Município. Prefeitura Municipal de Ibicoara - BA. Sexta-feira - 23 de setembro de Ano VI - N º 59 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 006/2011 PMI

Transcrição

1 do Município Prefeitura Municipal de Ibicoara - BA Sexta-feira - - Ano VI - N º 59 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 006/2011 PMI Aos dezessete dias do mês de junho de 2011, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Sediado na Rua Fernando Neto, n 5 Centro, Ibicoara-Ba, o Pregoeiro, nos termos da Lei nº.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 113, de 01 de dezembro de 2009, e das demais normas legais aplicáveis, em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 021/2011, publicado no dos Municípios e homologado pelo Ordenador de Despesas, RESOLVE registrar os preços para contratação futura de empresa especializada para prestação de serviço de exames clínicos para a secretaria de saúde do município, conforme documentações contidas no processo, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas, nos respectivos itens do certame acima numerado. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão nr 021/2011 PMI, a qual passa a fazer parte deste documento. 1.1 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA constantes desta Ata de Registro de Preços ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento. 1.2 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. CLÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 1 (um) ano contado da data de sua assinatura, podendo ser renovada por mais 1 (um) ano, a critério das partes, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Nr 021/2011 PMI. CLÁUSULA TERCEIRA DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES Visando a aquisição do objeto do Pregão Nr 021/2011 PMI, integram a presente Ata: ÓRGÃOS PARTICIPANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2 Pag 2 - Ano VI - N 59 CLÁUSULA QUARTA DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R$ 13.82,00 (Cento e trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais), para o lote n I, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela PROMITENTE(s) CONTRATADA(s) no Pregão nr 021/2011 PMI, reproduzidos na planilha de preços constante do Apêndice I desta Ata..2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata..3 Nas hipóteses previstas no Art 65, inciso II, alínea d da Lei 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal..5 Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas..6 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços..7 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 15 Do pagamento, do Edital do Pregão Nr 021/2011 PMI. CLÁUSULA QUINTA DA CONTRATAÇÃO 5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado. 5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto. A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Nr 021/2011 PMI. 5.3 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

3 Pag 3 - Ano VI - N 59 CLÁUSULA SEXTA DA ENTREGA DO OBJETO A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada na sede do órgão integrante, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, bem como leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente sobre os bens. 6.2 A recusa do recebimento pela Prefeitura Municipal de Ibicoara, devidamente fundamentada pela sua Secretaria de Saúde, não gerará ônus para a Contratante. CLÁUSULA SÉTIMA DO CANCELAMENTO DA ATA 7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização. 7.2 Quando os preços de mercado tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. CLÁUSULA OITAVA DAS SANÇÕES 8.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federa e Municípios, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão Nr 021/2011 PMI e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa. 8.2 A Administração poderá aplicar as seguintes multas: multa de % (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para a assinatura da Ata de Registro de Preços; multa de % (dez) por cento do valor contratado, no caso de recusa injustificada para o recebimento da nota de empenho; As multas por atraso serão aplicadas na seguinte conformidade: I - atraso injustificado de até 05 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas; II - Atraso injustificado de 06 até dias: multa de 0,3% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas; III - Atraso injustificado de 11 até 20 dias: multa de 0,% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas; IV - atraso injustificado superior a 20 dias: será considerado inexecução total do ajuste.;

4 Pag - Ano VI - N A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% calculada sobre o valor dos serviços não executados. A inexecução total ensejará a aplicação de multa de 30% do valor do ajuste. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época; a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor; as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal de Ibicoara, em sua tesouraria, no prazo de 8 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada; decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Prefeitura Municipal de Ibicoara fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo; o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Ibicoara enquanto não quitar as multas devidas; as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem às irregularidades constatadas. CLÁUSULA NONA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Integram esta Ata, o Edital do Pregão Nr 021/2011 PMI, a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO e a planilha de Preços. CLÁUSULA DÉCIMA DO FORO Fica eleito o foro da cidade de Barra da Estiva, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Ibicoara-Ba, 17 de junho de Sandra Regina Gomes Vidal Prefeita Municipal Ordenador de Despesas Sergio Barreto de Oliveira CPF nº ENDOLABO Laboratório de Análises Clínicas S/C Ltda CNPJ nº /

