1 CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE RESIDENCIAL A SER CONTRUÍDA E OUTRAS
|
|
- Derek Araújo Gabeira
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 1 CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE RESIDENCIAL A SER CONTRUÍDA E OUTRAS AVENÇAS. ITEM 01 PROMITENTE VENDEDORA: M&M CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita perante o MF sob CNPJ n / , com sede nesta Capital na Rua dos Cariris, 99 Pinheiros. ITEM 02 PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES): ITEM 03 CONSTRUTORA: ZARVOS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita perante o MF sob CNPJ n / , com sede nesta Capital na Rua Iguatemi, n 354, Conj. 42, 4º andar Itaim. ITEM 04 UNIDADE A SER CONSTRUÍDA Unidade nº, no andar do CONDOMÍNIO F 17, localizado na Rua Fidalga, nº 787 Vila Madalena, no 39º Subdistrito e 10ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo Capital, com vagas indeterminadas na garagem. ITEM 05 PREÇO TOTAL: R$ ( ). ITEM 06 PARCELA DE SINAL: R$ ( ). A TÍTULO DE SINAL E PRINCIPIO DE PAGAMENTO ITEM 07 PARCELAS MENSAIS: R$ ( ). ITEM 08 VENCIMENTO DAS PARCELAS MENSAIS: Todo dia ( ) de cada mês, a partir de / /2003
2 2 ITEM 09 PARCELAS INTERMEDIÁRIAS E SEUS VENCIMENTOS: R$ ( ). ITEM 10 DATA BASE: / /2003 (Deve ser sempre 30 dias anteriores à data da assinatura deste contrato) ITEM 10 LOCAL DE PAGAMENTO: Banco, conforme ficha de compensação enviada pela PROMITENTE VENDEDORA, ou, não recebida a ficha de compensação em tempo hábil, no endereço da PROMITENTE VENDEDORA (ITEM 01), na praça de São Paulo Capital. Manifestação do Promitente Comprador sobre o presente contrato: Foi concedida ao PROMITENTE COMPRADOR a oportunidade para previamente examinar este contrato, pelo que, declara estar bem esclarecido quanto às condições contratuais, não tendo ele qualquer alteração a solicitar, aceitando na integra as cláusulas deste contrato, que leu e achou conforme os seus interesses. CONDIÇÕES CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE RESIDENCIAL A SER CONTRUÍDA E OUTRAS AVENÇAS PRIMEIRA Por este instrumento particular, as partes qualificadas nos itens 01 e 02 do quadro resumo, têm entre si justo e contratado o compromisso de venda e compra da unidade residencial autônoma a ser construída descrita no item 04 do quadro resumo, mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas: I Partes SEGUNDA De um lado, como PROMITENTE VENDEDORA, figura a pessoa jurídica devidamente qualificada no item 01 do quadro resumo e doravante simplesmente designada por VENDEDORA. TERCEIRA De outro lado, doravante simplesmente designado por COMPRADOR, devidamente qualificado no item 02 do quadro resumo, figura(m) o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) do imóvel descrito e caracterizado no item 04 do quadro resumo. II Objeto
3 3 QUARTA A VENDEDORA é única e exclusiva senhora e legítima possuidora do imóvel descrito no item 04 do quadro resumo; QUINTA Referido imóvel é de propriedade da VENDEDORA, que o adquiriu por escrituras pública de compra e venda, datadas de de de, de de, de de, de de e de de. SEXTA O empreendimento, a ser construído, constitui-se de um conjunto residencial, composto de 17 (dezessete) unidades residenciais sob a denominação de CONDOMÍNO EDIFÍCIO F 17. SÉTIMA No memorial de incorporação e na convenção de condomínio acham-se perfeitamente descritas e caracterizadas as partes de propriedade de uso comuns e aquelas de uso e propriedade exclusivas. OITAVA Para o fim de, nos termos da Lei nº 4.591/64, e, legislação complementar, pertinente ao assunto, promover uma incorporação imobiliária no terreno, a VENDEDORA promoveu: a) o registro de memorial de incorporação junto ao 10º Oficial de Registro de Imóveis, conforme R.2, na Matrícula nº em 31/08/2003. b) lançou as normas da Convenção de Condomínio, através de instrumento particular, que faz parte integrante do memorial de incorporação, acima referido. NONA A unidade autônoma, objeto deste instrumento, bem como todo o imóvel, se acham inteiramente livres e desembaraçados de toda e qualquer restrição, real ou pessoal, judicial ou extrajudicial. III Preço DÉCIMA O preço certo e ajustado da venda ora prometida é aquele descrito no item 04 do quadro resumo, a ser pago de acordo com os itens 06, 07, 08, 09, 10 e 11 do quadro resumo. DÉCIMA PRIMEIRA Todas as parcelas, inclusive intermediárias (se houver), terão seus valores corrigidos a partir da data base descriminada nos itens 07, 08, 09 e 10 do quadro resumo, na menor periodicidade permitida por lei, conforme a variação do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), da Fundação Getúlio Vargas, do mês anterior à data do vencimento. Após a entrega das chaves, o saldo remanescente será corrigido pelo IGPM/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), acrescido de juros a razão de 12% ao ano, tendo-se como referência o mês da data base constante do item 10 do quadro resumo, e calculados até o momento de sua efetiva liquidação. PARÁGRAFO ÚNICO No caso de extinção, falta de divulgação ou proibição legal da utilização dos índices supra descritos, as partes elegem, desde já, como índices substitutivos, os que melhor vierem a refletir a efetiva desvalorização da moeda. DÉCIMA SEGUNDA Os valores das parcelas devem ser pagos com correção, na menor periodicidade permitida por lei, pelo INCC, ou índice substitutivo, conforme retro especificado. Entretanto, as partes concordam que a correção monetária avençada deve refletir sempre a inflação do período, e corrigir de forma efetiva o saldo do preço. PARÁGRAFO ÚNICO Se em virtude de lei posterior, admitir-se correção em prazo inferior ao que é admitido nesta data, concordam as partes desde já, em caráter irrevogável e
