CIER/COCIER WORKSHOP SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, GESTÃO SOCIAL E CONSTITUIÇÃO DE FAIXAS DE SERVIDÃO

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "CIER/COCIER WORKSHOP SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, GESTÃO SOCIAL E CONSTITUIÇÃO DE FAIXAS DE SERVIDÃO"

Transcrição

1 CIER/COCIER WORKSHOP SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, GESTÃO SOCIAL E CONSTITUIÇÃO DE FAIXAS DE SERVIDÃO EXPERIÊNCIA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE TRANSMISSÃO DIFICULDADES SOCIOAMBIENTAIS AGOSTO / 2012

2 ABRATE Criada em 1999 para representar os interesses das transmissoras tradicionais. Associadas: CEEE, CEMIG, CHESF, COPEL, CTEEP, ELETRONORTE, ELETROSUL, FURNAS e STATE GRID. Cerca de 80% das instalações do sistema.

3 SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL 1995: km km km/ano 2000: km km km/ano 2011: km 1995 => km km/ano

4 EXPANSÃO DO SISTEMA Entre 1999 e 2010 foram licitados 114 lotes, em 24 leilões. Registrada participação ativa de investidores privados, inclusive estrangeiros. A RAP total definida pela ANEEL para as instalações licitadas foi de R$ 6,7 bi. A RAP proposta pelos investidores foi de R$ 5,03 bi, resultando em deságio total da ordem de 25%. SUCESSO!

5 EXPANSÃO DO SISTEMA 2011 / 2020 Linhas de transmissão: Subestações: Total: R$ 5,0 bilhões / ano R$ 30,0 bilhões R$ 16,4 bilhões R$ 46,4 bilhões Desafio: construção de linhas na região amazônica.

6 O PROBLEMA DOS ATRASOS A ocorrência de atrasos em obras de transmissão tem aumentado. ABRATE e ABDIB criaram em 2010 um Grupo de Trabalho para examinar as dimensões do problema, suas causas e possíveis recomendações para correção. O Grupo analisou a ocorrência de atrasos em 114 lotes de concessões contratadas entre 1999 e 2009, gerando um detalhado relatório.

7 RESULTADOS Dos 56 lotes em operação, 20 (36%) foram concluídos com antecipação ou no prazo previsto e 36 (64%) foram concluídos com atraso. Dos 58 lotes em construção, 30 (52%) devem cumprir o prazo e 28 (48%) atrasarão. 41 obras foram concluídas no intervalo de seis meses de antecipação e seis meses de atraso. Registrou-se um caso com atraso de 46 meses. O atraso médio foi de 5,63 meses nas obras concluídas e é estimado em 17 meses para as em andamento.

8 CONSTATAÇÕES Nas instalações em operação os atrasos são em maior número e grandeza que as antecipações. Os atrasos independem da natureza da sociedade titular da concessão. A causa principal dos atrasos é a incompatibilidade do prazo para a conclusão das obras com o demandado para a obtenção das licenças ambientais. Os atrasos, mesmo não sendo penalizados, implicam significativa perda de receita. (R$ 1,7 bilhão até junho de 2012).

9 SUGESTÕES Adequação dos prazos previstos nos editais de leilão aos efetivamente praticados pelos órgãos ambientais para concessões das licenças. Que os leilões sejam realizados com a licença prévia já aprovada. Aperfeiçoamento dos procedimentos dos órgãos ambientais com vistas à redução dos prazos para emissão das licenças.

10 ALGUMAS AÇÕES As associações de agentes criaram o FMASE Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, para participar das negociações com órgãos ambientais. O Ministério do Meio Ambiente emitiu Portarias em outubro de 2011 padronizando e simplificando a emissão de licenças. Os efeitos ainda não foram sentidos. A ANEEL incluiu no último edital de leilão dispositivo que impede a participação de empresas com histórico de atrasos em obras.

11 MANUTENÇÃO DE FAIXAS DE SERVIDÃO Obtenção de licenças para manutenção Inexistência de critérios uniformes Norma NBR 5422 Tendência para reflorestamentos Dificuldades de acesso às faixas Contratação de serviços de limpeza de faixas

12 OBTENÇÃO DE LICENÇAS As reclamações com relação à obtenção de licenças não são generalizadas. A principal reclamação refere-se à demora na emissão da licença, impedindo que o serviço de limpeza seja feito na época certa. Número cada vez maior de condicionantes ambientais para a concessão das licenças. No IBAMA são encontradas mais dificuldades que nos órgãos estaduais e municipais.

13 UNIFORMIZAÇÃO DE CRITÉRIOS Falta de padronização nas autorizações. Interpretações peculiares da legislação pelos órgãos ambientais. Aumento do número de condicionantes ambientais para concessão de licenças. Restrições à limpeza das faixas agrava o problema das queimadas.

14 NORMA ABNT NBR 5422 Norma adequada para projeto e construção de linhas, mas não apropriada para a operação normal; não considera riscos de queimadas. A Norma vem sendo utilizada pelo IBAMA para restringir a limpeza das faixas. Duas consultas conjuntas ABDIB/ABRATE ao COBEI, sem retorno formal. Norma em processo de revisão, com a participação de representantes das Transmissoras.

15 REFLORESTAMENTO Tem sido observado aumento na quantidade de falhas permanentes de linhas ocasionadas pelo abate de árvores plantadas fora da faixa. Os proprietários de terras em diversas regiões do País têm recebido incentivos de fábricas de papel para plantação de árvores. Ampliar a faixa para melhor proteger as linhas implicaria necessidade de indenização.

16 DIFICULDADES PARA ACESSO Cada vez mais os proprietários têm proibido ou dificultado o acesso do pessoal de manutenção às faixas, alegando não terem sido indenizados (linhas antigas). Necessidade de ordem judicial para garantir o acesso, atrasando o trabalho. Em áreas indígenas somente os índios podem fazer o serviço de limpeza.

