NORMA TÉCNICA NT-Br 009/2017 R-00

Transcrição

1 ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO INFRAESTRUTURA E REDES BRASIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BRASIL NORMA TÉCNICA NT-Br 009/2017 R-00 ENCARGOS E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM OBRAS DO SISTEMA ELÉTRICO DA ENEL

2 ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ FOLHA DE CONTROLE

3 Revisão 00 FEV/2017 I APRESENTAÇÃO Esta Norma Técnica NT-Br 009, estabelece critérios para determinação da responsabilidade financeira dos encargos das obras no sistema elétrico, conforme estabelece a Resolução Normativa Nº 414, de 09 de setembro de 2010, da ANEEL. Os projetistas e os profissionais da Área de Serviço ao Cliente ou das empresas parceiras e demais leitores deste documento encontrarão informações sobre as obras de responsabilidade financeira, do interessado e com participação de ambos, bem como a definição da metodologia de cálculo para determinação das deduções obrigatórias. A presente Norma, não invalida qualquer legislação sobre o assunto que estiver em vigor ou for criada pela ANEEL. No entanto, em qualquer ponto onde, porventura, surgirem divergências entre esta Norma e a legislação do órgão supracitado, prevalece às exigências mínimas aqui contidas, até a sua modificação, se for o caso. Esta Norma Técnica NT-Br 009 R-00, substitui as Normas Técnicas NT-009 R-03 Distribuição Ceará e NTD-009 R-00 Distribuição Rio. Elaboração: Francisco Ernaldo da Silva Equipe de Consenso: Paulo André Ribeiro Maria do Socorro Pontes Raquel Santos Gondim Alves Vanderlei Robadey Carvalho Apoio: Jayssa Nobre de Moura Lázaro Rodrigo Cunha Barbosa Desenho da Rede Engenharia da Rede MT/BT Engenharia da Rede MT/BT Desenho da Rede Desenho da Rede Desenho da Rede Desenho da Rede

4 Revisão 00 FEV/2017 II S U M Á R I O 1 OBJETIVO REFERÊNCIAS NORMATIVAS LEGISLAÇÃO DOCUMENTOS TÉCNICOS DA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ DOCUMENTOS TÉCNICOS DA ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO CAMPO DE APLICAÇÃO OBRAS PESSOAL TERMINOLOGIA CONSIDERAÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DAS OBRAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EXCLUSIVA DA ENEL Ligação Nova do Grupo B Aumento de Carga do Grupo B sem Acréscimo de Fase na MT Empreendimentos Habitacionais Urbanos e Regularização Fundiária de Interesse Social Obras de Melhoria e Qualidade dos Serviços Adequação aos Padrões Ramal de Ligação de BT e MT Poços Obras de Suporte para Conexão de Unidade Geradora Rede Subterrânea Existente Obras contempladas pelo Programa Anual de Investimento Especial OBRAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA ENEL E DO INTERESSADO Grupo B - Com Aumento de Carga Grupo B - Com Acréscimo de Fase Grupo B - Ligação Nova Grupo A Melhoria de Qualidade ou Continuidade do Fornecimento Rede Subterrânea Existente Obra de Conexão para Empreendimentos de Múltiplas Unidades Consumidoras sem Interesse Social OBRAS DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EXCLUSIVA DO INTERESSADO Condições Técnicas Fornecimento Provisório Melhoria de Aspectos Estéticos Deslocamento ou Remoção de Poste e Rede Implantação de Rede Subterrânea em Casos de Extensão de Rede Aérea Conversão de Rede Aérea Existente em Rede Subterrânea Obras de Infraestrutura dos Empreendimentos de Múltiplas Unidades Consumidoras sem Interesse Social Extensão de Linha Reserva Iluminação Pública Obras para Atendimento as Unidades Consumidoras Classificadas como Especiais Obras para Solução de Distúrbios Causados na Rede Obras para Conexão de Unidades Geradoras... 12

5 Revisão 00 FEV/2017 III Danos Físicos e Elétricos Causados à Rede de Distribuição Compartilhamento de Estruturas ou Uso Mútuo de Postes Pedidos de Interesse exclusivo do Consumidor Mudança de Tensão CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ORÇAMENTOS E OBRAS NECESSIDADE DE OBRAS ORÇAMENTO Geral Orçamento sem Ônus para o Interessado Orçamento com Participação Financeira do Interessado Orçamento de Responsabilidade Financeira exclusiva do Interessado PRAZOS DE ORÇAMENTO PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA SUSPENSÃO DO PRAZO DE OBRA PRAZO DE VIGÊNCIA DO CÁLCULO DO ERD E ERC EXECUÇÃO DA OBRA PELA ENEL EXECUÇÃO DIRETA DA OBRA PELO INTERESSADO RESPONSABILIDADES DA ENEL METODOLOGIA DE CÁLCULO DO ERC, ERD E MÍNIMO CUSTO GLOBAL GERAL CUSTO TOTAL DA OBRA CÁLCULO DO ERC CÁLCULO DO ERD MÍNIMO CUSTO GLOBAL CÁLCULO DO VALOR A PAGAR PELO INTERESSADO ANEXOS DESENHO : INFRAESTRUTURA, OBRA INTERNA E DE CONEXÃO DESENHO : INFRAESTRUTURA BÁSICA DO EMPREENDIMENTO... 22

6 1/22 1 OBJETIVO Estabelecer regras e recomendações quanto à definição da responsabilidade dos encargos e a participação financeira do interessado nas obras do sistema elétrico, conforme estabelece a Resolução Normativa da ANEEL Nº 414, de 09 de setembro de REFERÊNCIAS NORMATIVAS 2.1 Legislação PRODIST, Procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional; Resolução Normativa ANEEL Nº 414 de 09/09/2010, Estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada; Resolução Normativa ANEEL Nº 563 de 09/07/2013, Altera as condições para revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica na área rural; Resolução Normativa ANEEL Nº 488 de 15/05/2012, Estabelece as condições para revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica na área rural; Resolução Normativa ANEEL Nº 493 de 05/06/2012, Estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento por meio de microssistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica MIGDI ou sistema individual de geração de energia elétrica com fonte intermitente SIGFI; Resolução Normativa ANEEL Nº 742 de 16/11/2016, Aprimora a regulação referente aos investimentos em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica e dá outras providências; Resolução Homologatória ANEEL Nº de 19/04/2016, Homologa o resultado do reajuste tarifário anual RTA Distribuição Ceará, as Tarifas de Energia TE e as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição TUSD, e dá outras providências; Resolução Normativa ANEEL Nº 605 de 11/03/2014, Aprova o manual de contabilidade do Setor Elétrico MCSE, instituído pela Resolução Normativa nº 444, de 26 de outubro de 2001; Resolução Normativa ANEEL Nº 068 de 08/06/2004, Estabelece os procedimentos para acesso e implementação de reforços nas demais instalações de transmissão, não integrantes da rede básica, e para a expansão das instalações de transmissão de âmbito próprio, de interesse sistêmico, das concessionárias ou permissionárias de distribuição e dá outras providências; Resolução Normativa ANEEL Nº 506 de 04/09/2012, Estabelece as condições de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão a instalações de propriedade de distribuidora a serem seguidas pelos acessantes e pela acessada; Lei N de 19/12/1979, Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências; Lei Nº de 07/07/1995, Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências; Lei Nº de 26/12/1996, Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências; Lei Nº de 27/05/1998, Altera dispositivos das Leis: Nº A de 25/04/1961, Nº de 21/06/1993, Nº de 13/02/1995, Nº de 07/07/1995, Nº de 26/12/1996, autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação da ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A., e de suas subsidiárias e dá outras providências; Lei Nº de 26/04/2002, Dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, e dá outras providências; Lei Nº de 11/11/2003, Altera a Lei de 26/04/2002, e dá outras providências.