4 4 irretratável, que a correção será feita automaticamente nessa periodicidade, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. DÉCIMA TERCEIRA O COMPRADOR obriga-se a pagar as parcelas do preço nos respectivos vencimentos, impreterivelmente, através de ficha de compensação bancária ou, na sua falta, no escritório da vendedora, sendo este o local de pagamento para os efeitos deste contrato, ou, ainda, onde a VENDEDORA, por escrito, comunicar via correio, sempre na praça de São Paulo - Capital. 1º - Para pagamento das parcelas avençadas nos itens 06, 07, 08, 09 e 10 do quadro resumo, será utilizado o sistema de ficha de compensação que, se não recebida, não isenta o COMPRADOR do pagamento. Nessa eventualidade, o pagamento deve ser feito no endereço da VENDEDORA. 2º - O pagamento deverá ser efetuado em moeda corrente no território nacional, à época do vencimento. DÉCIMA QUARTA A VENDEDORA não se responsabiliza pelo pagamento das prestações em local diverso daquele estipulado neste contrato. DÉCIMA QUINTA Fica desde já pactuado que caso o COMPRADOR opte por antecipar os valores referentes às parcelas mensais, semestrais, das chaves ou até mesmo optar por quitar o valor total do imóvel, deverá a VENDEDORA, de comum acordo, oferecer um desconto dos valores a serem antecipados. DÉCIMA SEXTA O recibo de pagamento da última parcela vencida não significa quitação anterior, que deverá ser sempre comprovada, quando exigido. DÉCIMA SÉTIMA As prestações não pagas no dia do vencimento, poderão ser recebidas, desde que acrescidas de correção monetária desde o dia do vencimento até o dia da final da efetiva liquidação, multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, mais 1% (um por cento) ao mês a título de juros de mora. 1º - No caso de atraso no pagamento das parcelas do preço, constituído o COMPRADOR em mora, na forma da lei, o presente contrato ficará resolvido de pleno direito. 2º - Caso a VENDEDORA aceite, eventualmente, e por solicitação do COMPRADOR, algum dos pagamentos aqui estipulados com atraso, isto não significará novação contratual, mas mera tolerância, cabendo, neste caso, ao COMPRADOR, as despesas de cobrança e mora. IV Resolução por inadimplemento do comprador DÉCIMA OITAVA O não pagamento de quaisquer das parcelas do preço, dará à VENDEDORA a faculdade de interpelar judicialmente ou notificar o COMPRADOR através do Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do Decreto-lei nº 745/69, ou da Lei nº 4.864/65. DÉCIMA NONA Na eventualidade de resolução por inadimplemento, ou até mesmo resilição do contrato, a título de cláusula penal compensatória, será retido pela VENDEDORA, o equivalente a 1/3 (um terço) dos valores pagos até o momento. 1º - O valor da cláusula penal compensatória estabelecido entre as partes nesta cláusula servirá para compensar as perdas e danos da VENDEDORA, tais como, entre outros, custos com publicidade, comissões, custos financeiros, administrativos, tributários, etc.
5 5 2º - A VENDEDORA poderá, a seu critério, dispensar a prefixação das perdas e danos do caput e 1º (cláusula penal compensatória Código Civil, artigo nº 918), e cobrar os prejuízos efetivamente maiores que lograr demonstrar. 3º - A eventual diferença, a favor do COMPRADOR, se existir, será devolvida na mesma forma e prazos com que o COMPRADOR as pagou, ressalvadas as tolerâncias legais. V Resolução por inadimplemento do vendedor VIGÉSIMA O COMPRADOR poderá demandar a rescisão deste contrato, se a VENDEDORA deixar paralisada as obras por prazo superior a 30 (trinta) dias, ou retardarlhe excessivamente o seu andamento, salvo motivos de forma maior e, se notificada, não der o devido seguimento às obras, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação. 1º - Ocorrendo a rescisão por inadimplemento da VENDEDORA, ficarão estes obrigados a devolver ao COMPRADOR, o valor correspondente as quantias pagas acrescidas de multa compensatória de 10% (dez por cento) dos valores pagos até o momento. 2º As eventuais devoluções porventura devidas pela VENDEDORA, ao COMPRADOR, serão efetuadas em parcelas, em igual número daquelas estipuladas neste contrato para os pagamentos do preço e com os mesmos critérios de correção e demais penalidades em virtude da mora. VI Escritura VIGÉSIMA PRIMEIRA A escritura de venda e compra da unidade autônoma será conferida ao COMPRADOR, desde que tenha cumprido todas as obrigações decorrentes deste contrato, notadamente o pagamento integral do preço, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da instituição total do Condomínio, ou seja, registro da instituição e da convenção condominiais e da construção total do empreendimento. VIGÉSIMA SEGUNDA A escritura será lavrada mediante solicitação, por escrito, do COMPRADOR, após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, da instituição total do Condomínio, em tabelião indicado pela VENDEDORA. VII Disposições gerais VIGÉSIMA TERCEIRA Todas as notificações e comunicações decorrentes deste contrato serão feitas com base no endereço comunicado pelo COMPRADOR e constante deste instrumento (item 02 do quadro resumo), presumindo-se válidas caso não tenha, anteriormente, dado inequívoca ciência de alteração de seu domicílio, sujeitando-se às conseqüências dessa omissão. VIGÉSIMA QUARTA O presente contrato, ressalvado o caso de inadimplemento e resolução, é feito em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, herdeiros e sucessores, principalmente no que se refere aos pagamentos ajustados. VIGÉSIMA QUINTA O COMPRADOR assume inteira responsabilidade por qualquer ato que lhe possa ser imputado e que venha prejudicar os interesses e direitos da VENDEDORA. VIGÉSIMA SEXTA O presente instrumento retifica e substitui as tentativas anteriores entre as partes, consolidando a vontade das mesmas. VIGÉSIMA SÉTIMA Caso a VENDEDORA seja obrigada a recorrer a meios judiciais para assegurar os direitos decorrentes deste contrato, e sem prejuízo da integral execução
