OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
|
|
- Airton Vilaverde Back
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 SEMINÁRIO NACIONAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS Fiscalização e gestão dos contratos Medições e pagamento Alterações do contrato e jogo de planilhas Revisão e reajuste 21 A 23 DE MAIO DE 2012 BRASÍLIA/DF O SEMINÁRIO Contratar obras e serviços de engenharia não é difícil apenas nas fases de planejamento e de licitação. Fiscalizar e gerenciar esses contratos também exige cuidados especiais. E para uma atuação segura e eficiente, o gestor e o fiscal precisam ter conhecimentos específicos dessa área. Somente assim é possível atender ao interesse público e evitar responsabilizações por falhas no procedimento. Para este Seminário, as dúvidas e dificuldades do dia a dia dos agentes públicos foram transformadas em questões polêmicas. O conteúdo abrange os aspectos técnicos de engenharia e jurídico-administrativos da fiscalização e do gerenciamento desses contratos. A solução de cada questão será apresentada a partir do tema central, com destaque para os principais entendimentos do TCU e dos tribunais superiores. DESTAQUES DO CONTEÚDO Melhores práticas a serem incorporadas na fiscalização das obras Entendimentos do TCU e dos tribunais superiores Agentes públicos da fiscalização de obras Atribuições e responsabilidades Empreitadas por preço global e por preço unitário Mecanismos de medição para uma fiscalização eficiente Alterações do objeto Limites e regras da LDO/2012 Como evitar o jogo de planilhas Obras X Sistema de Registro de Preços Erros no projeto e responsabilidade do autor Prorrogação do prazo de execução Reequilíbrio econômico-financeiro Revisão e reajuste Rescisão e aplicação de penalidades Procedimentos Garantias contratuais Subcontratação e cessão Cautelas na gestão do contrato para garantir qualidade e solidez na obra 1
2 OBJETIVO Capacitar e aperfeiçoar os agentes públicos em relação aos principais temas polêmicos que envolvem o gerenciamento e a fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia, de forma a subsidiar a execução e a fiscalização eficiente dessas contratações. PÚBLICO-ALVO Engenheiros, agentes públicos de departamentos de obras e de contratos, assessores jurídicos, procuradores, advogados, auditores, agentes da área de controle, membros das comissões de licitação, pregoeiros, bem como todos os profissionais que atuam nos procedimentos de licitação para contratação de obras e serviços de engenharia. 21 E 22 DE MAIO DE 2012 SEGUNDA E TERÇA Cláudio Sarian Altounian Engenheiro civil. Bacharel em Direito. Pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV e em Auditoria de Obras Públicas pela UnB. Dirigente do TCU há mais de dez anos, dos quais sete como titular da Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União (Secob). Atuou no setor privado como engenheiro responsável pela execução, pelo planejamento e orçamento de vários empreendimentos. Professor de cursos na área de obras públicas e de meio ambiente. Autor do livro Obras públicas: licitação, contratação, fiscalização e utilização. Fórum, ASPECTOS TÉCNICOS DA ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RESUMO EM TÓPICOS DO CONTEÚDO A SER ABORDADO NAS QUESTÕES POLÊMICAS FASE DE PLANEJAMENTO FALHAS QUE IMPACTAM NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Agentes relacionados à execução do contrato aaatribuições e responsabilidades do fiscal e do gestor aacontratação de empresas/profissionais para auxiliar na fiscalização do contrato Responsabilidades aaobrigatoriedade de o fiscal ser engenheiro inscrito no CREA aafiscal titular de cargo público ART específica X ART do cargo aaatribuições do engenheiro responsável pela obra aaalteração do fiscal, do preposto e do responsável técnico durante a execução da obra 2
3 Documentação aacaderno de encargos aadiário de obras Contratação da elaboração do projeto executivo e da execução da obra Possibilidade de execução concomitante Comunicação durante a fase contratual aareuniões periódicas e reuniões de partida aaautorização do início da obra ou dos serviços Cautelas Gestão ambiental aplicada aos contratos de obras e serviços de engenharia Empreitadas por preço global, por preço unitário e por preço integral aadiferenças aacabimento aareflexos para a medição da obra aacontratação pelo regime de turn key Pontos críticos da execução do contrato Dias de chuva Controle dos materiais e equipamentos utilizados na execução do contrato Medições aamecanismos de medição aadocumentos relacionados Cronograma físico-financeiro aadefinição aacurva S aaantecipação das fases do cronograma de execução X Antecipação dos pagamentos Alterações do objeto aalimites aaobservância dos valores unitários indicados no Sinapi aaregras e limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO/2012 aaacréscimos e supressões quantitativos Aplicação do percentual de 25% aaacréscimos e supressões quantitativos e compensação Entendimento do TCU aaalterações qualitativas Hipóteses de cabimento aainclusão de serviço ou material não previsto inicialmente Limites aajogo de planilhas Cautelas aaequívoco no dimensionamento da quantidade de material Responsabilidades Projeto as built 3
