TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 001/2011 PJECC

Transcrição

1 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 001/2011 PJECC Referente ao Inquérito Civil Público nº 002/2011 PJECC O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, através da 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NA DEFESA DO CONSUMIDOR DA CAPITAL, por sua Representante Legal, Promotora de Justiça, LÍTIA TERESA COSTA CAVALCANTI e a POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, representada, neste ato, pelo Policial Militar MAJOR JOSÉ JESSÉ COSTA, doravante denominados COMPROMISSÁRIO e a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER SEMDEL, inscrita no CNPJ nº / , através de seu Secretário Municipal,, RAIMUNDO CARLOS SILVA GOIABEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº SSP/MA e o o Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 1

2 Coordenador de Mobilização Social da SEMDEL, MÁRCIO RIBEIRO ALVES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº SSP/MA., sita na Avenida Getúlio Vargas, nº 2016, Bairro Monte Castelo, São Luis-MA, doravante denominada de COMPROMITENTE, com arrimo no art.5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.347/85 alterado pelo art. 113, da Lei nº 8.075/90, bem como na Lei nº 10671/2003 vêm, através deste instrumento, firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA o que fazem pelas razões e condições a seguir explanadas: CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da ordem jurídica, dos Direitos Consumeristas (art.82, inciso I do Código de Defesa do Consumidor) e de outros interesses difusos e coletivos, bem como a promoção das ações necessárias ao exercício de suas Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 2

3 funções institucionais, nos termos da Constituição da República (art. 127 e 129, inciso III); do inquérito civil e da ação civil pública para proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao consumidor, conforme Lei Complementar nº 013/91 (art.26, inciso V, a ) e Lei nº 8.625/93; CONSIDERANDO que, através do INQUÉRITO CIVIL Nº 002/2011 P.J.E.C.C., ficara evidenciado que a o Estádio Municipal Nhozinho Santos, sito na Rua 21 de Abril, s/nº Vila Passos, não preenche os requisitos de segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, bem como da Polícia Militar do Maranhão, os quais emitiram laudo, em janeiro do corrente ano, exigindo, do COMPROMITENTE, a adequação do aludido estádio aos tópicos ali apontados, CONSIDERANDO que o Estatuto do Torcedor estabelece, em seu art. 13, que o torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas. Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 3

4 CONSIDERANDO que a atual situação do estádio não oferece margem de segurança aos torcedores, configurando grave lesão aos seus direitos, CONSIDERANDO o perigo iminete do torcedor, em comparecer ao estádio suso mencionado, nas atuais condições, para assistir, no próximo dia 14 de agosto, de jogo do Campeonato Brasileiro Série D, 2011: RESOLVEM: Celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, arrimado no art. 5º, parágrafo 6º da Lei nº 7.347/85, com redação modificada pela Lei nº 8.078/90, Lei nº /2007, e Lei nº /2003, mediante as seguintes condições: Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 4

5 CLÁUSULA PRIMEIRA: Compromete-se, a COMPROMITENTE, baseado no laudo formulado pela Polícia Militar do Maranhão, a realizar, no Estádio Nhozinho Santos, as seguintes adequações e modificações a serem especificadas: I. CATRACAS ELETRÔNICAS: Construção de cabines para instalação de dez catracas eletrônicas, no setor de arquibancada, a fim de melhor fluir o acesso público, segurança e conforto dos torcedores ao interior do estádio. Considerando a necessidade emergencial deste tópico, o COMPROMITENTE se compromete em realizar, até o dia 14 de agosto, a contrução de cinco cabines. As demais cabines e instalações de catracas eletrônicas terá como prazo máximo, 90 (noventa) dias; II. ALAMBRADO DO CAMPO: O COMPROMITENTE se compromete em aumentar o alambrado que cerca o campo de jogo, que atualmente tem três metros para cinco metros, no prazo de máximo de 90 (noventa) dias. III. DIVISÃO DE BARREIRA FÍSICA.: O Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 5

6 COMPROMITENTE se compromete em adquirir barreiras físicas de divisão de torcidas móveis, para serem utilizadas em jogos de grande porte ou com torcidas contrárias, no prazo máximo de 90 (noventa) dias; IV. SISTEMA DE MONITORAMENTO: Nos termos do art.18 do Estatuto do Torcedor, o COMPROMITENTE se compromete em instalar, até o dia 14 de agosto, um sistema provisório de monitoramento visual. Após esta data, o COMPROMITENTE se compromete a instalar, no prazo de 90 (noventa) dias, uma sistema completo de CFTV, a fim de monitorar toda a área do estadio e o público presente. V. SISTEMA DE SOM: O COMPROMITENTE se compromete em instalar, até o dia 14 de agosto, sistema completo. VI. PAINEL ELETRÔNICA: O COMPRMITENTE se compromete em instalar painel eltrônico de última geração, no estádio, no prazo máximo de 1 (um) mês; Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 6