6 6 deste, o COMPRADOR incorrerá em correção monetária nos termos deste instrumento, desde a data do vencimento até a final liquidação, multa de 2% (dois por cento) sobre o total do débito, além de ficar responsável pelo pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, além de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o débito apurado, tudo desde a data do vencimento até final liquidação. VIII Cessão deste contrato VIGÉSIMA OITAVA A cessão deste contrato só será possível mediante prévia anuência, por escrito, da VENDEDORA, sob pena do comprador-cedente tornar-se solidário como o cessionário no cumprimento das obrigações deste contrato. a) Obras e projeto IX Outras avenças VIGÉSIMA NONA As obras do empreendimento CONDOMÍNIO EDIFÍCIO F 17, serão executadas pela CONSTRUTORA (item 3 do quadro resumo) ou por quem for por ela indicado, segundo projeto aprovado pela Municipalidade e respectivos alvarás, salvo modificações que devam ser introduzidas por exigências técnicas ou por imposições dos Órgãos Públicos. TRIGÉSIMA Independentemente de consulta ao COMPRADOR e sem que caiba qualquer direito de compensações, poderá a VENDEDORA, alterar o projeto de execução e o memorial descritivo, em virtude de determinações ou exigências dos Poderes Públicos, do Corpo de Bombeiros ou de empresas concessionárias de serviços públicos, supervenientes à data da proposta ou deste contrato. TRIGÉSIMA PRIMEIRA Qualquer diferença nas áreas comuns ou de utilização privativa de até 5% (cinco por cento) das constantes do projeto aprovado, não darão à VENDEDORA ou ao COMPRADOR e seus sucessores, quaisquer direitos a ressarcimentos pelas diferenças que, até aquele limite, resultarem da execução da obra. TRIGÉSIMA SEGUNDA Por razões de segurança ao COMPRADOR fica vedada qualquer interferência na obra, direta ou indiretamente, somente sendo permitido seu ingresso, ou de seus prepostos, nas dependências comuns ou privativas, após a formal entrega de chaves. a) fica expressamente vedado ao COMPRADOR, por qualquer forma, modificar o projeto original ou os materiais empregados, especialmente a abertura de vãos ou eliminação de paredes no interior da unidade, sem que antes tenha colhido, por escrito, autorização da VENDEDORA, que fará prévia análise técnica da modificação pretendida, mediante pedido protocolado com a especificações, desde que o COMPRADOR pague as despesas de tal análise, que serão orçadas em três empresas a critério da VENDEDORA. b) o descumprimento desse dever implicará na responsabilidade integral do COMPRADOR por eventuais prejuízos que possam ser causados a terceiros e à VENDEDORA, bem como pelas despesas para recomposição da construção de acordo com suas características originais. c) eventual substituição dos materiais empregados, ou modificações do projeto original, pelo COMPRADOR ou alguém por ele, inclusive sucessores, isentará a VENDEDORA, de quaisquer responsabilidade em virtude de vícios de qualidade por inadequação ou por insegurança. TRIGÉSIMA TERCEIRA As obras serão entregues no prazo estipulado de 24 (vinte) meses, a partir de 1/ /2.003, do qual tem pleno conhecimento o COMPRADOR.. Observar-
7 7 se-á, quanto a data prevista para a conclusão da obra, o prazo de carência de 180 (Cento e oitenta) dias, sem qualquer exigência, independentemente da ocorrência de caso fortuito, força maior, embargos administrativos ou judiciais na obra. TRIGÉSIMA QUARTA No prazo para conclusão das obras não se inclui tempo necessário à execução de serviços complementares e acessórios, tais como os de ajardinamento e instituição total do condomínio. b) Entrega das chaves TRIGÉSIMA QUINTA A entrega da respectiva unidade para ocupação será caracterizada após 5 (cinco) dias da comunicação, por escrito, de que as chaves da unidade autônoma estão à disposição do COMPRADOR, enviada ao seu endereço, por intermédio de qualquer meio que identifique a VENDEDORA através de sua assinatura (carta, fax, telegrama, etc), o que se dará após a expedição formal do respectivo certificado de conclusão pela Prefeitura Municipal de São Paulo (habite-se) e desde que observado o absoluto cumprimento das obrigações assumidas em virtude deste contrato, sob pena de exercício, pela VENDEDORA, do direito de retenção ou resolução deste contrato. PARÁGRAFO ÚNICO Efetivada a comunicação, o COMPRADOR terá 5(cinco) dias para vistoriar a unidade, presumindo-se entregue em perfeito estado se, nesse prazo, não houver inequívoca manifestação sua em sentido contrário, por escrito, entregue no escritório da VENDEDORA sob protocolo. TRIGÉSIMA SEXTA As chaves serão entregues exclusivamente ao COMPRADOR, jamais ao seu cessionário ou sub-rogatário, na hipótese de cessão ou sub-rogação de direitos e obrigações em desconformidade e desobediência aos requisitos deste contrato. c) Despesas de condomínio TRIGÉSIMA SÉTIMA A partir da instituição do condomínio e independentemente do recebimento físico das chaves, ainda que não possa ou não queira retira-las, o COMPRADOR será o único responsável pelas despesas de condomínio em virtude de sua titularidade da unidade condominial. 1º - Para os primeiros 12 (doze) meses após a instalação do condomínio, a VENDEDORA fica autorizada a nomear a administradora do condomínio, ou a exercer tal administração por si própria, ficando para tanto, desde já autorizada expressamente por força do presente parágrafo. 2º - As despesas necessárias à instalação do condomínio, tais como, exemplificativamente, entre outras, serviços prestados por funcionários, ferramentas de limpeza e jardinagem, latas de lixo, armários da guarita, sinalização do arruamento, uniformes de funcionários, etc, serão feitas pela VENDEDORA e reembolsadas pelo COMPRADOR em forma de rateio, permanecendo os comprovantes em poder da VENDEDORA à disposição do COMPRADOR para conferência. 3º - Os valores devidos pelo COMPRADOR em virtude do 2 serão exigíveis mediante apresentação da cobrança pela VENDEDORA, e serão cobrados da mesma forma e com as mesmas penalidades dos demais valores estabelecidos neste contrato. d) Posse