4 Fase final da execução do contrato aarecebimentos provisório e definitivo aaresponsabilidade da contratada depois da entrega da obra aainexecução ou execução deficiente do objeto Procedimento a ser adotado Contratação de elaboração de projetos básico e executivo Cautelas no recebimento Falhas normalmente verificadas somente na execução da obra QUESTÕES POLÊMICAS 1. Quais os vícios e as falhas mais comuns na fase de planejamento e de julgamento das licitações que impactam na execução do contrato? Como evitá-los? 2. Quais as atribuições e responsabilidades do fiscal e do gestor do contrato? Que documentos o fiscal deve conhecer para ter condições de exercer as suas atribuições? Qual a diferença entre fiscal de obra e fiscal de contrato? 3. É possível contratar empresas ou profissionais para auxiliar na fiscalização do contrato? Qual será a responsabilidade da empresa contratada e do fiscal da Administração, especialmente quando este não for engenheiro e não houver engenheiro no quadro? 4. O fiscal da obra ou do serviço deve ser obrigatoriamente engenheiro inscrito no CREA? Cada obra que o servidor público fiscaliza deverá ter uma ART específica ou a ART do cargo é suficiente? 5. Quais as atribuições do engenheiro responsável pela obra? O engenheiro responsável e o preposto do contratado devem ser a mesma pessoa ou têm as mesmas atribuições? 6. Durante a execução do contrato, é possível alterar o fiscal, o preposto e o responsável técnico da obra indicados na licitação? Em quais condições e como isso deve ser formalizado? 7. O que é e qual a importância do caderno de encargos? É documento indispensável para a fiscalização dos contratos de engenharia? 8. Qual a utilidade do diário de obras? O que deve ser registrado nele? Pode ser substituído por um livro de ocorrências? 9. Na contratação da elaboração do projeto executivo e da execução da obra, quais as cautelas em relação à elaboração desse projeto? A execução da obra somente pode ser iniciada depois da entrega do projeto executivo ou podem ocorrer concomitantemente? 10. Contratada a elaboração dos projetos básico e executivo, quais as cautelas para o recebimento? Quais itens são críticos e quais falhas normalmente são verificadas apenas na execução da obra? 11. Como devem ser conduzidas as reuniões periódicas? Como maximizar a comunicação entre os envolvidos na execução e no gerenciamento do contrato? 12. Quais as cautelas para a autorização do início da obra ou dos serviços? 13. Que licenças ambientais devem ser consideradas durante a execução dos contratos de obras e serviços de engenharia? 14. Quando adotar a empreitada por preço global, a por preço unitário e a integral? Quais os reflexos dessas formas de execução para a medição da obra? 4
5 15. É legal a contratação de obra adotando o regime turn key? Quais os impactos na execução e na fiscalização da obra? 16. Quais os pontos críticos da execução do contrato de obra? Como deve ser realizado o acompanhamento dessa fase? Como proceder em relação aos dias de chuva e qual o impacto no cronograma físico-financeiro? 17. Como controlar e acompanhar a execução da obra em relação aos materiais e equipamentos utilizados? 18. Quais mecanismos devem ser adotados para viabilizar medições seguras da obra ou do serviço? O que é importante manter documentado caso novo fiscal assuma o contrato? 19. O que é cronograma físico-financeiro? E caminho crítico? Como definir um plano de execução que assegure a conclusão da obra no prazo pactuado? Quais cuidados específicos o fiscal deve ter para verificar se a estratégia adotada é eficiente ou se serão necessárias alterações para cumprir os prazos? 20. Se a empresa contratada antecipa as fases do cronograma de execução, a Administração pode antecipar os pagamentos? 21. A respeito das alterações do objeto, pergunta-se: a) Quais os limites para as alterações do objeto e dos projetos originais? b) Devem ser observados os valores unitários indicados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI)? Como proceder caso essa referência não retrate a realidade de composição de custos do empreendimento? c) Como aplicar o percentual de 25% em relação ao acréscimo quantitativo do objeto? É possível acrescer 25% do total do contrato em apenas um item ou em parcela determinada da obra? E compensar a exclusão de um item com a inclusão de outro? Qual o entendimento do TCU em relação a contratos vigentes e às novas contratações? Quando é cabível o acréscimo qualitativo e quais os seus limites? d) É possível incluir serviço ou material não previsto inicialmente? Em que circunstâncias e limites? e) Quais as cautelas para evitar o jogo de planilhas? f) Em regime de empreitada por preço global, se no decorrer do contrato for verificado que a quantidade de determinado material previsto na planilha da Administração e replicada pela contratada é insuficiente, poderá ser imputado à contratada o custo do equívoco no dimensionamento dos quantitativos? g) Falhas no planejamento, nos projetos e nos quantitativos orçados podem ser corrigidas durante a fase contratual (execução da obra)? De que forma e quais os limites para as correções? 22. O que é projeto as built e qual a sua importância? Considerando que não foi previsto no edital e no contrato, a Administração pode exigi-lo da contratada? 23. Em quais hipóteses são emitidos os termos de recebimentos provisório e definitivo? Quais as cautelas no recebimento final da obra? Quem é o responsável pelo recebimento? 24. A contratada sujeita-se a algum prazo de responsabilização depois da entrega definitiva da obra? 25. Verificadas falhas na obra após o recebimento, podem ser responsabilizados os servidores que efetivaram os recebimentos provisório e definitivo da obra? 5
6 Joel de Menezes Niebuhr 23 DE MAIO DE 2012 QUARTA Doutor em Direito Administrativo pela PUC/SP. Mestre em Direito pela UFSC. Professor do Curso de Mestrado em Direito da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Professor convidado de Direito Administrativo da Escola do Ministério Público de Santa Catarina. Autor dos livros Princípio da isonomia na licitação pública. Florianópolis: Obra Jurídica, 2000; Dispensa e inexigibilidade de licitação pública. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011; Pregão presencial e eletrônico. 6. