoas 3 Linha de Distribuição 138 kv; 22,0 Ampliação SED; 138 kv - 13,8 kv; 2º trafo 25 MVA Ampliação SED; 138 kv - 13,8 kv; 01 entrada de linha 138 kv Construção SED; 138 kv -13,8 kv; 4 x 60 MVA; 3 Entradas de Linha Linha de Distribuição 138 kv; 0,2 km; subterrânea abr Concluída abr Concluída jun Concluída jun Concluída jun jun jun dez dez Previsão ago/14 Previsão nov/14 Previsão out/14 Previsão abr/15 Previsão abr/15 LDAT BH Centro 2 - BH Sion Linha de Distribuição 138 kv; 0,2 km; subterrânea; circuito duplo dez Previsão abr/15
21 Fl. 21 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. SED Centro 2 LDMT BH Centro - BH Barro Preto Interligação de 37 alimentadores de 13,8 kv com a rede reticulada existente Reforma 120 km de rede 13,8 kv subterrânea Projeto Civil Comissiona mento dez Previsão abr/15 LDMT BH Centro - BH Barro Preto Substituição de 148 chaves submersíveis 13,8 kv subterrâneos CEB CEB CEB CEB CEB CEB LDAT Santa Maria x Mangueiral LDAT Samambaia - Brasília Norte LDAT Riacho Fundo - Setor Hípico - Embaixadas Sul SED Setor Hípico LDMT SED Sudoeste - Estádio Nacional SED Brasília Centro Linha de Distribuição 138 kv; 32 Linha de Distribuição 138 kv; 37,1 (Trechos 01 e 02) Linha de Distribuição 138 kv; 15 km; subterrânea Construção SED 138 kv / 13,8 kv; 2 x 32 MVA; 2 Entradas de Linha 138 kv Construção de Alimentador 13,8 kv; 4 km; subterrâneo Ampliação SED; Entrada de Linha 138 kv Projeto Civil Comissionamen to abr Concluída mai Concluída jan Concluída
22 Fl. 22 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. CEB CEB CEB CEB SED Sudoeste LDAT Brasília Centro - Estádio Nacional LDAT Sudoeste - Estádio Nacional SED Estádio Nacional Ampliação SED; Entrada de Linha 138 kv Linha de Distribuição 138 kv; 4,1 km; subterrânea Linha de Distribuição 138 kv; 3,6 km; subterrânea Construção SED 138 kv / 13,8 kv; 2 x 32 MVA; 3 Entradas de Linha 138 kv Projeto Civil Comissionamen to jan Concluída mar Concluída mar Concluída abr Concluída CEMAT SED CPA Ampliação SED 138 kv/ 13,8 kv; 1 x 45 MVA; 04 Conexões de Alimentador 13,8 kv Projeto Civil Comissionamento CEMAT SED Várzea Grande Ampliação SED; 1 Entrada de Linha 138 kv CEMAT LDAT Várzea Grande - Nova Várzea Grande (RB) - D1 Linha de Distribuição 138 kv; 11 km; aérea CEMAT LDMT Cidade Alta - Arena Verdão Construção de Alimentador 13,8 kv; 3 km; aéreo CEMAT SED Cuiabá Distrito Industrial Ampliação SED 138 kv/ 13,8 kv; 1 x 45 MVA; 04 Conexões de Alimentador 13,8 kv
23 Fl. 23 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. Renovação SED 138 / 13,8 kv; 1 x 25 CEMAT SED Cristo Rei MVA por 1 x 45 MVA; 02 Conexões de Alimentador 13,8 kv Projeto Civil Comissionamento CEMAT LDAT Cidade Alta - CPA - CS (2º Circuito) Linha de Distribuição 138 kv; 21,3 km; aérea CEMAT LDMT Cristo Rei - Arena Verdão II Construção de Alimentador 13,8 kv; 5 km; aéreo CEMAT LDMT Trevo do Lagarto - Centro de Treinamento Construção de Alimentador 13,8 kv; 5 km; aéreo dez Concluída Conclusã o Projet o Civil Comissiona mento AME AME LDAT 69 kv Ponta Negra / Ponta do Ismael LDAT 69 kv Aparecida / Ponta do Ismael Linha de Distribuição 69kV; 05 jul Concluída Linha de Distribuição 69kV; 05 jul Concluída AME SED Redenção 69 kv Ampliação da SED 69kV/13,8kV - 1x26,6MVA; 5 alimentadores 13,8kV
24 Fl. 24 do Anexo da Nota Técnica nº /2014 SFE/ANEEL, de / /2014. AME SE Seringal Mirim 69 kv Ampliação da SED 69kV/13,8kV - 1x26,6MVA; Entrada de linha 69kV; 5 alimentadores 13,8kV Conclusã o Projet o Civil Comissiona mento AME LDMT SED Seringal- Arena da Amazônia Construção de Alimentador 13,8kV; 4,3km;aéreo Concluída AME LDMT SED Redenção- Arena da Amazônia Construção de Alimentador 13,8kV; 1,9km;aéreo Concluída
Nota Técnica n 51/2014-SFE/ANEEL. Em 30 de abril de 2014. Processo: 48500.004423/2011-55
Nota Técnica n 51/2014-SFE/ANEEL Em 30 de abril de 2014. Processo: 48500.004423/2011-55 Assunto: Acompanhamento das obras do setor de distribuição de energia elétrica relacionadas à Copa do Mundo FIFA
Leia maisNota Técnica n 0083/2012-SFE/ANEEL. Em 13 de junho de 2012. Processo: 48500.004423/2011-55
Nota Técnica n 0083/2012-SFE/ANEEL Em 13 de junho de 2012. Processo: 48500.004423/2011-55 Assunto: Acompanhamento das obras do setor de distribuição de energia elétrica relacionadas à Copa do Mundo FIFA
Leia maisVOTO. INTERESSADO: Companhia Marumbi Transmissora de Energia S.A. RESPONSÁVEL: Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão SRT.
