LEILÃO Nº. 05/2013 (LEILÃO DE ENERGIA DE RESERVA - LER)

Transcrição

1 Leilão nº. 05/ Processo nº / LEILÃO Nº. 05/2013 (LEILÃO DE ENERGIA DE RESERVA - LER) PREÂMBULO DO OBJETO DA PARTICIPAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DAS ETAPAS DO LEILÃO DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DA INSCRIÇÃO NO LEILÃO DAS GARANTIAS PARA PARTICIPAR DO LEILÃO VENDEDORAS APTAS A PARTICIPAR DO LEILÃO DO LEILÃO (FASE DE LANCES) DA HABILITAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA OUTORGA A DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO SPE: B DAS CONDIÇÕES DA OUTORGA: DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DOS CER DAS PENALIDADES DOS RECURSOS CONSIDERAÇÕES FINAIS ANEXOS... 36

2 PREÂMBULO A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº , de 26 de dezembro de 1996, com sede na SGAN, Quadra 603, Módulos I e J, Brasília/DF, torna público que realizará licitação, na modalidade de LEILÃO, denominado Leilão de Energia de Reserva, conforme o Decreto nº , de 16 de janeiro de 2008, e as diretrizes estabelecidas nas Portarias MME nº 514, de 2 de setembro de 2011, nº. 132, de 25 de abril de 2013, nº. 212, de 14 de junho de 2013, naquelas que porventura venham a alterá-las, e mediante as seguintes especificações: Data: 23 de agosto de Horário: O horário de realização do LEILÃO será oportunamente divulgado, no SITE DA ANEEL, por meio de COMUNICADO RELEVANTE. Para facilitar a compreensão deste Edital, os termos grafados em CAIXA ALTA constarão do Glossário disponível no Anexo I. A utilização das definições constantes do Edital, no plural ou no singular, no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no Anexo I Glossário. O Edital do LEILÃO, seus Anexos e o CRONOGRAMA, bem como os Adendos e COMUNICADOS RELEVANTES, estarão disponíveis na Internet, no SITE DA ANEEL. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital do LEILÃO e seus Anexos deverão ser formulados à Comissão Especial de Licitação (CEL), na forma prevista no item 6.1 deste Edital. Demais manifestações acerca do processo do LEILÃO deverão ser formuladas à Comissão Especial de Licitação (CEL) e enviadas para o leilaogeracao05_2013@aneel.gov.br. Os esclarecimentos divulgados pela CEL, em forma de Adendos ou de COMUNICADOS RELEVANTES, estarão disponíveis para conhecimento geral na Internet nos sites: (na seção Espaço do Empreendedor > Editais de Geração) e (na seção O que Fazemos > Leilões). Os esclarecimentos publicados sob forma de Adendos ou de COMUNICADOS RELEVANTES tornar-se-ão parte integrante deste Edital. A versão impressa do Edital do LEILÃO também poderá ser solicitada à ANEEL, pelo telefone nº. (61) , para retirada em 1 (um) dia útil após a solicitação, no endereço: SGAN, Quadra Módulo J, Térreo, Protocolo- Geral, Brasília/DF CEP DO OBJETO 1.1. Constitui objeto deste LEILÃO a contratação de Energia de Reserva proveniente de empreendimentos de geração, a partir da fonte eólica, destinada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), para início de suprimento de energia elétrica a partir de 1º de setembro de 2015, conforme Portaria MME nº 132/2013 e suas alterações A energia elétrica negociada por empreendimentos de geração que tenham como fontes eólicas será objeto de Contrato de Energia de Reserva (CER), na modalidade quantidade de energia, com prazo de suprimento de vinte anos, nos termos do detalhamento constante na Seção 16 2/37

3 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DOS CER, ressalvado o disposto nos itens e Nos termos do Decreto nº /2008, poderão ser habilitados técnicamente pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), para este LEILÃO, novos empreendimentos de geração (conforme a Lei nº /2004, alterada pela Lei nº /2009) e empreendimentos existentes; neste caso, desde que: I. acrescentem GARANTIA FÍSICA ao Sistema Interligado Nacional (SIN); ou II. sejam empreendimentos que não entraram em operação comercial até 17 de janeiro de A recomposição de GARANTIA FÍSICA reduzida de empreendimentos existentes não será considerada como acréscimo a que se refere o 2º, do art. 1º do Decreto nº / Nos termos da Portaria MME nº.132/2013 e 212/2013, as VENDEDORAS não poderão comercializar parcela da GARANTIA FÍSICA não comprometida com o CER no Ambiente de Contratação Livre - ACL ou em outros Leilões do Ambiente de Contratação Regulada - ACR Para fins deste Edital, os empreendimentos de geração de energia serão classificados da seguinte forma: EMPREENDIMENTO SEM OUTORGA I - A contratação de energia no LEILÃO, de EMPREENDIMENTO SEM OUTORGA, será concomitante com a outorga da respectiva Autorização, a ser emitida mediante ato administrativo do Ministério de Minas e Energia (MME), para a(s) empresa(s), isoladamente ou reunidas em consórcio, estabelecer(em)-se como Produtor Independente de Energia (PIE), podendo a energia elétrica produzida ser comercializada, no todo ou em parte, por sua conta e risco No caso de projeto de ampliação (considerado, para fins deste Edital, como EMPREENDIMENTO SEM OUTORGA), a outorga dar-se-á sob o mesmo regime de exploração da outorga original e observará as condições estabelecidas no item 14.5 deste Edital EMPREENDIMENTO COM OUTORGA Empreendimentos com outorga de autorização da ANEEL que não tenham entrado em operação comercial na data de publicação deste Edital, conforme o 7º-A do art. 2º da Lei nº / DA PARTICIPAÇÃO 2.1 Não poderão participar do LEILÃO, como VENDEDORAS: Concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica ou sociedades por elas controladas direta ou indiretamente. 3/37

