CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Transcrição

1 CONTRATO N. 65/2007 TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA PRUMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Pelo presente instrumento, o ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, estabelecido na Rua Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Florianópolis/SC, CNPJ/MF n / , neste ato representado por seu Presidente, Desembargador PEDRO MANOEL ABREU, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa PRUMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., estabelecida na Rua Plínio Arlindo de Nês, acesso BR 282, 1951-D, Bairro Líder, Chapecó/SC, CNPJ/MF n / , neste ato representada por seu Administrador, Senhor CÉSAR SCHWENDLER, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência do Processo n , de , referente à, aberta em e homologada em , mediante sujeição às seguintes cláusulas contratuais: DOS DOCUMENTOS Cláusula primeira. Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA. DO OBJETO Cláusula segunda. Este contrato tem por objeto a construção do prédio do Fórum da comarca de Catanduvas, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Cláusula terceira. Os serviços serão executados de acordo com as condições contidas no e na proposta apresentada pela CONTRATADA, que originou o presente contrato, e que esta declara conhecer. 1º Na execução dos serviços serão observados rigorosamente, ainda, os princípios básicos de engenharia, as normas da ABNT e o cronograma físico-financeiro proposto. 2º Antes da execução dos serviços, será efetuada vistoria no local da realização dos serviços, pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, juntamente com a CONTRATADA no sentido de acertar os detalhes da execução. 3º Caberá à Diretoria de Engenharia e Arquitetura a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, para o início da execução dos trabalhos. 4º O prazo para conclusão dos serviços será contado a partir da ciência, pela CONTRATADA, da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura do CONTRATANTE. CT construção Catanduvas 1/12 naa

2 5º A execução deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais elementos técnicos relacionados neste instrumento, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se apresentadas, por escrito, e aprovadas pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura do CONTRATANTE. 6º Os atrasos na execução dos serviços, nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, força maior ou de fatos de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época oportuna pela CONTRATADA, dentro da vigência do prazo contratual. 7º Caso haja necessidade de serviços complementares, resultantes de modificações previamente aceitas, por escrito, pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, estes serão autuados em separado. O pedido deverá ser protocolado na Seção de Protocolo do CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias úteis anteriores ao término do contrato, de acordo com a proposta inicial, mediante orçamento apresentado ao CONTRATANTE. 8º Os aditivos somente serão processados a partir de novos serviços solicitados, com prévia autorização, por escrito, do Presidente do CONTRATANTE, com manifestação de disponibilidade orçamentária da Diretoria de Orçamento e Finanças. DA FISCALIZAÇÃO Cláusula quarta. O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste contrato, a qualquer hora, pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura ou por pessoa designada pelo CONTRATANTE. 1º A fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, de acordo com o interesse dos serviços. 2º A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade cometida durante a execução deste contrato. 3º A fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 4º A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra. 5º O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados à execução dos serviços será o DIÁRIO DE OBRAS, fornecido pela CONTRATADA, onde, tanto esta quanto a fiscalização deverão proceder às anotações diárias, visando à comprovação real do andamento dos serviços e à execução dos termos do contrato, devendo ser visado diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes. O DIÁRIO DE OBRAS será aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira página, correspondente ao dia em que efetivamente a CONTRATADA iniciar os serviços. DA GARANTIA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Cláusula quinta. A CONTRATADA, executado o objeto contratual, responderá pela solidez e segurança dos serviços (mão-de-obra, equipamentos e materiais empregados na obra), durante o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA dessas responsabilidades. 1º Os materiais e equipamentos empregados na obra deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, arcando esta com todos os custos de aquisição e transporte. 2º Os materiais e equipamentos empregados deverão ser da melhor qualidade (responsabilizando-se a CONTRATADA pela sua procedência), obedecendo as especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. CT construção Catanduvas 2/12 naa