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011; Registro de preços: aspectos práticos e jurídicos. Belo Horizonte: Fórum, 2008, em coautoria com Edgar Guimarães; e Licitação pública e contrato administrativo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, ASPECTOS JURÍDICOS NA FISCALIZAÇÃO E NO GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RESUMO EM TÓPICOS DO CONTEÚDO A SER ABORDADO NAS QUESTÕES POLÊMICAS Pregão e Sistema de Registro de Preços X Obras de engenharia aaadoção de pregão e de Sistema de Registro de Preços para contratação de obras aacautelas na gestão do contrato aacarona em ata cujo objeto é obra de engenharia Assessoria jurídica aaatuação na fiscalização do contrato aaparecer jurídico formulado a partir de orientações da área técnica da engenharia Responsabilidades Necessidade de alteração dos projetos básico e executivo aapreservação do direito do autor aaforma de contratação da alteração do projeto Inexigibilidade ou licitação? aanegativa do autor em proceder à alteração Procedimento Prorrogação do prazo de execução aahipóteses aaformalização aacompetência aaentrega da obra depois de escoado o prazo de vigência do contrato Reequilíbrio econômico-financeiro Revisão e reajuste aarevisão e reajuste Diferenças e cabimento aapeculiaridades em relação aos contratos de obras e serviços de engenharia Rescisão e aplicação de penalidades aafalhas na execução do contrato Saneamento X Rescisão do contrato 6
7 aamultas moratória e compensatória Cabimento aasuspensão dos direitos de licitar e contratar e declaração de inidoneidade Extensão dos efeitos e consequências nos demais contratos aapasso a passo do procedimento Garantias aaexecução do contrato Redução proporcional do valor da garantia aaacréscimos e revisões Readequação do valor da garantia aadevolução Prazo e formalidades Subcontratação e cessão aarequisitos aaparcela do objeto que permite subcontratação e cessão aasubcontratação de parcelas de maior relevância Entendimento recente do TCU QUESTÕES POLÊMICAS 26. É possível contratar obra de engenharia por pregão? 27. Pode-se contratar obra de engenharia por Sistema de Registro de Preços? Quais as cautelas no acompanhamento e na fiscalização dessa obra? É possível pegar carona em ata cujo objeto seja obra? 28. Qual a atuação da assessoria jurídica na fiscalização do contrato? Deve manifestar-se antes de alterações do objeto (acréscimos e supressões), prorrogações e revisões? 29. Se a análise da assessoria jurídica depender de conhecimentos técnicos da engenharia, como proceder? Como fica a responsabilidade da assessoria jurídica, da autoridade e do engenheiro que emitiu o parecer técnico? 30. No decorrer da execução da obra, foi constatada a necessidade de alteração dos projetos básico e executivo, os quais foram elaborados por outra empresa. Quem pode alterar os projetos? A contratação da alteração do projeto pode fundar-se em inexigibilidade? Se o autor do projeto se negar a alterá-lo, qual deve ser o procedimento para evitar responsabilizações futuras? 31. Em quais hipóteses é possível a Administração autorizar a prorrogação do prazo de execução do contrato? Como deve ser formalizada essa prorrogação? Quem tem competência para tomar essa decisão? 32. Como proceder se o prazo de vigência do contrato expirou e a obra não foi entregue? É possível receber a obra depois de expirado 90 dias do prazo, sem ter sido formalizada a sua prorrogação? 33. Qual a diferença entre reajuste e revisão do contrato? Quando são cabíveis? Quais as peculiaridades em relação aos contratos de obras e serviços de engenharia? 34. Quais providências o fiscal deve adotar diante de falhas reiteradas na execução do contrato? Quando sugerir a rescisão contratual e a aplicação de penalidades? Como instruir essas orientações? 7
8 35. Qual o passo a passo do procedimento para a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº /02? Qual a autoridade competente para aplicar cada uma das sanções: advertência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar, declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar? 36. Qual a extensão dos efeitos da suspensão do direito de licitar e contratar e da declaração de inidoneidade: apenas em relação ao órgão/à entidade que aplica a sanção ou a toda a Administração Pública em todas as esferas? Qual o entendimento do TCU e o do STJ? 37. Qual a extensão dos efeitos do impedimento de licitar e contratar previsto na Lei nº /02? É possível restringir os efeitos dessa penalidade ao órgão/à entidade que aplica a sanção? 38. Sobre garantias nas contratações de obras e serviços de engenharia, questiona-se: a) À medida que o contrato é executado, o valor da garantia prestada pode ser reduzido proporcionalmente? b) Ocorrendo acréscimos e revisões no contrato, é necessária a readequação do valor da garantia? c) Quando a garantia deve ser devolvida e quais as formalidades a serem observadas? 39. Quais são os requisitos para a subcontratação e a cessão em contratos de obras e serviços de engenharia? 40. Tendo em vista que a subcontratação é uma realidade nas obras civis, quais parcelas do objeto podem ser subcontratadas ou cedidas? É possível subcontratar as parcelas definidas como de maior relevância e valor significativo? Qual entendimento recente do TCU sobre esse tema? 41. Quais os cuidados no acompanhamento do contrato em relação às parcelas subcontratadas para garantir a solidez e a qualidade da obra? 8
9 LOCAL DO EVENTO NAOUM PLAZA HOTEL (61) SHS Quadra 5 Bloco H Brasília/DF Apto. SGL/EXE R$ 312,00* + 10% + R$ 2,00 tx. de turismo Apto. DBL/EXE R$ 380,00* + 10% + R$ 2,00 tx. de turismo OPÇÕES DE HOSPEDAGEM HOTEL NAOUM EXPRESS (61) ou SHS Quadra 3 Bloco J Brasília/DF Apto. SGL/EXE R$ 240,00* + 10% taxas Apto. DBL/EXE R$ 261,00* + 10% taxas HOTEL CARLTON (61) SHS Quadra 5 Bloco G Brasília/DF Apto. SGL/STD R$ 270,00* + 10% taxas Apto. DBL/STD R$ 330,00* + 10% taxas HOTEL NACIONAL (61) SHS Quadra 1 Bloco A Brasília/DF Apto. SGL/STD R$ 275,00* + 10% taxas Apto. DBL/STD R$ 305,00* + 10% taxas Apto. TPL/STD R$ 350,00* + 10% taxas HOTEL ST PAUL (61) ou SHS Quadra 2 Bloco H Brasília/DF Apto. SGL/STD R$ 240,00* + 10% taxas Apto. DBL/STD R$ 278,00* + 10% taxas Apto. TPL/STD R$ 345,00* + 10% taxas * Valores válidos conforme a disponibilidade do hotel, com reserva antecipada e somente para participantes no período deste evento; Café da manhã incluso na tarifa; Para usufruir das tarifas especiais das diárias, informe, no momento da reserva, que você é cliente da Zênite e está inscrito neste evento. PERÍODO E HORÁRIO DO EVENTO 21 A 23 DE MAIO DE h30 às 12h30 e 14h às 18h Coffee break às 10h e 16h Almoço às 12h30 CARGA HORÁRIA 24 HORAS 9