8 8 TRIGÉSIMA OITAVA Se o COMPRADOR, por qualquer meio ou forma, ocupar sua unidade autônoma sem ter previamente cumprido todas as obrigações decorrentes deste contrato, ficará sujeito às disposições do Artigo 52 da Lei nº 4.591/64, sendo, bem assim, considerado esbulhador, ficando, nesta eventualidade, sujeito às medidas judiciais cabíveis para a reintegração da posse do imóvel, inclusive com pedido liminar e cobrança de perdas e danos. e) Outras despesas TRIGÉSIMA NONA Todas as despesas decorrentes do presente contrato, inclusive quaisquer tributos devidos ao fisco, tais como ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e emolumentos aos Cartórios de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis, quitações fiscais e quaisquer ônus devidos sobre a operação, mesmo que diretamente cobrados da VENDEDORA, serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR, que se obriga a liquidá-las tão logo sejam solicitadas pela VENDEDORA. QUADRAGÉSIMA Caberão, ainda, ao COMPRADOR, as despesas com ligações provisórias e definitivas de serviços públicos. f) Impostos prediais e territoriais urbanos QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA A partir desta data, o COMPRADOR será o único responsável pelo pagamento dos Impostos Prediais e Territoriais Urbanos, na proporção de sua quota de terreno e, posteriormente, em virtude do lançamento individual, mesmo que em nome de outrem. g) Benfeitorias QUADRAGÉSIMA SEGUNDA Ocorrendo rescisão, resilição ou resolução deste contrato, o comprador não terá direito à indenização por benfeitorias úteis e voluptuárias, que desde já renuncia, e, tampouco, pelas benfeitorias e acessões de qualquer espécie introduzidas em discordância com este contrato ou com as posturas municipais e demais normas edilícias referentes à aprovação de plantas e introdução de benfeitorias. h) Dos poderes QUADRAGÉSIMA TERCEIRA O COMPRADOR nomeia e constitui a VENDEDORA sua procuradora a fim de nos termos da Lei 4.591/94 e legislação posterior pertinente, efetivar no momento próprio os registros do Instrumento de Instituição Especificação e Convenção de Condomínio do Edifício, assim como a averbação da Construção do prédio, podendo ainda, assinar o Instrumento público ou particular de Comunicação de Condomínio do Edifício, na forma da minuta constante do memorial de incorporação, registrado no 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. (a) representa-lo, na hipótese de rescisão, em escrituras públicas ou particulares de alienação de seus direitos, convencionar com terceiros, de sua livre escolha, a cessão, ou promessa de cessão de seus direitos e obrigações, relativamente à unidade autônoma, bem como às benfeitorias e construções, correspondentes à mesma unidade autônoma e, também, a sub-rogação nos direitos e obrigações decorrentes, podendo ajustar preço, forma de pagamento, dar e receber quitação, sem impedimento algum; (b) perante a Municipalidade, representá-lo na aprovação de projetos e modificações, obtenções de Alvarás, Habite-se, unificação e desmembramento de impostos, regularização de placas, tapumes, obtenção de quaisquer autorizações e licenças que se fizerem necessárias, pagamentos de taxas e emolumentos;
9 9 (c) re-ratificar, se necessário, o memorial de incorporação; e (d) tomar as providências que se fizerem necessárias junto ao Corpo de Bombeiros. X Declarações QUADRAGÉSIMA QUARTA O COMPRADOR declara expressamente que tomou ciência e concorda que: a) leu e entendeu a minuta da futura Convenção de condomínio, concordando com todas as suas disposições; b) recebeu fotocópias do memorial descritivo; c) autoriza a VENDEDORA, ou alguém por ela, a organizar um stand de vendas no interior do condomínio, bem como uma unidade em exposição enquanto houver unidades a venda; d) concorda e não se opõe que a VENDEDORA mantenha placas de venda no interior do condomínio, bem como corretores de plantão, até a venda da última unidade do edifício; e) concorda que, permanentemente, permaneça placa ou outro sinal indicativo da construtora e/ou da incorporadora, nas dependências externas do edifício; QUADRAGÉSIMA QUINTA De acordo com o disposto no inciso XXXVI, do artigo 5º da Constituição Federal, todas as condições ajustadas para a presente transação e especialmente aquelas que tratam do valor das parcelas e encargos mensais, não estarão sujeitas a qualquer dispositivo legal editado ou promulgado após esta data. QUADRAGÉSIMA SEXTA As cláusulas, parágrafos e itens aqui avençados, serão válidos para os herdeiros e sucessores. QUADRAGÉSIMA SÉTIMA Fica eleito o Foro da Comarca da Capital de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. São Paulo, de de 2003 M&M CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA COMPRADOR(ES) Qualificado(s) no item 02 do quadro resumo ZARVOS ENGENHARIA LTDA
10 TESTEMUNHAS: 10 Nome: CPF: RG: Endereço: Nome: CPF: RG: Endereço:
MINUTA DE CONTRATO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
MINUTA DE CONTRATO CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERMO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP E. Na forma abaixo: FUNDAÇÃO
Leia mais5) COMPROMISSO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA E OUTRAS COMPROMISSÁRIO VENDEDOR:..., brasileiro, solteiro, produtor rural, inscrito no CPF sob o
5) COMPROMISSO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA E OUTRAS AVENÇAS PARTES CONTRATANTES COMPROMISSÁRIO VENDEDOR:..., brasileiro, solteiro, produtor rural, inscrito no CPF sob o n.... e no RG sob o n...., residente
Leia maisMODELO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
Sugestão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel MODELO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Pelo presente instrumento de promessa de compra e venda, de um lado como promitente
Leia maisINSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA - PARCELADO -
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA - PARCELADO - 1 LOTE Nº: I PROMITENTE VENDEDOR II PROMITENTE COMPRADOR III IMÓVEL A SITUAÇÃO DO IMÓVEL ( ) OCUPADO ( ) DESOCUPADO ( ) FRAÇÃO IDEAL IV
Leia maisEmpreendimento: Lacqua Residencial.