17 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Quantidade insuficiente de empresas capacitadas para este serviço. Falta de estrutura das empresas para atender requisitos da NR-10 e exigências do MTE (EPI, EPC, banheiros químicos etc.). Dificuldade para contratação por período superior a um ano. É frequente a rescisão de contratos.

18 SUGESTÕES Fazer campanhas de orientação aos proprietários das terras sobre o risco do abate de árvores próximas às faixas de linhas. Verificar medida que assegure o acesso das turmas de manutenção às faixas de servidão. Demarcação e sinalização dos limites da faixa em áreas de reflorestamento intenso.

19 SUGESTÕES Otimizar o projeto de novas linhas de forma a assegurar adequada convivência entre as árvores e as linhas de transmissão. Viabilizar a concessão de licenças permanentes para limpeza de faixa, pelo menos para as linhas mais antigas. Em casos especiais, ampliar a largura da faixa, com a correspondente indenização, para aumentar a integridade operacional da linha.

20 GRACIAS! Cesar de Barros Pinto

Concessão de Serviço Público de Transmissão. Propostas de Medidas para destravar a Transmissão. Apresentação FIESP São Paulo, 29 de setembro de 2016

Concessão de Serviço Público de Transmissão. Propostas de Medidas para destravar a Transmissão. Apresentação FIESP São Paulo, 29 de setembro de 2016 Concessão de Serviço Público de Transmissão Propostas de Medidas para destravar a Transmissão Apresentação FIESP São Paulo, 29 de setembro de 2016 1 DESAFIO: INVESTIMENTO EM TRANSMISSÃO Plano Decenal de

Leia mais

SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VISÃO DAS TRANSMISSORAS - ABINEE TEC 2003 OUTUBRO / 2003 A ABRATE

SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VISÃO DAS TRANSMISSORAS - ABINEE TEC 2003 OUTUBRO / 2003 A ABRATE SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VISÃO DAS TRANSMISSORAS - ABINEE TEC 2003 OUTUBRO / 2003 A ABRATE CRIADA EM JUNHO / 99 INÍCIO DE FUNCIONAMENTO EM FEVEREIRO / 00 ASSOCIADAS CEEE, CEMIG,

Leia mais

ENASE Transmissão de Energia Elétrica. Desafios e Perspectivas

ENASE Transmissão de Energia Elétrica. Desafios e Perspectivas ENASE 2018 Transmissão de Energia Elétrica Desafios e Perspectivas Rio de Janeiro, 24 de maio de 2018. 1 2 Associadas ABRATE Desafios da Transmissão de Energia Elétrica 1. Leilões de Concessão de Serviços

Leia mais

RAP DAS TRANSMISSORAS SOFRERÁ ACRÉSCIMO ADICIONAL DE R$ 11 BILHÕES EM

RAP DAS TRANSMISSORAS SOFRERÁ ACRÉSCIMO ADICIONAL DE R$ 11 BILHÕES EM RAP DAS TRANSMISSORAS SOFRERÁ ACRÉSCIMO ADICIONAL DE R$ 11 BILHÕES EM JULHO DE 2017 A ANEEL instaurou recentemente a Audiência Pública n. 68/2016, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento

Leia mais

MP 579 - Renovação das Concessões do Setor Elétrico. 14 de novembro de 2012

MP 579 - Renovação das Concessões do Setor Elétrico. 14 de novembro de 2012 MP 579 - Renovação das Concessões do Setor Elétrico 14 de novembro de 2012 Panorama Legal e Constitucional Constituição Federal de 1988 Artigo 175; Lei 8.987 de 1995 Lei das Concessões Artigos 42 Lei 9.074

Leia mais

Contribuições da ANEEL ao Processo de Renovação das Concessões

Contribuições da ANEEL ao Processo de Renovação das Concessões Contribuições da ANEEL ao Processo de Renovação das Concessões NELSON JOSÉ HÜBNER MOREIRA DIRETOR GERAL 9 de novembro de 2012 Brasília DF Renovação das Concessões Indenização dos Ativos de Transmissão

Leia mais

Revisão Tarifária Transmissão e Leilões Fevereiro 2018

Revisão Tarifária Transmissão e Leilões Fevereiro 2018 Revisão Tarifária Transmissão e Leilões 2018 Fevereiro 2018 Índice 1 Revisão Tarifária 2 Leilões 2018 2 Revisão Tarifária: Cronograma Esperado¹ Regras para atualização da base e Outras Receitas ago/17

Leia mais

Os Efeitos da Prorrogação da Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica. Lei nº 12.783/2013

Os Efeitos da Prorrogação da Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica. Lei nº 12.783/2013 Os Efeitos da Prorrogação da Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica Lei nº 12.783/2013 SNPTEE Foz do Iguaçu, 21 de outubro de 2015 1 Índice 1. Impacto da prorrogação 2. Consequências

Leia mais

Referência GTMN Extraordinária Assuntos Tratados

Referência GTMN Extraordinária Assuntos Tratados 1/7 Reunião Extraordinária do Grupo Técnico de Manutenção Local de Realização: São Paulo - Hotel Transamérica Al. Santos 981 Data 21/01/2005 Hora 09:00 h - 14:00 h Participantes Empresa Toyoharu Komatsu

Leia mais

GESTÃO SÓCIO-PATRIMONIAL E AMBIENTAL DE RESERVATÓRIOS DIRETRIZES

GESTÃO SÓCIO-PATRIMONIAL E AMBIENTAL DE RESERVATÓRIOS DIRETRIZES ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA ABRAGE GRUPO DE TRABALHO DE MEIO AMBIENTE GTMA FORÇA TAREFA GESTÃO SÓCIO-PATRIMONIAL E AMBIENTAL DE RESERVATÓRIOS - FTGSPAR GESTÃO SÓCIO-PATRIMONIAL

Leia mais

Concessões de Geração e de Transmissão Estabelecimento do valor residual das instalações. Maurício Tiomno Tolmasquim

