MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL EXÉRCITO MANUTENÇÃO MILITAR CONTRATO

Transcrição

1 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL EXÉRCITO MANUTENÇÃO MILITAR CONTRATO CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE FRIO DE APOIO À DESPENSA E COZINHA C3 DA SEDE DA MANUTENÇÃO MILITAR Entre: MANUTENÇÃO MILITAR (MM), Estabelecimento Fabril do Exército, com Sede na Rua do Grilo nº 84, Lisboa, Titular do NIPC , representada pelo Exmo, Senhor Coronel ADMIL, Carlos Manuel Diogo da Graça Rosa, Diretor da MM, na qualidade de representante legal com poderes delegados para o acto, no uso da competência conferida pela alínea a) do nº1 do artº 17 do Decreto - Lei nº 197/99 de 08 de Junho ex vi alínea f) do artº 14º do Decreto Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, adiante designada Primeira Outorgante, E LEOFRAN, LDA., com sede na Rua António Maria de Sousa, nº 9, 4º Frente, Torres Vedras matriculada na Conservatória do Registo Predial/Comercial de Torres Vedras sob o número de matricula e de pessoa colectiva , neste ato representada pela Exma. Senhora, Ana Raquel Carapuça Machado Martins, contribuinte n.º , titular do C.C ZZ9, emitido pela DGRN Lisboa, na qualidade de Gerente, com poderes para o acto, de ora em diante designado Segunda Outorgante. É CELEBRADO E RECIPROCAMENTE ACEITE o presente Contrato de Empreitada para a Construção da central de frio de apoio à despensa e cozinha C3 da Sede da Manutenção Militar, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro. Que se regerá nos termos das cláusulas seguintes: CLAUSULAS GERAIS Cláusula 1ª (Adjudicação) Para os efeitos constantes da alínea b) do artigo 96º do Código dos Contratos Públicos, doravante designado por CCP, aprovado pelo DL nº 18/2008, de 29 de Janeiro a adjudicação da empreitada foi aprovada por despacho de 19/08/2014 do Exmo. TCor Admil, José Carlos Alves Rodrigues, no uso da competência conferida pela alínea a) do nº1 do artº 17 do Decreto - Lei nº 197/99 de 08 de Junho. Cláusula 2ª (Objeto) Pelo presente contrato a Segunda Outorgante obriga-se a prestar nos termos do caderno de encargos do Ajuste Direto nº 33/SCM/2014, à Primeira Outorgante a Construção da central de frio de apoio à despensa e cozinha C3 da Sede da Manutenção Militar. 1

2 Cláusula 3ª (Local) A empreitada referida na cláusula segunda, realiza-se nas instalações da Manutenção Militar Rua do Grilo nº 84, Lisboa. Cláusula 4ª (Especificações) 1. A empreitada, referida na cláusula segunda é efectuada nos termos e com as especificações contidas no Caderno de Encargos e na proposta apresentada pela Segunda Outorgante, a qual se junta como Anexo I, que depois de rubricada passa a fazer parte integrante do presente contrato. 2. Qualquer alteração ao objecto do presente contrato não prevista no mesmo deve ser comunicada, por escrito, no prazo máximo de 2 (dois) dias, responsabilizando-se a parte faltosa pelas consequências de qualquer omissão ou atraso. Cláusula 5ª (Prazo de execução da obra) O prazo de execução da empreitada, objecto deste contrato é de 10 dias uteis, com início na data da consignação da obra. Cláusula 6ª (Responsabilidades) A Segunda Outorgante é responsável perante a Primeira Outorgante ou terceiros, nos termos gerais de direito, sendo designadamente responsável por factos imputáveis aos seus empregados ou colaboradores e à deficiente execução de prestação de serviços ora contratada. Cláusula 7ª (Seguro) A Segunda Outorgante obriga-se a ter seguro de responsabilidade civil com cobertura por danos a pessoas e bens resultantes da sua actividade, dos seus funcionários ou dos seus mandatários. Cláusula 8ª (Preço Contratual) 1. O valor da adjudicação e encargo total: Para os efeitos constantes da alínea d) do n.º 1 do artigo 96.º do CCP, o preço contratual é de ,37 IVA incluído, estando a referida quantia cativa para o ano de O preço será pago de acordo com a proposta apresentada pela Segunda Outorgante em Anexo II ao presente contrato. Cláusula 9ª (Prazo de Faturação e Pagamento) 1. Os pagamentos são efectuados no prazo máximo de 30 dias após a apresentação da respetiva fatura. Cláusula 10ª (Vigência) 1. O prazo de vigência do presente contrato, inicia-se a partir da data da sua assinatura pelas partes. As obrigações da Segunda Outorgante ficarão suspensas sem que por isso lhe possa ser exigida qualquer indemnização sempre que o cumprimento do presente contrato seja impossibilitado por motivo fortuito ou de força maior. 2