3 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES Cláusula sexta. São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: I empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento das Notas Fiscais/Faturas em dia; II publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diário da Justiça Eletrônico, órgão oficial de divulgação dos atos processuais e administrativos do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, veiculado no site do Tribunal de Justiça, no endereço III encaminhar à CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil, a partir da data de sua assinatura, cópia do contrato celebrado; IV assegurar o livre acesso às áreas envolvidas na obra, de pessoas credenciadas pela CONTRATADA para a execução dos serviços, prestando-lhes os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados; e V controlar e acompanhar toda a execução do contrato. Cláusula sétima. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: I acertar, com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, os detalhes de execução da obra; II comunicar à Diretoria de Engenharia e Arquitetura o início dos serviços, respeitando os demais prazos estabelecidos neste instrumento; III executar o objeto de acordo com a proposta apresentada e em conformidade com os memoriais descritivos e planilhas orçamentárias e quantitativas previstas no procedimento licitatório, que resultou na celebração deste instrumento; IV apresentar à Diretoria de Engenharia e Arquitetura as Anotações de Responsabilidade Técnica ART S dos técnicos de nível superior e médio responsáveis pela execução da obra, bem como dos responsáveis técnicos das subcontratadas, quitadas; V assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos e materiais, pela mão-de-obra empregada e cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização dos serviços, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros; VI manter, na obra, um profissional de nível superior, das áreas de engenharia civil ou arquitetura, e disponibilizar um engenheiro eletricista quando necessário para serviços afins, em tempo integral, além de uma equipe de operários e um mestre de obra, todos devidamente qualificados e na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico proposto; VII implantar, na obra, a sinalização de acordo com as normas vigentes; VIII não subcontratar o total dos serviços; sendo-lhe, porém, permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais; IX comunicar os serviços optados pela subcontratação à Diretoria de Engenharia e Arquitetura do CONTRATANTE, apresentando a relação dos serviços subcontratados e as empresas que irão executálos; X facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que serão realizadas pelos engenheiros do CONTRATANTE, fornecendo todas as informações e elementos necessários; XI especificar no DIÁRIO DE OBRAS os serviços inerentes à CONTRATADA e às subcontratadas, bem como os respectivos números de empregados de uma e de outra; CT construção Catanduvas 3/12 naa

4 XII retirar todo o material rejeitado pela fiscalização, desmanchando e refazendo, imediatamente, por sua conta, os serviços que não forem aceitos; XIII manter a obra limpa diariamente; XIV substituir, após a solicitação, o empregado ou preposto seu que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos serviços e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalização do CONTRATANTE; XV cumprir todas as exigências das leis e normas atinentes à segurança, higiene e medicina de trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra, incluindo o uso de uniforme e crachá de identificação; XVI fornecer, ao pessoal da obra, capacete e distintivo de identificação (chapa) no qual conste o nome ou o símbolo da empresa e o nome e o número do operário e sua função. O operário deverá, obrigatoriamente, usar capacete e o distintivo de modo visível enquanto trabalhar no local da obra, de forma a possibilitar sua segurança e identificação; XVII responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, inclusive das subcontratadas, que executarem os serviços na obra; XVIII providenciar, as suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que se tornarem necessários para que a obra seja entregue em perfeitas condições; XIX comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a execução da obra; e XX providenciar, após a ciência da ORDEM DE SERVIÇO, o registro da obra no INSS, apresentando à Divisão de Contratos e Convênios do CONTRATANTE o comprovante de matrícula da obra; XXI fornecer um medidor de energia e um hidrômetro, para efeito de medição do consumo de água e energia elétrica da obra; XXII arcar com todas as despesas relativas às taxas de energia elétrica, água e telefone da obra, desde o início da execução dos serviços até o recebimento provisório da obra; XXIII providenciar de imediato, as suas expensas, o alvará de construção junto a Prefeitura Municipal, entregando o documento à Diretoria de Engenharia e Arquitetura do CONTRATANTE; XXIV apresentar mensalmente, a partir do segundo pagamento, o comprovante de recolhimento do ISS, da Prefeitura onde esteja executando os serviços, em cópia autenticada, relativa ao mês imediatamente anterior; e XXV manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 1º Fica subentendido que a CONTRATADA, no decorrer do processo licitatório e antes de firmar este instrumento, tenha examinado cuidadosamente os documentos apresentados e compreendeu todas as suas disposições, efetuando todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, bem como formulou uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações assumidas, independentemente de suas dificuldades. 2º Não serão admitidos quaisquer alegações da CONTRATADA relativas a dificuldades de execução contratual não previstas quando da celebração deste instrumento. CT construção Catanduvas 4/12 naa

