PARECER ÚNICO SUPRAM - ZM N /2009

Transcrição

1 Indexado ao(s) Processo(s) Nº 00032/1980/005/2008 Tipo de processo: Alteração de prazo de condicionante 1.IDENTIFICAÇÃO Empreendedor (nome completo): CBCC Companhia Brasileira de Carbureto de Cálcio Empreendimento (Nome Fantasia): CBCC CNPJ: / Município: Santos Dumont - MG Atividade predominante: Produção de Ligas Metálicas Ferro Liga Código da DN e Parâmetro: B Porte do Empreendimento Pequeno ( ) Médio ( ) Grande (X) Potencial Poluidor Pequeno ( ) Médio (X) Grande ( ) Classe do Empreendimento DN 74/04: 1 ( ) 2 ( ) 3 ( X ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) Fase Atual do Empreendimento: Revalidação Localizado em UC (Unidades de Conservação)? ( X ) Não ( ) Sim Bacia Hidrográfica: Rio Novo Sub Bacia: Rio Pinho 2. HISTÓRICO Fiscalização ( ) Não (X) Sim Relatório de Fiscalização N o : 562/2008 Data: 24/06/2008 Auto de Infração Nº. Advertências Emitidas Multas Nº: 1

2 2.1 Descrição do histórico O empreendedor deu entrada com o processo de Revalidação da licença de Operação, protocolando o FCEI Formulário de Caracterização do Empreendimento Integrado, em 17/01/2008 na FEAM em Belo Horizonte - MG, e em 18/01/2008 recebeu o FOBI Formulário de Orientação Básica Integrado listando toda a documentação e estudos com vistas ao licenciamento requerido. Em 01/02/20008 o empreendedor deu entrada em nossa SUPRAM com a documentação e estudos necessários ao seu processo de licenciamento. Em 01/02/2008, o empreendedor deu entrada ainda com toda documentação referente a APEF Averbação da Reserva Legal na área de seu empreendimento, sendo emitida em 11/02/2008 pelo IEF de Juiz de Fora. Em 24/06/2008, foi realizada vistoria ao empreendimento para fim de licenciamento Ambiental e em 14/07/2008, foi concluído o parecer Único do Processo de Licenciamento do empreendimento. A CBCC recebeu a Revalidação da Licença de Operação em 28 de julho de 2008, Certificado de LO n 0208 ZM. No dia 29 de outubro de 2009 o empreendedor deu entrada no pedido para dilação de prazo da condicionante de n 12 estabelecida na revalidação da licença de operação e conforme prazos acertados para o setor, objeto deste Parecer Único, onde será melhor abordado. 3. Introdução O empreendimento CIA Brasileira de Carbureto de Cálcio CBCC, está localizada em zona rural, no Município de Santos Dumont MG, no Distrito da Mantiqueira Cabangú, na Rodovia BR 499, Km 7/9, nas coordenadas LAT/LOG 21º / 43º Atua na produção de Ligas Metálicas Ferro Liga, possui uma capacidade instalada de 160 Ton./ dia, sendo uma empresa de médio porte, está em funcionamento desde 1980, operando em turnos de 06 horas, 24 horas/dia, 30 dias no mês. 4. DISCUSSÃO 4.1. Caracterização do Empreendimento O empreendimento situa- se em zona rural, possuindo Reserva Legal Averbada, a água consumida nas diversas atividades deste, bem como consumo humano vem de uma captação em curso d água, devidamente outorgado pelo IGAM. A energia elétrica utilizada nas diversas atividades do empreendimento, é fornecida pela CEMIG. O empreendimento faz uso de GLP, com um consumo médio de 45 m³/hora, fornecido pela ULTRAGÁS, instalado adequadamente, conforme normas vigentes. 2

3 4.2 Abaixo segue o fluxograma do processo produtivo da empresa.: FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO DE SILÍCIO METÁLICO CONTROLE DE PROCESSO QUARTZO CARVÃO CAVACO DE MADEIRA MEDIÇÃO E PESAGEM DAS CARGAS ANÁLISE QUÍMICA ANÁLISES QUÍMICAS E FISÍCAS ANÁLISE E CONTRLE DE PROCESSO RESFRIAMENTO LINGOTE PANELA LINGOTAMENTO E REFINO (SE EXIGIDO) BRITAGEM PENEIRAMENTO EMBALAGEM E PESAGEM ANÁLISE QUÍMICA ESTOQUE ENTREGA AO PORTO OU AO CLIENTE PESAGEM E EMBARQUE PARA O EXTERIOR PORTO - RJ A CBCC possui uma capacidade instalada para 160 ton/dia, como já citado, estando hoje utilizando 90 % desta. Como já citado, a empresa atua na produção de Ligas Metálicas Ferro Liga, mais precisamente Silício Metálico, sendo 30 % desta produção constituído por emissão atmosférica na forma de Micro Sílica. Para conter esta emissão, foi feito um acordo entre a ABRAFE Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e de Silício Metálico e a Câmara de Atividades Industriais do Conselho Estadual de Política Ambiental em 2007, para que as empresas pertencentes a este setor realizassem o despoeiramento dos fornos, com controle das emissões de Silício Metálico, a partir de 2008, com prazo para término em Conforme o que ficou acordado com o setor, foi estabelecida a condicionante de n 12, na Revalidação da Licença de Operação do empreendimento, para que fosse cumprido o cronograma e prazos estabelecidos neste acordo. 3