VOTO PROCESSOS: 48500.002320/2014-01. INTERESSADO: Companhia Marumbi Transmissora de Energia S.A. RELATOR: Diretor Reive Barros dos Santos. RESPONSÁVEL: Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão
Leia mais3º Balanço das ações do Governo Brasileiro para a Copa- Abril 2012
Code-P0 3º Balanço das ações do Governo Brasileiro para a Copa- Abril 2012 Brasília, Maio de 2012 Code-P1 Conteúdo do documento Visão geral das ações Visão por tema 1 Code-P2 Ciclos dos preparativos do
Leia maisINFORMAÇÃO DE ACESSO. AO SISTEMA DE ALTA TENSÃO DE 88/138 kv DA AES ELETROPAULO PARA A USINA TERMELÉTRICA (UTE) DE RESÍDUO SÓLIDO
INFORMAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE ALTA TENSÃO DE 88/138 kv DA AES ELETROPAULO PARA A USINA TERMELÉTRICA (UTE) DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO (RSU) BARUERI REV. 01 20 de junho de 2012 INDICE 1. INTRODUÇÃO 2.
Leia maisAPROVEITAMENT O (SIM, NÃO, PARCIAL) Id INSTITUIÇÃO ITEM TEXTO (ANEEL) TEXTO (INSTITUIÇÃO) JUSTIFICATIVA (INSTITUIÇÃO) JUSTIFICATIVA DA ANEEL
Id INSTITUIÇÃO ITEM TEXTO (ANEEL) TEXTO (INSTITUIÇÃO) JUSTIFICATIVA (INSTITUIÇÃO) APROVEITAMENT O (SIM, NÃO, PARCIAL) JUSTIFICATIVA DA ANEEL 1 Transirapé I.13 Prazo para implantação após publicação Res.
Leia maisELIPSE POWER AUTOMATIZA A SUBESTAÇÃO CRUZ ALTA DA CPFL, UTILIZANDO OS PROTOCOLOS IEC 61850 E DNP3
ELIPSE POWER AUTOMATIZA A SUBESTAÇÃO CRUZ ALTA DA CPFL, UTILIZANDO OS PROTOCOLOS IEC 61850 E DNP3 Solução da Elipse Software apresenta rápida integração com os equipamentos da subestação localizada em
Leia maisAeroportos Copa do Mundo 2014. 14 Dezembro 2009
Aeroportos Copa do Mundo 2014 14 Dezembro 2009 Belo Horizonte e Confins - MG 1. Aeroporto Internacional Tancredo Neves Confins 2. Aeroporto de Belo Horizonte/ Pampulha Carlos Drummond de Andrade Brasília
Leia maisVOTO RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO SCT.