7 2/ Documentos Técnicos Distribuição Ceará CP-001, Rede de Distribuição Aérea de Média e de Baixa Tensão; CP-004, Rede de Distribuição Subterrânea de Média e Baixa Tensão; DT-Br 042, Utilização de Materiais em Linhas e Redes de Distribuição Aéreas de AT, MT e BT; DT-044, Autoconstrução de Extensão de Rede de Distribuição; DT-C 128, Metodologia de Cálculo do Encargo Financeiro de Responsabilidade Distribuição Ceará e do Interessado; DT-138, Empreendimentos Habitacionais para Fins Urbanos Destinados às Famílias de Baixa Renda; NT-001, Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição; NT-C 003, Fornecimento de Energia Elétrica a Prédios de Múltiplas Unidades Consumidoras; NT-005, Fornecimento de Energia Elétrica a Condomínios Horizontais, Desmembramentos e Loteamentos; PE-C 031, Rede de Distribuição Aérea de Média Tensão; PE-038, Rede Secundária de Distribuição Aérea 380/220V; PTO-011, Critérios para Utilização de Serviço de Linha Viva em Obras de Investimento. 2.3 Documentos Técnicos Distribuição Rio CPA-001, Rede de Distribuição Aérea de Média e Baixa Tensão; CPA-004, Rede de Distribuição Subterrânea de Média e Baixa Tensão; DT-Br 042, Utilização de Materiais em Linhas e Redes de Distribuição Aéreas de AT, MT e BT; DTA-044, Autoconstrução de Extensão de Rede de Distribuição; DTA-128, Metodologia de Cálculo do Encargo Financeiro de Responsabilidade da Ampla e do Interessado; FEE/2011, Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária; PE-2011, Rede Aérea de Média Tensão em Cabos Nus - Área com Poluição Salina; PE-2012, Rede Aérea de Média Tensão - 15kV em Condutores Nus (Convencional); PEA-038, Redes Aéreas de Baixa Tensão em Condutores Pré-Reunidos 220/127V; PTO-A-011, Critérios para Utilização de Serviço de Linha Viva em Obras de Investimento. 3 CAMPO DE APLICAÇÃO 3.1 Obras Esta Norma abrange as obras novas, de reforma ou reforço em alta, média e baixa tensão do sistema elétrico, sejam estas construídas com recursos da mesma, do interessado ou com participação financeira de ambos. 3.2 Pessoal Deve ser do conhecimento e cumprimento obrigatório por todos os profissionais das Áreas de Planejamento, Projetos e Obras de AT, MT e BT, e Serviços ao Cliente ou empresas parceiras, quando aplicável. 4 TERMINOLOGIA 4.1 Carga Instalada Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kw).

8 3/ Contrato de Obra É o documento firmado entre a Enel e o solicitante chancelado pela Área Jurídica, seguindo o disposto na regulamentação vigente, definindo as obrigações de ambas as partes. 4.3 Comissionamento Ato de submeter equipamentos, instalações e sistemas a testes e ensaios especificados, antes de sua entrada em operação. 4.4 Demanda Média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado, expressa em quilowatts (kw) e quilovolt-ampère-reativo (kvar), respectivamente. 4.5 Demanda Contratada Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kw). 4.6 Desmembramento Subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 4.7 Empreendimentos Habitacionais para Fins Urbanos Loteamentos, desmembramentos, condomínios e outros tipos estabelecidos na forma da legislação em vigor, localizados em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. 4.8 Empreendimentos Habitacionais para Fins Urbanos de Interesse Social Empreendimentos habitacionais, destinados predominantemente às famílias de baixa renda, estabelecidos na modalidade do item 4.7, em uma das seguintes situações: a) implantados em zona habitacional declarada por lei como de interesse social; ou b) promovidos pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, estas autorizadas por lei a implantar projetos de habitação, na forma da legislação em vigor; ou c) construídos no âmbito de programas habitacionais de interesse social implantados pelo poder público. 4.9 Empreendimentos Habitacionais Integrados à Edificação Empreendimento em que a construção das edificações nos lotes ou unidades autônomas é feita pelo responsável pela implantação do empreendimento, concomitantemente à implantação das obras de infraestrutura/urbanização Encargo de Responsabilidade da Distribuidora ERD Corresponde à participação no custo da obra, quando aplicável, para o atendimento a solicitação do interessado Encargo de Reserva de Capacidade ERC É a participação financeira, sobre o valor dos equipamentos e condutores que implicam em reserva de capacidade no sistema de distribuição, calculada a partir da proporção entre o Montante de Uso do Sistema de Distribuição - MUSD a ser atendido ou acrescido pelo interessado em relação à demanda disponibilizada pelo item do orçamento da alternativa de menor custo.

9 4/ Energia Elétrica Ativa Aquela que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa em quilowatts-hora (kwh) Energia Elétrica Reativa Aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampère-reativo-hora (kvarh) Fator de Carga Razão entre a demanda média e a demanda máxima, da unidade consumidora, ocorrida no mesmo intervalo de tempo especificado Fator de Demanda Razão entre a demanda máxima num intervalo de tempo especificado e a carga instalada na unidade consumidora Fator de Potência Razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas, ativa e reativa, consumidas num mesmo período especificado Infraestrutura Básica A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação Interessado Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à sua unidade consumidora, segundo disposto nas normas e nos contratos Ligação Provisória Ligação de caráter não permanente, localizada dentro da área de concessão, mesmo que esta ligação tenha a duração de mais de um ano, tais como canteiros de obra, circos, parques de diversão, exposições, etc. As ligações de caráter não permanentes se caracterizam por obras que sejam demolidas ou desmontadas após o encerramento das suas atividades Lote Terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe Loteamento Subdivisão de gleba de terreno em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, cujo projeto do loteamento tenha sido devidamente aprovado pela respectiva Prefeitura Municipal. Este tipo de loteamento se caracterize também por comercialização dos lotes. Em ambos os casos o investidor é responsável pelos investimentos da infraestrutura de energia elétrica MIGDI Sistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica, observado o disposto em resolução específica.