5 DO CRÉDITO Cláusula oitava. As despesas com a execução deste contrato correrão por conta do elemento de despesa n , da ação n. 5113, do orçamento do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, para o exercício de DO PAGAMENTO Cláusula nona. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R$ ,21 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), sendo R$ ,38 (um milhão, quinhentos e noventa e dois mil e cinqüenta e quatro reais e trinta e oito centavos) referentes aos materiais e R$ ,83 (setecentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), referentes à mão-de-obra, correspondente à execução dos serviços, objeto deste contrato, de acordo com a tabela e condições abaixo: PARCELAS PERCENTUAL MÃO-DE-OBRA MATERIAL N. Valor Parcela Acumulado Valor % Valor % 1 R$ ,71 4,71 4, ,92 33, ,79 66,09 2 R$ ,55 6,57 11, ,20 32, ,35 67,20 3 R$ ,02 7,64 18, ,91 32, ,11 67,39 4 R$ ,76 8,83 27, ,06 32, ,69 37,71 5 R$ ,23 11,08 38, ,36 33, ,87 67,78 6 R$ ,81 8,71 47, ,46 33, ,35 66,57 7 R$ ,45 9,70 57, ,69 34, ,76 65,61 8 R$ ,95 8,44 65, ,47 33, ,48 66,44 9 R$ ,56 12,03 77, ,37 31, ,19 68,13 10 R$ ,04 12,48 90, ,59 26, ,46 73,10 11 R$ ,13 9,81 100, ,82 31, ,32 68,63 Totais , ,83 32, ,38 67,88 I o pagamento far-se-á mensalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, sendo a primeira parcela não superior a 5% (cinco por cento) do valor global da obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela CONTRATADA; II o pagamento será de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto, cabendo ao CONTRATANTE, a seu critério exclusivo, proceder o fracionamento da parcela, mediante justificativa circunstanciada; III se ocorrer(em) aditivo(s) que inclua(m) acréscimo(s) de valor(es) e quantidade(s) do(s) serviço(s) e material(ais), a CONTRATADA, se necessário, deverá adequar este(s) aditivo(s) ao cronograma físico-financeiro original, reapresentando-o com as devidas alterações (o novo cronograma físicofinanceiro deverá acompanhar a solicitação de aditivo); IV para efetivo cumprimento ao que preceitua o art. 31 da Lei n , de 24 de julho de 1991, com a redação dada pelo art. 23 da Lei n , de 20 de novembro de 1998, a CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura destacando o valor do material e dos serviços; V a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, destacar na Nota Fiscal/Fatura, o valor correspondente a 11% (onze por cento) relativo à mão-de-obra com título de retenção para a Previdência Social, sob pena de devolução da Nota Fiscal/Fatura apresentada (IN/INSS n. 3/2005, art. 140 c/c art. 154); CT construção Catanduvas 5/12 naa

6 VI a retenção para a seguridade social será efetuada com base no valor da mão-de-obra especificada na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA. Se o valor da mão-de-obra for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do total da parcela, fica condicionada a apresentação da GFIP e da declaração da CONTRATADA de que possui escrituração contábil firmada por seu contador e responsável, bem como que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados. Caso contrário, o valor dos serviços corresponderá, no mínimo, a 50% (cinqüenta por cento) do valor bruto da parcela (IN/INSS n. 3/2005, art. 150); VII na hipótese de haver subcontratação, poderão ser deduzidos do valor da retenção os valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela CONTRATADA, desde que todos os documentos envolvidos se refiram a mesma competência e aos mesmos serviços (IN/INSS n. 3/2005, art. 155), devendo a CONTRATADA destacar na Nota Fiscal/Fatura de serviços as retenções da seguinte forma: a) retenção para a Previdência Social: informar o valor correspondente a onze por cento do valor bruto dos serviços, ressalvados o disposto no parágrafo único do art. 140 e no art. 172; b) dedução de valores retidos de subcontratadas: informar o valor total correspondente aos valores retidos e recolhidos relativos aos serviços subcontratados; e c) valor retido para a Previdência Social: informar o valor correspondente à diferença entre a retenção, apurada na forma da alínea a deste inciso, e a dedução efetuada conforme previsto na alínea b deste inciso, que indicará o valor a ser efetivamente retido pelo CONTRATANTE; VIII na hipótese da subcontratação, a CONTRATADA, juntamente com sua Nota Fiscal/Fatura, deverá encaminhar ao CONTRATANTE cópias: a) das Notas Fiscais/Faturas das subcontratadas com o destaque da retenção; b) dos comprovantes de arrecadação dos valores retidos das subcontratadas; e c) das GFIP, elaboradas pelas subcontratadas, onde conste no campo CNPJ/CEI do tomador/obra, o CNPJ da CONTRATADA ou a matrícula CEI da obra e, no campo Denominação social do tomador/obra, a denominação social da empresa contratada; IX o valor dos serviços discriminados nas planilhas orçamentárias e cronograma físicofinanceiro deverão coincidir, ao final, com o constante nas Notas Fiscais/Faturas; X a CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da documentação prevista na cláusula décima, a partir da liberação da medição pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, cabendo ao CONTRATANTE efetuar o pagamento até o 30º (trigésimo) dia, a partir do seu ingresso na Divisão de Contratos e Convênios Diretoria de Material e Patrimônio; e XI no caso do não-pagamento da Nota Fiscal/Fatura até o 30º (trigésimo) dia, por culpa exclusiva do CONTRATANTE, será efetuada a atualização monetária do 31º (trigésimo primeiro) dia até a data da efetiva quitação, atualizando-se o valor com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o art. 117 da Constituição Estadual e art. 40, XIV, c, da Lei n /1993. Parágrafo único. Considerar-se-ão inclusas no preço, todas as despesas concernentes à execução da obra, serviços projetados e especificações, fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências. CT construção Catanduvas 6/12 naa