Concessões de Geração e de Transmissão Estabelecimento do valor residual das instalações. Maurício Tiomno Tolmasquim Concessões de Geração e de Transmissão Estabelecimento do valor residual das instalações Maurício Tiomno Tolmasquim Brasília, 11 de setembro de 2012 Indenização dos Ativos Valor Novo de Reposição Refere-se

Leia mais

LEILÃO N o 004/2008-ANEEL - ACOMPANHAMENTO 27/06/2008

LEILÃO N o 004/2008-ANEEL - ACOMPANHAMENTO 27/06/2008 A CONSÓRCIO AMAZONAS (CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL ELETRONORTE 30% - LÍDER; COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO CHESF 19,5%; ABENGOA CONCESSÕES BRASIL HOLDING 30%; FUNDO DE INVESTIMENTOS

Leia mais

VOTO. INTERESSADO: Consumidores e concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

VOTO. INTERESSADO: Consumidores e concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. VOTO PROCESSO: 48500.004550/2016-69 INTERESSADO: Consumidores e concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. RELATOR: Diretor Reive Barros dos Santos. RESPONSÁVEL: Superintendência

Leia mais

APIMEC São Paulo, 11 dezembro. Sua energia NOS INSPIRA

APIMEC São Paulo, 11 dezembro. Sua energia NOS INSPIRA APIMEC 2012 São Paulo, 11 dezembro 1 2 A CTEEP Desempenho Operacional Resultados 3T12 e 9M12 Prorrogação do Contrato de Concessão 059/2001 3 Perfil da ISA A CTEEP faz parte de importante grupo de transmissão

Leia mais

Reunião Pública APIMEC-Rio. 18 de dezembro de 2018

Reunião Pública APIMEC-Rio. 18 de dezembro de 2018 Reunião Pública APIMEC-Rio 18 de dezembro de 2018 Aviso Legal As informações contidas neste documento são públicas e estão disponíveis no site da Companhia (www.taesa.com.br/ri). Informações adicionais

Leia mais

Apresentação Institucional. Dezembro 2017

Apresentação Institucional. Dezembro 2017 Apresentação Institucional Dezembro 2017 Aviso Legal As informações contidas neste documento são públicas e estão disponíveis no site da Companhia (www.taesa.com.br/ri). Informações adicionais sobre a

Leia mais

Concessões de novas instalações de transmissão serão disputadas por 14 empresas 11/21/2008

Concessões de novas instalações de transmissão serão disputadas por 14 empresas 11/21/2008 Concessões de novas instalações de transmissão serão disputadas por 14 empresas 11/21/2008 Empresas do Brasil e da Espanha estão aptas a participarem do leilão de concessões de instalações de transmissão

Leia mais

Apresentação Institucional. Fevereiro 2018

Apresentação Institucional. Fevereiro 2018 Apresentação Institucional Fevereiro 2018 Aviso Legal As informações contidas neste documento são públicas e estão disponíveis no site da Companhia (www.taesa.com.br/ri). Informações adicionais sobre a

Leia mais

A Gestão Ambiental na SGBH com Ênfase às Linhas de Transmissão em fase de Operação

A Gestão Ambiental na SGBH com Ênfase às Linhas de Transmissão em fase de Operação STATEGRID BRAZIL HOLDING S.A. A Gestão Ambiental na SGBH com Ênfase às Linhas de Transmissão em fase de Operação 24 Maio 2017 Os Leilões de Energia Coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica,

Leia mais

RESOLUÇÃO Nº 167, DE 31 DE MAIO DE 2000

RESOLUÇÃO Nº 167, DE 31 DE MAIO DE 2000 RESOLUÇÃO Nº 167, DE 31 DE MAIO DE 2000 Estabelece as Receitas Anuais Permitidas vinculadas às instalações de transmissão de energia elétrica, o valor da Tarifa de Uso da Rede Básica e os Encargos de Conexão.

Leia mais

Assembleia Geral de Debenturistas para Incorporação da ETN S.A.

Assembleia Geral de Debenturistas para Incorporação da ETN S.A. Assembleia Geral de Debenturistas para Incorporação da ETN S.A. 1. Apresentação da Chesf 2 1.1 Sobre a nova Emissora: Chesf A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Chesf, subsidiária da Eletrobras,

Leia mais

Divisão de Administração de Materiais e Qualidade

Divisão de Administração de Materiais e Qualidade Divisão de Administração de Materiais e Qualidade Chancela da Acessoria Jurídica Análise Crítica quanto aos Fornecedores cadastrados Logística de Armazenamento e Distribuição Publicação do Edital Análise

Leia mais

Reunião ABRAGE. Paulo Glício da Rocha Coordenador - GTAF. Cidade, 12 de junho de 2013

Reunião ABRAGE. Paulo Glício da Rocha Coordenador - GTAF. Cidade, 12 de junho de 2013 Reunião ABRAGE Paulo Glício da Rocha Coordenador - GTAF Cidade, 12 de junho de 2013 Lei 12.783/13 - Ressarcimento de despesas / investimentos com (i) reforma e modernização, despesas emergenciais motivadas

Leia mais

DECRETO Nº 2.655, DE 02 DE JULHO DE 1998

DECRETO Nº 2.655, DE 02 DE JULHO DE 1998 DECRETO Nº 2.655, DE 02 DE JULHO DE 1998 Regulamenta o Mercado Atacadista de Energia Elétrica, define as regras de organização do Operador Nacional do Sistema Elétrico, de que trata a Lei n o 9.648, de

Leia mais

Os Impactos da MP 579 no Mercado de Energia Elétrica Brasileiro

Os Impactos da MP 579 no Mercado de Energia Elétrica Brasileiro Os Impactos da MP 579 no Mercado de Energia Elétrica Brasileiro João Carlos Mello - CEO Novembro de 2012 Objetivo Esta é uma síntese do impacto da Medida Provisória nº 579 (MP 579) no setor elétrico nacional