5 Pag 5 - Ano VI - N 59 ANEXO I Relação dos Preços Registrados dos Serviços ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. 1 * PSA (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO) Preço Unit. Preço Total 30 37, ,00 2 * PSA LIVRE 30 37, ,00 3 *COLESTEROL HDL 60 7,50 50,00 *COLESTEROL LDL 60,00 600,00 5 *COLESTEROL TOTAL SERICO 60 3,50 2,00 6 *COLESTEROL VLDL 60 7,50 50,00 7 *TRIGLICERIDEOS SERICOS 60 5,00 300, ALFA - HIDROXI PROGESTERONA 17 - ALFA - HIDROXI PROGESTERONA - NEO 17 - OH CORTICOSTERÓIDES CETOSTEROIDES-URINA (17 KS) 1,25 12,50 1,25 12,50 13,25 132,50 13,25 132,50 12 ACIDO FOLICO 60 21, ,00 13 ACIDO OXALICO (OXALATO) 7,50 75,00 1 ÁCIDO ÚRICO (URINA) 3,50 35,00 15 ÁCIDO ÚRICO SÉRICO 60 3,50 2, ,50 375,00 ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SODIO 17 ACIDO VANIL MANDELICO 25,00 0,00 18 ACIDOS GRAXOS LIVRES 3,75 15, ,50 2,00 ACTH (HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO) 20 ALANINA TGP AMINOTRANSFERASE 60 3,50 2,00 21 ALBUMINA 60 3,75 225,00 22 ALDOSTERONA SERICO 31,25 312,50 23 ALFA 1 ANTITRIP SORO 30,00 300,00 2 ALFA 1 GLICO PROTEÍNA ÁCIDA 30,00 300,00

6 Pag 6 - Ano VI - N ALFA FETOPROTEINA (AFP) ALUMINIO SERICO 37,50 375,00 27 AMILASE (URINA - 2H) 3,50 35,00 28 AMILASE SÉRICA 20 3,50 70,00 29 AMINOÁCIDOS - CROMATOGRAFIA (SCREENING) 25,00 0,00 30 ANDROSTENEDIONA 0,00 00,00 31 ANTI - DNA,00 0,00 32 ANTI - GLIADINA - IGA 17,50 70,00 33 ANTI - GLIADINA - IGG 17,50 70,00 3 ANTI - HISTONA 20,00 80,00 35 ANTI - INSULINA 20,00 80,00 36 ANTI - MICROSSOMAL - (ANTI TPO) 26,25 262,50 37 ANTI - SSA (RO) 20,00 80,00 38 ANTI - SSB (LA) 20,00 80,00 39 ANTI GLIADINA - IGM 17,50 70,00 0 ANTIBIOGRAMA 0 22, ,00 1 ANTICOAGULANTE LUPICO 20,00 80,00 2 ANTICORPO ESTRIADO ANTI-MUSCULO 3 ANTICORPO ANTI-MUSCULO LISO 20,00 80,00,00 0,00 ANTICORPOS ANTI HIV 1 E , ,00 5 ANTICORPOS ANTI- PLAQUETARIOS, DETERMINAC 23,25 93,00 6 ANTIGENO AUSTRALIA (AGHBS) 00 7 ASLO - ANTIESTREPTOLISINA O 60 17, ,00 5,00 300,00 8 ASPARTATO AMINOTRANSFERASE - TGO 0 3,50 350,00 9 ATG ANTI - TIREOGLOBULINA 26,25 262,50 BAERMANN (PESQUISA DE 2,50 150, STRONGILOYDES) 51 BETA 2 MICROGLOBULINA 75,00 300,00 52 BILIRRUBINAS TOTAIS E FRACOES 0 3,75 375,00 53 CA 125 MARCADOR TUMORAL 5 CA 15-3 MARCADOR TUMORAL 62,50 250,00 62,50 250,00

7 Pag 7 - Ano VI - N CA 19-9 MARCADOR TUMORAL 56 CA 72- MARCADOR TUMORAL 62,50 250,00 62,50 250,00 57 CÁDMIO 30,00 120,00 58 CALCIO - URINA 2 HS 3,50 1,00 59 CALCIO IÔNICO,00 0,00 60 CALCIO, DOSAGEM 30 3,50 5,00 61 CARBOXIHEMOGLOBINA 7,50 75,00 62 CELULAS LE, PESQUISA 5,00 50,00 63 CHAGAS - HEMOAGLUTINAÇÃO 0 7,50 750,00 6 CHAGAS IGG (ELISA) 22,50 255,00 65 CHAGAS IGM (IF) 7,50 75,00 66 CHAGAS, PARA IGG IMUNOFLUORESCENCIA 7,50 75,00 67 CHLAMYDIA - IGG 22,50 90,00 68 CHLAMYDIA - IGM 22,50 90,00 69 CHLAMYDIA TRACHOMATIS - ANTICORPOS IGA 22,50 90,00 CHLAMYDIA TRACHOMATIS - 22,50 90,00 70 DIRETA 71 CHUMBO (SANGUE) 20,00 200,00 72 CITOMEGALOVIRUS IGG 0 16,75 670,00 73 CITOMEGALOVIRUS IGM 0 25,00 00,00 CITOMEGALOVIRUS IGM 7 NEONATAL CLEARENCE DE CREATININA- 6,25 62,50 75 SORO 76 CLORO, DOSAGEM 20 3,50 70,00 77 COAGULOGRAMA 0 15, ,00 78 COLINESTERASE PLASMATICA/PSEUDO COLINEST 5,00 50,00 79 COMPLEMENTO C3 12,50 50,00 80 COMPLEMENTO C 12,50 50,00 81 COOMBS DIRETO 30 5,00 150,00 82 COOMBS INDIRETO 30,00 300,00 83 COPROCULTURA 15,00 150,00 8 CORTISOL - BASAL 18,75 187,50 85 CREATININA (URINA 2 HS) 3,50 1,00 86 CREATININA SÉRICA 0 3,50 350,00 87 CREATINO FOSFOQUINASE - CPK TOTAL 12,50 125,00