10 5/ Obra de Conexão É o trecho da linha de distribuição urbana ou rural, construído a partir do ponto de conexão com o sistema existente, até o limite do empreendimento, conforme desenhos e , visando possibilitar o fornecimento de energia elétrica ao empreendimento. Também estão incluídas nas obras de conexão todas as obras de reforço e suporte necessárias para conexão do empreendimento Obra Interna São as obras de infraestrutura localizadas dentro dos limites do empreendimento de responsabilidade financeira exclusiva do empreendedor Obra de Reforço Obra que modifica as características elétricas de um determinado trecho de rede urbana ou rural existente, aumentando a capacidade do sistema elétrico, visando possibilitar o atendimento a pedidos de aumento de carga ou novas ligações de unidades consumidoras Obra de Melhoria Obra destinada a melhorar e/ou restabelecer as características elétricas de um determinado trecho de rede, visando o fornecimento de energia em nível adequado de qualidade e continuidade regulamentados Obra de Reforma Obra destinada a melhorar e/ou restabelecer as características físicas e mecânicas de um determinado trecho de rede, visando garantir aspectos de segurança, estética e padronização Obra Rentável Obra em que o custo total a ser investido para o atendimento do interessado é igual ou inferior ao encargo de responsabilidade da distribuidora, calculado conforme disposições das Condições Gerais de Fornecimento Participação Financeira do Interessado Corresponde à participação do consumidor no custo da obra, quando aplicável, para atendimento a sua solicitação Ponto de Entrega Conexão do sistema elétrico com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora Ponto de Entrega de Condomínio Horizontal Rede Elétrica Interna Pertencente ao Condomínio Situa-se no limite da via pública com o condomínio horizontal, neste caso a rede elétrica interna não é de propriedade Rede Elétrica Interna ao Condomínio Pertencente à Enel Situa-se no limite da via interna com a propriedade de cada unidade consumidora, neste caso a rede elétrica interna pertença ao ativo imobilizado em serviço Ponto de Entrega de Condomínio Vertical ou Prédio de Múltipla Unidade Consumidora (PMUC) Condomínio com Subestação Interna em MT O ponto de entrega situa-se na entrada do barramento geral de baixa tensão quando os equipamentos de transformação estiverem instalados no interior da propriedade.

11 6/ Condomínio Atendido em BT No caso dos condomínios verticais, atendidos em BT, o ponto de entrega situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizado o PMUC Ponto de Entrega em Zona Rural Atendido em Baixa Tensão O ponto de entrega em área rural deve se localizar no local de consumo ainda que dentro da propriedade do Cliente, respeitando os padrões de medição definidos na NT-001 (para a Enel Distribuição Ceará) e FEE/2011 (para a Enel Distribuição Rio) Atendido em Média Tensão com Rede Interna à Propriedade Quando a unidade consumidora for atendida por rede de MT, interna à propriedade, o ponto de entrega fica definido como a primeira estrutura derivada desta rede Atendido em Média Tensão com Rede Externa à Propriedade Quando a unidade consumidora for atendida por rede de MT, externa à propriedade, o ponto de entrega deve estar localizado no limite da propriedade com a via pública Ramal de Ligação Conjunto de condutores e acessórios (alças preformadas) instalados pela Enel no vão, entre o ponto de derivação da rede e o ponto de entrega. Os acessórios do lado da rede não fazem parte do ramal Regularização Fundiária de Interesse Social Regularização fundiária de ocupações inseridas em parcelamentos informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, utilizadas predominantemente para fins de moradia por população de baixa renda, na forma da legislação em vigor SIGFI Sistema de geração de energia elétrica, utilizado para o atendimento de uma única unidade consumidora, cujo fornecimento se dê exclusivamente por meio de fonte de energia intermitente Unidade Consumidora - UC Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas. 5 CONSIDERAÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DAS OBRAS Neste item foram classificados os tipos de obras em função da sua responsabilidade financeira: obras de responsabilidade financeira exclusiva ; obras com participação financeira e do interessado; obras de responsabilidade financeira exclusiva do interessado. Estas obras podem ser projetadas ou executadas pela Enel ou pelo interessado. Quando os projetos e as obras forem executados por terceiro estes devem seguir o que prescrevem a DT-044 (para a Enel Distribuição Ceará) e DTA-044 (para a Enel Distribuição Rio), em suas últimas revisões.

12 7/ Obras de Responsabilidade Financeira exclusiva Ligação Nova do Grupo B A Enel tem a responsabilidade financeira para atender à solicitação de fornecimento a unidade consumidora do Grupo B, na área urbana, com carga instalada de até 50kW, localizada em propriedade ainda não atendida, observando as prescrições a seguir: a) quando se tratar de extensão de rede de BT, inclusive instalação ou substituição de transformador de distribuição, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede de MT e AT; b) atender o interessado em BT, ainda que seja necessária a extensão de rede de MT e AT A Enel tem a responsabilidade financeira para atender à solicitação de fornecimento à unidade consumidora do Grupo B, na área rural, com potência mínima capaz de atender as necessidades básicas dos domicílios, tais como iluminação, comunicação, observando as prescrições a seguir: a) atender por meio de extensão de rede convencional quando a obra for rentável ou a unidade consumidora estiver localizada até cinco quilômetros da rede de distribuição mais próxima, exceto nas seguintes situações: seja necessário a utilização de cabos subaquáticos ou isolados; existam limitações técnicas ou ambientais; ou seja necessária a complementação de fases de MT na rede existente Para os caso não enquadrados no item a obra a ser executada para o atendimento deve ser escolhida considerando o menor custo entre o atendimento através de extensão de rede ou através de sistemas do tipo SIGFI ou MIGDI Aumento de Carga do Grupo B sem Acréscimo de Fase na MT A Enel deve atender à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede de MT Empreendimentos Habitacionais Urbanos e Regularização Fundiária de Interesse Social Os empreendimentos habitacionais urbanos de interesse social e na regularização fundiária de interesse social, que estejam em conformidade com a legislação aplicável, conforme prescrições a seguir: a) a Enel é responsável pelos investimentos das obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade ; b) para empreendimentos habitacionais inclusive os condomínios horizontais ou verticais, a Enel é responsável pelos investimentos das obras de distribuição até o ponto de entrega, conforme definido nos itens 4.30 e 4.31; c) além das informações acima devem ser seguidas as orientações da DT-138 (para a Enel Distribuição Ceará) Obras de Melhoria e Qualidade dos Serviços Obras de melhoria de redes para atendimento aos níveis de continuidade e qualidade dos serviços estabelecidos pela ANEEL Adequação aos Padrões Obras de reforma de rede para restabelecimento das condições físicas e mecânicas, bem como adequações aos padrões.