Leia mais

TÉRMINO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE GERAÇÃO Impacto Econômico das Alternativas

TÉRMINO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE GERAÇÃO Impacto Econômico das Alternativas TÉRMINO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE GERAÇÃO Impacto Econômico das Alternativas Mario Veiga mario@psr-inc.com Workshop sobre o Término do Prazo Contratual em Concessões no Setor Elétrico CNI, Brasília,

Leia mais

Introdução Continuidade Tensão em Regime Permanente Distorção Harmônica, Flutuação e Desequilíbrio de Tensão Variação de Tensão de Curta Duração

Introdução Continuidade Tensão em Regime Permanente Distorção Harmônica, Flutuação e Desequilíbrio de Tensão Variação de Tensão de Curta Duração Apresentação ONS-Abinee 2007 TÓPICOS Introdução Continuidade Tensão em Regime Permanente Distorção Harmônica, Flutuação e Desequilíbrio de Tensão Variação de Tensão de Curta Duração Qualidade de Energia

Leia mais

PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO

PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO RELATÓRIO MENSAL ACOMPANHAMENTO DE CONJUNTURA: TARIFAS 1 OUTUBRO de 2012 Nivalde J. de Castro 2 Eduardo Mattos 3 ÍNDICE SUMÁRIO EXECUTIVO...2 REAJUSTE

Leia mais

Apresentação Institucional. Abril 2018

Apresentação Institucional. Abril 2018 Apresentação Institucional Abril 2018 Aviso Legal As informações contidas neste documento são públicas e estão disponíveis no site da Companhia (www.taesa.com.br/ri). Informações adicionais sobre a Transmissora

Leia mais

Reunião APIMEC. Dezembro 2016

Reunião APIMEC. Dezembro 2016 Reunião APIMEC Dezembro 2016 Taesa: Visão Geral O Maior Player de Ativos Operacionais de Transmissão no Brasil 1 Presente em quase todos os estados brasileiros, com 33 concessões de longo prazo e aproximadamente

Leia mais

2º Encontro dos Altos Executivos do Setor Elétrico

2º Encontro dos Altos Executivos do Setor Elétrico 2º Encontro dos Altos Executivos do Setor Elétrico Temas determinantes para o Aperfeiçoamento do Setor Elétrico Brasileiro Perspectiva das Transmissoras Reynaldo Passanezi 1º de dezembro de 2016 1. MP

Leia mais

Apresentação Institucional. Agosto 2017

Apresentação Institucional. Agosto 2017 Apresentação Institucional Agosto 2017 Aviso Legal As informações contidas neste documento são públicas e estão disponíveis no site da Companhia (www.taesa.com.br/ri). Informações adicionais sobre a Transmissora

Leia mais

Companhia Energética de Minas Gerais. Contribuições para a Audiência Pública nº 017/2009

Companhia Energética de Minas Gerais. Contribuições para a Audiência Pública nº 017/2009 Companhia Energética de Minas Gerais Contribuições para a Audiência Pública nº 017/2009 Junho/2009 Sumário 1. Considerações Iniciais... 3 2. Resolução Homologatória nº 493/2007... 3 3. Custos Operacionais...

Leia mais

Presidência PR Diretoria de Administração DA. PID - Plano de Incentivo ao Desligamento Empresas Eletrobras

Presidência PR Diretoria de Administração DA. PID - Plano de Incentivo ao Desligamento Empresas Eletrobras Presidência PR Diretoria de Administração DA PID - Plano de Incentivo ao Desligamento Empresas Eletrobras Comissão de Minas e Energia Câmara dos Deputados 02 de julho de 2013 Estrutura Analítica do Projeto

Leia mais

Painel 4: A indenização dos ativos de transmissão e sua judicialização

Painel 4: A indenização dos ativos de transmissão e sua judicialização XXIII Simpósio Jurídico ABCE Painel 4: A indenização dos ativos de transmissão e sua judicialização São Paulo, 24 de outubro de 2017. ABCE XX Simpósio Jurídico A volatilidade do PLD, transpare ncia do

Leia mais

SEGMENTO DE TRANSMISSÃO: PROJEÇÕES, DESAFIOS E PROBLEMAS EXISTENTES NO ATUAL MODELO DE GESTÃO

SEGMENTO DE TRANSMISSÃO: PROJEÇÕES, DESAFIOS E PROBLEMAS EXISTENTES NO ATUAL MODELO DE GESTÃO SEGMENTO DE TRANSMISSÃO: PROJEÇÕES, DESAFIOS E PROBLEMAS EXISTENTES NO ATUAL MODELO DE GESTÃO Seluivy Gonçalves Silva Lais Resende Bonfim Roberta Ramos Santos Geraldo Caixeta Guimarães Universidade Federal

Leia mais

A Gestão da Tecnologia e da Inovação na Eletronorte

A Gestão da Tecnologia e da Inovação na Eletronorte A Gestão da Tecnologia e da Inovação na Eletronorte Eng. Luis Cláudio Silva Frade 1 O Grupo ELETROBRÁS 2 As Estratégias do Grupo Eletrobrás para a Pesquisa, o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (P&D+I)

Leia mais

Plano de Gestão de Logística Sustentável dos Correios PLS - Relatório do 3º Trimestre

Plano de Gestão de Logística Sustentável dos Correios PLS - Relatório do 3º Trimestre EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Plano de Gestão de Logística Sustentável dos Correios PLS - Relatório do 3º Trimestre 2015 Introdução O Plano de Gestão de Logística Sustentável dos Correios

Leia mais

Relação de investidores por lotes de linhas de transmissão

Relação de investidores por lotes de linhas de transmissão Relação de investidores por lotes de linhas de transmissão LOTE A LT Colinas (TO) Ribeiro Gonçalves C2 (PI) 500 357 LT Ribeiro Gonçalves (PI) - São João do Piauí C2 (PI) 500 363 TOTAL 720 10) Companhia

Leia mais

Panorama Atual dos Negócios de G & T da Eletrobras

Panorama Atual dos Negócios de G & T da Eletrobras Retomada dos Investimentos em Infraestrutura ABDIB Panorama Atual dos Negócios de G & T da Eletrobras Wilson Ferreira Junior Presidente da Eletrobras 21 de Maio de 2019 ABDIB, Brasília SUMÁRIO A Eletrobras

Leia mais

QUESTIONAMENTOS PE 010/14. Hewlett Packard do Brasil Ltda.

