Nota Técnica n 0083/2012-SFE/ANEEL. Em 13 de junho de Processo: /
|
|
- Gabriela Camarinho Castilhos
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Nota Técnica n 0083/2012-SFE/ANEEL Em 13 de junho de Processo: / Assunto: Acompanhamento das obras do setor de distribuição de energia elétrica relacionadas à Copa do Mundo FIFA I. DO OBJETIVO O objetivo desta Nota Técnica é apresentar o estágio em que se encontram as obras do setor de distribuição de energia elétrica relacionadas ao suprimento de energia elétrica às capitais sedes da Copa do Mundo FIFA 2014, após as informações atualizadas em 10 de abril. II. DOS FATOS 2. Em 14 de janeiro de 2010, o Presidente da República emitiu Decreto sem número, instituindo o Comitê Gestor para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo FIFA Em 26 de julho de 2010, após apresentação feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS denominada "Proposta de Termo de Referência para Estudo de Suprimento de Energia Elétrica às Capitais-Sede da Copa 2014", o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico CMSE, em sua 84ª reunião, deliberou pela criação de grupo de trabalho para avaliação do suprimento de energia elétrica às capitais sedes da Copa do Mundo de Com base na deliberação do CMSE, o Ministério de Minas e Energia - MME emitiu a Portaria nº 760, de 30 de agosto de 2010, criando Grupo de Trabalho - GT coordenado pelo próprio Ministério com a finalidade de conduzir a realização de atividades necessárias à elaboração do Plano de Ação da Copa Além do MME, a estrutura do GT Copa 2014 é composta por: Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL; Empresa de Pesquisa Energética EPE; Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS; empresas de geração, transmissão e distribuição relacionadas às cidades sedes; e Secretarias Estaduais de Energia.
2 6. A referida Portaria MME nº 760/2010 definiu atribuições para garantir o correto funcionamento do sistema elétrico brasileiro durante a Copa do Mundo. Para cumprimento destas atribuições foram constituídas oito Forças-Tarefa - FT, coordenadas pela EPE e pelo ONS. 7. Em 13 de julho de 2011, após a realização de diversas reuniões e atividades envolvendo as Forças-Tarefa, foi emitido pelo MME, ONS e EPE o relatório intitulado Síntese Gerencial Das FT - Copa O objetivo do relatório foi registrar os resultados das análises dos estudos realizados pelas oito Forças-Tarefas e apresentar diferentes recomendações e atribuições necessárias ao funcionamento adequado do sistema elétrico no período da Copa. Para a ANEEL, dentre outras atividades, foi estabelecida a seguinte atribuição: definir um processo para fiscalização da execução das melhorias/correções propostas na rede de distribuição, que são de responsabilidade exclusiva das distribuidoras. 9. Em 4 de agosto de 2011 foi realizada a 100ª reunião do CMSE, quando ocorreu a apresentação e aprovação do Relatório Final das Forças -Tarefa do GT Copa Na reunião, o relatório Síntese Gerencial Das FT - Copa 2014 foi aprovado, à exceção das obras de distribuição que deveriam ser avaliadas pela ANEEL. 10. Com vistas à avaliação das obras do setor de distribuição, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição - SRD e a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE enviaram doze correspondências e realizaram reunião presencial com cada uma das distribuidoras envolvidas com as cidades sedes, conforme documentos e informações constantes no processo em tela. A Tabela 1 apresenta as datas das reuniões realizadas. Distribuidora Data Turno CEEE-D 16 de setembro de 2011 Manhã LIGHT 16 de setembro de 2011 Tarde ELETROPAULO 19 de setembro de 2011 Manhã COELBA 19 de setembro de 2011 Tarde CELPE 20 de setembro de 2011 Manhã COSERN 20 de setembro de 2011 Tarde COELCE 21 de setembro de 2011 Manhã COPEL 21 de setembro de 2011 Tarde CEMIG 22 de setembro de 2011 Manhã CEB 22 de setembro de 2011 Tarde CEMAT 23 de setembro de 2011 Manhã AME 23 de setembro de 2011 Tarde Tabela 1. Datas das reuniões com as Distribuidoras 11. Em tais reuniões as distribuidoras apresentaram o plano de obras, segundo orientações dos grupos de trabalho coordenados pela EPE e ONS. Ressalta-se que em tais grupos de trabalhos tratou-se do atendimento das cidades sedes. Assim, confundem-se nas obras listadas no Relatório Síntese Gerencial Das FT - Copa 2014 aquelas como de expansão dos sistemas devido ao crescimento natural das cidades e os específicos para o atendimento direto dos eventos da Copa do Mundo FIFA Solicitou-se das distribuidoras um subconjunto de obras que se enquadram nesse critério, tais como o atendimento aos estádios e à infraestrutura aeroportuária.