13 8/ Ramal de Ligação de BT e MT Os custos referentes ao ramal de ligação de BT e MT para nova ligação ou religação de unidade consumidora do Grupo A, bem como aos equipamentos de medição, inclusive os acessórios e a mão de obra necessária às suas instalações, não devem ser considerados no orçamento para o consumidor Poços Atendimento a poços artesianos e sistemas de irrigação, quando caracterizados como primeira ligação na propriedade e se enquadrar nos limites do item Obras de Suporte para Conexão de Unidade Geradora As obras de suporte externas à subestação acessada, para viabilizar a conexão da unidade geradora, não referenciadas no item devem ser de responsabilidade. O interessado pode antecipar a conclusão da obra realizando em parte ou na sua totalidade as obras de suporte, cujo custo deve ser ressarcido em conformidade com a regulamentação Rede Subterrânea Existente Quando se tratar de rede subterrânea existente e sob a responsabilidade de operação e manutenção da Enel, os encargos referentes às novas ligações de clientes, enquadrados na universalização, é Obras contempladas pelo Programa Anual de Investimento Especial É o conjunto de obras indicadas pelo Governo do Estado do Ceará, para serem executadas integralmente com recursos. 5.2 Obras com Participação Financeira e do Interessado Grupo B - Com Aumento de Carga Aumento de carga para unidade consumidora do Grupo B, desde que a carga instalada após o aumento ultrapasse 50kW Grupo B - Com Acréscimo de Fase Aumento de carga para unidade consumidora do Grupo B, que seja necessário realizar acréscimo de fases na rede MT Grupo B - Ligação Nova Ligação nova de unidade consumidora do Grupo B, com carga instalada superior a 50kW. Ligação nova de unidade consumidora do Grupo B, localizada em propriedade já atendida Grupo A Ligação nova ou aumento de carga para unidade consumidora do Grupo A (MT e AT), Cativos ou Livres Melhoria de Qualidade ou Continuidade do Fornecimento Caso a Enel ou o interessado opte por realizar obras com dimensões diferenciadas dos padrões Enel para o atendimento da demanda da carga a ser conectada ou acrescida na rede, ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento de energia em níveis superiores aos fixados pela regulamentação, o custo adicional deve ser de responsabilidade integral do optante, devendo ser discriminados e justificados os custos adicionais no orçamento emitido. Neste caso, devem ser apresentados os 2 (dois) orçamentos, referentes ao sistema convencional e ao alternativo com a melhor proposta correspondente, para apuração dos valores devidos pelas partes.

14 9/ Rede Subterrânea Existente Novas ligações ou aumento de carga de unidades consumidoras não incluídas no item e e conectadas à rede subterrânea pertence ao ativo imobilizado em serviço Obra de Conexão para Empreendimentos de Múltiplas Unidades Consumidoras sem Interesse Social São de responsabilidade do Empreendedor os investimentos necessários para construção das obras de conexão do empreendimento ao sistema de distribuição de energia existente A obra de conexão citada no item é o trecho da linha de distribuição urbana ou rural, construído a partir do ponto de conexão com o sistema existente, até o limite do empreendimento, conforme Desenhos e , visando possibilitar o fornecimento de energia elétrica ao empreendimento. Também estão incluídas nas obras de conexão todas as obras de reforço e suporte necessárias para conexão do empreendimento Nos casos de empreendimento integrado à edificação, a Enel deve proporcionalizar todos os itens do orçamento da obra de conexão que implique em reserva de capacidade para o sistema, considerando para o MUSD o somatório das demandas previstas em todas as unidades projetadas O orçamento da obra de conexão do item deve ser aquele que apresente o menor custo, mesmo que a obra de conexão realizada apresente características superiores exigidas por um dos interessados Nos casos de empreendimentos integrados à edificação, o custo a ser imputado ao responsável pela implantação do empreendimento é a diferença positiva entre o orçamento da obra de conexão proporcionalizado, conforme item , e o encargo de responsabilidade da distribuidora, utilizando para o MUSD o somatório das demandas previstas em todas as unidades projetadas Estão enquadrados como empreendimentos integrados à edificação os condomínios horizontais e verticais, PMUC, loteamentos e desmembramentos cuja construção das edificações nos lotes ou unidades autônomas seja feita pelo responsável pela implantação do empreendimento, concomitantemente à implantação das obras de infraestrutura/urbanização e que esta informação esteja adicionada no projeto apresentado à Enel Nos casos de empreendimentos não integrados à edificação, o custo a ser imputado ao responsável pela implantação do empreendimento é a diferença positiva entre o orçamento da obra de conexão sem proporcionalização e o encargo de responsabilidade da distribuidora, utilizando para o MUSD o somatório das demandas das unidades já edificadas e com condições de apresentarem o pedido de ligação quando da realização do orçamento por parte Estão enquadrados como empreendimentos não integrados à edificação os condomínios horizontais, loteamentos, desmembramentos, parcelamentos de terra destinado a irrigação e outros tipos de empreendimentos onde não ocorra construção de edificações nos lotes ou unidades autônomas por parte do responsável pela implantação do empreendimento, concomitantemente à implantação das obras de infraestrutura/urbanização Para mais informações sobre a obra de conexão, ver os Desenhos e Na Tabela 1 é apresentado um resumo sobre a participação financeira da obra de conexão.

15 10/22 Tabela 1: Resumo dos Encargos nas Obras de Conexão de Condomínios, Loteamentos e Desmembramentos Tipo de Empreendimento Com Edificação Integrada Obra de Conexão com Participação Financeira Condomínios Horizontais Sim Sim Sim Não Ver NOTA Não Condomínios Verticais Sim Sim Sim PMUC Sim Sim Sim Loteamentos Sim Sim Sim Não Ver NOTA Não Desmembramentos Sim Sim Sim Não Ver NOTA Não NOTA: Para o cálculo do ERD deve ser considerado como MUSD o somatório das demandas das unidades já edificadas e com condições de apresentarem o pedido de ligação quando da realização do orçamento por parte. ERD 5.3 Obras de Responsabilidade Financeira exclusiva do Interessado Condições Técnicas O atendimento, pela Enel, dos pedidos nas condições previstas nos itens a , depende da conveniência técnica para sua efetivação e outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. As obras necessárias ao atendimento do pedido, citadas nos itens a seguir, quando houver custos referentes à ampliação de capacidade ou reforma de subestações, alimentadores e linhas de distribuição de AT, MT ou BT já existentes bem como a extensão de rede, são de responsabilidade financeira do interessado Fornecimento Provisório A Enel pode atender, em caráter provisório, unidades consumidoras de caráter não permanente localizadas em sua área de concessão, sendo o atendimento condicionado à solicitação expressa do interessado e à disponibilidade de energia e potência Para fornecimento provisório destinado ao atendimento de eventos temporários, tais como festividades, circos, parques de diversões, exposições, obras ou similares são de responsabilidade do solicitante os custos com instalação e retirada de redes e ramais de caráter provisório, assim como os serviços de ligação e desligamento Devem ser considerados como despesa os custos dos materiais aplicados e não reaproveitáveis, bem assim os demais custos, tais como: mão-de-obra para instalação, retirada, ligação e transporte A Enel pode exigir, a título de garantia, o pagamento antecipado desses serviços e do consumo de energia elétrica ou da demanda de potência prevista, em até 3 (três) ciclos completos de faturamento, devendo realizar a cobrança ou a devolução de eventuais diferenças sempre que instalar os equipamentos de medição na unidade consumidora Os consumidores atendidos em caráter provisório devem ser previamente notificados, de forma escrita, sendo-lhes prestadas todas as orientações técnicas e comerciais e as informações atinentes ao caráter provisório do atendimento Melhoria de Aspectos Estéticos O interessado é responsável por todo o investimento necessário para obras que tenham como finalidade a melhoria de aspecto estético. Como exemplo: mudança de trajeto, afastamento de rede com limites superiores aos exigidos nas normas técnicas, etc. ERC