QUESTIONAMENTOS PE 010/14. Hewlett Packard do Brasil Ltda. QUESTIONAMENTOS PE 010/14 Hewlett Packard do Brasil Ltda. 1) O Edital de Pregão Eletrônico n.º 10/2014 não contempla critérios de promoção do desenvolvimento nacional sustentável previsto no caput do artigo

Leia mais

Energia Natural Afluente Chuvas

Energia Natural Afluente Chuvas A estimativa de afluência (chuvas) para ao mês de março continua com vazões abaixo da média histórica (MLT) em todo o país. O índice de Energia Natural Afluente ENA esperado para o Sudeste/Centro-Oeste

Leia mais

FATO RELEVANTE CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A CNPJ: / COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A CNPJ: / COMPANHIA ABERTA CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A CNPJ: 00.001.180/0001-26 COMPANHIA ABERTA Centrais Elétricas Brasileiras S/A ( Companhia ou Eletrobras ) esclarece aos seus acionistas e ao mercado em geral que, conforme

Leia mais

Horário de Aulas Fundamental II

Horário de Aulas Fundamental II Infantil - Fundamental - Médio Horário de Aulas Fundamental II 1ª AULA 7H10 ÀS 8H 2ª AULA 8H ÀS 8H50 3ª AULA 8H50 ÀS 9H40 INTERVALO 9H40 ÀS 10H 4ª AULA 10H ÀS 10H50 5ª AULA 10H50 ÀS 11H40 6ª AULA 11H40

Leia mais

Assembleia Geral de Debenturistas para Incorporação da ETN S.A.

Assembleia Geral de Debenturistas para Incorporação da ETN S.A. Assembleia Geral de Debenturistas para Incorporação da ETN S.A. 1. Apresentação da Chesf 2 1.1 Sobre a nova Emissora: Chesf A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Chesf, subsidiária da Eletrobras,

Leia mais

O Estado de S. Paulo Online 14/02/2016 Transmissão de energia vive crise de investimento

O Estado de S. Paulo Online 14/02/2016 Transmissão de energia vive crise de investimento O Estado de S. Paulo Online 14/02/2016 Transmissão de energia vive crise de investimento http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,transmissao-de-energia-vive-crise-de-investimento,10000016214 Exemplo

Leia mais

Responsabilidade Social, Preservação Ambiental e Compromisso com a Vida: -Sustentabilidade - Energia Renovável e Limpa!

Responsabilidade Social, Preservação Ambiental e Compromisso com a Vida: -Sustentabilidade - Energia Renovável e Limpa! Responsabilidade Social, Preservação Ambiental e Compromisso com a Vida: -Sustentabilidade - Energia Renovável e Limpa! Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental Sonora-MS Outubro/2012 ONDE ESTAMOS?

Leia mais

PROJETO NBR 19000 - Adoção de Critérios da Qualidade Baseados nas Normas da Família NBR ISO 9000 para Fornecimento de Produtos

PROJETO NBR 19000 - Adoção de Critérios da Qualidade Baseados nas Normas da Família NBR ISO 9000 para Fornecimento de Produtos XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008-06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil PROJETO NBR 19000 - Adoção de Critérios da Qualidade Baseados nas Normas da Família

Leia mais

MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO CURSO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - CONTÊINER E SACARIA SIGLA: CPOPCS SINOPSE GERAL DO CURSO DURAÇÃO MÍNIMA: 2 dias (CHD

Leia mais

Empreendimentos do Rio Madeira

Empreendimentos do Rio Madeira Empreendimentos do Rio Madeira Sistema de Transmissão Associado (Leilão ANEEL n 007/2008) Abordagem Conceitual AGENDA Introdução Aspectos Gerais Considerações sobre os Empreendimentos de Geração Considerações

Leia mais

EDP Energias do Brasil Resultado do Leilão para Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 05/2016

EDP Energias do Brasil Resultado do Leilão para Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 05/2016 EDP Energias do Brasil Resultado do Leilão para Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 05/2016 1 Disclaimer - Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas

Leia mais

Nota técnica. Quantas são as obras paradas no Brasil? Carlos Saboia Monte

Nota técnica. Quantas são as obras paradas no Brasil? Carlos Saboia Monte Nota técnica Quantas são as obras paradas no Brasil? Carlos Saboia Monte 1. Quantas são as obras paradas no Brasil? Segundo publicação do jornal Estado de São Paulo, na seção de Economia e Negócios, em

Leia mais

Sessão 5 Arqueologia no âmbito do Licenciamento Ambiental. Robson Hitoshi Tanaka CPFL Energia Diretoria de Sustentabilidade

Sessão 5 Arqueologia no âmbito do Licenciamento Ambiental. Robson Hitoshi Tanaka CPFL Energia Diretoria de Sustentabilidade Sessão 5 Arqueologia no âmbito do Licenciamento Ambiental Robson Hitoshi Tanaka CPFL Energia Diretoria de Sustentabilidade Atuação em geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia, serviços

Leia mais

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 8338 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 8339 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 8340 Documento

Leia mais

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2014_V3.indd 1-3 23/08/2013 10:01:48

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2014_V3.indd 1-3 23/08/2013 10:01:48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 9 10 1 8 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Leia mais

TÉRMINO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE GERAÇÃO Impacto Econômico das Alternativas