7 DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO Cláusula décima. A CONTRATADA deverá encaminhar à Diretoria de Engenharia e Arquitetura o pedido de liberação da parcela. O pagamento ocorrerá após parecer favorável desta, acompanhado dos DIÁRIOS DE OBRAS e, quando necessário, dos documentos previstos no inciso VI da cláusula nona, sob pena de prevalecerem os percentuais previstos, nos termos do Título V da Ordem de Serviço INSS/DRF n. 165, de 11 de julho de 1997, relativos ao mês imediatamente anterior. 1º A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura somente quando solicitada pela Divisão de Contratos e Convênios Diretoria de Material e Patrimônio. 2º A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a seguinte documentação (art. 71 c/c o art. 55, XIII, da Lei n /1993), dentro do seu prazo de validade: I comprovante da regularidade para com a Fazenda Federal; II comprovante da regularidade para com a Fazenda Estadual; III comprovante da regularidade para com a Fazenda Municipal; IV comprovante da regularidade para com a União Dívida Ativa; V comprovante da regularidade para com a Seguridade Social (INSS); e VI comprovante da regularidade para com o FGTS; a) as certidões para comprovação de regularidade só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias; b) as certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas ou exibidas com os originais; e c) caso a CONTRATADA possua cadastro com o CONTRATANTE (com as certidões dentro do prazo de validade), a documentação constante do 2º desta cláusula será substituída por documento emitido pela Comissão de Habilitação Cadastral. 3º Serão sobrestados os pagamentos, até que a CONTRATADA regularize a situação, quando não forem apresentados: I os documentos enumerados no 2º desta cláusula, observadas as formalidades previstas nas alíneas correspondentes; II a CEI da obra e a ART dos responsáveis técnicos pela obra (quando do primeiro pagamento); III a garantia prevista na cláusula décima segunda; IV o comprovante de recolhimento do ISS, junto à Prefeitura de Catanduvas, relativamente ao mês imediatamente anterior; e V o comprovante de recolhimento do FGTS do pessoal da obra, relativamente ao mês imediatamente anterior. DO REAJUSTE Cláusula décima primeira. Os valores das parcelas de cada etapa serão reajustados, após o decurso de 1 (um) ano de vigência deste contrato, pelo INCC-1 (Índice Nacional Construção Civil menos 1 (um) mês, col. 35), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas FGV, contados a partir da data limite da apresentação da proposta, observados os valores de mercado. CT construção Catanduvas 7/12 naa