16 11/ Deslocamento ou Remoção de Poste e Rede As obras de deslocamento ou remoção de poste e rede de distribuição em frente de garagens, prédio, propriedades, terrenos, estradas e vias, etc., são de responsabilidade do interessado Implantação de Rede Subterrânea em Casos de Extensão de Rede Aérea Na implantação de rede nova subterrânea a partir de uma rede aérea existente, o interessado é responsável financeiramente na implantação desta rede nova. Sendo o interessado atendível pela universalização e optante pelo padrão subterrâneo, este terá direito, a título de desconto, ao valor equivalente ao menor custo global (rede aérea) Conversão de Rede Aérea Existente em Rede Subterrânea O interessado é responsável pelos custos da conversão de rede aérea existente em rede subterrânea, incluindo as adaptações necessárias nas unidades consumidoras afetadas Obras de Infraestrutura dos Empreendimentos de Múltiplas Unidades Consumidoras sem Interesse Social O empreendedor é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no item As obras de infraestrutura básica citados no item são constituídas por todas as obras de rede de distribuição de energia elétrica, sejam aquelas construídas dentro dos limites do empreendimento bem como as necessárias para conectar o empreendimento à rede de distribuição de energia elétrica existente. Também estão incluídas nestas obras, aquelas de reforço e suporte necessárias no sistema de distribuição para conexão do empreendimento A responsabilidade financeira pela implantação das obras de que trata o item é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária e inclui os custos: a) das obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observando-se a legislação específica; b) das obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade, observadas as condições estabelecidas no item 5.2.7; c) dos transformadores de distribuição necessários para o atendimento, seja aqueles instalados na parte interna ou externa aos limites do empreendimento O custo a ser imputado ao responsável pela implantação do empreendimento é a diferença positiva entre o orçamento da obra de conexão e o encargo de responsabilidade da distribuidora adicionado ao custo dos transformadores de distribuição necessários para o atendimento Quando o empreendimento ou a regularização fundiária forem implantados em etapas sucessivas, a responsabilidade pela infraestrutura para viabilizar o atendimento das solicitações de ligação de energia elétrica nas etapas ainda não concluídas é do empreendedor O empreendedor é responsável pela execução das obras de infraestrutura das redes de distribuição de energia elétrica realizadas dentro dos limites do empreendimento, seguindo as prescrições da DT-044 (para a Enel Distribuição Ceará) e DTA-044 (para a Enel Distribuição Rio) A Enel pode ser contratada pelo responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária para executar as obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica, cabendo ao empreendedor consultar a Enel sobre sua disponibilidade em executar esta obra Estão enquadrados como empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras sem interesse social os: condomínios horizontais e verticais, PMUC, loteamento, desmembramentos, parcelamentos de terra destinado a irrigação e outros tipos de empreendimentos não enquadrados no item

17 12/ Extensão de Linha Reserva Quando a solicitação da obra se referir a uma extensão de linha reserva ou duplicação de circuito por opção do interessado Iluminação Pública O custo de obras para elaboração do projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública em vias públicas é de responsabilidade da Prefeitura ou a quem esta delegar, não cabendo o encargo de responsabilidade, no entanto, a proporcionalização do orçamento da obra de conexão deve estar de acordo com o disposto no item Obras para Atendimento as Unidades Consumidoras Classificadas como Especiais As solicitações de atendimento às unidades consumidoras classificadas como especiais, tais como semáforos, placas e painéis publicitários, radares, lombadas eletrônicas, relógios digitais urbanos, portais de acesso aos municípios, captadores de energia, estações de rádio base para operadoras de telefonia, abrigo para ponto de ônibus, táxi e outros similares não serão passiveis de enquadramento na universalização, devendo ser custeados integralmente pelo interessado Obras para Solução de Distúrbios Causados na Rede Nos casos de distúrbios na rede de distribuição existente, causados por aparelhos de consumidores como aparelhos de raios X, fornos de indução e ou similares, deve ser exigido do interessado a instalação de equipamentos corretivos na unidade consumidora ou o pagamento do custo total da obra necessária no sistema de distribuição de energia elétrica, para eliminação dos efeitos desses distúrbios Obras para Conexão de Unidades Geradoras As obras de uso exclusivo, e a construção e reforma no sistema de distribuição, necessárias à conexão de unidades geradoras, tais como adequação do barramento, entradas e extensões, telecomunicação e telecomando, proteção, comando e controle, seccionamento, terminais de linha e nível de curto-circuito, são de responsabilidade exclusiva da geradora solicitante, atendendo as prescrições da Resolução Normativa ANEEL Nº 068 ou outra que a substitua Danos Físicos e Elétricos Causados à Rede de Distribuição Os danos físicos são os causados por terceiros na rede elétrica, como por exemplo: por abalroamento. Os danos elétricos são os danos causados ao sistema elétrico por problema oriundo das instalações internas do Cliente. Ambos são de responsabilidade financeira do causador Compartilhamento de Estruturas ou Uso Mútuo de Postes Os pedidos de ampliação, reforço ou reforma na rede de distribuição para a instalação de condutores ou equipamentos de terceiros no que se refere ao compartilhamento de estruturas Pedidos de Interesse exclusivo do Consumidor Os pedidos de solicitação de mudança de tensão contratada sem aumento de carga, mudança de localização do padrão de medição, cobertura de rede Mudança de Tensão Quando o Cliente solicitar mudança de tensão para nível superior ou inferior, sem que haja alteração de carga, esta mudança deve ser considerada como alteração de contrato e/ou modalidade tarifaria, não podendo, por isto, ser enquadrado como um novo cliente e nem gozar dos descontos obrigatórios.