4 2.2 Poderão participar deste LEILÃO, como VENDEDORAS, desde que satisfaçam plenamente todas as disposições do Edital e da legislação em vigor, e seu(s) empreendimento(s) possua(m) Cadastramento e Habilitação Técnica pela EPE, conforme Portaria MME nº. 132/2013 e suas alterações: Pessoas Jurídicas de Direito Privado nacionais ou estrangeiras, isoladamente ou reunidas em consórcio As Pessoas Jurídicas de Direito Privado estrangeiras devem ter conhecimento de que: Quando concorrerem isoladamente, deverão criar uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), constituída sob as leis brasileiras, para fins de outorga de Autorização; Quando concorrerem consorciadas com Pessoa Jurídica de Direito Privado brasileira, a liderança do consórcio caberá, sempre, à Pessoa Jurídica de Direito Privado brasileira, sendo também obrigatória a constituição de SPE para fins de outorga de Autorização; Deverão ter um Representante Legal no Brasil, com poderes expressos, mediante procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, para receber citação e responder administrativa e judicialmente no País, bem como representá-la em todas as fases do processo, condições essas que deverão estar expressamente indicadas em seus documentos de Qualificação Jurídica As VENDEDORAS reunidas em Consórcio devem ter conhecimento de que: As obrigações pecuniárias perante a ANEEL são proporcionais à participação de cada consorciada, sem prejuízo da responsabilidade solidária; A líder do consórcio será responsável por todas as informações de interesse da Autorização para o cumprimento das responsabilidades do consórcio perante a ANEEL; A composição do consórcio não poderá ser alterada até a outorga de Autorização. Posteriormente, caso haja mudança de participação, o consórcio deverá solicitar prévia anuência da ANEEL para transferência de parte ou de toda a outorga, conforme inciso VIII do art. 3º, da Lei nº /1996, e inciso XII do art. 4 do Decreto 2.335/1997, mantidas as condições deste Edital até a operação do empreendimento, se for o caso Fundos de Investimento em Participações (FIP) e entidades de previdência complementar, reunidos em consórcio com outros FIP e/ou entidades de previdência complementar, desde que o consórcio conte com a participação de uma ou mais Pessoas Jurídicas de Direito Privado que não se caracterizem como FIP nem como entidade de previdência complementar O FIP/ Entidade de Previdência Complementar deve ter conhecimento de que: 4/37

5 No caso de FIP, deverá fornecer a relação de seus cotistas e apresentar cópia autenticada de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Caso se sagre vencedor, o consórcio deverá constituir uma SPE sob as leis brasileiras, para fins da outorga de Autorização Sociedades de Propósitos Específicos constituídas por controladoras, diretas, indiretas ou coligadas de Distribuidoras de energia elétrica que atuem no SIN, de forma a dar cumprimento à restrição prevista no 7º, do art. 4º, da Lei nº /1995, incluído pelo art. 8 da Lei nº / Deverão necessariamente constituir uma SPE, preferencialmente sob a forma de Sociedade Anônima, para receber a outorga de Autorização, as seguintes VENDEDORAS: Consórcios em que haja participação de Fundos de Investimento em Participações (FIP) e/ou de entidade de previdência complementar; Consórcios em que haja participação de Pessoas Jurídicas de Direito Privado Estrangeiras; Pessoas Jurídicas de Direito Privado Estrangeiras. 2.4 As VENDEDORAS de empreendimentos não outorgados que participarem isoladamente ou reunidas em consórcio no LEILÃO poderão, opcionalmente, constituir uma SPE preferencialmente sob a forma de Sociedade Anônima, para fins de outorga de Autorização Não poderá integrar a SPE a pessoa jurídica que não tenha participado do LEILÃO No caso de VENDEDORA que participou do LEILÃO isoladamente, a SPE deverá ser sua subsidiária integral; No caso de VENDEDORAS que participaram do LEILÃO em consórcio, a SPE deverá ser constituída exclusivamente pelo grupo consorciado originalmente inscrito e por todas as empresas integrantes do consórcio, na proporção das respectivas participações Opcionalmente, cada consorciada poderá constituir uma SPE para receber a parte da outorga que lhe couber, desde que a SPE seja constituída em 100% (cem por cento) pela consorciada e esteja em conformidade com o item As VENDEDORAS deverão observar, no que couber, a Lei nº , de 11 de junho de 1994 (Lei Antitruste), cujo descumprimento ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas na legislação em vigor. 3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 3.1 A participação no LEILÃO implica o conhecimento e a aceitação expressa e incondicional, pelas VENDEDORAS, dos termos e condições estabelecidos neste Edital e Anexos e das normas legais e 5/37

6 regulamentares que disciplinam a outorga para implantação ou ampliação de empreendimentos de geração e sua exploração, bem como a produção e comercialização de energia elétrica. 3.2 A ANEEL poderá revogar o LEILÃO se ficar evidenciado qualquer comportamento prejudicial à efetiva competição. 3.3 Nos termos da Portaria MME nº. 132/2013, os empreendedores deverão atender aos seguintes requisitos: Apresentação, no ato do cadastramento, de declaração do empreendedor de que os aerogeradores a serem instalados são máquinas novas, sem nenhuma utilização anterior, seja para fins de teste de protótipo ou para produção comercial; e No caso de importação de aerogeradores, estes deverão ter potência nominal igual ou superior a kw (um mil e quinhentos quilowatts). 3.4 O não cumprimento dos itens e implica a desclassificação dos empreendedores e a rescisão dos CER que tenham sido assinados em decorrência deste LEILÃO. 3.5 O custo de realização do LEILÃO será rateado entre as VENDEDORAS que aportarem Garantia de Participação para o LEILÃO, na forma e prazos estabelecidos no item deste Edital Os custos estimados para realização do LEILÃO serão divulgados no SITE DA ANEEL, por meio de COMUNICADO RELEVANTE, antes da data prevista no CRONOGRAMA para o aporte da Garantia de Participação Os custos relativos à operacionalização da assinatura dos CER e ao aporte de Garantias de Fiel Cumprimento serão arcados inteiramente pelas VENDEDORAS, sendo os primeiros na proporção do custo efetivamente incorrido pela CCEE para cada VENDEDORA. 3.6 As VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO deverão aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nas condições previstas nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, na CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO e no Estatuto Social da CCEE. 3.7 A VENDEDORA deverá atender plenamente aos requisitos técnicos estabelecidos nas REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO incluindo, mas não se limitando, o disposto sobre o SISTEMA de coleta e medição, estando a VENDEDORA sujeita às penalidades previstas nestes documentos, em caso de descumprimento. 3.8 As REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO referidas no item anterior e o CER estabelecerão, dentre outros, a forma de apuração e informação dos valores necessários para cálculo da(s) parcela(s) variável(s) integrante(s) da(s) receita(s) de comercialização da VENDEDORA. 3.9 As VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO deverão obedecer aos PROCEDIMENTOS DE REDE, aos PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO e às demais exigências e orientações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), ou aos requisitos das concessionárias de distribuição, conforme o caso, devendo ter suas GARANTIAS FÍSICAS calculadas conforme Cadastramento e Habilitação Técnica pela EPE. 6/37