TÉRMINO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE GERAÇÃO Impacto Econômico das Alternativas TÉRMINO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE GERAÇÃO Impacto Econômico das Alternativas ti Mario Veiga mario@psr-inc.com Workshop sobre o Término do Prazo Contratual t em Concessões no Setor Elétrico CNI, Brasília,

Leia mais

O Pacote do Governo e o Impacto para o Mercado Livre de Energia Elétrica. Cristopher Alexander Vlavianos, Presidente Comerc Energia

O Pacote do Governo e o Impacto para o Mercado Livre de Energia Elétrica. Cristopher Alexander Vlavianos, Presidente Comerc Energia O Pacote do Governo e o Impacto para o Mercado Livre de Energia Elétrica Cristopher Alexander Vlavianos, Presidente Comerc Energia 10 de Dezembro de 2012 Linha do Tempo do Mercado Livre no Brasil 1995

Leia mais

Agenda. Visão do Setor de Energia. CPFL Energia Destaques e Resultados

Agenda. Visão do Setor de Energia. CPFL Energia Destaques e Resultados Agenda Visão do Setor de Energia CPFL Energia Destaques e Resultados O mercado brasileiro é atendido por 64 concessionárias de distribuição de energia Distribuição de Energia 2008 Market Share 1 (%) Distribuidoras

Leia mais

ANTONIO GANIM 15/03/2012

ANTONIO GANIM 15/03/2012 São Paulo - SP ANTONIO GANIM 15/03/2012 Concessão de Serviço Público de Geração. Concessão de U.B.P para Geração de E.E em Regime de Produção Independente Lei 8.987/95 e 9.074/95 e Decreto 2.003/95 (Privatizadas).

Leia mais

Avaliação dos Investimentos nos Programas de P&D e de Eficiência Energética das Grandes Empresas de Eletricidade no Brasil: Ciclos 2002-03 e 2003-04

Avaliação dos Investimentos nos Programas de P&D e de Eficiência Energética das Grandes Empresas de Eletricidade no Brasil: Ciclos 2002-03 e 2003-04 21 a 25 de Agosto de 6 Belo Horizonte - MG Avaliação dos Investimentos nos Programas de P&D e de Eficiência Energética das Grandes Empresas de Eletricidade no Brasil: Ciclos 2-3 e 3-4 Herivelto Tiago Marcondes

Leia mais

Apresentação dos Requisitos Do Edital Inmetro nº 01/2011

Apresentação dos Requisitos Do Edital Inmetro nº 01/2011 Apresentação dos Requisitos Do Edital Inmetro nº 01/2011 Anexo B Especificações do simulador Eduardo Lopes Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade Objetivos Apresentar o simulador de pista com

Leia mais

Plano de Redução de Consumo e Aumento da Oferta

Plano de Redução de Consumo e Aumento da Oferta Plano de Redução de Consumo e Aumento da Oferta I. Objetivo Sumário II. Motivação III. Operacionalização IV. Ações identificadas e seu potencial de aumento da oferta V. Ações identificadas e seu potencial

Leia mais

Apresentação Institucional. Julho 2018

Apresentação Institucional. Julho 2018 Apresentação Institucional Julho 2018 Aviso Legal As informações contidas neste documento são públicas e estão disponíveis no site da Companhia (www.taesa.com.br/ri). Informações adicionais sobre a Transmissora

Leia mais

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 KPDS 111382 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3 Balanço patrimonial 5 Demonstração do resultado 6 Demonstração do resultado abrangente 7 Demonstrações das

Leia mais

III SEMASE. III Seminário Nacional de Manutenção e Gestão de Ativos do Setor Elétrico. Mateus Machado Neves. Santos SP 1º de outubro de 2014

III SEMASE. III Seminário Nacional de Manutenção e Gestão de Ativos do Setor Elétrico. Mateus Machado Neves. Santos SP 1º de outubro de 2014 III SEMASE III Seminário Nacional de Manutenção e Gestão de Ativos do Setor Elétrico Mateus Machado Neves SRG/ANEEL Santos SP 1º de outubro de 2014 MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NAS CONCESSÕES DE GERAÇÃO RENOVADAS

Leia mais

REUNIÃO APIMEC-RIO DEZEMBRO 2017

REUNIÃO APIMEC-RIO DEZEMBRO 2017 REUNIÃO APIMEC-RIO DEZEMBRO 2017 Estrutura Societária Squadra Investimentos Opportunity Blackrock 14,7% 9,8% 5,8% 5,0% 64,7% GIC Adm. e Minoritários 65,1% 96,5% 25% 100% 100% 51% Nota: Posição de 06/out

Leia mais

Gestão de PCB: Visão do Setor de Distribuição

Gestão de PCB: Visão do Setor de Distribuição Gestão de PCB: Visão do Setor de Distribuição Daniel Mendonça - Abradee Brasília, 28 de novembro de 2014. Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica QUEM SOMOS A Associação Brasileira

Leia mais

XIX SIMPÓSIO JURÍDICO ABCE. Marcos regulatórios da energia elétrica. Segurança jurídica e eficiência regulatória. São Paulo, 29.10.