3 12. A SRD orientou as distribuidoras a reavaliarem o conjunto de obras constantes no Relatório Síntese Gerencial Das FT - Copa Definiu-se um subconjunto classificado como prioritário, tendo como premissas: i. Prazos de conclusão condizentes com o evento; ii. Magnitude das obras; e iii. Obras classificadas como expansão, melhoria ou renovação. 13. Especificamente com relação ao segmento de distribuição, ainda que não seja a prática na ANEEL, coube à Agência o estabelecimento de processo para acompanhamento da execução das obras propostas pelas distribuidoras. 14. Em 19 de outubro de 2011, a ANEEL publicou o Despacho nº 4.106, autorizando esta SFE a fiscalizar e acompanhar as obras da Copa do Mundo de 2014, apontadas como prioritárias pelas distribuidoras, segundo lista que consta da Nota Técnica nº 056/2011-SRD/ANEEL, de 05/10/2011 e listadas no Anexo I. 15. Para o acompanhamento das obras, as doze distribuidoras devem encaminhar à SFE, nas datas abaixo, a situação das obras, obedecendo à padronização de cronograma e etapas estabelecida pela ANEEL, de acordo com os seguintes marcos: i. 10 de janeiro; ii. 10 de abril; iii. 10 de agosto; iv. 10 de outubro. 16. Após o envio das primeiras informações sobre as obras referentes ao marco de 10 de janeiro, foram apurados os atrasos e divergências entre o que estava sendo informado pelas Concessionárias e o cronograma acordado com a ANEEL. A consolidação dessa apuração está na Nota Técnica nº 0035/2012- SFE/ANEEL. A partir desse documento foram enviados às empresas Ofícios que solicitavam, para o marco de 10 de abril, as justificativas para as diferenças apontadas. III. DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS 17. Por meio da analise da situação das obras, encaminhadas pelas distribuidoras, foram constatados atrasos em marcos intermediários e divergências entre o prazo de conclusão da obra, inicialmente acordado com a ANEEL (Nota Técnica n 0056/2011-SRD/ANEEL) e a data informada de Comissionamento e Operação. 18. A seguir estão listados os principais pontos observados e as respectivas justificativas: CEB: i. LDAT Samambaia - Brasília Norte, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, maio de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, junho de Foi justificado pela necessidade de desenvolvimento de alterações no projeto da linha para
4 adequação ao projeto de um novo viaduto na DF-075 e somente detalhado pelo DER-DF no dia 13 de outubro de A partir do documento Projeto Geométrico e Obra de Arte Especial da DF--75 (EPNB) verificou-se que haveria interferência com o projeto do viaduto próximo ao Posto Policial na DF-075. O projeto da linha já havia sido adequado a outras seis futuras obras foi necessária a alteração do projeto da linha contemplando a realocação de algumas estruturas mais elevadas o que implicou em novos projetos de estruturas e fundações para o trecho; ii. iii. iv. LDAT Riacho Fundo - Setor Hípico - Embaixadas Sul, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, maio de Justificativa: a licença de instalação foi concedida somente em 26/10/11 (LI nº 053/ IBRAM), mas o inicio da obra ficou condicionado a apresentação de estudo arqueológico. O estudo foi contratado em 15/01/2012 e está em fase final de elaboração para posterior apresentação ao IPHAN. SED Setor Hípico, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, maio de 2013, pela mesma justificativa do item ii acima; SED Brasília Centro, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, janeiro de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, março de Em função da suspensão pelo TC-DF da licitação das linhas de distribuição, LDAT Brasília Centro - Estádio Nacional e LDAT Sudoeste - Estádio Nacional, o cronograma desta obra foi compatibilizado com cronograma de execução das referidas linhas. v. SED Sudoeste, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, janeiro de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, março de 2013, com a mesma explicação do item iv acima; vi. vii. LDAT Brasília Centro - Estádio Nacional, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, março de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, junho 2013, devido ao processo licitatório ter sua abertura suspensa pelo TCDF em 31/01/2012, tendo sido liberado somente em 28/2/2012, após cumprimento de diligências; LDAT Sudoeste - Estádio Nacional, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, março de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, junho de 2013, devido ao processo licitatório ter sua abertura suspensa pelo TCDF em 31/01/2012, tendo sido liberado somente em 28/2/2012, após cumprimento de diligências. 19. Há divergência entre a data comprometida com a SRD e a de Comissionamento e Operação em 7 das 11 obras, que corresponde cerca de 63% do total. Destaca-se que a LDAT Brasília Centro - Estádio Nacional e LDAT Sudoeste - Estádio Nacional cujas datas finais de entrega dos empreendimentos foram alteradas de março de 2013 para junho de 2013, o que pode comprometer o abastecimento da cidade sede caso haja mais atrasos ou imprevistos relacionados, por exemplo, a licitação e contratações e até mesmo contingenciamentos de recursos.