7 3.9.1 As VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO e forem enquadradas na Modalidade de Operação Tipo I (programação e despacho centralizados) deverão ser membros associados do ONS, nas condições previstas no Estatuto desse Operador, inclusive submeter-se às regras e procedimentos dele emanados, conforme Resolução Autorizativa ANEEL nº. 328/ As VENDEDORAS que negociarem no LEILÃO e forem enquadradas nas Modalidades de Operação Tipo II (programação centralizada e despacho não centralizado) e Tipo III (programação e despacho não centralizado) deverão atender ao disposto no Módulo 26 dos PROCEDIMENTOS DE REDE As VENDEDORAS com previsão de acesso à Rede Básica deverão observar as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), constantes da Resolução Homologatória que aprova este Edital, calculadas conforme Resolução Normativa n 559/ As VENDEDORAS com previsão de acesso ao sistema de distribuição na tensão de 88 kv ou 138 kv deverão observar as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição aplicáveis a centrais geradoras (TUSDg), constantes da Resolução Homologatória que aprova este Edital, calculadas conforme Resolução Normativa nº. 349/2009, para 10 anos tarifários da distribuidora acessada, com aplicação a partir do ano que contempla a previsão de início da operação comercial da respectiva geradora Como o LEILÃO será realizado por intermédio do SISTEMA, via Internet, será de responsabilidade exclusiva de cada participante a alocação e a manutenção dos meios necessários para a conexão e acesso ao SISTEMA e consequente participação no LEILÃO A configuração mínima recomendada para os equipamentos e infraestrutura está descrita no Anexo VII deste Edital. 4 DAS ETAPAS DO LEILÃO 4.1 Nos termos do art. 18-A, da Lei nº /1995, este LEILÃO será realizado com inversão da ordem de fases Após a fase de oferecimento de LANCES (em data estimada no CRONOGRAMA), serão analisados os documentos de HABILITAÇÃO das VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO, para verificação do atendimento das condições fixadas neste Edital. 4.2 Este LEILÃO obedecerá às seguintes etapas: INSCRIÇÃO, on-line, no LEILÃO Esta fase tem a finalidade de realizar a INSCRIÇÃO das VENDEDORAS que participarão do LEILÃO; A INSCRIÇÃO no LEILÃO dar-se-á mediante preenchimento on-line de formulário eletrônico, via SISTEMA cujo link será disponibilizado no SITE DA ANEEL juntamente com o Edital do LEILÃO. O formulário de INSCRIÇÃO ficará disponível para preenchimento durante o período constante do CRONOGRAMA; 7/37

8 Não haverá juízo de habilitação na fase de INSCRIÇÃO. O juízo de habilitação será realizado apenas na fase de HABILITAÇÃO, que ocorrerá após a fase de LANCES Entrega das Garantias de Participação ao AGENTE CUSTODIANTE O aporte de Garantias de Participação ocorrerá via Internet, devendo ser observados o Manual de Inscrição e Aporte de Garantias on-line e o Manual de Aporte de Garantias a serem publicados no SITE DA ANEEL, Seção Adendos A Garantia de Participação deverá ser entregue, pelas VENDEDORAS, por empreendimento, em data prevista no CRONOGRAMA Treinamento da Sistemática, Designação de Responsáveis Operacionais e Distribuição de Senhas de acesso ao SISTEMA para VENDEDORAS participarem da Simulação e do LEILÃO Para sanar eventuais dúvidas sobre os procedimentos descritos na Portaria MME nº. 212, de 14 de junho de 2013, será promovido Treinamento da Sistemática, na data prevista no CRONOGRAMA, que poderá ser realizado on-line, a critério da CCEE, observado o COMUNICADO RELEVANTE a ser publicado no SITE DA ANEEL contendo informações sobre local, se for o caso, e horário O Treinamento da Sistemática será ministrado aos Responsáveis Operacionais a serem designados pela VENDEDORA Para participação no Treinamento da Sistemática, os Responsáveis Operacionais deverão entregar o Formulário de Designação de Responsável Operacional, de acordo com o Modelo e Manual a serem publicados no SITE DA ANEEL juntamente com o Edital (Seção Adendos ) As Senhas de acesso ao SISTEMA, a serem utilizadas na Simulação e no LEILÃO, bem como o endereço eletrônico de realização da Simulação e do LEILÃO, serão entregues a um dos Responsáveis Operacionais, observado o COMUNICADO RELEVANTE a ser publicado no SITE DA ANEEL contendo informações sobre local e horário É de inteira responsabilidade da VENDEDORA e respectivos Responsáveis Operacionais a observância do quantitativo de usinas sob responsabilidade de um mesmo Responsável Operacional, frente à capacidade individual para operar o SISTEMA No caso de ocorrência de fato que inabilite alguma VENDEDORA de participar do LEILÃO, esta terá automaticamente bloqueada a(s) senha(s) de acesso ao SISTEMA Simulação do LEILÃO e validação, pelas VENDEDORAS, via SISTEMA, dos dados de configuração do SISTEMA. 8/37