XIX SIMPÓSIO JURÍDICO ABCE. Marcos regulatórios da energia elétrica. Segurança jurídica e eficiência regulatória. São Paulo, 29.10. XIX SIMPÓSIO JURÍDICO ABCE Marcos regulatórios da energia elétrica. Segurança jurídica e eficiência regulatória São Paulo, 29.10.2013 Marcos regulatórios (evolução histórica) - Final do séc. XIX e início

Leia mais

Prontuário de Instalações Elétricas

Prontuário de Instalações Elétricas Prontuário de Instalações Elétricas O QUE É? O Prontuário de Instalações Elétricas (P I E) é um conjunto de documentos que devem estar arquivados, atualizados e disponíveis para todos aqueles que tiverem

Leia mais

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL R E S U L T A D O S 1 T 1 8

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL R E S U L T A D O S 1 T 1 8 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL R E S U L T A D O S 1 T 1 8 Visão A ISA geral CTEEP A ISA CTEEP no Setor de Transmissão Estratégia e Gestão Destaques Financeiros POR QUE INVESTIR NA ISA CTEEP? Forte Geração

Leia mais

DESCONTO DE PVI EM FT TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICA

DESCONTO DE PVI EM FT TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICA DESCONTO DE PVI EM FT TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICA Desconto de PVI em FT Transformação Trifásica Contextualização No regulamento em vigor, os Transformadores Trifásicos são considerados para efeito de aplicação

Leia mais

Objetivos Estratégicos: 02- Aprimorar a Gestão de Serviços de TI 07 Desenvolver competências Gerenciais e Técnicas com Foco na Estratégia

Objetivos Estratégicos: 02- Aprimorar a Gestão de Serviços de TI 07 Desenvolver competências Gerenciais e Técnicas com Foco na Estratégia ANEXO VI DO PDTI-2016 - AÇÕES DE GOVERNANÇA DE TI Objetivos Estratégicos: 02- Aprimorar a Gestão de Serviços de TI 07 Desenvolver competências Gerenciais e Técnicas com Foco na Estratégia ID- Demanda Status

Leia mais

05/2016 775707/2012 - MTE/SENAES CAMP

05/2016 775707/2012 - MTE/SENAES CAMP Cotação Prévia de Preço Nº. 05/2016 Convênio Nº 775707/2012 - MTE/SENAES CAMP Projeto: Centro de Formação e Apoio à Assessoria Técnica em Economia Solidária CFES Regional Sul. Critério: Menor Preço e Melhor

Leia mais

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL R E S U L T A D O S 2 T 1 8

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL R E S U L T A D O S 2 T 1 8 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL R E S U L T A D O S 2 T 1 8 Visão A ISA geral CTEEP A ISA CTEEP no Setor de Transmissão Estratégia e Gestão Destaques Financeiros POR QUE INVESTIR NA ISA CTEEP? Forte Geração

Leia mais

Princípios e Valores

Princípios e Valores Empresas Associadas Missão Representar as empresas de incorporação imobiliária no âmbito nacional, fortalecendo o setor e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país e de suas cidades. Princípios

Leia mais

O Processo de Contratação e Licitação da Eletrobras

O Processo de Contratação e Licitação da Eletrobras O Processo de Contratação e Licitação da Eletrobras A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras (www.eletrobras.com) - Maior companhia do setor de energia elétrica da América Latina - A Eletrobras

Leia mais

Podemos definir o risco como a condição que aumenta ou diminui o potencial de perdas.

Podemos definir o risco como a condição que aumenta ou diminui o potencial de perdas. O que é Risco? Podemos definir o risco como a condição que aumenta ou diminui o potencial de perdas. Esta condição deve ser incerta, fortuita e de conseqüências negativas ou danosas. O risco então é uma

Leia mais

A Estratégia de Consolidação da Eletrobrás em Holding Financeira

A Estratégia de Consolidação da Eletrobrás em Holding Financeira III Seminário Ibero Americano, Faculdade de Economia do Porto A Estratégia de Consolidação da Eletrobrás em Holding Financeira 11 e 12 de fevereiro de 2010 Objetivos Empresariais do Sistema Eletrobrás

Leia mais

DADOS: RODOVIA BR 235

DADOS: RODOVIA BR 235 DADOS: RODOVIA BR 235 CONSTRUTORA CONSÓRCIO EMPA/CCM/CCL SUPERVISÃO ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA Rodovia : BR 235/BA Trecho : Div. SE/BA Entr. BR 122/407/423/BA (Div. BA/PE) (Juazeiro/Petrolina Subtrecho

Leia mais

PLANO DE AÇÃO 2003 APRESENTAÇÃO

PLANO DE AÇÃO 2003 APRESENTAÇÃO PLANO DE AÇÃO 2003 APRESENTAÇÃO O Plano ora apresentado é ferramenta imprescindível para nortear as ações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA na implementação de suas estratégias de atuação,

Leia mais

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PRSA

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PRSA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PRSA A presente política foi elaborada pela PLANNER e é documento complementar ao procedimento interno, sendo proibida sua reprodução total ou parcial, de

Leia mais

PROGRAMA SULGÁS DE QUALIDADE DE VIDA

PROGRAMA SULGÁS DE QUALIDADE DE VIDA COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Gerência Executiva de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde PROGRAMA SULGÁS DE QUALIDADE DE VIDA PROJETO 2014 Julho de 2014 1. DADOS DA COMPANHIA Razão

Leia mais

GOVERNO ELETRÔNICO: O JUDICIÁRIO NA ERA DO ACESSO

GOVERNO ELETRÔNICO: O JUDICIÁRIO NA ERA DO ACESSO GOVERNO ELETRÔNICO: O JUDICIÁRIO NA ERA DO ACESSO Apresentador Aires José Rover Zaragoza, 23 y 24 de mayo de 2011. GOVERNO ELETRÔNICO: O JUDICIÁRIO NA ERA DO ACESSO Aírton José Ruschel 1 airton.ruschel@gmail.com

Leia mais

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL: ANÁLISE DA RECEITA E DAS PENALIZAÇÕES IMPOSTAS ÀS TRANSMISSORAS

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL: ANÁLISE DA RECEITA E DAS PENALIZAÇÕES IMPOSTAS ÀS TRANSMISSORAS CEEE CELG CHESF COPEL CTEEP Eletronorte Eletrosul Furnas TOTAL SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL: ANÁLISE DA RECEITA E DAS PENALIZAÇÕES IMPOSTAS ÀS TRANSMISSORAS Seluivy Gonçalves Silva, Lais Resende Bomfim,

Leia mais

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº, DE 2015

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº, DE 2015 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº, DE 2015 Altera o art. 146 da Constituição Federal e acrescenta o art. 88-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para introduzir regramento para o imposto

