Grupo de Trabalho Cais Mauá. Relatório Final (mar/16)

Transcrição

1 Grupo de Trabalho Cais Mauá Relatório Final (mar/16)

2 OBJETIVO - Analisar as ações de implementação do projeto de Revitalização; - Diagnosticar os fatos ocorridos durante a execução do contrato de arrendamento; Grupo de Trabalho Cais Mauá Relatório Final (mar/16)

3 COMPOSIÇÃO -Secretarias dos Transportes - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional - Secretaria Geral de Governo - Procuradoria Geral do Estado - Superintendência de Portos e Hidrovias - Prefeitura de Porto Alegre Grupo de Trabalho Cais Mauá Relatório Final (mar/16)

4 CENTRALIZAÇÃO DOS PROCESSOS Expedientes tramitando na Casa Civil Expedientes tramitando na SPH

5 APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS Inspeção Especial nº /11-2 (2011) - Falta de Liberação das Áreas à Cais Mauá do Brasil/SA - Não Apresentação das Garantias Contratuais - Estruturação Financeira do Empreendimento - Atraso na Entrega dos Projetos Executivos - Alterações na Composição Acionária

6 LIBERAÇÃO DAS ÁREAS ARRENDADAS Áreas aguardando realocações: Superintendência de Portos e Hidrovias OGMO Grupamento de Busca e Salvamento Áreas utilizadas com autorização da Cais Mauá do Brasil Cisne Branco, Grêmio Náutico União, Estacionamento Catsul Áreas Utilizadas para o Transporte Hidroviário de Passageiros. Catsul

7 GARANTIAS CONTRATUAIS Seguro Compreensivo Empresarial Nº Apólice , no valor de R$ ,00 Validade: (Já renovada) Seguro Executante Construtor Nº Apólice , no valor de R$ ,00 Validade: Seguro de Responsabilidade Civil - Nº Apólice , no valor de R$ ,00 Validade:

8 ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA Quando pactuado financiamento para construção, implantação, manutenção, conservação, melhoria, gestão, exploração e operação do Complexo Cais Mauá, a Arrendatária deverá apresentar ao Arrendante, no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias após a celebração do Contrato de Arrendamento, o(s) contrato(s) firmado(s) com instituição(ões) financeira(s) com patrimônio líquido mínimo de R$ ,00 (quatrocentos milhões).

9 ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS Previsão do Edital IV - A Arrendatária deverá apresentar o Projeto Executivo, em plena consonância com sua Proposta de Metodologia de Execução, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do Contrato. Resposta do Município de Porto Alegre Projetos executivos representam o conjunto de plantas para fins de execução da obra. Os projetos executivos somente devem ser concluídos após a aprovação do projeto legal (projeto básico) e emissão da Licença de Instalação pelo município, sob pena de sofrer alterações substanciais.

10 ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS Falta de comunicação prévia Qualificação econômico-financeira Qualificação técnico-profissional

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS Da análise das informações reunidas ao longo dos trabalhos desenvolvidos pelo GT, corroborados pelas manifestações da CAGE e da PGE, não foram encontrados elementos que pudessem comprometer a execução do contrato a ponto de se recomendar a sua rescisão. Grupo Trabalho Cais Mauá - Relatório Final (mar/16) Grupo dede Trabalho Cais Mauá Relatório Final (mar/16)

12 RECOMENDAÇÕES Que a SPH apresente suas manifestações aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado com o que foi apurado e encaminhado pelo Grupo de Trabalho A manutenção do Grupo de Trabalho em caráter permanente, com o objetivo de acompanhar as ações de implementação do Projeto Cais Mauá; Disponibilização do Relatório no site da Secretaria dos Transportes

13 Grupo de Trabalho Cais Mauá Relatório Final (mar/16)