18 13/22 6 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ORÇAMENTOS E OBRAS 6.1 Necessidade de Obras Quando da emissão do orçamento de obra, a Enel deve encaminhar uma carta para o interessado, contendo as seguintes informações ou necessidades técnicas: a) construção ou extensão da rede de distribuição que possibilite o pronto atendimento da unidade consumidora; b) reforma ou reforço da rede de distribuição; c) construção de ramal subterrâneo, quando cabível; d) quando houver necessidade de Atestado de Viabilidade Técnica - AVT ou Parecer de Acesso, informar a relação das obras necessárias, no sistema de distribuição; e) prazo de início e conclusão das obras observados as prescrições do item 6.4; f) informar as características do sistema de distribuição acessado e do ponto de entrega, incluindo requisitos técnicos, como tensão nominal de fornecimento, conforme a seguir: Enel Distribuição Ceará: AT: 69kV; MT: 13,8kV; BT: 380V(trifásica)/220V(monofásica). Enel Distribuição Rio: AT: 69kV e 138kV; MT: 11,4kV e 13,8kV; BT: 220V(trifásica)/127V(monofásica). g) informações da opção da execução da obra pelo interessado quando cabível; h) forma de restituição das obras executadas pelo interessado quando cabível. 6.2 Orçamento Geral A Enel deve enviar, junto com a carta, o orçamento resumo da obra correspondente, contendo a memória de cálculo dos custos orçados, e quando cabível, o descritivo do Encargo de Responsabilidade (ERD), o descritivo do Encargo de Reserva de Capacidade (ERC) e a participação financeira do consumidor O orçamento deve apresentar todos os custos que se fizerem necessários, em qualquer nível de tensão, observada a proporção entre a demanda a ser atendida ou acrescida, no caso de aumento de carga, e a demanda a ser oferecida pelas obras de extensão, reforço ou melhoria na rede, de acordo com as normas e padrões técnicos, que conterá no mínimo os seguintes elementos: a) memória de cálculo dos custos dos orçamentos; b) cronograma físico-financeiro para execução das obras (deve constar no contrato celebrado entre o solicitante e a Enel, chancelado pela Área Jurídica); c) memória de cálculo de encargo de responsabilidade, ERD e ERC; d) cálculo da participação financeira do consumidor, quando for ocaso; e) informar a atividade econômica do cliente; f) o fator de demanda utilizado. Deve-se acrescentar a atividade do consumidor Quando houver mais de uma alternativa de projeto para atendimento à unidade consumidora, deve ser repassado ao interessado o orçamento da alternativa de menor valor, desde que respeitados os padrões técnicos e de segurança, mesmo que a Enel opte, na execução, por alternativa mais onerosa.

19 14/ Quando for necessária a obra de conexão, deve ser calculado o ERD, considerando como o MUSD o somatório das demandas previstas em todas as unidades projetadas para unidades consumidoras com faturamento pelo Grupo B e a demanda contratada para unidade consumidora com faturamento pelo Grupo A. Para maiores detalhes ver item A forma de conexão dos empreendimentos habitacionais à rede de distribuição, seja em baixa ou média tensão, deve ser definida com base nos critérios de mínimo dimensionamento técnico e no menor custo global, desde que garanta os padrões de qualidade da prestação de serviço e de investimento prudente definidos pela ANEEL Para análise do menor custo global, deve ser elaborado o orçamento da obra entre o ponto de conexão da rede de distribuição de energia existente até o ponto de entrega, nos casos de unidades consumidoras, ou até o ponto de conexão com o limite do empreendimento A elaboração do orçamento da obra de conexão deve ser realizada com base nos documentos padronizados pela Enel, descritos nos itens 2.2 e Na elaboração do orçamento ao consumidor devem ser incluídos os códigos de atividades de serviços de linha viva conforme PTO-011 (para a Enel Distribuição Ceará) e PTO-A-011 (para a Enel Distribuição Rio) e de desligamento em domingo ou feriado, os quais devem ser complementados, quando necessário, para emissão da Ordem em Curso. O orçamento será composto das seguintes rubricas: a) (+) material aplicado; b) (+) mão de obra de terceiros, conforme definida nos baremos; c) (+) mão de obra própria; d) (+) remoção (desmontagem); e) (+) transporte; f) (-) material salvado (retirados da rede existente, limitado ao valor do material aplicado) A carta-orçamento a ser enviada ao interessado deve apresentar a seguinte composição, conforme sua aplicação a cada caso: a) CTO - Custo total da obra; b) ERD - Encargo de Responsabilidade da Distribuidora; c) ERC - Encargo de Reserva de Capacidade no sistema de distribuição; d) CTR - Custo do Transformador quando se tratar de empreendimentos específicos; e) MCG - Mínimo Custo Global, quando houver opção por obra diferente do mínimo dimensionamento técnico e mínimo custo global; f) VP - Participação Financeira do Interessado Orçamento sem Ônus para o Interessado Quando não houver valor a pagar pelo interessado no orçamento, deve ser enviado carta e o orçamento resumo da obra correspondente para o interessado Orçamento com Participação Financeira do Interessado Quando houver valor a pagar pelo interessado no orçamento deve ser enviada carta, orçamento resumo da obra correspondente e descritivos do ERD e ERC, quando cabíveis, para o interessado Descritivo do ERD Quando houver incidência do ERD no orçamento, deve ser adicionado um descritivo contendo as seguintes informações: a) memória de cálculo do ERD, descriminando o valor da tarifa classificada e o desconto concedido; b) discriminar o valor da tarifa TUSD Fio B FP (ver item 7.4.1) de acordo com a classe e o respectivo desconto concedido, quando aplicável;

20 15/22 c) fator de demanda típico (Grupo B), conforme tabela de atividades econômicas, constante no CP-001 (para a Enel Distribuição Ceará) e no CPA-001 (para a Enel Distribuição Rio), em suas últimas revisões Descritivo do ERC Quando houver incidência do ERC no orçamento, adicionar um descritivo contendo as seguintes informações: a) memória de cálculo do ERC; b) discriminar o valor da reserva de capacidade com a relação dos equipamentos e condutores que incidem; c) informar a demanda considerada no cálculo ou o fator de demanda conforme CP-001 (para a Enel Distribuição Ceará) e CPA-001 (para a Enel Distribuição Rio), em suas últimas revisões Orçamento de Responsabilidade Financeira exclusiva do Interessado Quando houver valor a pagar pelo interessado no orçamento, ou seja, a obra for de responsabilidade financeira exclusiva do solicitante, deve ser enviada carta e o orçamento resumo da obra correspondente para o interessado. 6.3 Prazos de Orçamento A Enel tem o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de fornecimento, de aumento de carga ou de alteração da tensão de fornecimento, para elaborar os estudos, projetos e orçamentos e informar ao interessado, por escrito, quando: a) inexistir rede de distribuição que possibilite o pronto atendimento da unidade consumidora; b) a rede necessitar de reforma ou ampliação; c) o fornecimento depender de construção de ramal subterrâneo; ou d) a unidade consumidora possuir equipamentos que, pelas características de funcionamento ou potência, possam prejudicar a qualidade do fornecimento a outros consumidores A partir do recebimento das informações de que trata o item 6.3.1, o interessado pode optar entre aceitar os prazos e condições estipulados pela Enel ou solicitar antecipação no atendimento mediante aporte de recursos ou executar a obra diretamente, observado o disposto no item 6.8 desta norma técnica, DT-044 (para a Enel Distribuição Ceará) e DTA-044 (para a Enel Distribuição Rio), manifestando sua opção à distribuidora nos prazos a seguir estabelecidos: a) 10 (dez) dias, no caso de atendimento sem ônus de que tratam as obras de responsabilidade da distribuidora; e b) no prazo de validade do orçamento da distribuidora, nas demais situações No caso do atendimento sem ônus de que tratam a alínea a do item 6.3.2, a não manifestação do interessado no prazo estabelecido nesta alínea caracteriza sua concordância com relação ao cronograma informado pela distribuidora Salvo estipulação de prazo maior pela distribuidora, o orçamento informado terá validade de 10 (dez) dias, contado de seu recebimento pelo consumidor O pagamento da participação financeira do consumidor caracteriza a opção pela execução da obra conforme o orçamento e o cronograma acordados com a distribuidora. 6.4 Prazo de Execução de Obra A Enel tem os prazos máximos a seguir estabelecidos para conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado, contados a partir da opção do interessado prevista no item e observado o disposto no Art. 35 da Resolução Normativa ANEEL N 414: a) 60 (sessenta) dias, quando tratar-se exclusivamente de obras na rede de distribuição aérea de tensão secundária, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação; e