5 CEEE: i. LT PAL 8-Zaffari, As obras civis estão em andamento, cerca de 85% concluídas, porém atrasadas. Estava previsto o fim para agosto de A fase de Montagem encontra-se com 15% de realização sendo que deveriam estar concluídas em novembro de Prazo final para conclusão é em julho de 2012; ii. iii. iv. LT Zaffari-PAL 1, As obras civis tem prazo final em março de 2012 e ainda não foram iniciadas; Ampliação PAL 12, obras civis iniciadas, porém atrasadas, previsão inicial de término seria em agosto de 2011, as demais etapas não se iniciaram e encontram-se atrasadas. Há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, março de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, dezembro de 2012; LT PAL 9-PAL 7, a fase de Projeto concluída. As obras civis, cuja conclusão está prevista para maio de 2012, não foram iniciadas e encontram-se em atraso; v. SE PAL 15, Projeto concluído. Não foi informado pela empresa o percentual de realização as obras civis que estavam previstas para outubro de 2011; vi. vii. viii. ix. LT PAL 12-PAL 5, projeto concluído. Há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, maio de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, julho de 2013; LT PAL 8-PAL 17, Projeto deveria estar concluído em novembro de 2011, mas, segundo a concessionária, depende da aquisição do terreno para a Subestação PAL 17 e do contrato de financiamento com o BID; SE PAL 17, não foi enviada o percentual de realização do projeto e obras civis e também depende da aquisição do terreno para a Subestação PAL 17 e do contrato de financiamento com o BID; SE Menino Deus, projeto concluído. Obras Civis iniciariam em dezembro de 2011, mas não foi enviado o percentual de realização, depende, segundo a empresa, de contrato de financiamento com o BID. Há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, abril de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, maio de 2013; x. SE Floresta, não foi enviado o percentual realizado e projeto estava previsto para janeiro de 2012, de acordo com a concessionária, depende da aquisição do terreno para a Subestação Floresta e do contrato de financiamento com o BID; xi. SE Aeroporto, não foi enviado o percentual realizado e projeto estava previsto para janeiro de 2012, de acordo com a concessionária, depende da aquisição do terreno para a Subestação Aeroporto e do contrato de financiamento com o BID;
6 xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. SE Rincão, não foi enviado o percentual realizado e projeto estava previsto para fevereiro de 2012, de acordo com a concessionária, depende da aquisição do terreno para a Subestação Rincão e do contrato de financiamento com o BNDES; Integração 69 kv à SE Viamão 3, não foi enviado o percentual realizado e projeto estava previsto para janeiro de 2012, de acordo com a concessionária, depende do cronograma da SE Viamão 3 - rede básica; Integração 69 kv à SE Restinga, não foi enviado o percentual realizado e projeto estava previsto para janeiro de 2012, de acordo com a concessionária, depende do cronograma da SE Restinga - rede básica; Integração 69 kv à SE PAL 12, não foi enviado o percentual realizado e projeto estava previsto para janeiro de 2012, de acordo com a concessionária, depende do cronograma da SE PAL 12 - rede básica. Há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, março de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, dezembro de 2012; Adequação SE PAL 14, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, outubro de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, março de 2013; Adequação SE PAL 1-69 kv, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2011 e a data de Comissionamento e Operação, março de ; Adequação SE PAL kv, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, março de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, julho de Estão atrasadas ou apresentam alguma divergência 18 das 26 obras comprometidas com atendimento à cidade de Porto Alegre, relacionadas na Nota Técnica n 0056/2011-SRD/ANEEL, cerca de 69% do total. 