10 INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE R$ 2.990,00 Inclui 03 almoços; 06 coffee breaks; a obra Lei de licitações e contratos administrativos. Zênite, 2011; apostila específica do Seminário; material de apoio e certificado. A cada 4 inscrições neste Seminário, efetuadas pelo mesmo órgão e vinculadas à mesma fonte pagadora, a Zênite concederá cortesia para uma quinta inscrição. PAGAMENTO O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ / , em um dos seguintes bancos credenciados: Banco do Brasil Ag c/c X CEF Ag c/c Bradesco Ag c/c INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES (41) evento@zenite.com.br ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. CNPJ / Inscrição Estadual: Av. Sete de Setembro, º andar Batel Curitiba / PR (41) evento@zenite.com.br
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. 24 a 26 de novembro de 2014 BRASÍLIA/DF
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS Aspectos polêmicos, entendimentos do tcu e boas práticas 24 a 26 de novembro de 2014 BRASÍLIA/DF
Leia maisCOMO FISCALIZAR OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEMINÁRIO NACIONAL COMO FISCALIZAR OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Boas práticas para a fiscalização eficiente Regimes de execução, medições e pagamento Alterações
Leia maisOBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
SEMINÁRIO NACIONAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS Aspectos polêmicos, entendimentos do TCU e boas práticas 26 A 28 DE MARÇO DE
Leia maisCONTRATOS ADMINISTRATIVOS
SEMINÁRIO NACIONAL CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Rescisão do contrato e aplicação de penalidades 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2012 SÃO PAULO/SP O SEMINÁRIO A gestão eficiente dos contratos administrativos envolve
Leia maisDISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO A FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E A GESTÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DIRETA
SEMINÁRIO NACIONAL DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO A FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E A GESTÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DIRETA Aspectos polêmicos e controvertidos e melhores práticas
Leia maisOBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM O TCU
SEMINÁRIO NACIONAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM O TCU Planejamento e julgamento da licitação e a execução do contrato Principais entendimentos e formas de evitar responsabilizações 22 A
Leia maisSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATOS DECORRENTES DE REGISTRO DE PREÇOS E DE CONTRATAÇÃO DIRETA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATOS DECORRENTES DE REGISTRO DE PREÇOS E DE CONTRATAÇÃO DIRETA 03 e 04 de OUTUBRO de 2011 BRASÍLIA/DF Aspectos polêmicos e controvertidos
Leia maisSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DO PREGÃO ATÉ A GESTÃO DA ATA E DO CONTRATO
SEMINÁRIO NACIONAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DO PREGÃO ATÉ A GESTÃO DA ATA E DO CONTRATO Aspectos polêmicos, entendimentos do TCU e boas práticas 12 A 14 DE MARÇO DE 2012
Leia maisO QUE MUDA NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM O NOVO DECRETO Nº 7.892/13
SEMINÁRIO NACIONAL O QUE MUDA NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM O NOVO DECRETO Nº 7.892/13 Planejamento e julgamento do pregão e a gestão da ata e do contrato Aspectos polêmicos, entendimentos do TCU
Leia maisBRASÍLIA (61) 3327-1142 ELO@ELOCONSULTORIA.COM SCN, QD. 2, BL. A, 1º ANDAR ED. CORPORATE FINANCIAL CENTER
BRASÍLIA (61) 3327-1142 ELO@ELOCONSULTORIA.COM SCN, QD. 2, BL. A, 1º ANDAR ED. CORPORATE FINANCIAL CENTER SÃO PAULO (11) 5081-7950 SAOPAULO@ELOCONSULTORIA.COM RUA CUBATÃO, 929 CONJ. 116 VILA MARIANA HOME
Leia maisEXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O TCU E OS TRIBUNAIS SUPERIORES
SEMINÁRIO NACIONAL EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O TCU E OS TRIBUNAIS SUPERIORES Atribuições e responsabilidade dos agentes públicos Formalização e publicidade Alterações
Leia maisCONTRATOS ADMINISTRATIVOS RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES
SEMINÁRIO NACIONAL CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES Procedimentos para rescisão e aplicação das penalidades Entendimentos do TCU e dos tribunais superiores 4 E
Leia maisDISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO A FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E A GESTÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DIRETA
SEMINÁRIO NACIONAL DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO A FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E A GESTÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DIRETA Aspectos polêmicos e controvertidos e melhores práticas
Leia maisSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS COMO PLANEJAR, JULGAR A LICITAÇÃO E GERIR A ATA E O CONTRATO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS COMO PLANEJAR, JULGAR A LICITAÇÃO E GERIR A ATA E O CONTRATO De acordo com as alterações do Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014 Melhores práticas,
Leia maisREVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
SEMINÁRIO NACIONAL REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Obras, serviços contínuos e contratos decorrentes de registro de preços Cabimento e formalização Entendimentos do TCU e
Leia maisMELHORES PRÁTICAS PARA A FISCALIZAÇÃO EFICIENTE DOS CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 12 a 14 de fevereiro de 2014
MELHORES PRÁTICAS PARA A FISCALIZAÇÃO EFICIENTE DOS CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Enfoque aplicado com resolução de casos práticos, análise de cláusulas contratuais, checklist