VOTO PROCESSO: 48500.000514/2015-45. INTERESSADO: Pantanal Transmissora S.A. RELATOR: Diretor Reive Barros dos Santos RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE TRANSMISSÃO
Leia mais*ANEEL OH /2014-SFE/ANEEL. Nota Técnica n. Em 31 de janeiro de 2014. Processo: 48500.000478/2014-39
*ANEEL A gência N acional de Energia E létrica Nota Técnica n OH /2014-SFE/ANEEL Em 31 de janeiro de 2014. Processo: 48500.000478/2014-39 Assunto: Planos de manutenção específicos visando garantir a qualidade
Leia maisConsolidação de Obras das Demais Instalações de
Operador Nacional do Sistema Elétrico Ministério de Minas e Energia Consolidação de Obras das Demais Instalações de Transmissão Esplanada dos Ministérios Bloco U CEP:70.065-900 - Brasília-DF BRASIL Fone:(61)3319-5555
Leia maisO que é o PET? CONJUNTO DE INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO NECESSÁRIAS CONSOLIDADAS NOS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DA
O que é o PET? CONJUNTO DE INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO NECESSÁRIAS NO HORIZONTE DE CINCO ANOS CONSOLIDADAS NOS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO ENCAMINHADO PELA EPE PARA O MME E ANEEL
Leia maisA IMPORTÂNCIA DA ENERGIA EÓLICA NA OFERTA DE ENERGIA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL
A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA EÓLICA NA OFERTA DE ENERGIA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL São Paulo, 03 de junho de 2008 Sistema Elétrico Brasileiro e o Sistema ELETROBRÁS Linhas de Transmissão SIN Capacidade
Leia maisCOPA 2014 AEROPORTOS Atualização: 14/06/2011
COPA 2014 AEROPORTOS Atualização: 14/06/2011 AEROPORTOS DA COPA 13 Aeroportos 31 Intervenções R$ 5,79 bilhões Manaus TPS Fortaleza TPS São Gonçalo do Amarante Pista Recife Torre Cuiabá TPS Brasília TPS
Leia maisCONEXÃO DE GERAÇÃO AO SISTEMA CELESC
CONEXÃO DE GERAÇÃO AO SISTEMA CELESC FINALIDADE Reunir informações sintetizadas do Processo de Acesso ao Sistema Elétrico da Celesc com o objetivo de orientar os Acessantes, como proceder na condução do
Leia maisCONTRIBUIÇÕES REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA Nº 15/2013
CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA Nº 15/2013 NOME DA INSTITUIÇÃO: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL ATO REGULATÓRIO: CONSULTA PÚBLICA Nº 15/2013 EMENTA (Caso exista):
Leia maisA Regulação da Conexão ao Sistema
Painel 2: Aspectos Regulatórios em Pauta para Fontes Alternativas A Regulação da Conexão ao Sistema João Mello - Presidente Fontes Alternativas Conexão A conexão de fontes alternativas possuem características
Leia maisENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 004 /2011. NOME DA INSTITUIÇÃO: Excelência Energética Consultoria Empresarial
ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 004 /2011 NOME DA INSTITUIÇÃO: Excelência Energética Consultoria Empresarial AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL ATO REGULATÓRIO: MINUTA DO
Leia maisInvestimento Global (R$ mi) 1 Belo Horizonte BRT: Antônio Carlos / Pedro I 726,4 382,3-344,2 -
Anexo A - Mobilidade Urbana Empreendimento (obra, projeto e desapropriação) 1 Belo Horizonte BRT: Antônio Carlos / Pedro I 726,4 382,3-344,2-2 Belo Horizonte Corredor Pedro II e Obras Complementares nos
Leia maisCONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 057/2012 NOME DA INSTITUIÇÃO: CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 057/2012 NOME DA INSTITUIÇÃO: CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL ATO REGULATÓRIO: Resolução Normativa ANEEL nº 279,
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 131, DE 11 DE MARÇO DE 2003
RESOLUÇÃO Nº 131, DE 11 DE MARÇO DE 2003 Dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de declaração de reserva de disponibilidade hídrica e de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso
Leia mais11º Seminário de Tecnologia de Sistemas Prediais. 20 de maio
11º Seminário de Tecnologia de Sistemas Prediais 20 de maio 1 Agenda O Grupo AES no Brasil Organograma As associações participantes e evolução no relacionamento Fluxo Ligação Nova Demanda por projetos
Leia maisClassificação: Público. de Belo Horizonte. Junho/2013.
Modernização ÁREA PARA da TITULO Rede Subterrânea Junho/2013. 1 1. Objetivos e Prazos de Execução 2. Redes Subterrâneas na Região Metropolitana 3. Dados da Rede Subterrânea da Região Centro Sul 4. Projetos
Leia maisCEEE Companhia Estadual de Energia Elétrica. Programa de Investimentos
CEEE Companhia Estadual de Energia Elétrica Programa de Investimentos Geração de Energia Elétrica no RGS * 79 usinas em operação * Potência instalada de 6 GW * Representando 6,52 % da capacidade total
Leia maisFerramentas de apoio à geração distribuída
Ferramentas de apoio à geração distribuída Paula Scheidt Manoel Seminário Micro e Minigeração Distribuída ANEEL 09 de abril de 2014 Sobre o Ideal Criado em fevereiro de 2007, com sede em Florianópolis
Leia maisAUTORIZAÇÕES DE INSTALAÇÕES NAS DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT
AUTORIZAÇÕES DE INSTALAÇÕES NAS DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT Revisão de 14/12/2015 - Rev.96 Operador Nacional do Sistema Elétrico Diretoria de Administração dos Serv da Transmissão Rua da Quitanda
Leia maisResponsabilidade Social, Preservação Ambiental e Compromisso com a Vida: -Sustentabilidade - Energia Renovável e Limpa!