4 4.3 Abaixo segue o cronograma aprovado até o ano de 2013 para o setor: 5 Pedido de dilação de prazo de condicionante Condicionantes da Revalidação da Licença de Operação CBCC - CIA Brasileira de Carbureto de cálcio PA 00032/1980/005/2008 Itens Descrição da Condicionante Prazo 1. Execução do Programa de Automonitoramento Ambiental, conforme definido no ANEXO II, bem como monitoramento dos efluentes líquidos 2. Execução do Programa de Acompanhamento da geração e disposição dos resíduos sólidos, conforme definido no ANEXO II Semestral e Durante a Licença Ambiental Semestral e Durante a Licença Ambiental 3. Monitorar a concentração de Fenóis das emissões semestral 4. Apresenta nome, endereço e comprovação de aceite de todas as empresas recebedoras dos resíduos gerados pelo empreendimento, bem como a comprovação da Regularização Ambiental destas empresas. É bom lembrar que deve ser informado o nome das empresas que se vincularem ou desvincularem ao empreendimento. 5. Apresentar laudo de conformidade do Corpo de Bombeiros 60 dias* 30 dias* e Durante a Licença Ambiental 4

5 6. Realizar monitoramento de ruídos Anual e durante a Licença 7. Realizar estudo de impacto de vizinhança 60 dias* 8. Instalar filtro com ciclone nas chaminés conforme cronograma apresentado Seguir o cronograma 9. Comprovar destinação final adequada dos filtros (resíduo classe1) das chaminés semestral 10. Apresentar Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais emitido pelo IEF 30 dias 11. Apresentar PTRF (Projeto Técnico de Recuperação da Flora) para regularização da Permanência em APP(Área de Preservação Permanente) 12. Cumprir Cronograma Acordado entre a FEAM e a ABRAFE para o setor, para despoeiramento dos Fornos 7,8,9,10 e das Até 2013 Todas as condicionantes acima estabelecidas, foram cumpridas a contento, acompanhadas pelos técnicos da SUPRAM-ZM e que consta dos autos do processo de licenciamento, com exceção da condicionante de n 12, estabelecida no Parecer Único SUPRAM-ZM, que seria cumprir o cronograma acordado entre a ABRAFE Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e de Silício Metálico e a Câmara de Atividades Industriais do Conselho Estadual de Política Ambiental, conforme item 4.3 acima. A CBCC contratou uma renomada empresa de engenharia, a Likstrom Engenharia, Industria e Comércio Ltda, para desenvolver e construir o sistema de despoeiramento dos fornos, contrato firmado em 01 de dezembro de As obrigações previstas no contrato com a supracitada empresa, estão dispostas abaixo: a- Engenharia básica para um sistema de exaustão para os fornos 9,10 e 11; b- Engenharia detalhada para grande parte do sistema (85% encontra- se finalizado); c- Fabricação das partes do filtro-de-manga; d- As especificações técnicas para aquisição dos componentes dos filtros.estes itens já foram adquiridos diretamente pela CBCC e estão no local, aguardando a montagem e o início do sistema; e- Fabricação, entrega e montagem de todos os outros equipamentos necessários para o sistema; Como referido acima, de acordo com o contrato, esperava- se que estas atividades fossem concluídas até junho de Contudo, veio ao conhecimento da CBCC, que a Likstrom estava enfrentando dificuldades financeiras para cumprir as obrigações previstas no contrato. A CBCC conseguiu resgatar todos os desenhos e projetos, perdendo milhões investido, e decidiu ela mesma tocar o projeto do despoeiramento dos fornos. Por este motivo, vem ao COPAM, através deste Órgão, solicitar a dilação de prazos, em um novo cronograma para o despoeiramento dos cinco fornos existentes na empresa. 5

6 No cronograma anterior, a CBCC teria que realizar o despoeiramento do primeiro forno até o final de 2009, o segundo em 2010 e estar com o terceiro forno despoeirado até o final de Devido ao que foi descrito acima, a solicitação seria para adiar a instalação do despoeiramento para o primeiro forno para início em 2010, e estarem com os três fornos despoeirados até março de 2011, os demais fornos seriam despoeirados até 2013, ou seja, o prazo final não seria alterado, mas o início da implantação do despoeiramento seria adiado para CONCLUSÃO Por ter o empreendedor cumprido com todas as demais condicionantes a contento e dentro do prazo estabelecido pela SUPRAM-ZM, estar solicitando a prorrogação do prazo para o início da instalação dos fornos, mantendo- se o prazo final estabelecido entre a ABRAFE Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e de Silício Metálico e a Câmara de Atividades Industriais do Conselho Estadual de Política Ambiental em 2007, para o setor, estar em dia com as recomendações e modificações solicitadas por este órgão, este parecer sugere a Unidade Regional Colegiada da Zona da Mata, a concessão da prorrogação do prazo para atendimento da condicionante de nº12. ANEXO I Itém Condicionante Prazo 12 Implementar despoeiramento do forno 7 Até junho de 2010 Implementar despoeiramento do forno 8 Até dezembro de 2010 Implementar despoeiramento do forno 9 Até junho de 2011 Implementar despoeiramento do forno 10 Até junho de 2012 Implementar despoeiramento do forno 11 Até junho de

7 7 Data / Responsabilidade Técnica Gestor Danuse Machado Pires (MASP ) Cientes: Chefe do Núcleo Jurídico Regional: Leonardo SorblinySchuchter (MASP ) Diretor Técnico: Gláucio Cristiano Cabral de Barros Nogueira (MASP ) 7