Leia maisCONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS E PREFERÊNCIAS NAS LICITAÇÕES REPERCUSSÕES NO PLANEJAMENTO, JULGAMENTO E CONTRATO
SEMINÁRIO NACIONAL CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS E PREFERÊNCIAS NAS LICITAÇÕES REPERCUSSÕES NO PLANEJAMENTO, JULGAMENTO E CONTRATO Exigências de sustentabilidade ambiental em compras, serviços e obras
Leia maisCOMO FISCALIZAR E GERENCIAR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
SEMINÁRIO NACIONAL COMO FISCALIZAR E GERENCIAR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Gestão e fiscalização Atribuições do fiscal e dos demais agentes envolvidos Guia de fiscalização dos contratos de terceirização
Leia maisCOMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MELHORES PRÁTICAS PARA ATUAÇÕES EFICIENTES DO FISCAL E DO GESTOR
Seminário Nacional COMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MELHORES PRÁTICAS PARA ATUAÇÕES EFICIENTES DO FISCAL E DO GESTOR 24 A 26 JULHO 2017 BRASÍLIA/DF SEMINÁRIO A construção
Leia maisPROJETO VII COMO FISCALIZAR E GERENCIAR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COMPRAS, SERVIÇOS CONTÍNUOS E OBRAS DE ENGENHARIA
PROJETO VII COMO FISCALIZAR E GERENCIAR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COMPRAS, SERVIÇOS CONTÍNUOS E OBRAS DE ENGENHARIA Curso 1: ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Curso 2: RESCISÃO DO
Leia maisOBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
Seminário Nacional OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS Aspectos polêmicos, entendimentos do TCU e boas práticas 6 E 7 DE NOVEMBRO 2018
Leia maisALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
SEMINÁRIO NACIONAL ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Melhores práticas para alterações do objeto, prazo e valor nos contratos de serviços, obras, compras e registros de preços 28 A 30
Leia maisO QUE MUDA NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM O NOVO DECRETO Nº 7.892/13
SEMINÁRIO NACIONAL O QUE MUDA NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM O NOVO DECRETO Nº 7.892/13 Do planejamento e julgamento do pregão até a gestão da ata e do contrato Aspectos polêmicos, entendimentos
Leia maisQUESTÕES APLICADAS E RELEVANTES SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
QUESTÕES APLICADAS E RELEVANTES SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NOVO REGIME DAS MICROEMPRESAS - LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14 ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MELHORES PRÁTICAS E OS ENTENDIMENTOS
Leia maisCOMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MELHORES PRÁTICAS PARA ATUAÇÕES EFICIENTES DOS FISCAIS E DO GESTOR
Seminário Nacional COMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MELHORES PRÁTICAS PARA ATUAÇÕES EFICIENTES DOS FISCAIS E DO GESTOR De acordo com a IN nº 05/17 16 a 18 ABRIL
Leia maisPROJETO VII COMO FISCALIZAR E GERENCIAR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COMPRAS, SERVIÇOS CONTÍNUOS E OBRAS DE ENGENHARIA
PROJETO VII COMO FISCALIZAR E GERENCIAR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COMPRAS, SERVIÇOS CONTÍNUOS E OBRAS DE ENGENHARIA Curso 1: ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Curso 2: RESCISÃO DO
Leia maisO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC
SEMINÁRIO NACIONAL O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC As principais novidades e as repercussões para as contratações em geral De acordo com a Lei nº 12.462/11 e o Decreto nº 7.581/11 Com
Leia maisRESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
SEMINÁRIO NACIONAL RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Atribuições dos agentes públicos Responsabilidades administrativa, civil e penal Sanções disciplinares
Leia maisSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DO PREGÃO ATÉ A GESTÃO DA ATA E DO CONTRATO
SEMINÁRIO NACIONAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DO PREGÃO ATÉ A GESTÃO DA ATA E DO CONTRATO Aspectos polêmicos, entendimentos do TCU e boas práticas 30 DE JULHO A 1º DE AGOSTO
Leia maisLICITAÇÕES E CONTRATOS TEMAS POLÊMICOS E OS ENTENDIMENTOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
SEMINÁRIO NACIONAL LICITAÇÕES E CONTRATOS TEMAS POLÊMICOS E OS ENTENDIMENTOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES Responsabilidade dos agentes Alterações do contrato Sanções SRP Sustentabilidade Retenção
Leia maisDISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COMO FORMALIZAR O PROCEDIMENTO E GERIR OS CONTRATOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DIRETA
SEMINÁRIO NACIONAL DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COMO FORMALIZAR O PROCEDIMENTO E GERIR OS CONTRATOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DIRETA Aspectos polêmicos e controvertidos, entendimentos do TCU
Leia maisREVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
SEMINÁRIO NACIONAL REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Obras, serviços contínuos e contratos decorrentes de registro de preços Cabimento e formalização Entendimentos do TCU e
Leia maisCOMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MELHORES PRÁTICAS PARA ATUAÇÕES EFICIENTES DOS FISCAIS E DO GESTOR
Seminário Nacional COMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MELHORES PRÁTICAS PARA ATUAÇÕES EFICIENTES DOS FISCAIS E DO GESTOR De acordo com a IN nº 05/2017 12 A 14 SETEMBRO
Leia maisPlanejamento da contratação Julgamento da licitação e regime das preferências Aspectos pontuais do contrato 25 A 27 DE JUNHO DE 2012 SÃO PAULO/SP
SEMINÁRIO NACIONAL CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO PLANEJAR E JULGAR AS LICITAÇÕES E FISCALIZAR OS CONTRATOS DE ACORDO COM A IN Nº 04/10 E O DECRETO Nº 7.174/10 Planejamento da contratação
Leia maisQUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E OS CONTRATOS DECORRENTES
Seminário Nacional QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E OS CONTRATOS DECORRENTES FLORIANÓPOLIS/SC 25 E 26 ABRIL 2019 De acordo com a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 13.303/2016