Responsabilidade Social, Preservação Ambiental e Compromisso com a Vida: -Sustentabilidade - Energia Renovável e Limpa! Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental Sonora-MS Outubro/2012 ONDE ESTAMOS?
Leia maisAGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL RESOLUÇÃO Nº 581, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL RESOLUÇÃO Nº 581, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002 Estabelece os requisitos mínimos aplicáveis ao cumprimento do disposto no "caput" do art. 5º do Regulamento Conjunto
Leia maisMelhoria da Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica das Empresas Distribuidoras
1 / 16 Melhoria da Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica das Empresas Distribuidoras Seminário Internacional de Automação de Processos Comerciais e Operacionais nas Empresas de Distribuição da
Leia maisAudiência Pública CREA/SP - 21/06/2011. InfraestruturaAeroportuária em SÃO PAULO para a COPA 2014
INFRAERO Audiência Pública CREA/SP - 21/06/2011 InfraestruturaAeroportuária em SÃO PAULO para a COPA 2014 Arq. Jonas Lopes Superintendente de Estudos e Projetos de Engenharia jonas_lopes@infraero.gov.br
Leia maisBOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA EXPANSÃO DA OFERTA
Este boletim aborda o acompanhamento da expansão da oferta de energia elétrica no Brasil, realizado pela equipe de fiscalização dos serviços de geração da ANEEL, e apresenta os principais resultados observados
Leia maisA Suframa e o desenvolvimento do setor energético regional Manaus Novembro de 2009
Interligação Tucuruí Macapá Manaus: integração da Amazônia ao SIN A Suframa e o desenvolvimento do setor energético regional Manaus Novembro de 2009 Objetivos do modelo do Setor Elétrico Segurança no Modicidade
Leia maisELETROBRAS Investimentos 1º bimestre
ELETROBRAS Investimentos 1º bimestre Ação Autorizado Realizado IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III, COM 1.309 MW (RJ) 2.110.817.554,00 78.423.005,00 DE ENERGIA ELÉTRICA NA REGIÃO NORDESTE 629.144.814,00
Leia maisVOTO. RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração - SCG.
VOTO PROCESSO: 48500.005606/2014-31. INTERESSADO: Floraplac MDF Ltda. - Floraplac RELATOR: Diretor José Jurhosa Junior RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração - SCG. ASSUNTO:
Leia maisSistema Remoto de Monitoramento On- Line das Pressões de Óleo de Cabos OF (Oil Fluid) da AES ELETROPAULO
Sistema Remoto de Monitoramento On- Line das Pressões de Óleo de Cabos OF (Oil Fluid) da AES ELETROPAULO Gerência de Redes Subterrâneas Diretoria Regional II Paulo Deus de Souza Técnico do Sistema Elétrico
Leia maisDESAFIOS DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL COM O AUMENTO DAS FONTES RENOVÁVEIS INTERMITENTES. Abril/2014
DESAFIOS DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL COM O AUMENTO DAS FONTES RENOVÁVEIS INTERMITENTES Abril/2014 Dificuldades no Processo de Implantação dos Empreendimentos de Transmissão
Leia maisGovernança do Empreendimento Sistema Produtor São Lourenço
Governança do Empreendimento Sistema Produtor São Lourenço 04/08/2015 1. Sistema Produtor São Lourenço 1. Sistema Produtor São Lourenço Desenho esquemático 2. Governança Corporativa 2. Governança Corporativa
Leia maisGerencia de Planejamento do Sistema GPS FORMULÁRIO DE CONSULTA DE ACESSO
A consulta de acesso deve ser formulada pelo acessante à acessada com o objetivo de obter informações técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso, sendo facultada ao acessante a indicação de
Leia maisASSUNTO: CO.APR.T.013.2004 CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGEM ELETROMECÂNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SISTEMAS, DA SE IVAIPORÃ 7ª AMPLIAÇÃO.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGEM ELETROMECÂNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SISTEMAS, DA SE IVAIPORÃ 7ª AMPLIAÇÃO. ESCLARECIMENTOS N 04 1) Transcrevemos abaixo, perguntas de empresas participantes
Leia maisANEXO I. Check list UHE/PCH AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL DESPACHO Nº 2.117, DE 26 DE JUNHO DE 2012.