9 Será realizada, para as VENDEDORAS, Simulação do LEILÃO, com dados fictícios, mediante senha de acesso ao SISTEMA, recebida conforme item 4.2.3, e confirmação dos dados reais que serão utilizados no LEILÃO Realização do LEILÃO (Fase de LANCES) O LEILÃO será realizado conforme estabelecido nas Portarias MME nº 132/2013, e nº 212/2013, na Lei nº /2004, no Decreto nº 6.353/2008, e nos termos deste Edital Entrega da documentação requerida para a HABILITAÇÃO As VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO deverão comprovar requisitos mínimos de HABILITAÇÃO, nos termos deste Edital A documentação deverá ser entregue na CCEE, no prazo de 20 (vinte) dias úteis após a realização do LEILÃO A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado e na forma da Seção 5 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS do Edital do LEILÃO A CCEE receberá os envelopes lacrados e emitirá os correspondentes recibos de entrega Não haverá análise de documentos no momento da entrega da documentação. A análise dos documentos será realizada posteriormente pela CEL, com apoio da CCEE A CEL poderá solicitar esclarecimentos ou documentos complementares às VENDEDORAS, conforme o item 11.4 deste Edital O resultado do Julgamento será divulgado no SITE DA ANEEL juntamente com cópia da publicação, no DOU, a ser feita mediante Despacho, em data estimada no CRONOGRAMA Julgamento de HABILITAÇÃO As VENDEDORAS, bem como suas controladoras, deverão estar adimplentes com as obrigações setoriais, conforme o disposto no item 11.9 e seus subitens Será divulgado no SITE DA ANEEL o Relatório de Julgamento emitido pela CEL sobre a análise dos documentos de INSCRIÇÃO e dos documentos de HABILITAÇÃO, contendo a relação das VENDEDORAS habilitadas Aviso de Adjudicação e Homologação do LEILÃO Será publicado no Diário Oficial da União (DOU) Adesão à CCEE As VENDEDORAS que comercializarem energia no LEILÃO ou as SPE constituídas para fins de outorga de Autorização, que ainda não tenham aderido à CCEE, deverão 9/37

10 ingressar com pedido de adesão à CCEE, nos termos do item 12.2, de modo a cumprir as regras para assinatura dos CER Ressarcimento das despesas para a realização do LEILÃO O ressarcimento das despesas para a realização do LEILÃO ocorrerá até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do Aviso de Adjudicação e Homologação, com prazo de vencimento mínimo de 15 (quinze) dias úteis após a emissão da respectiva cobrança, nas seguintes condições: O ressarcimento das despesas decorrentes das atividades desenvolvidas pela CCEE deverá ser realizado por meio de pagamento de cobrança a ser enviada pela CCEE; Em caso de inadimplência, incidirá sobre o valor devido pelos participantes multa de 2%, acumulada de juros pro rata de 1% ao mês e atualização pelo IGP-M a partir do 5º dia útil após o vencimento Envio dos Termos de Ratificação do Lance Em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do Aviso de Adjudicação e Homologação do LEILÃO, as VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO deverão enviar à ANEEL o Termo de Ratificação do Lance, conforme o modelo do Anexo IV Entrega dos documentos de constituição da SPE As VENDEDORAS que constituírem SPE deverão enviar à ANEEL os documentos solicitados no item A da Seção 14 deste Edital, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a publicação do Aviso de Adjudicação e Homologação Recolhimento da Garantia de Fiel Cumprimento As VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO deverão recolher Garantia de Fiel Cumprimento junto ao AGENTE CUSTODIANTE no prazo e nas condições estabelecidas na Seção 13 deste Edital Caso a VENDEDORA não constitua SPE para fins da outorga de Autorização, a Garantia de Fiel Cumprimento deverá ser entregue ao AGENTE CUSTODIANTE no prazo referido na Seção 13 deste Edital. Neste caso, a Garantia de Fiel Cumprimento deverá ter a CCEE como beneficiária e a VENDEDORA como tomadora Caso a VENDEDORA constitua SPE para fins da outorga de Autorização, a Garantia de Fiel Cumprimento deverá ser entregue após aprovação pela CEL dos documentos de constituição da SPE e no prazo referido na Seção 13 deste Edital. Neste caso, a Garantia de Fiel Cumprimento deverá ter a CCEE como beneficiária e a SPE como tomadora O aporte da Garantia de Fiel Cumprimento é condição indispensável para a emissão da outorga de Autorização e para a assinatura dos CER decorrentes deste LEILÃO. 10/37

11 Outorga de Autorização para VENDEDORAS de EMPREENDIMENTOS SEM OUTORGA que negociarem energia no LEILÃO Serão publicados no DOU os atos autorizativos correspondentes, observado o disposto na Subseção B da Seção 14 deste Edital Assinatura dos CER entre VENDEDORAS que negociaram energia no LEILÃO e a CCEE. 5 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 5.1 Todos os documentos produzidos pela VENDEDORA devem estar: Datados e assinados na última folha pelo Representante Legal, na forma do item 5.1.4, com firma reconhecida, e com o nome legível e o cargo do signatário; Todos os documentos relativos ao LEILÃO devem ser redigidos em português, datilografados ou impressos por meio eletrônico, em papel A4, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas; O conjunto dos documentos entregues deverá conter rubrica em todas as páginas, as quais deverão estar numeradas, contendo em cada uma delas o número da página e do total de páginas, segundo a ordem de apresentação descrita na Seção 11 deste Edital; Considera-se Representante Legal a pessoa legalmente credenciada por VENDEDORA para falar em seu nome e/ou assinar a documentação exigida, de acordo com o disposto no seu ato constitutivo, na ata de eleição dos atuais diretores, ou, se assim for permitido, o procurador nomeado por esses diretores, por instrumento público ou particular, desde que com firma reconhecida. 5.2 As Pessoas Jurídicas de Direito Privado Estrangeiras deverão apresentar os documentos autenticados pela autoridade consular brasileira do país de origem da empresa estrangeira e traduzidos por tradutor juramentado, na forma do disposto no 4º do art. 32 da Lei nº / Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes aos solicitados neste Edital e/ou de órgão(s) no país de origem que os autentique(m), deverá ser apresentada declaração informando tal fato, emitida por instituição de direito público ou de notário público, devidamente autenticada pela autoridade consular brasileira do país de origem e traduzida por tradutor juramentado Considera-se Representante Legal de VENDEDORA estrangeira a pessoa legalmente credenciada, com poderes expressos, mediante procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, para receber citação e responder administrativa e judicialmente no Brasil, bem como para representá-la em todas as fases do processo, condições essas que deverão estar expressamente indicadas em seus documentos de Qualificação Jurídica. 5.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em duas vias originais ou cópias autenticadas - em envelope lacrado e identificado da seguinte forma: 11/37