LACQUA RESIDENCIAL QUADRO RESUMO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PARA ENTREGA FUTURA DE APARTAMENTO, VAGA DE GARAGEM E CESSÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO. Empreendimento: Lacqua Residencial. Localização:
Leia maisEmpreendimento: Condomínio Residencial Vila Branca. Localização: Rua Jaú, nº. 125, bairro Parque Universitário, Americana, Estado de São Paulo.
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BRANCA QUADRO RESUMO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PARA ENTREGA FUTURA DE APARTAMENTO, VAGA DE GARAGEM E CESSÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO. Empreendimento: Condomínio
Leia maisCONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
1 CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I PARTES: a) Sócia 2, doravante denominada simplesmente PROMITENTE VENDEDOR CEDENTE;
Leia maisCONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL
1/5 CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL Pelo presente instrumento particular de contrato, que tem de um lado FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA, pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativos, reconhecida
Leia maisANEXO I CONTRATO DE MÚTUO (EMPRÉSTIMO) COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA
ANEXO I CONTRATO DE MÚTUO (EMPRÉSTIMO) COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA O, autarquia criada pela Lei n. 1079, de 5 de novembro de 1987, e mantido pela Lei n. 3.344, de 28 de dezembro de 2001, com sede nesta cidade,
Leia mais*ESTE CONTRATO ESTÁ REGISTRADO NO 9O. OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO SOBRE O NÚMERO 793973.
*ESTE CONTRATO ESTÁ REGISTRADO NO 9O. OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO SOBRE O NÚMERO 793973. CONTRATO DE LOCAÇÃO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL Contrato
Leia maisINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PENHOR DE DIREITOS. Quadro Resumo
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PENHOR DE DIREITOS Quadro Resumo BANCO CNPJ/MF Banco Bradesco S.A. 60.746.948/0001 12 Sede Cidade de Deus, Município e Comarca de Osasco, Estado de
Leia maisV AL R Qualificação do Microempreendedor
V AL R Qualificação do Microempreendedor Data: Nome Completo: CPF/CNPJ: Nº Identidade: Órgão Emissor : Sexo: Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade: Nome do Pai: Nome da Mãe: Endereço: Bairro:
Leia maisINSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO, que entre si celebram:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO, que entre si celebram: I - de um lado, na qualidade de Promitente VENDEDORA, a FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A-ECOS,
Leia maisCONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROMITENTES VENDEDORES: <identificação dos vendedores, nome endereço cpf cgc etc>
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA PROMITENTES VENDEDORES: PROMITENTES COMPRADORES:
Leia maisCONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Pelo presente instrumento de Promessa de Compra e Venda, de um lado, como PROMITENTE VENDEDORA, VILLAS DO ARRAIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica
Leia mais=CONTRATO 01/2013 LOCAÇÃO DE SOFTWARE=
=CONTRATO 01/2013 LOCAÇÃO DE SOFTWARE= CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA PARA GERENCIAMENTO DOS DADOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL E CESSÃO
Leia maisINSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA DE VENDA DE APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA DE VENDA DE APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO Valor: R$...000,00 Pelo presente instrumento particular de promessa de compra e venda de apartamento em construção, entre
Leia maisCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, a empresa... (razão social da empresa), inscrita do CNPJ/MF sob o nº...,
Leia maisCONTRATO Nº 104/2014
CONTRATO Nº 104/2014 TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA/RS E A EMPRESA POLYTEK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. O MUNICÍPIO DE SANTANA
Leia maisO presente Contrato fica vinculado a Apólice apresentada pela CONTRATADA.
CONTRATO Nº 003/2013 - PARANACIDADE CONTRATO DE SEGURO, POR PREÇO GLOBAL FIXO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E A EMPRESA MARÍTIMA SEGUROS S/A, NA FORMA ABAIXO: O Serviço Social
Leia maisINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS EM FAVOR DE FIADOR PARA GARANTIR CRÉDITOS DECORRENTES DE FIANÇA
Pelo presente instrumento, as partes: A BANCO BRADESCO S.A., com sede na Cidade de Deus, Município e Comarca de Osasco SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001 12, doravante denominado FIADOR; B...,
Leia maisINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE EMISSÃO DE FIANÇA E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento, as partes: A BANCO BRADESCO S.A., com sede na Cidade de Deus, Município e Comarca de Osasco SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001 12, doravante denominado FIADOR; B...,
Leia maisO mútuo, objeto deste contrato, será concedido conforme condições que se seguem:
SÃO PARTES DESTE CONTRATO: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FUNCEF NA MODALIDADE DE CREDINÂMICO FUNCEF 13º SALÁRIO QUE ENTRE SI FAZEM AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS, NAS CONDIÇÕES QUE SE SEGUEM: A FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
Leia maisANEXO II. MINUTA DE CONTRATO Aquisição de Gêneros Alimentícios sem Licitação da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar
ANEXO II MINUTA DE CONTRATO Aquisição de Gêneros Alimentícios sem Licitação da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar O MUNICÍPIO DE Caçapava do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrito
Leia maisCONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ENGENHARIA GERENCIADOR DE OBRAS ON LINE IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ENGENHARIA GERENCIADOR DE OBRAS ON LINE IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES LOCADOR: Obra24horas Soluções Web para Engenharia Ltda., com sede na Rua Formosa, 75 1º andar
Leia maisANEXO 5 TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO
ANEXO 5 TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO Termo de Constituição de Consórcio 1 As Partes: A empresa (Nome da Empresa)..., com sede na cidade de..., (Endereço)..., com CNPJ n o..., Inscrição Estadual...,
Leia maisAnexo 1.2.7 : Modelo de instrumento de cessão de crédito sem coobrigação
Anexo 1.2.7 : Modelo de instrumento de cessão de crédito sem coobrigação INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO Por este instrumento, as partes a seguir designadas e qualificadas,
Leia maisRegulamento da Promoção TEST LIFE EVEN
Regulamento da Promoção TEST LIFE EVEN A) DO TEST LIFE 1. A presente promoção é realizada pela EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, por si e pelas empresas de seu grupo econômico, doravante GRUPO EVEN,
Leia maisCONTRATO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE
CONTRATO DE LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE I DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES: CONTRATANTE:... Ltda, com sede na cidade de..., na Rua..., nº...,... andar, Condomínio Edifício...,
Leia maisREGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE DO PLANO DE BENEFICIO CEBPREV.
REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE DO PLANO DE BENEFICIO CEBPREV. Sumário Capítulo I Da finalidade...1 Capítulo II - Dos contratantes...1 Capítulo III - Dos limites individuais...2 Capítulo IV -
Leia maisTermo Aditivo ao Contrato de Abertura, Movimentação e Manutenção de Conta de Depósito à Vista Adesão a Serviços de Liquidação Cetip
Termo Aditivo ao Contrato de Abertura, Movimentação e Manutenção de Conta de Depósito à Vista Adesão a Serviços de Liquidação Cetip CONTA CORRENTE (uso exclusivo do banco) Razão Social do Titular Endereço
Leia maisNOSSA FAMÍLIA Escola de Educação Infantil Ltda.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de uma lado, a NOSSA FAMÍLIA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA, com sede na Avenida
Leia maisCLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO
CONTRATO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATENDIMENTO AO ---------------------- -------------------------- DECORRENTE DO PROTOCOLO SANASA Nº. -------- --------/-------. Pelo presente instrumento
Leia maisVALECARDLOGÍSTICA. Contrato para Geração Gratuita do Código Identificador da Operação de Transporte CIOT
VALECARDLOGÍSTICA Contrato para Geração Gratuita do Código Identificador da Operação de Transporte CIOT Por este instrumento particular, as PARTES, de um lado como CONTRATADA, a Empresa autorizada a utilizar
Leia maisCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2013
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2013 PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº. 117/2013 Dispensa de Licitação Art. 24, II, da Lei 8.666/93 Pelo presente instrumento que entre si celebram CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES,
Leia maisREGULAMENTO DE PREMIAÇÃO
A Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S/A, estabelecida na Avenida A, número 4165, sala 101 Torre 4, no bairro da Praia do Paiva, Cabo de Santo Agostinho-PE, CEP 54.522-005, inscrita no
Leia maisINSTRUMENTO PARTICULAR DE FIANÇA CURSO DE MEDICINA BACHARELADO FAMINAS-ME
INSTRUMENTO PARTICULAR DE FIANÇA CURSO DE MEDICINA BACHARELADO FAMINAS-ME 1. (FIADOR), naturalidade:, estado civil:, profissão:, data de nascimento: / /, residente e domiciliado na cidade de:, estado:,cep:
Leia maisANEXO 3 CONDIÇÕES DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INTERCONEXÃO
ANEXO 3 CONDIÇÕES DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INTERCONEXÃO 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS 1.1. A PARTE proprietária dos itens de infra-estrutura cedidos e a PARTE a qual será feita
Leia maisASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE LOGÍSTICA DA AMAZÔNIA
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE LOGÍSTICA DA AMAZÔNIA CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA Categoria A Mais de 300 Colaboradores Pelo presente instrumento particular, as partes
Leia maisI - EMITENTE II - INTERVENIENTE(S) / AVALISTA(S) III - CARACTERÍSTICAS DO(S) PRODUTO(S) MARCA MODELO ANO/MODELO COR COMBUSTÍVEL
Nº DA CÉDULA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO I - EMITENTE II - INTERVENIENTE(S) / AVALISTA(S) III - CARACTERÍSTICAS DO(S) (S) MARCA MODELO ANO/MODELO COR COMBUSTÍVEL RENAVAN CHASSI PLACA NOTA FISCAL (CASO VEÍCULO
Leia maisREGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO
REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO Art. 1º Este documento, doravante denominado Regulamento de Empréstimo, estabelece os direitos e as obrigações da Boticário Prev, dos Participantes e Assistidos, para a concessão
Leia mais1.3. Ao comprador da LCI é conferido direito de crédito pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária.
REGULAMENTO DA LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO ( LCI ) DE EMISSÃO DO BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. O BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.770.336/0001-65, com sede na Cidade de
Leia maisINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Quadro Resumo
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Quadro Resumo BANCO CNPJ/MF Banco Bradesco S.A. 60.746.948/0001 12 Sede Cidade de Deus, Município e Comarca de Osasco, Estado
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU ESTADO DE MINAS GERAIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO Nº004-B/2016 PROCESSO LICITATÓRIO Nº018/2016 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N 006/2016 VALIDADE: 12 (doze) meses O Município de Jaguaraçu, neste ato representado por seu
Leia mais5º REVOGADO. 6º REVOGADO. 7º REVOGADO. 8º REVOGADO. 9º REVOGADO.
