Autos nº º Volume DAEE Contrato nº 2014/11/ Termo Aditivo nº 2016/11/

Transcrição

1 Autos nº º Volume DAEE Contrato nº 2014/11/ Termo Aditivo nº 2016/11/ º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao Termo de Contrato nº 2014/11/ , de 04/07/2014 e aditivo mencionado no preâmbulo, que entre si, fazem o DAEE Departamento de Águas e Energia Elétrica e a empresa Melhor Forma Construtora Ltda., para execução de Emissários, Estações Elevatórias de Esgotos, Coletores Tronco, Linhas de Recalque e Estações de Tratamento de Esgotos integrantes dos Sistemas de Esgotos Sanitários, no Município de Cordeirópolis, no Estado de São Paulo. Aos dias, do mês de, do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de São Paulo, na sala de atos do Departamento de Águas e Energia Elétrica, entidade autárquica criada pela Lei nº 1.350, de 12 de dezembro de 1.951, reorganizada pelo Decreto nº , de 3 de fevereiro de 1.971, CNPJ nº / , com sede na Rua Boa Vista, nº 170, 11º andar, bloco 5, nesta Capital, a seguir denominada simplesmente DEPARTAMENTO, neste ato representado por seu Superintendente RICARDO DARUIZ BORSARI, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº SSP/SP, CPF/MF nº , residente e domiciliado nesta Capital, compareceu a MELHOR FORMA CONSTRUTORA LTDA., sediada à Av. Rouxinol, nº 55, conjunto 412, Indianópolis, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE nº , conforme protocolo da Junta Comercial sob nº /12-6, CNPJ nº / , neste ato representada na forma de seu estatuto, por KLEBER ADRIANO CASTILHO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº , CPF/MF nº , adiante denominada apenas CONTRATADA. E, perante as testemunhas ao final nomeadas e assinadas, ficou justa e acertada, a assinatura do presente termo aditivo de reti-ratificação ao Termo de Contrato nº 2014/11/ , de 04/07/2014, aditado e reti-ratificado pelo Termo nº 2015/11/ , de 09/12/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1

2 CLÁUSULA I A Cláusula Primeira do Termo de Contrato nº 2014/11/ , de 04/07/2014 e aditivo mencionado no preâmbulo, em razão da readequação de projeto e consequente acréscimo de valor, bem como da prorrogação de prazo, passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA I DO OBJETO A CONTRATADA se obriga a executar, pelo regime de empreitada por preço global, as Obras e Serviços para implantação de Emissários, Estações Elevatórias de Esgotos, Coletores Tronco, Linhas de Recalque e Estações de Tratamento de Esgotos integrantes dos Sistemas de Esgotos Sanitários, no Município de Cordeirópolis, no Estado de São Paulo, de acordo com a Concorrência nº 003/DAEE/2013/DLC (fls /18.323) e seus Anexos, Documentação (fls /26.235) e Proposta (fls /31.857), dos Autos nº DAEE, e Cronograma Físico-Financeiro Reformulado (fl. 574), Planilha de Quantidades e Preços Reformulada (fls. 630/645) e Cronograma Físico-Financeiro Reformulado (fl. 672) dos Autos nº DAEE, documentos esses que passam a fazer parte integrante deste contrato, em tudo que com ele não colidirem. CLÁUSULA II A Cláusula Segunda do Termo de Contrato nº 2014/11/ , de 04/07/2014 e aditivo mencionado no preâmbulo, em virtude do acréscimo de R$ ,79 (novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e quatro reais e setenta e nove centavos), para o exercício de 2017, e da redistribuição dos recursos do exercício de 2014 e 2015 para 2016 e 2017, bem como da prorrogação de prazo, passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA II DO VALOR E DA VERBA Dá-se ao presente contrato o valor estimativo de R$ ,99 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), onerando as rubricas e , do Orçamento Programa do DEPARTAMENTO, distribuídos nos exercícios de 2014, 2015, 2016 e

3 CLÁUSULA III A Cláusula Terceira do Termo de Contrato nº 2014/11/ , de 04/07/2014 e aditivo mencionado no preâmbulo, em razão da prorrogação do prazo em 05 (cinco) meses, passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA III DOS PRAZOS O prazo de vigência do contrato será de 37 (trinta e sete) meses e de execução das obras de 34 (trinta e quatro) meses, contados a partir da data da Ordem de Serviço e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro Reformulado de fl. 672, dos Autos nº DAEE. PARÁGRAFO ÚNICO - Os prazos somente poderão ser prorrogados a juízo da autoridade competente, nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, obrigando-se a CONTRATADA a apresentar o pedido de prorrogação nos termos, no prazo e na forma estabelecidos pela Portaria - DAEE 377, de 25/06/98. CLÁUSULA IV A Cláusula Quarta do Termo de Contrato nº 2014/11/ , de 04/07/2014 e aditivo mencionado no preâmbulo, em razão da readequação de projeto e consequente acréscimo de valor, passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA IV DOS PREÇOS As obras, ora contratadas, serão executadas pelo regime de empreitada, por preço global de acordo com a Planilha de Quantidades e Preços Reformulada (fls. 630/645), dos Autos nº DAEE. 3

4 CLÁUSULA V A Cláusula Décima do Termo de Contrato nº 2014/11/ , de 04/07/2014, e aditivo mencionado no preâmbulo, em razão do acréscimo de valor ocorrida na Cláusula Segunda, passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA X DAS GARANTIAS Para a garantia do fiel cumprimento do presente contrato a CONTRATADA depositou na Seção de Pagamentos e Recebimentos do DEPARTAMENTO, a título de caução, a importância de R$ ,15 (setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e quinze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, representada conforme segue: a) No ato da assinatura do Termo de Contrato nº 2014/11/ , de 04/07/2014, R$ ,91 (setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e um centavos), através da NL nº 2014NL01778 de 08/04/2014; b) No ato da assinatura do presente termo aditivo a título de reforço da caução inicial, R$ ,24 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vente e quatro centavos), através da NL nº 2016NL02367 de 16/05/ º - A garantia será devolvida à CONTRATADA após o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante requerimento. 2º - Poderá o DEPARTAMENTO descontar da caução importância a qualquer título devida pela CONTRATADA, obrigando-se esta a completá-la em 10 (dez) dias, e, em não o fazendo, os valores correspondentes serão descontados das faturas que tenha a receber, sem prejuízo do disposto na Cláusula XV. CLÁUSULA VI Ficam mantidas as demais Cláusulas do Termo de Contrato nº 2014/11/ , de 04/07/2014, e aditivo mencionado no preâmbulo. 4

5 De acordo, assim o disseram, ficou justo e contratado, lavrou-se o presente termo, que, depois de lido e achado conforme pelas partes, na presença das testemunhas, senhores Vitor Ardachnikoff Renato de Morais e Arnaldo Domingos de Chiara, a tudo presentes, foi por todos assinado. Eu,, Arnaldo Rodrigues Martinelli, respondendo pela Diretoria de Licitações e Contratos, subscrevo. Ricardo Daruiz Borsari Superintendente Kleber Adriano de Castilho Representante Legal da Melhor Forma Engenharia Ltda Testemunhas: 1. Arnaldo Domingos de Chiara RG nº Vitor Ardachnikoff R. de Morais RG nº X 5