12 À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA ANEEL - CEL LEILÃO Nº 05/ ANEEL INTERESSADA: (deverá ser informado o nome da VENDEDORA) EMPREENDIMENTO: (deverá ser informado o nome da usina) ASSUNTO: (deverá ser informado o conteúdo do envelope) Caso a VENDEDORA participe do LEILÃO com mais de um empreendimento, deverá ser entregue um envelope para cada empreendimento Os documentos deverão ser entregues, pessoalmente, na data estabelecida no CRONOGRAMA, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, sito na Alameda Santos, nº. 745, 9º andar, Bairro Cerqueira César, São Paulo SP Os documentos extraídos da Internet, cuja autenticidade puder ser conferida por meio eletrônico, serão aceitos pela CEL, contanto que estejam em perfeitas condições de apresentação Não serão considerados motivos para inabilitação as simples omissões ou irregularidades materiais (erros datilográficos, concordância verbal etc.) da documentação, desde que sejam irrelevantes, não prejudiquem o processamento do LEILÃO e o entendimento da documentação, bem como não violem direitos dos demais participantes. 6 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 6.1 Os pedidos de esclarecimentos dar-se-ão mediante preenchimento on-line de formulário eletrônico, via SISTEMA, cujo link será disponibilizado no SITE DA ANEEL juntamente com o Edital do LEILÃO O formulário para pedido de esclarecimento ficará disponível para preenchimento durante o período constante do CRONOGRAMA. 6.2 Para acessar o link disponível para envio de pedidos de esclarecimentos é necessário que o usuário esteja cadastrado nos Serviços de Informação Automática da ANEEL O usuário que não esteja cadastrado nos Serviços de Informação Automática da ANEEL deverá se cadastrar no SITE DA ANEEL ( por meio do menu superior (horizontal) da página inicial, clicando em Cadastre-se ; Os empreendedores que já possuam cadastro podem acessar o link para envio de pedidos de esclarecimentos com a sua senha normalmente O cadastro efetuado nos Serviços de Informação Automática da ANEEL poderá ser utilizado para outros leilões promovidos pela ANEEL que utilizem esse módulo de pedido de esclarecimentos As instruções para cadastramento nos Serviços de Informação Automática da ANEEL estão disponíveis no ANEXO VIII deste Edital. 6.3 O cadastramento nos Sistemas de Informação da ANEEL não significa a assunção de qualquer compromisso quanto ao Edital. 12/37

13 7 DA INSCRIÇÃO NO LEILÃO 7.1 A INSCRIÇÃO no LEILÃO dar-se-á mediante preenchimento on-line de formulário eletrônico, via SISTEMA, cujo link será disponibilizado no SITE DA ANEEL juntamente com o Edital do LEILÃO O formulário de INSCRIÇÃO ficará disponível para preenchimento durante o período constante do CRONOGRAMA A INSCRIÇÃO deverá ser confirmada até data e horário constantes do CRONOGRAMA. Após esse prazo, as informações digitadas não serão armazenadas, nem aceitas pelo SISTEMA. 7.2 Instruções para operar o SISTEMA de INSCRIÇÃO: Ao acessar o SISTEMA de INSCRIÇÃO, primeiramente a VENDEDORA deverá selecionar a forma que deseja participar do LEILÃO: Isolada; Pessoa Jurídica de Direito Privado Estrangeira; Pessoa Jurídica de Direito Privado Nacional; Consórcio, em cuja INSCRIÇÃO deverá informar: A participação percentual de cada consorciada; A líder do consórcio, que será a responsável perante a ANEEL pelo cumprimento dos compromissos decorrentes do LEILÃO e da outorga de Autorização, cabendo somente à líder todo relacionamento com a ANEEL Selecionada a forma de participação no LEILÃO, o SISTEMA disponibilizará para a VENDEDORA o formulário correspondente No caso de FIP, entidade de previdência complementar e participantes estrangeiros, o SISTEMA apresentará um check box já selecionado, representando o ateste do compromisso de constituição de SPE para fins da emissão da outorga de Autorização, caso esses obtenham sucesso na negociação do LEILÃO; O SISTEMA indicará os campos obrigatórios, de modo que não será possível concluir a INSCRIÇÃO, caso se detecte preenchimento ausente O SISTEMA solicitará à VENDEDORA a conferência dos dados preenchidos: (i) caso seja verificada alguma necessidade de correção, o usuário poderá voltar à tela de preenchimento; ou (ii) caso seja verificado que seus dados foram informados corretamente, o usuário deverá optar pelo envio do formulário preenchido O SISTEMA disponibilizará para a VENDEDORA uma Declaração de Conhecimento e Aceitação das Regras do LEILÃO (cujo texto é apresentado para conhecimento no Anexo V 13/37