CAPÍTULO II DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Art. 163. O débito decorrente da falta de recolhimento de tributos municipais poderá ser pago em até 96 (noventa e seis) parcelas mensais e sucessivas, observado o
Leia maisREGULAMENTO DA PROMOÇÃO RENDA GARANTIDA
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO RENDA GARANTIDA HAF SPE017 HA JARDIM BOTÂNICO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº. 1280, Mossunguê, nesta Capital,
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA Secretaria de Planejamento e Gestão Econômica Divisão de Compras e Licitações Contrato nº /08
MINUTA 1 1 TERMO DE CONTRATO Tomada de Preços nº 041/08 Processo nº 31.744/08 Contratante: Prefeitura Municipal de Franca Contratada: Valor: R$ ( ) OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA
Leia maisCONTRATADO(A) e, do outro lado o(a) Sr(a)., paciente (ou responsável legal do(a) menor ), portador(a) do RG nº, CPF nº, residente a,
SUGESTÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços odontológicos, os contratantes, de um lado o(a) cirurgião(ã)-
Leia maisCâmara Municipal de Jacutinga Estância Hidromineral
CONTRATO N.º 006/2015 PROCESSO N.º 008/2015 DISPENSA N.º 005/2015 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA INTERNET QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE JACUTINGA E
Leia maisINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE,
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM, LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, DE UM LADO, E XXXXXXXXX, DE OUTRO LADO. LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
Leia maisTribunal de Justiça do Estado de Sergipe
CONVÊNIO Nº 005/07 CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE E SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA. O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE, sediado na Praça Fausto Cardoso,
Leia maisQue fazem entre si, de um lado a empresa..., na..., aqui representada. por..., brasileiro,
34) INSTRUMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Que fazem entre si, de um lado a empresa..., inscrita no CNPJ/MF sob nº...., com sede na..., aqui representada por..., brasileiro, maior, casado, administrador
Leia maisTERMO DE DOAÇÃO Nº 0003/2015 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2015
1 TERMO DE DOAÇÃO Nº 0003/2015 CONCORRÊNCIA Nº 0001/2015 Termo Doacao 0003 IDM Pelo presente termo de doação de imóvel com encargos, de um lado o Município de Xanxerê, com sede na cidade de Xanxerê, Estado
Leia maisCONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. Empresa: Matrícula: Telefone: ( ) Renegociação? ( ) NÃO ( ) SIM Novo Contrato:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL Nome do Participante/Assistido: Empresa: Matrícula: Telefone: ( ) Valor do Empréstimo: Quantidade de Prestações: Renegociação? ( ) NÃO ( ) SIM Novo Contrato: Valor liquido
Leia maisÂMBITO E FINALIDADE SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Dispõe sobre empréstimo de valores mobiliários por entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, altera as Instruções CVM nºs 40, de 7 de novembro de 1984 e 310, de 9 de julho
Leia maisREGULAMENTO DA PROMOÇÃO INDIQUE UM AMIGO
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO INDIQUE UM AMIGO 1. DAS EMPRESAS PROMOTORAS ATUA PROJETO IMOBILIÁRIO V LTDA., com sede na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Olimpíadas, 66, 11º andar, sala 7-B, Vila Olímpia,
Leia maisAs Partes têm justo e acertado o presente Contrato, que se regerá pelas seguintes disposições contratuais:
CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE CANAL PERMANENTE EM TV A CABO São partes no presente Contrato de Utilização de Canal Permanente em TV a Cabo ( Contrato ), doravante denominadas, conjuntamente, Partes e, separadamente,
Leia maisCONDIÇÕES GERAIS DO PU 12 MESES
CONDIÇÕES GERAIS DO PU 12 MESES I INFORMAÇÕES INICIAIS SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO: Sul América Capitalização S.A. SULACAP CNPJ: Nº 03.558.096/0001-04 PU 12 MESES - MODALIDADE: TRADICIONAL PROCESSO SUSEP
Leia maisCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 118DV/2015
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 118DV/2015 MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES, pessoa jurídica de direito público, através de seu órgão administrativo Prefeitura Municipal, CNPJ nº 13.758.842/0001-59, representado
Leia maisPrefeitura Municipal de São José do Sul
CONTRATO Nº 014/2013 O MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO SUL/RS, inscrito no CNPJ sob n. 04.208.358/0001-65, pessoa jurídica de direito público interno, denominada de Prefeitura Municipal com Sede Administrativa,
Leia maisREGULAMENTO PROMOÇÃO ISENÇÃO DE CONDOMÍNIO, IPTU E ESCRITURA GRÁTIS
REGULAMENTO PROMOÇÃO ISENÇÃO DE CONDOMÍNIO, IPTU E ESCRITURA GRÁTIS Promoção a ser realizada por GUARENAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
Leia maisBR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº 06.977.745/0001-91 PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
1. OBJETIVOS DO PLANO BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº 06.977.745/0001-91 PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 1.1. Os objetivos do Plano de Opção de Compra de Ações da BR Malls Participações S.A. ( Companhia
Leia maisCONTRATO Nº 2015/001
CONTRATO Nº 2015/001 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI E JF SITES OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM DE WEBSITE. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
Leia maisCONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 060/2015 PROCESSO N.º 0609/2015 04/08/2015 ASSINATURA ANUAL DE ATUALIZAÇÃO TRABALHISTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 060/2015 PROCESSO N.º 0609/2015 04/08/2015 ASSINATURA ANUAL DE ATUALIZAÇÃO TRABALHISTA I Das Partes CLÁUSULA PRIMEIRA Pelo presente Contrato e na melhor forma de direito, de
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA Secretaria de Planejamento e Gestão Econômica Divisão de Licitações e Compras Contrato nº 081/2007 Fls.