ANEEL DESPACHO Nº 2.117, DE 26 DE JUNHO DE 2012. O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e o que consta no Processo
Leia maisCopa do Mundo FIFA 2014
1. Belo Horizonte Copa do Mundo FIFA 2014 CODE-2 Belo Horizonte Belo Horizonte Quantitativo de Empreendimentos e Investimentos por Tema Nº de Empreendimentos Investimento Total (R$ mi) Estádio Mobilidade
Leia maisENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2011
ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2011 NOME DA INSTITUIÇÃO: ABRATE Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Leia maisVOTO. RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT
VOTO PROCESSO: 48500.000787/2012-47 RELATOR: Diretor Romeu Donizete Rufino. RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT ASSUNTO: Declaração de utilidade
Leia maisAGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL RESOLUÇÃO NORMATIVA N o, DE DE DE 2009 Estabelece a metodologia de cálculo e os procedimentos do repasse final da Energia Livre após o encerramento do prazo
Leia maisMINISTÉRIO DO ESPORTE
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES QUE ENTRE SI CELEBRAM OS ENTES FEDERATIVOS ABAIXO NOMINADOS COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES
Leia maisSemana Nacional da Segurança com Energia Elétrica
Semana Nacional da Segurança com Energia Elétrica Introdução Pela primeira vez, a Abradee promoverá, junto com as suas 51 concessionárias associadas, uma campanha nacional para conscientizar os cerca de
Leia maisVOTO. INTERESSADA: Centrais Elétricas Taboca Ltda. Centrais Elétricas Taboca
PROCESSO: 48500.000316/2012-39 VOTO INTERESSADA: Centrais Elétricas Taboca Ltda. Centrais Elétricas Taboca RELATOR: Diretor Julião Silveira Coelho RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões e Autorizações
Leia maisVOTO. RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT.
VOTO PROCESSO: 48500.006134/2014-33 INTERESSADO: Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda. RELATOR: José Jurhosa Junior RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição
Leia maisESTUDOS PARA LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO
ESTUDOS PARA LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO CONSOLIDAÇÃO DAS ANÁLISES E PARECERES TÉCNICOS Programa de Expansão da Transmissão PET 2011-2015 Ministério de Minas e Energia GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO
Leia maisAssociação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa
II Conferência RELOP Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa AES SUL - Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica da Região Sul do Brasil Estratégias Empresariais:
Leia maisDIRETORIA COMERCIAL PLANO DE OCUPAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COELCE
DIRETORIA COMERCIAL PLANO DE OCUPAÇÃO DIRETORIA COMERCIAL JUN/21 S U M Á R I O 1 OBJETIVO...1 2 CONSIDERAÇÕES GERAIS, DE CONDIÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA...1 3 CLASSES DE INFRAESTRUTURAS DISPONIBILIZADAS...2
Leia maisEdição Data Alterações em relação à edição anterior. Nome dos grupos
Instalação de Geradores Particulares em Baixa Tensão Processo Realizar Novas Ligações Atividade Executar Ligações BT Código Edição Data SM04.14-01.007 2ª Folha 1 DE 6 18/08/2009 HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES
Leia maisCOPA 2014. 28º Reunião do Conselho Nacional de Turismo
COPA 2014 28º Reunião do Conselho Nacional de Turismo COPA 2014 CIDADES-SEDE Fortaleza Manaus Natal Recife Cuiabá Salvador Brasília Belo Horizonte Curitiba São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre PLANEJAMENTO
Leia maisCOMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS PLANO DE OCUPAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS PLANO DE OCUPAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Outubro 2008 1 Companhia Energética de Alagoas-CEAL Superintendência de Projetos e Obras-SPP Gerencia de Projetos e Obras de Distribuição-GPD
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: SP Nome do programa de trabalho: Ampliação da Capacidade da SE Tijuco Preto (SP) - (3º Banco
Leia maisXIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. SENDI 2010 22 a 26 de novembro
XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2010 22 a 26 de novembro São Paulo - SP - Brasil Substituição da Subestação blindada, 69 kv, isolada a gás SF6 da Coelba, por uma Instalação
Leia maisCARLOS ROBERTO SUTTER
CARLOS ROBERTO SUTTER CREA-RJ.: xxxxx Engenheiro Eletricista - UFRJ, 1971. Idiomas: Inglês Cursos e Aperfeiçoamento Máquinas Elétricas -por Edward T. metcalf, PROMON, Rio de Janeiro, 1978, 1979 Congressos
Leia maisVOTO PROCESSO: 48500.004792/2015-71. INTERESSADO: Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S.A. RELATOR: Diretor José Jurhosa Junior.