14 deste Edital) que deverá ser lida e aceita. Caso contrário (não aceite) o SISTEMA não aceitará a INSCRIÇÃO e, dessa forma, não armazenará os dados preenchidos Concluído o preenchimento dos dados, o SISTEMA enviará à VENDEDORA um , contendo um link que deverá ser acessado para confirmar e finalizar sua INSCRIÇÃO. Somente após confirmação e finalização por meio do link disponibilizado, a INSCRIÇÃO estará confirmada Um Código de Identificação Único (Localizador) será gerado pelo SISTEMA, que o enviará em outro juntamente com o extrato dos dados confirmados. A VENDEDORA deverá imprimir e guardar esse documento O aporte da Garantia de Participação somente poderá ser efetuado mediante apresentação do Código de Identificação Único (Localizador). Por esta razão, apenas após a INSCRIÇÃO será possível realizar o aporte. 7.3 A modificação da INSCRIÇÃO após o encerramento do procedimento, seja para retificação de dados incorretos, seja para a inclusão ou exclusão de consorciados, somente poderá ser feita até o aporte da Garantia de Participação Nesse caso, a VENDEDORA deverá guardar o Código de Identificação Único (Localizador) da INSCRIÇÃO considerada correta, para a qual vinculará seu aporte de Garantia de Participação. 8 DAS GARANTIAS PARA PARTICIPAR DO LEILÃO 8.1 O aporte de Garantias de Participação ocorrerá via Internet, devendo ser observado o Manual de Aporte de Garantias a ser publicado no SITE DA ANEEL, Seção Adendos As vias originais das Garantias de Participação aportadas nas modalidades constantes do item 8.5 deste Edital deverão ser entregues fisicamente ao AGENTE CUSTODIANTE, em data prevista no CRONOGRAMA O AGENTE CUSTODIANTE será responsável pela confirmação prévia do aporte on-line e posterior validação da garantia. A participação da VENDEDORA estará condicionada à validação de conformidade das Garantias pelo AGENTE CUSTODIANTE. 8.2 As VENDEDORAS deverão aportar Garantia de Participação para cada empreendimento inscrito no LEILÃO, conforme o seu enquadramento em uma das situações abaixo descritas: EMPREENDIMENTOS SEM OUTORGA: 1% (um por cento) do valor do respectivo INVESTIMENTO, conforme Habilitação Técnica da EPE; EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada LOTE DE ENERGIA a ser ofertado (1 LOTE DE ENERGIA = 0,1 MW médio) Para o caso de empreendimentos classificados duplamente como EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA e SEM OUTORGA (ampliações de empreendimentos que se enquadram no 7º-A do art. 2º da Lei nº /2004, que não entraram em operação comercial até a data de publicação do Edital), deverá ser aportada garantia de 1% (um por cento) do valor do 14/37

15 INVESTIMENTO conforme HABILITAÇÃO TÉCNICA acrescido do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada LOTE O lastro para venda associado a um empreendimento que esteja habilitado tecnicamente pela EPE, e cuja VENDEDORA esteja apta a participar do LEILÃO, é o montante de energia disponível para venda no LEILÃO, expresso em LOTES, limitado à GARANTIA FÍSICA do empreendimento, a sua energia habilitada e, no caso de EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA, aos LOTES correspondentes à Garantia de Participação A energia habilitada de EMPREENDIMENTOS SEM OUTORGA corresponde à GARANTIA FÍSICA do empreendimento A energia habilitada de EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA leva em conta compromissos contratuais estabelecidos por meio de CCEAR, CER, PROINFA e/ou Geração Distribuída (GD). 8.3 Nos termos do 1º do art. 56 da Lei n o 8.666/1993, as Garantias de Participação poderão ser prestadas nas seguintes modalidades: Caução em dinheiro; Seguro-Garantia; Fiança Bancária; Títulos da Dívida Pública, que deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda Em caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado junto ao AGENTE CUSTODIANTE determinado pela CCEE Em caso de Fiança Bancária, serão rejeitadas aquelas emitidas por instituições financeiras que não estejam classificadas entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre A e B, na escala de rating de longo prazo de uma das agências de classificação de risco Fitch Ratings, Moody s e Standard & Poors Deverão acompanhar a Fiança Bancária os seguintes documentos comprobatórios da condição de representante(s) legal(is) do Fiador: a) Estatuto Social; b) Ata de Eleição de Diretoria; c) Procuração; d) Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG) No caso de títulos da dívida pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda No caso de Seguro-Garantia, estes deverão estar acompanhados de: Documentos comprobatórios da condição de representante(s) legal(is) do segurador: 15/37

16 a) Estatuto Social; b) Ata de Eleição de Diretoria; c) Procuração; d) Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG) Resseguro efetuado por empresa autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), acompanhado dos seguintes documentos comprobatórios da condição de representante(s) legal(is) do ressegurador: a) Estatuto Social; b) Ata de Eleição de Diretoria; c) Procuração; d) Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG). 8.4 As modalidades a serem aportadas eletronicamente são: Caução em dinheiro: deverá ser encaminhada imagem digitalizada da via do beneficiário do recibo da Conta Caução; Títulos Públicos Federais; Seguro-Garantia, desde que as apólices possuam certificação digital. 8.5 As modalidades a serem aportadas diretamente ao AGENTE CUSTODIANTE, por meio físico, são: Seguro-Garantia, de apólices que não possuírem certificação digital; Fiança Bancária. 8.6 Para as VENDEDORAS, a Garantia de Participação deverá ter a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE como beneficiária e a VENDEDORA como tomadora e vigorar por até 5 (cinco) dias úteis após a data estimada para aporte das Garantias de Fiel Cumprimento, conforme CRONOGRAMA publicado no SITE DA ANEEL, devendo ser mantidas nas condições definidas neste Edital e ser prorrogável por mais 90 (noventa) dias No caso de VENDEDORA com outorga, que não esteja obrigada a recolher a Garantia de Fiel Cumprimento, conforme item 13.1, a Garantia de Participação deverá vigorar até a adequação da Garantia de Fiel Cumprimento ao objeto deste LEILÃO Caso seja postergada a data inicialmente estimada para o aporte das Garantias de Fiel Cumprimento, a Garantia de Participação deverá ser renovada com antecedência não inferior a 15 (quinze) dias do seu vencimento Para as VENDEDORAS que participarem do LEILÃO em consórcio, a Garantia de Participação poderá estar em nome de uma ou mais consorciadas (tomadoras), vinculadas à respectiva inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e deverá indicar, explicitamente, o nome do consórcio e de todas as consorciadas, com suas participações percentuais, conforme informado na INSCRIÇÃO. 16/37