Contrato nº 081/2007 Fls. 1 MINUTA TERMO DE CONTRATO Convite de Preços n.º 081/07 Processo n.º 11784/05 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO DO PREDIO E ACERVO DO
Leia maisCLÁUSULA PRIMEIRA FUNDAMENTO LEGAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº09/2015 Contrato celebrado entre a Câmara Municipal de São Simão e a Empresa CABOCLO MOVEIS E ELETRO LTDA- ME. CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, pessoa jurídica de
Leia maisO Contrato basicamente estipula prioridade no atendimento de suas necessidades de atendimento e cobre os seguintes ítens:
Descrição do Serviço A Manutenção Preventiva de Equipamentos e Software Básico é um serviço que evita ao máximo que os nossos clientes venham a ter contratempos e problemas com os equipamentos e com o
Leia maisREGULAMENTO DA PROMOÇÃO
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO A CONSTRUTORA Massai, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.295.921/0001-91, com sede na Av. Monteiro da Franca, Nº 1092, CEP 58038-20 - bairro Manaíra, em JOÃO PESSOA /PB, realizará
Leia maisCONTRATO DE ACREDITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS
CONTRATO DE ACREDITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CONTRATO DICQ Nº / (à ser preenchido pelo DICQ) DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS CONTRATO DE ACREDITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALI- DADE DE LABORATÓRIO
Leia maisCONDIÇÕES GERAIS DO PU 15 MESES
CONDIÇÕES GERAIS DO PU 15 MESES I INFORMAÇÕES INICIAIS II - GLOSSÁRIO SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO: Sul América Capitalização S.A. SULACAP CNPJ: 03.558.096/0001-04 (PU 15 MESES) - MODALIDADE: TRADICIONAL
Leia maisJOSÉ AFRÂNIO MARQUES DE MELO
CONTRATO LOCAÇÃO Nº 07/2015 Pelo presente instrumento particular de contrato de locação que entre si celebram, de um lado a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, pessoa jurídica de
Leia maisASSESSORIA JURÍDICA CONTRATO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2015 PROCESSO N.º 0041/2015 24/02/2015 CONTRATO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE I Das Partes CLÁUSULA PRIMEIRA Pelo presente Contrato e na melhor forma de direito, de um
Leia maisREGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL GERDAU PREVIDÊNCIA
REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL GERDAU PREVIDÊNCIA Capítulo I Da Finalidade Artigo 1 - O presente Regulamento de Empréstimo Pessoal, doravante denominado Regulamento, tem por finalidade definir normas
Leia maisREGULAMENTO DA CAMPANHA COMPROU, GANHOU
REGULAMENTO DA CAMPANHA COMPROU, GANHOU 1. DAS EMPRESAS PROMOTORAS ATUA PROJETO IMOBILIÁRIO 21 LTDA., com sede na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Olimpíadas, 66, 11º andar, sala 22-B, Vila Olímpia,
Leia mais3) CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA PLANTIO. Pelo presente instrumento particular de um. lado..., brasileiro, casado, produtor rural,
3) CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SOJA Pelo presente instrumento particular de um lado..., brasileiro, casado, produtor rural, inscrito no CPF sob o n.... e no RG sob
Leia maisCONTRATO Nº 006/2013
1 CONTRATO Nº 006/2013 CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMA, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº 82.702.259/0001-49, com sede na Rua 120, nº 423, Centro, Itapema/SC,
Leia maisCONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº CCV /00
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº CCV /00 Pelo presente instrumento particular de contrato de compra e venda, entre partes, a saber, de um lado, (VENDEDORA), doravante denominada VENDEDORA, com sede na, Bairro,
Leia maisCONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NOS MERCADOS ADMINISTRADOS POR BOLSA DE VALORES E/OU POR ENTIDADE DO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO
CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NOS MERCADOS ADMINISTRADOS POR BOLSA DE VALORES E/OU POR ENTIDADE DO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO NOVA FUTURA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA,
Leia maisFUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS TERMO DE DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS
TERMO DE DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS Pelo presente instrumento, tendo como partes, de um lado a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL, com sede à Rua Melo Moraes, 354, Centro, Maceió-Alagoas,
Leia maisCONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO
CONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO Pelo presente instrumento particular, de um lado, FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA, entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde,
Leia maisSHLN Setor Hospitalar Local Norte Bl L sala 401 Centro Clínico Norte II. Asa Norte. Brasília/DF 70.770-905 Página 1
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO Aluno(a): CPF: RG: DN: / / Domicílio: Bairro: Cidade: Estado: Tel: E mail: Pelo presente instrumento particular
Leia maisCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo identificadas (i), registrada na Junta Comercial do Estado de sob o nº, inscrita no
Leia maisCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO - MODALIDADE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO - MODALIDADE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
Leia maisCONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM IMÓVEL COMERCIAL Nº:
CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM IMÓVEL COMERCIAL Nº: LOCADOR: Salão de Beleza ou (Estética), situado na Rua, Bairro, CEP, Cidade, Estado, inscrito no CNPJ sob o número, Alvará Municipal
Leia maisCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado, CONSERT MS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n. 73.122.137/0001-92, sediada
Leia maisArt. 2 o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
RESOLUÇÃO CA N o 220 DE 9 DE JUNHO DE 2014. Aprova a assinatura do Convênio a ser celebrado entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Barigui S/A- Crédito, Financiamento e Investimentos. O CONSELHO
Leia maisCONTRATO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO
CONTRATO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO Por este instrumento e na melhor forma de direito, a COOPERATIVA, doravante designada simplesmente COOPERATIVA, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto
Leia maisALTERAÇÕES DA MINUTA REVISADA EM MARÇO/2011
CONTROLE DE VERSÃO EILD PADRÃO BRASIL TELECOM S.A. ALTERAÇÕES DA MINUTA REVISADA EM MARÇO/2011 1. Alterações realizadas no corpo do contrato: Alteradas as qualificações da CONTRATADA e CONTRATANTE O Anexo
Leia maisCONTRATO Nº 2015/003
CONTRATO Nº 2015/003 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI E MARISE TERESINHA HEINIG OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE
Leia maisCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado: ÂNGULO EQUIPAMENTOS LTDA., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n º 74.305.616/0001-07
Leia mais