8 Parágrafo único. Os serviços e materiais previstos nas etapas que ultrapassarem o período de 1 (um) ano, em desacordo com o cronograma físico-financeiro, somente serão reajustados se o atraso não for de responsabilidade da CONTRATADA. DA GARANTIA Cláusula décima segunda. Será prestada pela CONTRATADA, à Divisão de Contratos e Convênios Diretoria de Material e Patrimônio, como garantia contratual, SEGURO GARANTIA, no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, observados, no decorrer do contrato, os seguintes procedimentos: I na ocorrência de serviços extraordinários, a CONTRATADA deverá apresentar garantia complementar, equivalente a 5% (cinco por cento), na mesma modalidade optada no contrato; e II decorridos 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, não havendo condições de a obra ser recebida em definitivo, o prazo de validade da garantia deverá ser igualmente prorrogado, devendo a CONTRATADA, a pedido da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, apresentar o documento comprovando a prorrogação da validade da garantia. 1º Havendo prorrogação do prazo de execução, a validade da garantia deverá ser igualmente prorrogada, a partir da assinatura do termo aditivo. 2º A garantia constituída deverá vigorar até o trigésimo dia após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 3º Na hipótese da não correção pela CONTRATADA de anormalidades verificadas na obra pela fiscalização da Diretoria de Engenharia e Arquitetura e atestadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o CONTRATANTE descontará da garantia contratual a importância correspondente àqueles serviços, cuja execução providenciará, após regular processo administrativo de rescisão contratual. 4º Sem prejuízo de aplicação das sanções correspondentes ao inadimplemento contratual, se houver, o CONTRATANTE recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos. DA LIBERAÇÃO DA GARANTIA Cláusula décima terceira. A garantia será liberada pelo CONTRATANTE após 30 (trinta) dias da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cumpridas as formalidades estabelecidas na cláusula décima quarta do presente instrumento. Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a CONTRATADA ficará desobrigada da garantia contratual. DO RECEBIMENTO DA OBRA Cláusula décima quarta. A obra será recebida, em conformidade com o estabelecido no art. 73 da Lei n /1993, nos seguintes modos: I RECEBIMENTO PROVISÓRIO: a fiscalização do CONTRATANTE efetuará o recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes; e II RECEBIMENTO DEFINITIVO: após o decurso do prazo de observação de até 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisório ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, se lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que será assinado pelas partes. 1º Para que seja realizado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, a CONTRATADA deverá, executado o objeto contratual, comunicar por escrito ao CONTRATANTE a conclusão dos serviços. CT construção Catanduvas 8/12 naa

9 2º Para que seja assinado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO é necessário que a CONTRATADA apresente os seguintes documentos: I comprovante de regularidade para com a Seguridade Social (INSS), com a indicação da CEI e da averbação da obra; II comprovante de regularidade para com o FGTS; III comprovante de recolhimento do ISS junto a Prefeitura Municipal de Catanduvas, relativamente ao último pagamento. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO Cláusula décima quinta. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Capítulo III, Seção V, da Lei n /1993, nos seguintes modos: I por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n /1993; II amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; ou III judicialmente, nos termos da legislação vigente. 1º O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 2º A rescisão do contrato, com base no inciso I desta cláusula, sujeita a CONTRATADA à multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato existente na data da rescisão, independentemente de outras multas. DA PERDA DA GARANTIA Cláusula décima sexta. No caso de rescisão contratual por inadimplemento da CONTRATADA, será imediatamente acionada a garantia para sanar os possíveis prejuízos acarretados ao CONTRATANTE, independentemente da aplicação de outras sanções, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial por perdas e danos. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS Cláusula décima sétima. As sanções administrativas serão: advertência, multa, suspensão temporária de participar de licitações, impedimento de licitar e contratar com a Administração e declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, Seção II, da Lei n / º A penalidade de ADVERTÊNCIA será aplicada em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execução do contrato, que venham ou não causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros. 2º A CONTRATADA estará sujeita às seguintes MULTAS: I 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, limitada a 10 (dez) dias, sobre o valor total do contrato, para cada dia de atraso no início da execução da obra. Decorrido este prazo, sem que ocorra o início dos serviços, por culpa exclusiva da CONTRATADA, iniciar-se-á o processo de rescisão contratual; II 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela, pelo descumprimento de cada uma das obrigações determinadas nas cláusulas terceira, quinta, sétima e vigésima segunda (no que couber), independentemente de outras multas aplicadas; CT construção Catanduvas 9/12 naa