17 No caso de consórcio, será possível o aporte do montante total devido, como Garantia de Participação, segregado entre as consorciadas. Nesse caso, cada consorciada poderá optar por uma das modalidades de garantia, sem prejuízo da escolha das demais consorciadas por modalidade diversa Para FIP que participar do LEILÃO como integrante de consórcio, a Garantia de Participação deverá estar em nome do Administrador do Fundo (tomador) e indicar, explicitamente, o nome do FIP. 8.7 A Garantia de Participação não poderá conter cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pelo tomador, relativamente à participação neste LEILÃO. 8.8 As VENDEDORAS que não mantiverem as Garantias de Participação nas condições aqui definidas estarão sujeitas às penalidades previstas na Seção 17 deste Edital, além das devidas sanções administrativas e judiciais, e impedidas de assinar os CER. 8.9 As Garantias de Participação do LEILÃO serão devolvidas nas seguintes condições: No caso de revogação ou anulação do LEILÃO, a todas as VENDEDORAS, a partir de 5 (cinco) dias úteis após o ato de revogação ou anulação; Em até 5 (cinco) dias úteis após a realização do LEILÃO, às VENDEDORAS que não negociarem energia no LEILÃO; A partir do quinto dia útil após o aporte tempestivo da Garantia de Fiel Cumprimento, às VENDEDORAS que negociarem energia no LEILÃO; Em até 5 (cinco) dias úteis após a realização do LEILÃO, na proporção dos lotes não negociados, às VENDEDORAS cujos empreendimentos se enquadrem no item 8.2.2; Em até 5 (cinco) dias úteis após a adequação da Garantia de Fiel Cumprimento ao objeto deste LEILÃO, às VENDEDORAS abrangidas pelos itens e Não haverá devolução de Garantia de Participação executada por determinação da ANEEL nas hipóteses indicadas no item As Garantias de Participação somente serão executadas por determinação expressa da ANEEL, nas seguintes hipóteses: A VENDEDORA deixar de ratificar sua proposta; A VENDEDORA não apresentar à CCEE a documentação constante da Seção 11 - DA HABILITAÇÃO, nos prazos determinados e em conformidade com este Edital; A VENDEDORA não apresentar à ANEEL a documentação exigida na Seção 12 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO, conforme descrito neste Edital; A VENDEDORA não apresentar à ANEEL a documentação constante da Seção 14 DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA OUTORGA, conforme descrito neste Edital; 17/37

18 A VENDEDORA não mantiver a Garantia de Participação nas condições definidas neste Edital; A VENDEDORA não apresentar a Garantia de Fiel Cumprimento no prazo e nas demais condições definidas neste Edital; A VENDEDORA não prorrogar a Garantia de Participação no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento, sempre que este marco ocorrer antes do aporte das Garantias de Fiel Cumprimento, ou sempre que solicitado pela ANEEL; A VENDEDORA não assinar o CER nas condições estabelecidas neste Edital, conforme minuta constante do Anexo II; A VENDEDORA estar inadimplente com suas obrigações ou compromissos de ressarcimento das despesas para a realização do LEILÃO A VENDEDORA desistir de qualquer compromisso assumido em decorrência de sua participação neste LEILÃO Na ocorrência da execução da Garantia de Participação, a VENDEDORA ou a SPE constituída para recebimento da outorga ou qualquer de seus sócios, não estarão isentos da obrigação de indenização de perdas e danos causados à Administração Pública, bem como da aplicação das penalidades previstas na Seção 17 deste Edital e das demais sanções cominadas na legislação aplicável Em qualquer das hipóteses previstas no item 8.11, além da execução da Garantia aportada, caso o objeto deste LEILÃO já tenha sido adjudicado, a ANEEL poderá revogar a Adjudicação, se comprovada a responsabilidade da VENDEDORA, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas na Seção 17 deste Edital e na legislação aplicável As receitas resultantes da execução da Garantia de Participação serão revertidas para a Conta de Energia de Reserva - CONER e destinadas à redução do Encargo de Energia de Reserva - EER. 9 VENDEDORAS APTAS A PARTICIPAR DO LEILÃO 9.1 As VENDEDORAS que, nos termos deste Edital, realizarem sua INSCRIÇÃO e aportarem a Garantia de Participação estarão aptas a participar do LEILÃO. 10 DO LEILÃO (FASE DE LANCES) 10.1 O LEILÃO será realizado em plataforma operacional a ser disponibilizada na Rede Mundial de Computadores Internet, de acordo com as Portarias MME nº. 132/2013, e suas alterações, e obedecerá à Sistemática constante da Portaria MME nº. 212/2013, e daquelas que venham a alterá-la De acordo com o art. 5º da Portaria MME nº 132/2013, para o resultado final do Leilão de Energia de Reserva, de 2013, será utilizado como critério de classificação o preço do lance, considerando a capacidade de escoamento da Rede Básica e de fronteira O empreendedor poderá, por sua conta e risco, alterar a informação quanto ao acesso à Rede de Transmissão ou de Distribuição relativa a empreendimento habilitado tecnicamente pela EPE, para fins de participação no Leilão, no prazo de cinco dias úteis, contados da data de 18/37