Leia maisRESPONSABILIDADE DOS AGENTES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E AS SANÇÕES POR ATOS E DECISÕES
SEMINÁRIO NACIONAL RESPONSABILIDADE DOS AGENTES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E AS SANÇÕES POR ATOS E DECISÕES Atribuições dos agentes públicos Principais decisões e atos Cautelas e boas práticas Responsabilidades
Leia maisALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Melhores práticas para alterações do objeto, prazo e valor nos contratos de serviços, obras, compras e registro de preços 10 a 12 de setembro de 2014
Leia maisCOMO FISCALIZAR E GERIR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/1993 E A LEI Nº /2016
B R A S Í L I A / D F Seminário Nacional COMO FISCALIZAR E GERIR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/1993 E A LEI Nº 13.303/2016 01 A 03 JULHO 2019 Contratos de compras e serviços,
Leia maisSeminário Nacional 8 A 10 FEVEREIRO 2017 BRASÍLIA/DF SEMINÁRIO
Seminário Nacional 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU Casos práticos, análise de cláusulas de editais e contratos, checklists
Leia maisREVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Obras, serviços contínuos e contratos decorrentes de registro de preços
REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Obras, serviços contínuos e contratos decorrentes de registro de preços Entendimentos do TCU e dos tribunais superiores Enfoque aplicado: melhores
Leia maisCOMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS. práticas para planejar contratos de sucesso
COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS Providências, justificativas e melhores práticas para planejar contratos de sucesso 24 a 26 de março de
Leia maisALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
SEMINÁRIO NACIONAL ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Melhores práticas para alterações do objeto, prazo e valor nos contratos de serviços, obras, compras e registros de preços 03 A 05
Leia maisSEMINÁRIO. Judiciário. Alguns desses acórdãos são paradigmas sobre o assunto e precisam ser conhecidos e aplicados nas decisões do dia a dia.
Seminário Nacional A VISÃO DO TCU SOBRE 50 TEMAS S A L V A D O R / B A 05 A 07 AGOSTO 2019 FUNDAMENTAIS E APLICADOS DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA Entendimentos importantes que impactam no dia a dia das licitações
Leia mais40 VÍCIOS MAIS COMUNS NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER
SEMINÁRIO NACIONAL 40 VÍCIOS MAIS COMUNS NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER Casos práticos, análise de cláusulas de editais, checklists e passo a passo dos procedimentos 26 E 27 SETEMBRO
Leia maisCOMO PLANEJAR, JULGAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Seminário Nacional COMO PLANEJAR, JULGAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SÃO PAULO/SP 06 A 08 MAIO 2019 De acordo com a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016 Aspectos polêmicos,
Leia maisREPACTUAÇÃO E SEUS EFEITOS NA PLANILHA DE PREÇOS NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
SEMINÁRIO NACIONAL REPACTUAÇÃO E SEUS EFEITOS NA PLANILHA DE PREÇOS NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO Repercussões dos encargos e benefícios trabalhistas Estudo e solução de situações-problema De acordo com
Leia maisCONTRATOS ADMINISTRATIVOS COMO OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O JUDICIÁRIO INTERPRETAM E ORIENTAM OS AGENTES NA SOLUÇÃO DOS GRANDES PROBLEMAS
Seminário Nacional CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COMO OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O JUDICIÁRIO INTERPRETAM E ORIENTAM OS AGENTES NA SOLUÇÃO DOS GRANDES PROBLEMAS De acordo com o TCU, o TCE-SP e a jurisprudência
Leia maisCONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A NOVA IN Nº 04/10 E O DECRETO Nº 7.174/10
CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A NOVA IN Nº 04/10 E O DECRETO Nº 7.174/10 4 A 6 DE JULHO DE 2011 SÃO PAULO/SP As novidades e as alterações na IN nº 04/10 Planejamento da contratação
Leia maisSEMINÁRIO EXCELÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
. O SEMINÁRIO A Contratação de Obras e Serviços de Engenharia no Setor Público segue uma sequência de procedimentos que se inicia com os estudos e levantamentos preliminares, passando pelo certame licitatório,
Leia maisOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA VISÃO DO TCU, DO TCE/SP E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 50 Acórdãos que devem ser conhecidos e compreendidos
Seminário Nacional OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA VISÃO DO TCU, DO TCE/SP E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 50 Acórdãos que devem ser conhecidos e compreendidos pelos agentes responsáveis 13 A 15 FEVEREIRO 2017
Leia maisPROJETO III LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROJETO III LICITAÇÕES E CONTRATOS Curso 1: 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER Carga horária: 24h Curso 2: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PLANEJAMENTO,
Leia maisO QUE MUDOU NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS DAS ESTATAIS DE ACORDO COM A LEI Nº /2016
Seminário Nacional O QUE MUDOU NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS DAS ESTATAIS DE ACORDO COM A LEI Nº 13.303/2016 Os desafios da aplicação do novo regime 10 E 11 DEZEMBRO 2018 SÃO PAULO/SP SEMINÁRIO A interpretação
Leia mais55 ACÓRDÃOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS
Seminário Nacional 55 ACÓRDÃOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS Entendimentos importantes e que impactam no dia a
Leia mais19 e 20 de Outubro de 2017 Manaus, AM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AVANÇADO: FISCALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES
19 e 20 de Outubro de 2017 Manaus, AM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AVANÇADO: FISCALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AVANÇADO: FISCALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES.