8 Pag 8 - Ano VI - N CREATINO FRAÇÃO CKMB FOSFOQUINASE 89 CULTURA - ESPERMA 15,00 150,00 CULTURA - SECREÇÃO DE 15,00 600, OROFARINGE 91 CULTURA DE BK 12 17,50 2,00 92 CULTURA EM GERAL 20 15,00 300,00 93 CULTURA P/ UREAPLASMA 12 16,75 201,00 9 CULTURA P/MICOPLASMA 16,75 167,50 95 CULTURA PARA FUNGOS 12,50 125, CURVA DE INSULINA PROLONGADA CURVA DE INSULINICA ( DOSAGENS) CURVA DE TOLERANCIA A GLICOSE - 5 HORAS CURVA GLIC CLASSICA 5 DOSAGENS ORAL ENDO DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA DEHIDROEPIANDROSTERONA, SULFATO - SDHEA 2 DEHIDROGENASE LATICA (LDHA) 6 90,00 360,00 60,00 20,00 18,75 75,00 26,25 157,50 27,50 1,00 7,50 33,00 3 DENGUE SOROLOGIA 20 39,00 780,00 DHT (DEHIDROTESTOSTERONA) 0,00 160,00 5 ELETROFORESE HEMOGLOBINAS (SANGUE) DE,00 0, ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNAS ELETROFORESE DE PROTEÍNAS (SANGUE) EPSTEIN-BARR, ANTICORPOS ANTI- VCA IGG,00 0,00,00 0,00 37,50 150,00 9 EPSTEIN-BARR, ANTICORPOS ANTI- VCA IGM 37,50 150,00 1 ERITROGRAMA 5,00 50, ESTRADIOL - E2 112 ESTRIOL - E3 (SANGUE) 27,50 275, FALCEMIA 2,50 25,00 11 FAN - Fator Anti-nuclear (Hep 2) 0 7,50 750,00

9 Pag 9 - Ano VI - N FATOR REUMATÓIDE (LATEX) 0 5,00 500, FATOR RH 600 3, , FERRITINA 0 31, , FERRO SÉRICO 0,50 180, FIBRINOGÊNIO 5,00 50, FOSFATASE ÁCIDA TOTAL,50 5, FOSFATASE ALCALINA TOTAL,50 5, FOSFOLIPIDIOS 3,75 37, FÓSFORO SÉRICO 3,50 35,00 12 FRUTOSAMINA 11,25 112, FTA - ABS - IGG (IFI) 8,75 87, FTA - ABS - IGM (IFI) 8,75 87,50 GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE- 5,00 150, GGT GLICOSE 2 H APOS INGESTÃO DE 7,50 75, GLUTOL 129 GLICOSE POS PRANDIAL 0 3,50 10, GLICOSE, DOSAGEM DE 00 3, , GLICOSURIA 2,50 25, GRUPO SANGUINEO 600 3, , HCG QUALITATIVO 0,00 00,00 13 HCG QUANTITATIVO 0 16,25 650, HELICOBACTER PYLORI - IgG 20,00 200, HEMOCULTURA 12,50 125, HEMOGLOBINA GLICOSILADA 0 11,25 50, HEMOGRAMA COMPLETO 00 7, , HEMOSSEDIMENTAÇÃO, VELOCIDADE 10 HEPATITE A ( ANTI - HVA ) - IGM 0 2,50 0,00 30,00 300,00 11 HEPATITE A ( ANTI - HVA) - IGG 12 HEPATITE B - ANTI HBE 20 25,00 500,00 13 HEPATITE B ( ANTI - HBC) - IGG 1 HEPATITE B ( ANTI - HBC) - IGM 15 HEPATITE B, ANTI S (HBSAB), SORO 30,00 300,00 20,00 200,00 HEPATITE B, ANTIGENO E 16 (HBEAG), SORO 17 HEPATITE C - ANTI - HCV 50,00 500,00 18 HERPES IGG I / II 25,00 0,00