10 III 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor do saldo do contrato, pelo não-refazimento dos serviços rejeitados, não-retirada de materiais rejeitados e/ou não-substituição de empregados ou prepostos rejeitados pela fiscalização; IV 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, pelo descumprimento de cada uma das obrigações determinadas nas cláusulas décima segunda e décima quarta, independentemente de outras multas aplicadas; e V 0,2% (zero vírgula dois por cento) para cada dia que exceda o prazo contratual, limitada a 10% (dez por cento), sobre o valor do saldo do contrato. Após 20 (vinte) dias, sem que a CONTRATADA formalize o pedido de recebimento provisório da obra, caracterizado por sua culpa exclusiva, iniciar-se-á o processo de rescisão contratual. 3º As multas previstas no parágrafo anterior, incisos I, II e III, serão deduzidas do pagamento da Nota Fiscal/Fatura; no caso dos incisos IV e V, o CONTRATANTE encaminhará, no 1º (primeiro) dia útil após vencidos os prazos estipulados neste contrato, NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos até o 5º (quinto) dia útil, a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança judicial. Caso a CONTRATADA conclua a obra no prazo estabelecido, a multa definida no inciso I será devolvida no pagamento da última parcela. 4º A penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO será aplicada à CONTRATADA quando: I fizer declaração falsa; II deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; III ensejar o retardamento da execução do objeto; IV não mantiver a proposta; V falhar injustificadamente ou fraudar a execução do contrato; VI comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; VII fornecer produtos ou executar os serviços em desconformidade com o especificado; VIII não substituir ou refazer, no prazo estipulado, os produtos ou serviços recusados pelo CONTRATANTE; e/ou IX descumprir os prazos e as condições previstas neste instrumento. 5º A punição definida no parágrafo anterior será pelo período de até 2 (dois) anos. 6º A penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA será aplicada nos casos em que o CONTRATANTE, após análise dos fatos, constatar que a CONTRATADA praticou falta grave. 7º A punição definida no parágrafo anterior perdurará enquanto houver os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo não superior a 2 (dois) anos previsto no inciso IV do art. 87 de Lei n / º As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei n / º Na aplicação das penalidades acima serão admitidos os recursos previstos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa. 10. Ocorrendo caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades. 11. Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE. CT construção Catanduvas 10/12 naa

11 DOS ENCARGOS Cláusula décima oitava. As despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato ficarão a cargo da CONTRATADA, bem como a correta aplicação da legislação atinente à segurança, higiene e medicina do trabalho. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO Cláusula décima nona. A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que ao presente se aderirá. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS Cláusula vigésima. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n /1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. DA AUDITORIA Cláusula vigésima primeira. O CONTRATANTE poderá designar técnicos para procederem auditoria concernente aos encargos previdenciários pertinentes aos empregados da CONTRATADA, bem como, solicitar a fiscalização por parte do INSS. DOS PRAZOS Cláusula vigésima segunda. Este contrato terá os seguintes prazos: I DE EXECUÇÃO DA OBRA: máximo de 11 (onze) meses, contados a partir da ciência, pela CONTRATADA, da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura; II DE INÍCIO DA OBRA: até o 3º (terceiro) dia útil após a ciência, pela CONTRATADA, da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura; III DE APRESENTAÇÃO DAS ART S DOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS: máximo de 10 (dez) dias, contados da ciência, pela CONTRATADA, da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, ficando adstrita à liberação do pagamento da primeira parcela; IV DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA: até o 8º (oitavo) dia útil, a partir da ciência, pela CONTRATADA, da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, ou da assinatura do termo aditivo, conforme o caso, ficando adstrita à liberação da parcela subsequente à ciência ou assinatura do respectivo instrumento contratual; V DE RETIRADA DO MATERIAL REJEITADO: até o 2º (segundo) dia útil, a partir da notificação da Diretoria de Engenharia e Arquitetura; VI DE SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADO OU PREPOSTO REJEITADO: máximo de 24 (vinte e quatro horas), a partir da notificação da Diretoria de Engenharia e Arquitetura; VII DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO INICIAL: até o 1º (primeiro) dia útil após o evento, desde que durante o prazo de vigência do contrato, com justificativa circunstanciada; CT construção Catanduvas 11/12 naa

12 VIII DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: o pedido deverá dar entrada na Seção de Protocolo do CONTRATANTE até 15 (quinze) dias úteis anteriores ao término do contrato, com justificativa circunstanciada; IX DE EXPEDIÇÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA: máximo de 90 (noventa) dias, a partir do recebimento provisório; e X DA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DA OBRA NO INSS E DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO: máximo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência, pela CONTRATADA, da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, ficando adstrita à liberação do pagamento da primeira parcela. DO FORO Cláusula vigésima terceira. Fica eleito o Foro da comarca da Capital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato. teor. E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e Florianópolis, 3 de abril de ESTADO DE SANTA CATARINA PODER JUDICIÁRIO DESEMBARGADOR PEDRO MANOEL ABREU PRESIDENTE PRUMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CÉSAR SCHWENDLER ADMINISTRADOR CT construção Catanduvas 12/12 naa