Leia maisREGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DE ACORDO COM A LEI Nº /16 O QUE DEVE SER REGULAMENTADO, ORIENTAÇÕES E BOAS PRÁTICAS
Seminário Nacional REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DE ACORDO COM A LEI Nº 13.303/16 O QUE DEVE SER REGULAMENTADO, ORIENTAÇÕES E BOAS PRÁTICAS 26 A 28 JUNHO 2017 BRASÍLIA/DF
Leia maisVÍCIOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/1993, A LEI DAS ESTATAIS E O RDC - COMO EVITÁ-LOS SEMINÁRIO
Seminário Nacional VÍCIOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/1993, A LEI DAS ESTATAIS E O RDC - COMO EVITÁ-LOS RIO DE JANEIRO/RJ 27 A 29 MARÇO 2019 Vícios no planejamento, no
Leia maisALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Seminário Nacional ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RIO DE JANEIRO/RJ 20 A 22 MAIO 2019 Alterações do objeto, prorrogação, revisão, reajuste e repactuação de acordo com a Lei nº 8.666/1993
Leia maisTEMAS APLICADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017 E O TCU E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA
Seminário Nacional TEMAS APLICADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017 E O TCU E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA Decisões mais seguras no planejamento, no julgamento da licitação
Leia maisCONTRATOS ADMINISTRATIVOS O SEMINÁRIO
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESTUDO E RESOLUÇÃO DE CASOS PRÁTICOS Falhas de formalização Falhas na execução Defeitos na planilha Contratos estimativos e SRP Alterações quantitativa e qualitativa Reajuste,
Leia maisESTUDO E RESOLUÇÃO DE CASOS PRÁTICOS O SEMINÁRIO. Metodologia aplicada!
Seminário Nacional CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESTUDO E RESOLUÇÃO DE CASOS PRÁTICOS SÃO PAULO/SP 18 A 20 MARÇO 2019 Falhas de formalização Falhas na execução Defeitos na planilha Contratos estimativos e
Leia maisALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Melhores práticas para alterações do objeto, prazo 17 A 19 MAIO 2017 SÃO PAULO/SP SEMINÁRIO
ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Melhores práticas para alterações do objeto, prazo e valor nos contratos de serviços, obras, compras e registro de preços 17 A 19 MAIO 2017 SÃO PAULO/SP
Leia maisREVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS, SERVIÇOS CONTÍNUOS E CONTRATOS DECORRENTES DE REGISTRO DE PREÇOS
Seminário Nacional REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS, SERVIÇOS CONTÍNUOS E CONTRATOS DECORRENTES DE REGISTRO DE PREÇOS Entendimentos do TCU e dos tribunais superiores
Leia maisO REGIME DE CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS
O REGIME DE CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS OS NOVOS DESAFIOS A PARTIR DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.303/2016 O principal evento sobre as contratações das estatais! O 2º ENCONTRO DAS ESTATAIS Em maio de 2018, aconteceu
Leia maisALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Seminário Nacional ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Alterações do objeto, prorrogação, revisão, reajuste e repactuação 22 A 24 OUTUBRO 2018 SALVADOR/BA SEMINÁRIO Os aditivos aos contratos
Leia mais29 A 31 MAIO 2017 FORTALEZA/CE SEMINÁRIO
45 QUESTÕES POLÊMICAS E RELEVANTES SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA RESOLVÊ-LAS Planejamento da terceirização de serviços / Pesquisa de preços / SRP / Execução dos contratos De acordo com
Leia maisO PLANEJAMENTO INTEGRAL E A ESTRUTURAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAR SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS
SEMINÁRIO NACIONAL O PLANEJAMENTO INTEGRAL E A ESTRUTURAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAR SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS De acordo com a IN nº 02/08 e os Entendimentos do TCU 27 A 30 DE AGOSTO DE
Leia maisTEMAS APLICADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017 E O TCU E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA
Seminário Nacional TEMAS APLICADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017 E O TCU E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA Decisões mais seguras no planejamento, no julgamento da licitação
Leia maisSeminário Nacional. checklists e passo a passo dos procedimentos 26 A 28 JULHO 2017 RIO DE JANEIRO/RJ SEMINÁRIO
Seminário Nacional 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU Casos práticos, análise de cláusulas de editais e de contratos, checklists
Leia maismedidas para renegociação dos contratos e redução de custos
SEMINÁRIO NACIONAL 50 GRANDES PROBLEMAS ENFRENTADOS NO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES E NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS COMO EVITAR, COMO SOLUCIONAR E AS ORIENTAÇÕES DO TCU Destaque do
Leia mais50 ACÓRDÃOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS SEMINÁRIO
Seminário Nacional 50 ACÓRDÃOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS RIO DE JANEIRO/RJ 15 A 17 ABRIL 2019 Entendimentos
Leia maisREVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS, SERVIÇOS CONTÍNUOS E CONTRATOS DECORRENTES DE REGISTRO DE PREÇOS SEMINÁRIO
Seminário Nacional REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS, SERVIÇOS CONTÍNUOS E CONTRATOS DECORRENTES DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO PAULO/SP 26 E 27 AGOSTO 2019 De acordo com
Leia mais60 ACÓRDÃOS DO TCU QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS
SEMINÁRIO NACIONAL 60 ACÓRDÃOS DO TCU QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS Entendimentos importantes e que impactam no dia a dia das contratações públicas
Leia maisSEMINÁRIO. Antecipe-se e evite vícios na gestão das contratações públicas. Venha se capacitar com a Zênite!