10 Pag - Ano VI - N HERPES IGM I / II 30,00 120, HERPES ZOSTER IGG 25,00 0, HERPES ZOSTER IGM 30,00 120, HGH (Hormônio do Crescimento) 22,50 90, HIDROCORTISONA 18,75 75,00 15 HIV NEONATAL 37,50 375, HORMÔNIO ESTIMULANTE FSH FOLÍCULO 156 HORMONIO LUTEINIZANTE LH ,25 325,00 16,25 87, HTLV I/II - SOROLOGIA 50,00 500, HTLV I/II - WESTERN BLOT 175, , IMUNOGLOBULINA A - IgA 12,50 125, IMUNOGLOBULINA E - IGE 17,50 175, IMUNOGLOBULINA G - IgG 12,50 125, IMUNOGLOBULINA M - IgM 12,50 125,00 INDICE DE SATURAÇÃO DA 15,00 150, TRANSFERRINA 16 INSULINA 13,75 137, INSULINA (ALMOÇO) POS-PRANDIAL 166 LEISHMANIA - ANTICORPOS IGG 0 13,75 137,50 7,50 750,00 LEUCÓCITOS - PESQUISA NAS 2,50 25, FEZES 168 LEUCOGRAMA 5,00 50, LEUCOGRAMA PÓS ESFORÇO 5,00 50, LIPASE 3,75 37, LIPIDIOS TOTAIS 0 2,50 0, LÍTIO, DOSAGEM 5,00 50, MAGNÉSIO SÉRICO,00 0,00 17 MAGNÉSIO URINA 2HS,00 0, MALÁRIA - Sorologia 7,50 75, MICROALBUMINÚRIA 177 MICROALBUMINURIA RECENTE 178 PARASITOLÓGICO DE FEZES 00 5, ,00 PARASITOLOGICO DE FEZES C/ 5, , BAERMANN 180 POTÁSSIO SÉRICO 20 3,50 70, PROGESTERONA 26,25 262, PROLACTINA 21,25 212,50

11 Pag 11 - Ano VI - N 59 PROTEÍNA BENCE JONES - 5,00 50, PESQUISA 18 PROTEÍNA C REATIVA 60 16, ,00 PROTEINA C REATIVA QUANT 16,75 167, ULTRA SENSIVEL 186 PROTEÍNAS TOTAIS 0 3,50 350, PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES 0 3,75 375, PROTEINURIA 2 HS 20 2,50 5, REAÇÃO DE WIDAL 5,50 50, RETICULOCITOS, CONTAGEM DE 20 2,50 55, ROTAVÍRUS - PESQUISA 12,50 125, RUBEOLA IGG 15,00 150, RUBEOLA IGM 30,00 300,00 19 SANGUE OCULTO - PESQUISA 2,50 25, SARAMPO - IgG 20,00 200, SARAMPO - IgM 20,00 200, SCHISTOSOMOSE - SOROLOGIA 6,75 67, SCHISTOSOMOSE, INTRADERMO 0 6,75 270, SÓDIO SÉRICO 3,50 35, SUMARIO DE URINA 600 5, , T3 - TRIIODOTIRONINA 30 16,25 87, T3 - TRIIODOTIRONINA LIVRE 30 21,25 637, T - TIROXINA LIVRE 30 21,25 637,50 20 T - TIROXINA TOTAL 30 16,25 87, TEMPO DE PROTROMBINA 30 3,75 112, TESTOSTERONA LIVRE 37,50 375, TESTOSTERONA TOTAL 26,25 262, TIREOGLOBULINA 35,00 350, TOXOPLASMOSE, IGG 00 20, ,00 2 TOXOPLASMOSE, IGM 00 20, , TRANSFERRINA 15,00 150,00 TSH - HORMÔNIO 21,25 637, TIROESTIMULANTE 213 TSH NEONATAL 21,25 212,00 21 UREIA, DOSAGEM 0 3,50 350, UROCULTURA 60 15,00 900, VDRL, REACAO 00 5, , VITAMINA B12 21,25 212, WALLER ROSE 5,00 50,00

12 Pag 12 - Ano VI - N WESTERN BLOT 0 127, , ZINCO SÉRICO 0 30, ,00 Valor do Lote R$ 13.82,00