21 16/22 b) 120 (cento e vinte) dias, quando tratar-se de obras com dimensão de até 1 (um) quilômetro na rede de distribuição aérea de tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do item a) Demais situações não abrangidas no item nas alíneas a) e b), bem como as obras indicadas nos itens 5.2 e 5.3, devem ser executadas de acordo com o cronograma da distribuidora, observados, quando houver, prazos específicos estabelecidos na legislação vigente Nos casos de pagamento parcelado de participação financeira, os prazos de conclusão das obras indicadas no item 6.4.1, devem ser cumpridos independentemente do prazo de parcelamento acordado entre as partes Sempre que solicitado pelo interessado a Enel deve informar, por escrito ou por outro meio acordado, em até 3 (três) dias úteis, o relatório de estado da obra e, se for o caso, a relação das licenças e autorizações ainda não obtidas e demais informações pertinentes O não cumprimento dos prazos regulamentares do item das alíneas a) e b), ou do cronograma informado para o interessado para a conclusão das obras, nos casos indicados no item 6.4.2, enseja o direito do consumidor receber um crédito, nos termos Resolução Normativa ANEEL N 414 vigente. 6.5 Suspensão do Prazo de Obra Os prazos estabelecidos ou pactuados para início e conclusão das obras a cargo devem ser suspensos quando: a) o interessado não apresentar as informações ou não tiver executado as obras sob sua responsabilidade desde que tais obras inviabilizem a execução das obras pela Enel; b) cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de autoridade competente; c) não for obtida a servidão de passagem ou via de acesso necessária à execução dos trabalhos; d) casos fortuitos ou de força maior O interessado deve ser comunicado previamente sobre os motivos que ensejaram a suspensão, devendo o prazo ser continuado imediatamente após sanadas as pendências. 6.6 Prazo de Vigência do Cálculo do ERD e ERC Quando o interessado solicitar o desligamento da unidade consumidora ou redução da demanda contratada em prazo inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data da ligação da UC, deve ser recalculado o valor de Encargo e a consequente Participação Financeira do Interessado, tomando-se por referência os valores e orçamentos vigentes na época do cálculo de sua participação financeira Havendo a redução da demanda especificada no item 6.6.1, a Enel deve ser ressarcida, proporcionalmente, aos encargos de sua responsabilidade pelos investimentos realizados e não amortizados De forma a garantir os ressarcimentos do item 6.6.2, a Enel deve incluir no contrato as condições e formas que assegurem o ressarcimento dos investimentos realizados e não amortizados relativos ao cálculo do encargo de responsabilidade da distribuidora, a cada redução dos montantes contratados e ao término do contrato, considerando-se os componentes homologados em vigor. 6.7 Execução da Obra pela Enel A execução da obra pela Enel deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o solicitante, em que devem ser discriminadas as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas ao atendimento.

22 17/ No caso de solicitações de atendimento para unidades consumidoras com tensão maior que 2,3kV, a execução da obra pela Enel deve ser precedida da assinatura, pelo consumidor e pela Enel, conforme o caso, do Contrato de Fornecimento ou do Contrato de Conexão de Distribuição - CCD e do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD, que devem vigorar a partir da energização das instalações da unidade consumidora Os valores decorrentes dos contratos celebrados devem ser contabilizados de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, instituído pela Resolução Normativa da ANEEL N 444 e atualizado pela Resolução Normativa da ANEEL N O interessado pode solicitar a antecipação da obra, mediante acordo com a Enel, desde que o mesmo pague a totalidade dos recursos necessários à realização desta. As parcelas do investimento de responsabilidade antecipadas pelo interessado devem ser atualizadas pelo IGP-M, acrescidas de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês Pro-Rata Die e restituídas, no prazo de até 3 (três) meses após a energização da obra, por meio de depósito em conta-corrente, cheque nominal, ordem de pagamento ou crédito na fatura de energia elétrica, conforme opção do consumidor Para as obras de Responsabilidade, o cálculo da restituição deve ser o menor valor entre: a) custo da obra comprovado pelo interessado; b) orçamento entregue pela distribuidora; c) encargo de responsabilidade da distribuidora, nos casos de obras com participação financeira (incluise nestes encargos o ERD e o ERC) Para as solicitações de atendimento de unidades consumidoras em tensão inferior a 2,3kV, o pagamento da participação financeira do consumidor, calculada nos termos desta NT-Br, caracteriza a opção pela execução da obra por meio, de acordo com o orçamento e cronograma apresentados, devendo ser formalizada através de contrato. 6.8 Execução Direta da Obra pelo Interessado O interessado pode optar pela execução direta da obra e neste caso deve obrigatoriamente seguir os critérios estabelecidos na DT-044 (para a Enel Distribuição Ceará) e na DTA-044 (para a Enel Distribuição Rio). Caso haja participação financeira, deve ser feito o cálculo do ERD e do ERC para ressarcimento, conforme DT-128 (para a Enel Distribuição Ceará) e DTA-128 (para a Enel Distribuição Rio). 6.9 Responsabilidades A elaboração do orçamento é de responsabilidade das áreas de engenharia e obras MT/BT, utilizando o Sistema de Gestão de Obras e Manutenção GOM A Área Comercial é responsável pelo envio de carta ao cliente, elaboração e assinatura do contrato e envio para execução da obra. 7 METODOLOGIA DE CÁLCULO DO ERC, ERD E MÍNIMO CUSTO GLOBAL 7.1 Geral Devem ser calculados o ERC e o ERD, para definir a eventual participação financeira do interessado. 7.2 Custo Total da Obra O custo total da obra corresponde: extensão de rede, reforço de rede, obras de suporte, instalação de equipamento em qualquer nível de tensão, e quaisquer outras obras e serviços necessários para o atendimento ao interessado, observando os critérios de mínimo dimensionamento técnico possível e menor custo global, seguindo as prescrições das normas e padrões. Neste custo total não incide as deduções obrigatórias do ERC e ERD, incide somente as deduções dos materiais salvados.