Seminário Nacional 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU SÃO PAULO/SP 25 A 27 FEVEREIRO 2019 Casos práticos, análise de cláusulas
Leia maisO REGIME DE CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS
O REGIME DE CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS OS NOVOS DESAFIOS A PARTIR DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.303/2016 O principal evento sobre as contratações das estatais! O 2º ENCONTRO DAS ESTATAIS Em maio de 2018, aconteceu
Leia mais60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU
Seminário Nacional RIO DE JANEIRO/RJ 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU 25 A 27 JUNHO 2019 Casos práticos e análise de vícios
Leia maisPROJETO II LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROJETO II LICITAÇÕES E CONTRATOS Curso 1: COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS Curso 2: OS GRANDES PROBLEMAS ENFRENTADOS NO JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES
Leia maisOBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
SEMINÁRIO NACIONAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS Fiscalização e gestão dos contratos Medições e pagamento Alterações do contrato e jogo de planilhas
Leia maisOFICINA DE ELABORAÇÃO DE EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PARA OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
TREINAMENTO PRÁTICO OFICINA DE ELABORAÇÃO DE EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PARA OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MACEIÓ - AL 8 e 9 JUNHO/2015 APRESENTAÇÃO
Leia maisSEMINÁRIO. pois representam modificações imediatas na forma de decidir, motivar, responsabilizar e controlar.
Seminário Nacional B R A S Í L I A / D F RESPONSABILIDADE DOS AGENTES E AS REPERCUSSÕES DAS ALTERAÇÕES DA LINDB, RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES 04 E 05 ABRIL 2019 As alterações da LINDB e
Leia mais60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER
SEMINÁRIO NACIONAL 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER Casos práticos, análise de cláusulas de editais e contratos, checklists e passo a passo
Leia maisCURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:
CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Enfoque para Gestão, Fiscalização, Alteração e Penalidades. Formação e Capacitação de Fiscais e Gestores de Contratos. 11, 12 e 13 JUNHO 2019 Curitiba, PR.
Leia maisAS PRINCIPAIS NOVIDADES E REPERCUSSÕES DA IN Nº 05/17 E DA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seminário Nacional AS PRINCIPAIS NOVIDADES E REPERCUSSÕES DA IN Nº 05/17 E DA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Alterações no planejamento e julgamento
Leia maisAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA IN Nº 05/2017 E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seminário Nacional AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA IN Nº 05/2017 E AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TRABALHISTA NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA As principais novidades da IN nº 05/2017 da
Leia maisSeminário Nacional. passo a passo do procedimento 24 A 26 ABRIL 2017 CUIABÁ/MT SEMINÁRIO
Seminário Nacional SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA PROBLEMAS DAS LICITAÇÕES E DOS CONTRATOS 60 ERROS COMUNS E COMO EVITÁ-LOS Casos práticos, análise de cláusulas de editais e de contratos e passo a passo do procedimento
Leia maisRESPONSABILIDADE DOS AGENTES E AS ALTERAÇÕES DA LINDB, RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES SEMINÁRIO RIO DE JANEIRO/RJ
Seminário Nacional RESPONSABILIDADE DOS AGENTES E AS ALTERAÇÕES DA LINDB, RESCISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES RIO DE JANEIRO/RJ 23 E 24 SETEMBRO 2019 As alterações da LINDB e suas repercussões
Leia maisCASOS PRÁTICOS DA PLANILHA DE CUSTOS E PREÇOS DA IN Nº 02/08
Seminário Nacional CASOS PRÁTICOS DA PLANILHA DE CUSTOS E PREÇOS DA IN Nº 02/08 Teoria X Prática: Estudo de casos, resolução de exercícios e de cálculos da planilha 8 A 10 MARÇO 2017 BRASÍLIA/DF SEMINÁRIO
Leia maisESTUDO DE CASOS SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA PRINCIPAIS HIPÓTESES DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Seminário Nacional ESTUDO DE CASOS SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA PRINCIPAIS HIPÓTESES DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Trabalhos em grupo e resolução de situações práticas e aplicadas 14 a 16 MARÇO
Leia maisSeminário Nacional. Como elaborar o mapa de riscos da nova IN
Seminário Nacional GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/17 Como elaborar o mapa de riscos da nova IN Como elaborar uma matriz de risco nos contratos
Leia mais60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU
Seminário Nacional 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COMO EVITAR, QUANDO SANEAR E COMO RESOLVER DE ACORDO COM O TCU Casos práticos, análise de cláusulas de editais e de contratos, checklists
Leia maisDISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CABIMENTO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA
Seminário Nacional DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CABIMENTO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA 11 e 12 JUNHO 2018 BRASÍLIA/DF SEMINÁRIO Os processos de dispensa e inexigibilidade
Leia maisCOMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS
Seminário Nacional SÃO PAULO/SP COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS 16 A 18 SETEMBRO 2019 De acordo a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016,
Leia maisObras e Serviços de Engenharia: Curso Completo
Obras e Serviços de Engenharia: Curso Completo A Licitação e o Contrato: Legislação e Jurisprudência na prática para o caminho seguro nas Contratações de Obras Públicas Apresentação As licitações e contratações
Leia maisAplicação de Sanções Administrativas nas Licitações e Contratos WORKSHOP. 32 anos. Licitações e Contratos
32 anos WORKSHOP Aplicação de Sanções Administrativas nas Licitações e Contratos Licitações e Contratos atendimento@conexxoes.com.br conexxoeseducacao @conexxoeseducacao APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Leia maisCURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:
CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Enfoque para Gestão, Fiscalização, Alteração e Penalidades. Formação e Capacitação de Fiscais e Gestores de Contratos. 27, 28 e 29 MARÇO 2019 Brasília, DF.
Leia maisPROJETO I LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROJETO I LICITAÇÕES E CONTRATOS Curso 1: COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS Curso 2: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PLANEJAMENTO, JULGAMENTO
Leia mais