19 publicação da Nota Técnica de definição da capacidade de escoamento de energia elétrica para a configuração do sistema do Leilão, de que trata o 3º do art.5º, da Portaria MME nº 132/ A alteração da informação quanto ao acesso à Rede de Transmissão ou de Distribuição estará limitada à substituição por um dos pontos de acesso elencados na Nota Técnica de que trata o item , para os quais tenha sido publicada a capacidade de escoamento No caso da alteração da informação quanto ao acesso à Rede de Transmissão ou de Distribuição não é necessária a reapresentação, para os empreendimentos habilitados tecnicamente pela EPE, dos documentos de que tratam os incisos IX e X do 3o do art. 5o da Portaria MME no 21, de 18 de janeiro de O LEILÃO será realizado em duas fases subsequentes, conforme Portaria MME nº. 212/ Primeira fase, com classificação por ordem de preço considerando a capacidade de escoamento da Rede Básica e de fronteira e de cada instalação para conexão dos empreendimentos de geração ao sistema de transmissão; A configuração do sistema para a primeira fase considerará a capacidade de escoamento de energia elétrica nas transformações e nas linhas de transmissão da Rede Básica e de fronteira, conforme detalhado na Nota Técnica Conjunta do Operador Nacional do Sistema - ONS e da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, constante do Anexo X deste Edital, referente a metodologia, premissas e critérios para definição da referida capacidade A EPE subsidiará o Operador Nacional do Sistema - ONS na definição da capacidade de escoamento de energia elétrica nas transformações e nas linhas de transmissão, para a configuração do sistema de que trata o item , no prazo de quinze dias contados da Habilitação Técnica Na configuração do sistema de que trata o item será considerada a expansão da Rede Básica e de fronteira já contratada, com entrada em operação até 1º de janeiro de 2015, conforme homologado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE na reunião ordinária do mês de março de 2013 ou autorizado pela ANEEL até a data de publicação deste Edital Na configuração do sistema de que trata o item não será considerada para acesso à Rede Básica, a opção por nova Instalação de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada - ICG, de que trata o Decreto no 2.655, de 2 de julho de Na subestação em que houver limitação física para a conexão de empreendimentos de geração, os vencedores do Leilão deverão, por sua conta e risco, utilizar conexão compartilhada. 19/37

20 Fica garantido aos vencedores do Leilão o acesso ao Sistema Interligado Nacional - SIN mediante conexão à instalação considerada no item , observado o disposto no item Segunda fase, com negociação da energia proveniente das usinas associadas aos lances vencedores da primeira fase de que trata o item Os valores, expressos em Reais por megawatt hora (R$/MWh), correspondentes aos preços-teto para submissão de LANCE, conforme Sistemática, são: O Custo Marginal de Referência do LEILÃO é de R$ 117,00/MWh (cento e dezessete reais por megawatt-hora); Preço Inicial do produto quantidade: R$ 117,00/MWh (cento e dezessete reais por megawatthora) O LANCE constitui obrigação de comercialização irrevogável e irretratável por parte das VENDEDORAS As VENDEDORAS titulares de EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA poderão ofertar no leilão no máximo, o resultado da razão entre o valor da garantia de participação aportada (R$) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado à GARANTIA FÍSICA do empreendimento expressa em LOTES, descontada a energia já negociada, quando for o caso As VENDEDORAS que não detenham outorga poderão ofertar no leilão, no máximo, a GARANTIA FÍSICA do empreendimento expressa em LOTES Na definição dos LOTES associados a um determinado LANCE, a VENDEDORA deverá manifestar-se expressamente no sistema do leilão e considerar, sob pena de sujeitar-se às sanções decorrentes da apuração de insuficiência de lastro para venda de energia e potência, o consumo interno da usina e as perdas elétricas até o centro de gravidade, nos termos das REGRAS e PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO Para cada VENDEDORA o PREÇO DE VENDA da energia contratada será o valor de seu LANCE, expresso em Reais por megawatt hora (R$/MWh), reajustado anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos termos do CER. 11 DA HABILITAÇÃO 11.1 As VENDEDORAS deverão manter, durante todo o processo do LEILÃO, principalmente até a emissão da outorga de Autorização, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital As VENDEDORAS serão integralmente responsáveis pelo controle, apresentação e veracidade de seus dados e documentos, sendo responsáveis, até a outorga de Autorização, por sua substituição em caso de alteração de conteúdo ou término de validade Condições de recebimento da documentação: 20/37

21 Os documentos de HABILITAÇÃO serão considerados aceitos se válidos na data do protocolo da documentação na CCEE. Caso não esteja expresso no documento o prazo de validade, serão aceitos documentos expedidos com data de até 30 (trinta) dias corridos anteriores à data do protocolo da documentação na CCEE; Serão considerados aceitos os documentos devidamente registrados e que vierem com o reconhecimento do órgão competente, ou cópias autenticadas na forma da Lei; Em caso de VENDEDORAS reunidas em consórcio, deverão ser entregues os documentos de cada uma das consorciadas; Em caso de FIP, deverão ser entregues os documentos do administrador e do gestor Nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei nº , de 30 de dezembro de 2004, a CEL, visando à adequada avaliação da documentação de HABILITAÇÃO apresentada pelas VENDEDORAS, poderá abrir diligência para o saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou ainda para correções de caráter formal. Nesse caso, as exigências de saneamento deverão ser atendidas em prazo a ser estipulado pela CEL sob pena de julgamento no estado em que se encontra o processo Documentos de Qualificação Jurídica: Ato constitutivo e comprovação dos poderes do(s) Representante(s) Legal(is): Caso o Representante Legal pertença ao quadro de diretores, a comprovação dos poderes do Representante Legal será verificada no Contrato Social e/ou Estatuto Social e nos últimos atos de eleição de sua atual diretoria, conforme o caso; Caso o Representante Legal não pertença ao quadro de diretores, será necessária apresentação de procuração, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, outorgando-lhe poderes, sem prejuízo da apresentação do Contrato Social e/ou do Estatuto Social e dos últimos atos de eleição de sua atual diretoria, conforme o caso; Em caso de VENDEDORA estrangeira em funcionamento no País, sem prejuízo da apresentação do ato constitutivo e da comprovação dos poderes do(s) Representante(s) Legal(is), deverá ser apresentada cópia autenticada do decreto de autorização e do ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, em ambos os casos quando a atividade exercida assim o exigir Diagrama do GRUPO ECONÔMICO, promovendo abertura do quadro de acionistas/cotistas até a participação acionária final, constando a designação empresarial O diagrama deverá apresentar as participações diretas e indiretas, até seu último nível. A abertura deve considerar todo tipo de participação, inclusive minoritária superior a 5%. Participações inferiores a 5% também devem ser informadas quando o acionista fizer parte do Grupo de Controle por meio de Acordo de Acionistas. 21/37