23 18/ Cálculo do ERC O cálculo do ERC, baseado na proporcionalidade, deve considerar os critérios de mínimo dimensionamento técnico possível e menor custo global. Esta proporcionalidade deve incidir individualmente, desde que implique em reserva de capacidade no sistema, sobre os seguintes itens do orçamento: condutores, transformadores de força, transformadores de distribuição, reguladores de tensão, bancos de capacitores, reatores, religadores e disjuntores, considerando a relação entre o MUSD a ser atendido ou acrescido e a demanda disponibilizada pelo item do orçamento O cálculo da proporção não se aplica a mão-de-obra, estruturas, postes, materiais, instalações, relacionados na obra Para o cálculo da proporcionalidade nos equipamentos utilizados deve ser levada em consideração a capacidade nominal destes, proporcional a demanda requerida pelo solicitante, conforme DT-128 (para a Enel Distribuição Ceará) e DTA-128 (para a Enel Distribuição Rio) Para o cálculo da proporcionalidade nos condutores utilizados deve ser levada em consideração a capacidade nominal destes, em função das condições do projeto definido nos padrões, proporcional a demanda requerida pelo solicitante, conforme DT-128 (para a Enel Distribuição Ceará) e DTA-128 (para a Enel Distribuição Rio) O ERC deve ser calculado sempre que a obra de conexão tiver capacidade superior ao requisitado pelo empreendimento. Neste caso, considerar o MUSD indicado nos itens a 7.4.4, conforme o caso Nos casos de empreendimento integrado à edificação, a Enel deve realizar para o orçamento da obra de conexão o cálculo do ERC, considerando para o MUSD o somatório das demandas previstas em todas as unidades projetadas Nos casos de empreendimento onde não há edificação, o orçamento da obra de conexão não deve contemplar cálculo do ERC. Caso existam unidades já edificadas e com condições de apresentarem o pedido de ligação quando da realização do orçamento por parte, o ERC deve ser proporcionalizado conforme o somatório das demandas previstas destas unidades edificadas. 7.4 Cálculo do ERD O Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (Enel), denominado ERD, é determinado pela Equação 1. = Equação 1: Encargo de Responsabilidade da Distribuidora Onde: - MUSD ERD = montante de uso do sistema de distribuição a ser atendido ou acrescido para o cálculo do ERD, em quilowatt (kw); - K = fator de cálculo do ERD, calculado pela Equação 2. =12 ( ) (1 ) 1 Equação 2: Fator de Cálculo do ERD O valor de K é definido levando em consideração a tarifa correspondente a classe e modalidade tarifária da unidade consumidora, conforme valores homologados pela ANEEL. Onde: - TUSD Fio B FP = a parcela da TUSD no posto tarifário fora de ponta, composta pelos custos regulatórios decorrentes do uso dos ativos de propriedade, que remunera o custo de operação e manutenção, a remuneração do investimento e a depreciação dos ativos, em Reais por quilowatt (R$/kW);

24 19/22 - α = relação entre os custos de operação e manutenção, vinculados diretamente à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, como pessoal, material, serviços de terceiros e outras despesas, e os custos gerenciáveis totais da distribuidora Parcela B, definidos na última revisão tarifária; e - FRC = o fator de recuperação do capital que traz o valor presente a receita uniforme prevista, sendo obtido pela Equação 3. = (1+) (1+) 1 Equação 3: Fator de Recuperação do Capital Onde: - i = a taxa de retorno adequada de investimentos, definida pelo Custo Médio Ponderado do Capital (WACC), definido na última revisão tarifária, acrescido da carga tributária, de acordo com a DT-128 (para a Enel Distribuição Ceará) e DTA-128 (para a Enel Distribuição Rio), deve ser atualizada após cada revisão tarifária, sendo obtido pela Equação 4.! = (1 "#$%#&$'(&á$#) Equação 4: Taxa de Retorno - n = o período de vida útil, em anos, associado à taxa de depreciação percentual anual d definida na última revisão tarifária, sendo obtido pela Equação 5. *= Equação 5: Período de Vida Útil Para o cálculo do ERD devem ser observadas as seguintes prescrições: a) para unidade consumidora com faturamento pelo Grupo A, o MUSD ERD é a demanda contratada, se enquadrada na modalidade tarifária convencional binômia ou horária verde, a demanda contratada no posto tarifário fora de ponta, se enquadrada na modalidade tarifária horária azul ou o valor do uso contratado para seguimento fora de ponta, devendo ser feita a média ponderada caso tenham sido contratados valores mensais diferenciados; b) para unidade consumidora com faturamento pelo Grupo B, o MUSD ERD é a demanda obtida por meio da aplicação, sobre a carga instalada prevista, do fator de demanda da correspondente atividade dentro da sua classe principal, conforme o fator de demanda típico estabelecido no CP-001 (para a Enel Distribuição Ceará) e CPA-001 (para a Enel Distribuição Rio), para unidades consumidoras de BT; c) todos os componentes necessários para o cálculo do ERD devem ser estabelecidos pela ANEEL, quando da publicação da Resolução Homologatória referente a cada revisão ou reajuste tarifário da Enel; d) os valores da TUSD Fio B FP referidos devem receber os descontos previstos na regulamentação, aplicáveis a cada classe ou subclasse de unidade consumidora No orçamento da obra de conexão de empreendimentos integrados à edificação, para o cálculo do ERD deve ser considerado o somatório das demandas previstas de todas as unidades projetadas, conforme determina as NT-C 003 e NT-005 (para a Enel Distribuição Ceará) Quando nos empreendimentos habitacionais de múltiplas unidades de consumo, as demandas das unidades já edificadas não forem informadas, utilizar para o cálculo do ERD a demanda diversificada conforme CP-001 (para a Enel Distribuição Ceará) e CPA-001 (para Enel Distribuição Rio).

25 20/ Mínimo Custo Global A Enel deve elaborar projeto que considere os critérios de mínimo dimensionamento técnico possível e menor custo global, conforme as normas e padrões disponibilizados pela Enel Quando o interessado optar por realizar obras com dimensões maiores do que as necessárias para o atendimento ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na respectiva regulamentação, o optante deve arcar integralmente com o custo adicional No projeto indicado no item não deve ser considerado os encargos de ERD e ERC como dedução no orçamento da obra, no entanto, o interessado terá direito as deduções da opção que considera os critérios de mínimo dimensionamento técnico possível e menor custo global. 7.6 Cálculo do Valor a Pagar pelo Interessado A participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o custo da obra proporcionalizado e o encargo de responsabilidade da distribuidora conforme as prescrições da DT-128 (para a Enel Distribuição Ceará) e DTA-128 (para a Enel Distribuição Rio). 8 ANEXOS Desenho Infraestrutura, Obra Interna e de Conexão Desenho Infraestrutura Básica dos Empreendimentos

26

27