3 2. A Primeira Outorgante reserva-se o direito de rescindir unilateralmente o presente contrato se a Segunda Outorgante incorrer no incumprimento de qualquer das obrigações assumidas, sem prejuízo da eventual responsabilidade que ao caso couber. 3. Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato antes do seu termo por caso fortuito ou de força maior, não havendo lugar a qualquer indemnização, desde que o comunique e fundamente à outra parte. 4. Verificando-se a regra disposta no artigo anterior o prazo máximo da citada comunicação é de 24 horas. 5. As partes desde já acordam que se a Primeira Outorgante for objecto de reestruturação, fusão, encerramento ou qualquer outra alteração antes do termo do presente contrato, este será resolvido sem direito a qualquer indemnização por parte da Segunda Outorgante. 6. Caso se verifique o constante do ponto 6 da presente cláusula, a Primeira Outorgante obriga-se a avisar, por carta registada com Aviso de Recepção, a Segunda Outorgante com uma antecedência mínima de 30 dias. CLAUSULAS PARTICULARES Cláusula 11ª (Garantia da obra) 1. O prazo de garantia inicia-se na data da assinatura do auto de recepção provisória e varia de acordo com o tipo de defeitos da obra, nos seguintes termos: a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais; b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não estruturais ou instalações técnicas; c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos à obra, mas dela autonomizáveis. 2. Para garantir o exato cumprimento da execução da obra a Segunda Outorgante apresentou caução no valor de 5.644,00 através de depósito em numerário, em Anexo III. Cláusula 12ª Materiais Os custos e encargos decorrentes dos materiais e equipamentos a empregar na obra, que sejam necessários à execução da empreitada objecto do presente contrato são da responsabilidade da Segunda Outorgante. Cláusula 13ª Subempreitadas A Segunda Outorgante não poderá subempreitar mais de 75% da obra, assim como não poderá ser subempreitado mais de 75% do preço contratual da obra nas subempreitadas subsequentes devendo constar dos contratos a celebrar entre a Segunda Outorgante e os seus subempreiteiros os elementos referidos no artigo 383.º do CCP. Cláusula 14ª Publicidade Nos termos do artigo 347.º do CCP, a Segunda Outorgante não poderá fazer qualquer tipo de publicidade no local dos trabalhos, exceptuando a identificação pública, nos termos legais, da qual deve constar, se for o caso, o alvará, do adjudicatário da obra e dos seus subempreiteiros. Cláusula 15ª Cessão de posição contratual A Segunda Outorgante não poderá ceder a sua posição contratual na empreitada ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes deste contrato escrito sem prévia autorização da Primeira Outorgante. A Primeira Outorgante, não poderá sem a concordância da Segunda Outorgante, retirar da empreitada quaisquer trabalhos ou parte da obra para os fazer executar por outrem. Se a Segunda Outorgante ceder a sua posição contratual na empreitada sem a prévia autorização da Primeira Outorgante, o presente contrato escrito será rescindido com justa causa pela Primeira Outorgante. 3

4 Cláusula 16ª Sanções aplicáveis por incumprimento 1. Utilização de marcas, patentes ou licenças Caso a Primeira Outorgante venha a ser demandado por ter infringido, na execução deste contrato escrito, quaisquer direitos de marcas registadas, patentes registadas, ou licenças, a Segunda Outorgante indemnizá-la-á de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for. 2. Incumprimento de prazos Se a Segunda Outorgante não iniciar os trabalhos nas datas previstas no respectivo plano de trabalhos definitivo, nem obtenha o seu adiamento, a Primeira Outorgante poderá rescindir o presente contrato escrito, ou optar pela aplicação de multa correspondente a um por mil do valor da adjudicação contratual por cada dia de atraso caso outro valor não esteja estabelecido no Caderno de Encargos. 3. Se a Segunda Outorgante não respeitar qualquer prazo vinculativo fixado no Plano de Trabalhos definitivo ou no Caderno de Encargos ou não vier a concluir a obra dentro do prazo contratualmente estabelecido, acrescido das prorrogações graciosas ou legais, a Primeira Outorgante fica com a faculdade de intentar qualquer das sanções e garantias compulsórias e ressarcitórias previstas na lei. Cláusula 17ª (Foro Competente) Para as questões emergentes da interpretação, integração e aplicação do presente Contrato fica estipulado o foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. Cláusula 18ª (Sigilo) A Segunda Outorgante obriga-se a garantir o sigilo sobre informações relativas à actividade da Primeira Outorgante que os seus funcionários, agentes ou mandatários venham a ter conhecimento por força do presente contrato. Cláusula 19ª (Comunicação entre Outorgantes) Para comunicação entre as Outorgantes, são designados os domicílios identificados no intróito deste contrato. Cláusula 20ª (Documentos) 1. Faz parte integrante do presente contrato, o caderno de encargos, a proposta da Segunda Outorgante e a garantia bancária; 2. Em caso de divergência, entre o clausulado do presente contrato os documentos do procedimento, a prevalência é a que se indica de seguida: a. Caderno de Encargos e projeto de execução. b. Proposta da Segunda Outorgante. Cláusula 21ª (Disposições Finais) 1. O presente contrato foi precedido do Ajuste Direto n.º 33/SCM/2014, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP. 2. O despacho de adjudicação foi proferido em 19 de Agosto de 2014, pelo Exmo. Diretor da Manutenção Militar, em exercício de funções 3. O Despacho de Aprovação da minuta do contrato foi proferido em 27 de Agosto de 2014, pelo Exmo. Diretor da Manutenção Militar, em exercício de funções. 4

5 4. O presente contrato composto por 6 folhas, é feito em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos Contratantes. Lisboa, 8 de Setembro de 2014 Mais declaram as Outorgantes aceitar o presente contrato nos precisos termos exarados, através da sua assinatura e aposto selo branco/carimbo das mesmas: A Primeira Outorgante CARLOS MANUEL DIOGO DA GRAÇA ROSA CORONEL ADMIL A Segunda Outorgante 5