Leia mais

Nº: e PROGRAMA : - - TÍTULO: TRABALHOS EM ALTURA CORDELETE DE SUPORTAÇÂO DE CARGAS ÍNDICE DE REVISÕES SMS/ECE/SEG GT CSQD SMS/ECE/SEG

Nº: e PROGRAMA : - - TÍTULO: TRABALHOS EM ALTURA CORDELETE DE SUPORTAÇÂO DE CARGAS ÍNDICE DE REVISÕES SMS/ECE/SEG GT CSQD SMS/ECE/SEG ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº: ET-0000.00-5434-980-PPM-045 CLIENTE: : - d 1 18 e PROGRAMA : - - ÁREA: - - SMS ÍNDICE DE REVISÕES REV. DESCRIÇÃO OU S ATINGIDAS 0 Especificação Inicial REV. 0 REV. A REV. B REV.

Leia mais

EDITAL DO LEILÃO N o 001/2009-ANEEL

EDITAL DO LEILÃO N o 001/2009-ANEEL EDITAL DO LEILÃO N o 001/2009-ANEEL LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE OUTORGA DE CONCESSÃO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO, A OPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO

Leia mais

Processo nº: 0215.1511/15-9 EDITAL DE CONVITE Nº 031A/2015

Processo nº: 0215.1511/15-9 EDITAL DE CONVITE Nº 031A/2015 Processo nº: 0215.1511/15-9 EDITAL DE CONVITE Nº 031A/2015 A ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL ASCAR, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.773.142/0001-00,

Leia mais

AGENDA SEMANAL. 1ª Semana de Julho/2017 COMPARATIVO

AGENDA SEMANAL. 1ª Semana de Julho/2017 COMPARATIVO AGENDA SEMANAL 1ª Semana de Julho/2017 RESUMO CLIMÁTICO: Na primeira quinzena de junho/2017 ocorreram totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e Paranapanema. Já na segunda

Leia mais

Segurança do Trabalho com Máquinas e Equipamentos. Thiago Freitas Engº Segurança do Trabalho

Segurança do Trabalho com Máquinas e Equipamentos. Thiago Freitas Engº Segurança do Trabalho Segurança do Trabalho com Máquinas e Equipamentos Thiago Freitas Engº Segurança do Trabalho Tem o objetivo de evitar que o trabalhador entre em contato com partes móveis da máquina. Definições Maquinas

Leia mais

A Eletrobrás s e o Meio Ambiente

A Eletrobrás s e o Meio Ambiente A Eletrobrás s e o Meio Ambiente CONSTITUIÇÃO, HISTÓRICO E POLÍTICA AMBIENTAL DO GRUPO ELETROBRÁS ABRIL 2007 Constituição da Eletrobrás Lei N 3.890-A, de 25 de abril de 1961 Objetivo da Eletrobrás: - realização

Leia mais

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Normativo Interno Nº Páginas 12 (Doze) Caráter Data da Aprovação Promotor: Aprovado por: Política de Responsabilidade Socioambiental 30/09/2.015 Departamento

Leia mais

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO N. º 121/2015

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO N. º 121/2015 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO N. º 121/2015 PREÂMBULO Que entre si celebram o MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU GO e LED3 INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA - ME conforme

Leia mais

Seminário Internacional Desafios do Setor Elétrico. O Setor de Transmissão no Brasil. Reynaldo Passanezi Filho. Lisboa, 23 de Janeiro de 2017

Seminário Internacional Desafios do Setor Elétrico. O Setor de Transmissão no Brasil. Reynaldo Passanezi Filho. Lisboa, 23 de Janeiro de 2017 Seminário Internacional Desafios do Setor Elétrico O Setor de Transmissão no Brasil Reynaldo Passanezi Filho Lisboa, 23 de Janeiro de 2017 1. A CTEEP 2. Visão Geral do Setor de Transmissão no Brasil ÍNDICE

Leia mais

PLANO ANUAL DE COMBUSTÍVEIS SISTEMA INTERLIGADO NORTE/NORDESTE

PLANO ANUAL DE COMBUSTÍVEIS SISTEMA INTERLIGADO NORTE/NORDESTE Centrais Elétricas Brasileiras S/A DIRETORIA DE ENGENHARIA - DE PLANO ANUAL DE COMBUSTÍVEIS SISTEMA INTERLIGADO NORTE/NORDESTE 2005 DEZEMBRO/2004 PLANO ANUAL DE COMBUSTÍVEIS 2005 TÍTULO CONTA DE CONSUMO

Leia mais

Nº: e PROGRAMA : - - TÍTULO: TRABALHOS EM ALTURA CORDAS PARA LINHA DE VIDA ÍNDICE DE REVISÕES SMS/ECE/SEG GT CSQD SMS/ECE/SEG

Nº: e PROGRAMA : - - TÍTULO: TRABALHOS EM ALTURA CORDAS PARA LINHA DE VIDA ÍNDICE DE REVISÕES SMS/ECE/SEG GT CSQD SMS/ECE/SEG ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº: ET-0000.00-5434-980-PPM-043 CLIENTE: : - d 1 18 e PROGRAMA : - - ÁREA: - - SMS ÍNDICE DE REVISÕES REV. DESCRIÇÃO OU S ATINGIDAS 0 Especificação Inicial REV. 0 REV. A REV. B REV.

Leia mais

Apresentação Institucional. Outubro 2018

Apresentação Institucional. Outubro 2018 Apresentação Institucional Outubro 2018 Aviso Legal As informações contidas neste documento são públicas e estão disponíveis no site da Companhia (www.taesa.com.br/ri). Informações adicionais sobre a Transmissora

Leia mais

PROPOSTA DE MELHORIA OBJETIVO

PROPOSTA DE MELHORIA OBJETIVO Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento / SEGPLAN Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás / SEMARH PROCESSO 002 Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos Sob Domínio

Leia mais