7 CLÁUSULA SEGUNDA: Compromete-se a COMPROMITENTE, a viabilizar, nos prazo a seguir estabelecidos e, em atendimento ao Laudo de Prevenção e Combate formulado pelo Corpo de Bombeiros Militar, datado de 28 de janeiro de 2011, as seguintes adequações e/ou modificações: I. HIDRANTES: O COMPRIMITENTE se compromete em instalar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, Sistema de Prevenção Fixo contra incêndio. Durante este interstício, o COMPROMITENTE solicitará, ao CBMMA, para os jogos a serem realizados neste período, auto-bomba tanque, como sistema alternativo ao sistema fixo. II. SPRINKLERS: O COMPROMITENTE se compromete em instalar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sistema de sprinklers nos locais fechados do estádio. III. ART S: O COMPROMITENTE se compromete, até o dia 14 de agosto, a viabilizar as Anotações de Responsabilidade Técnica do Sistema de Proteção de Descarga Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 7

8 Atmosférica. IV. O COMPROMITENTE se compromete em manter as vias de circulação do estádio desobstruídas e devidamente sinalizadas até o dia 14 de agosto. V. O COMPROMITENTE se compromete em instalar, até o dia 14 de agosto, corrimãos em toda a área das cadeiras e arquibancadas. CLÁUSULA TERCEIRA: Visando o conforto dos jogadores, o COMPROMITENTE se compromete em climatizar todos os vestuários, até o dia 14 de agosto. CLÁUSULA QUARTA: O COMPROMITENTE se compromete, ainda neste ato, em viabilizar a regularização de toda a documentação necessária ao fiel funcionamento do estádio, bem como os demais itens citados nos laudos da Vigilância Sanitária, CBMMA e PMMA. CLÁUSULA QUINTA: Este acordo não implica em assunção, pela Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 8

9 COMPROMITENTE, por seus diretores, administradores, representantes, procuradores, consultores, assessores e empregados, de qualquer culpa ou responsabilidade pelas condutas irregulares que porventura lhes tenham sido atribuídas, tanto no âmbito cível como também no âmbito penal. CLÁUSULA SEXTA: Este TAC obriga as Partes, seus sucessores a qualquer título, diretores, administradores, representantes, procuradores, consultores, assessores, empregados, empresas coligadas, afiliadas, controladoras, controladas, ou subsidiárias da COMPROMITENTE. PARÁGRAFO ÚNICO: Nenhuma alteração de qualquer das disposições deste instrumento terá qualquer efeito, a menos que realizada por escrito e assinada pelas Partes. Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 9

10 CLÁUSULA SÉTIMA: Caso qualquer disposição deste TAC seja considerada inválida, ilegal ou inexequível sob qualquer aspecto, a validade, legalidade ou exequibilidade das demais cláusulas e disposições avençadas neste instrumento não serão, de forma alguma, afetadas ou prejudicadas, permanecendo em pleno vigor e efeito. PARÁGRAFO ÚNICO: As Partes concordam em negociar, de boa fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis, por outras disposições válidas, legais e exequíveis que, tanto quanto possível e de forma eficaz, mantenham o conteúdo, a forma e os efeitos das disposições consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis. CLÁUSULA OITAVA: Na hipótese de descumprimento das disposições do presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, por dolo ou culpa, assim como atraso injustificado das resoluções constantes neste documento, será aplicado multa diária de R$ 1.000,00 (Mil Reais), oportunizando-se, antes da respectiva execução, a oitiva do COMPROMITENTE pelo Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 10

11 COMPROMISSÁRIO, no que diz respeito às razões do suposto descumprimento ou atraso no adimplemento das obrigações elencadas. Por outro lado, o cumprimento das obrigações assumidas ressalta a boa fé da COMPROMISSÁRIA na busca pela solução dos problemas elencados. CLÁUSULA NONA: A tolerância de qualquer das Partes em relação ao cumprimento das obrigações avençadas neste TAC não será interpretada como renúncia, novação ou desistência. CLÁUSULA DÉCIMA: O presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA possui a eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, parágrafo sexto, da Lei nº 7.347/85 e do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil, podendo ser executado imediatamente após o vencimento dos prazos previstos para o cumprimento das obrigações pactuadas, independentemente de prévia notificação. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA em epígrafe, passará a vigorar a partir da data da Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 11

12 sua assinatura e encerrar-se-á apenas após o fiel, pleno e integral cumprimento das obrigações assumidas pelas partes. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Cumpridas todas as formalidades e obrigações especificadas no bojo do presente documento, o COMPROMISSÁRIO emitirá, em favor da COMPROMITENTE, uma declaração de cumprimento das cláusulas constantes neste TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA,. que é assinado em quatro vias de mesmo conteúdo para todos os efeitos de direito. São Luis/MA, 03 de agosto de LÍTIA TERESA COSTA CAVALCANTI Promotora de Justiça-2ª PJECC MAJOR JOSÉ JESSÉ COSTA Polícia Militar do Maranhão RAIMUNDO CARLOS SILVA GOIABEIRA Secretário Municipal de Desportos e Lazer MÁRCIO RIBEIRO ALVES Coordenador de Mobilização Social da SEMDEL Avenida Daniel de La Touche, nº 2800, Sala 77 Retorno da Cohama, São Luís - MA 12