VOTO PROCESSO: 48500.004792/2015-71. INTERESSADO: Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S.A. RELATOR: Diretor José Jurhosa Junior. RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações
Leia maisVOTO. INTERESSADO: Poente Engenharia e Consultoria S/C Ltda. e Sigma Energia S.A.
VOTO PROCESSO: 48500.007977/2000-07. INTERESSADO: Poente Engenharia e Consultoria S/C Ltda. e Sigma Energia S.A. RELATOR: Diretor Reive Barros dos Santos RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões e Autorizações
Leia maisInfraestrutura Aeroportuária Copa do Mundo 2014
VI Seminário ALACPA de Pavimentos Aeroportuários e IV FAA Workshop Infraestrutura Aeroportuária Copa do Mundo 2014 28 Outubro 2009 Arq. Jonas M. Lopes INFRAERO Aeroportos - Copa do Mundo 2014 Belo Horizonte
Leia maisA Conversão de Redes de Distribuição de Energia Elétrica Aérea para Subterrânea: Uma Visão do Regulador
A Conversão de Redes de Distribuição de Energia Elétrica Aérea para Subterrânea: Uma Visão do Regulador Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição - SRD Carlos Alberto Calixto Mattar Superintendente
Leia maisINSTRUÇÃO TÉCNICA DPO Nº 001, de 30/07/2007
INSTRUÇÃO TÉCNICA DPO Nº 001, de 30/07/2007 Atualizada em 01/04/2013 Objeto: Esta Instrução tem por objeto complementar o item 6 da Norma da Portaria DAEE nº 717/96. Trata dos requerimentos, documentação
Leia maisLigação Nova Baixa Tensão com Agendamento. Roland Artur Salaar Junior
XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2010 22 a 26 de novembro São Paulo - SP - Brasil Ligação Nova Baixa Tensão com Agendamento Roland Artur Salaar Junior Companhia Paulista
Leia maisPainel: Implicações técnicas da regulação do fornecimento de energia elétrica para edificações residenciais e comerciais.
Painel: Implicações técnicas da regulação do fornecimento de energia elétrica para edificações residenciais e comerciais. Daniel José Justi Bego Especialista em Regulação Superintendência de Regulação
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 03 DE SETEMBRO DE 2008.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 03 DE SETEMBRO DE 2008. Dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) e de outorga de direito de uso de recursos
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: AM Nome do programa de trabalho: Implantação do Sistema de Transmissão em Manaus (313,3 Km de
Leia maisRESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SRT
PROCESSO: 48500.003851/2013-22 INTERESSADA: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Chesf RELATOR: Diretor André Pepitone da Nóbrega RESPONSÁVEL: SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO
Leia maisLeilões de Energia. Eng. José Jurhosa Junior ANEEL
Leilões de Energia Eng. José Jurhosa Junior ANEEL Cidade do México, D.F. Jan/ 2013 Conteúdo Visão geral Leilões e contratos Processo e sistemáticas 2 Modelo Setor Elétrico Brasileiro Ambiente de contratação
Leia maisCode-P1. 5º Balanço de Ações para a Copa (1º Ciclo) Cidade-sede: Cuiabá. Setembro/2013
CodeP1 5º Balanço de Ações para a Copa (1º Ciclo) Cidadesede: Cuiabá Setembro/2013 Cuiabá: Distribuição dos Investimentos por Tema e Fonte de Recursos CodeP2 Referência Set/13, Distribuição dos investimentos
Leia maisGESTÃO DE EMPRESAS PARCEIRAS NA CELPA
XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008-06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil GESTÃO DE EMPRESAS PARCEIRAS NA CELPA Severo Ferreira Sampaio Gelson Nunes Felfili
Leia maisGERÊNCIA DO SUBTERRÂNEO
GERÊNCIA DO SUBTERRÂNEO 4.578 Câmaras Transformadoras 10.200 Transformadores 2.590 Protetores Network 35 Subestações 27 Sistemas Reticulados 227 Alimentadores do Reticulado 673 Alimentadores 3.200 Km Rede
Leia maisPreparação do país para a Copa do Mundo 2014 e a herança para
Code-P0 Preparação do país para a Copa do Mundo 2014 e a herança para a engenharia brasileira O Mundial e o Desenvolvimento Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) Manaus, 30 de março de 2012 Code-P1
Leia mais5. Em sorteio realizado em 01/12/2014 fui designado Relator do Processo.
VOTO PROCESSO: 48500.005191/2014-03 INTERESSADO: Light Serviços de Eletricidade S.A. RELATOR: José Jurhosa Júnior. RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão
Leia maisVOTO. INTERESSADOS: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE e Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS.
VOTO PROCESSO: 48500.004324/2007-97 INTERESSADOS: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE e Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. RELATOR: Diretor RESPONSÁVEL: Superintendência de Regulação
Leia maisComo funciona uma usina solar fotovoltaica?
Como funciona uma usina solar fotovoltaica? Porque o Mineirão Solar? Disponibilidade de radiação solar Exemplos da Europa (Eurocopa) - Estádios solares Projeto Telhados Solares Experiência da Cemig Liderança
Leia mais1. LINHAS DE TRANSMISSÃO EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO
Ofício Circular n o 1.681/2008-SFF/ANEEL Brasília, 11 de agosto de 2008. Ao Senhor (a) Nome Cargo Empresa Cidade Estado Assunto: Solicitação de envio de informações e de disponibilização de Normas Técnicas
Leia maisMODELO CONTRATO DE USO FLEXÍVEL DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. Arquivo: Minuta CUST F Modelo 22nov13-ComMarcasRevisão.docx
MODELO CONTRATO DE USO FLEXÍVEL DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO Arquivo: Minuta -ComMarcasRevisão.docx Motivo: Atendimento à Resolução 399/10- Contratação do Uso do Sistema de Transmissão Modelo aplicado a:
Leia maisExperiência em Cogeração & Climatização. Pedro Luiz M. da Silva Jr. psilva@comgas.com.br
Experiência em Cogeração & Climatização Pedro Luiz M. da Silva Jr. psilva@comgas.com.br Distribuição de gás natural em São Paulo Comgás Gás Brasiliano Gás Natural SPS Citygates Existentes Citygates Projetados
Leia maisPROGRAMA IMOBILIG - MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS
PROGRAMA IMOBILIG - MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS Sumário 1. Objetivo... 3 2. Premissas básicas... 3 3. Compromissos da CEEE-D... 3 4. Compromissos da Imobiliária... 3 5. Serviços disponíveis através
Leia maisATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/99, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 1999.
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/99, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 1999. Aos quatorze dias do mês de maio de mil novecentos e noventa e nove, às quatorze horas e trinta minutos, no Auditório da Agência Nacional
Leia maisA G Ê N C I A N A C I O N A L D E E N E R G I A E L É T R I C A. S u b m ó d u l o 10. 2
A G Ê N C I A N A C I O N A L D E E N E R G I A E L É T R I C A Módulo 10: Ordem e Condições de Realização dos Processos Tarifários e Requisitos de Informações e Obrigações Periódicas S u b m ó d u l o
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008, DE 10 DE JULHO DE 2007 (Publicada no Diário Oficial do Espírito Santo em 11 de julho de 2007)
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008, DE 10 DE JULHO DE 2007 (Publicada no Diário Oficial do Espírito Santo em 11 de julho de 2007) Estabelece procedimentos administrativos e critérios técnicos referentes à Declaração
Leia maisVersão: 2 Início de Vigência: 27.11.2006 Instrumento de Aprovação: Despacho ANEEL nº 2.773, de 27 de novembro de 2006
Procedimento de Comercialização Versão: 2 Início de Vigência: Instrumento de Aprovação: Despacho ANEEL nº 2.773, de 27 de novembro de 2006 ÍNDICE 1. APROVAÇÃO... 3 2. HISTÓRICO DE REVISÕES... 3 3. PROCESSO
Leia maisCode-P0. 4º Balanço de Ações para a Copa (1º Ciclo) Cidade-sede do Rio de Janeiro. Dezembro de 2012
CodeP0 4º Balanço de Ações para a Copa (1º Ciclo) Cidadesede do Rio de Janeiro Dezembro de 2012 CodeP1 CODE1 Rio de Janeiro: Distribuição dos Investimentos por Tema e Fonte de s Referência Nov/12, Distribuição
Leia maisCARACTERÍSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
ANEXO 6D LOTE D INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO COMPOSTAS POR LT 500 kv SAPEAÇU MORRO DO CHAPÉU II E LT 230 kv JUAZEIRO DA BAHIA II JUAZEIRO DA BAHIA III SE 500/230 kv MORRO DO CHAPÉU II E SE 500/230/69 kv
Leia maisMetodologia de Criação e Revisão do Manuais de Procedimentos de Trabalho na AES Eletropaulo
Metodologia de Criação e Revisão do Manuais de Procedimentos de Trabalho na AES Eletropaulo Alexandre Amaral dos Santos - AES Eletropaulo Gerência de Engenharia da Distribuição E-mail: alexandre.amaral@aes.com
Leia mais1ª CHAMADA PÚBLICA PARA INCENTIVO DA GERAÇÃO, CONFORME PORTARIA MME Nº 44, DE 10 DE MARÇO DE 2015.
EDITAL 1ª CHAMADA PÚBLICA PARA INCENTIVO DA GERAÇÃO, CONFORME PORTARIA MME Nº 44, DE 10 DE MARÇO DE 2015. A Companhia Energética de Alagoas CEAL, doravante chamada DISTRIBUIDORA, nos termos da Portaria
Leia maisRESUMO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO
RESUMO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 0 =- Objeto Fornecedor Prazo (Meses) Valor (Milhões) Orçamento Requisitante 1 Adequação do Sistema de Medição nas SE s de Furnas VERISSÍMO 16 2,06 CAPEX Luiz Carlos
Leia maisDECRETO Nº 7.929, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013
CÂMARA DOS DEPUTADOS Centro de Documentação e Informação DECRETO Nº 7.929, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013 Regulamenta a Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, no que se refere à avaliação da vocação logística
Leia maisMinistério de Minas e Energia Consultoria Jurídica
Ministério de Minas e Energia Consultoria Jurídica LEI N o 5.899, DE 5 DE JULHO DE 1973. Dispõe sobre a aquisição dos serviços de eletricidade da ITAIPU e dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Leia maisCTA/DR/ N 016/2014 Rio Branco - AC; 6 de fevereiro de 2014
U i U U l l. i GB s D ii b.iii ç s d ) A c r e Diretoria de Assuntos Regulatórios e Projetos Especiais Rua Valério Magalhães, 226, Bosque 69909-710 - Rio Branco - AC Telefone: (68) 3212-5721 Fax: (68)
Leia maisC U R R I C U L U M V I T A E
C U R R I C U L U M V I T A E DADOS PESSOAIS Nome : Jair De Santis Data de Nascimento : 10/04/56 Naturalidade : Taquaritinga / SP Profissão : Engenheiro Eletricista Estado Civil : Casado CREA : N.º 89.992/D
Leia maisMinistério de Minas e Energia Consultoria Jurídica
Ministério de Minas e Energia Consultoria Jurídica PORTARIA N o 563, DE 17 DE OUTUBRO DE 2014. O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
Leia maisMineirão Solar Copa 2014
Mineirão Solar Copa 2014 Modelo de Governança do Projeto Copa 2014 Núcleo de Gestão Coordenador EpR Comitê Executivo Coordenador EpR Escritório de Gerenciamento de Projetos Copa 2014 no EpR Segundo Decretos
Leia maisPORTARIA SERLA N 591, de 14 de agosto de 2007
PORTARIA SERLA N 591, de 14 de agosto de 2007 ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PARA EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA E DE OUTORGA PARA USO DE POTENCIAL
Leia maispdc_me_05_versao2 Página 1 de 21 Versão: 2 Início de Vigência: 23.02.2010 Instrumento de Aprovação: Despacho ANEEL nº 391, de 22 de fevereiro de 2010
pdc_me_05_versao2 Página 1 de 21 Procedimento de Comercialização Versão: 2 Início de Vigência: Instrumento de Aprovação: Despacho ANEEL nº 391, de 22 de fevereiro de 2010 CÓDIGO ÍNDICE 1. APROVAÇÃO...
Leia maisProjetos e execução de Subestações (em poste ou abrigadas em cubículos); Projetos e execução de Rede Rural ou Urbana (Condomínios);
Portfólio A Empresa A S h o c k P r o j e t o s s u r g i u e m 2 0 0 0, t e n d o como diferencial, até os dias de hoje, a procura por um atendimento d i f e r e n c i a d o a o s s e u s c l i e n t
Leia maisApresentar o resultado final do processo de análise da 2 a parte do Plano de Universalização de Energia Elétrica da Boa Vista Energia S/A BOA VISTA.
Nota Técnica n o 103/2005 SRC/ANEEL Em 15 de setembro de 2005. Processo: 48500.003258/03-33 Assunto: Análise da 2 a parte do Plano de Universalização de Energia Elétrica da Boa Vista Energia S/A BOA VISTA.
Leia maisAudiência Pública. Piedade. 20 de Junho de 2013
Audiência Pública Piedade 20 de Junho de 2013 Objetivo do Encontro Audiência Pública sobre o Convênio com o Governo do Estado, Contrato de Programa com a Sabesp e Plano Municipal de Saneamento do município
Leia mais