21. Há divergência entre a data comprometida com a SRD e a de Comissionamento e Operação em 9 obras. Nessa situação, destaca-se que a LT PAL 12-PAL 5 e a Adequação SE PAL kv que deslocaram as datas finais de entrega do empreendimento para julho de 2013, o que pode, se houver mais atrasos, comprometer o abastecimento da cidade sede. 22. Após apuração das informações enviadas em 10 janeiro, constatados os atrasos e divergências, a empresa encaminhou as justificativas abaixo: i. O Grupo de Trabalho, criado para avaliação do suprimento de energia à cidade de Porto Alegre, elencou as obras necessárias ao atendimento da Copa das Confederações FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014: O cronograma destas obras foi elaborado para atender o crescimento de demanda decorrente da Copa das Confederações, no período de 15 a 30 de junho de 2013, bem como para suprir o aumento de consumo previsto para o período da Copa do Mundo 2014, durante o mês de junho de 2014 (jogos, em Porto Alegre, nos dias 15, 18, 22, 25 e 30). Como exemplo, citamos a construção da Subestação Menino Deus, que atenderá ao Estádio Beira-Rio, sede dos jogos na cidade
7 de Porto Alegre, programada, pelo Grupo de Trabalho, para iniciar as operações no mês de janeiro de 2013 (4 meses antes do início da Copa das Confederações); ii. Em função do atraso verificado na reforma do Estádio Beira-Rio, no dia 21 de outubro de 2011 a cidade de Porto Alegre deixou de ser cidade-sede para a realização dos jogos da Copa das Confederações FIFA Desta forma, o cronograma deste conjunto de obras foi revisto pela CEEE-D visando o atendimento da demanda que será verificada à partir da Copa do Mundo FIFA Como exemplo desta revisão, citamos, uma vez mais, a Subestação Menino Deus, que será a segunda fonte de alimentação do Estádio Beira-Rio: pelo novo cronograma, esta Subestação deverá entrar em operação até o mês de novembro de 2013 (6 meses antes do início da Copa do Mundo, atendendo exigência da FIFA) iii. A elaboração deste novo cronograma também considerou os prazos necessários à liberação de recursos financeiros externos para a execução destas obras, tais como os provenientes de Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. CEMAT : 23. Não enviou informações sobre previsão de inicio e fim das obras civis, bem como os seus respectivos percentuais de realização das instalações: LDAT Várzea Grande - Nova Várzea Grande (RB) - D1, LDMT Cidade Alta - Arena Verdão,LDAT Cidade Alta - CPA - CS (2º Circuito), LDMT Cristo Rei - Arena Verdão II, LDMT Trevo do Lagarto - Centro de Treinamento. 24. O restante do cronograma informado encontra-se dentro das datas previstas. 25. A empresa enviou as justificativas abaixo junto às informações referentes a abril 2012: i. As obras referentes às instalações SED CPA, SED Várzea Grande e LDAT Várzea Grande/Nova Várzea Grande (RB) - D1 estão com atraso na elaboração do projeto, cuja conclusão prevista era março/12, sendo o status atual 40%; ii. As referidas obras já estão com Projetos Básicos elaborados, sendo que os projetos executivos já foram licitados com previsão de entrega para maio/12, informamos ainda que o processo de licitação dos projetos executivos, não ira comprometer no prazo final de execução das obras. CEMIG: i. LDMT BH Horto - Estádio Independência, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2011 e a data de Comissionamento e Operação, março de 2012; ii. LDMT BH Santa Efigênia - Estádio Independência, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2011 e a data de Comissionamento e Operação, março de 2012;
8 iii. LDMT BH Pampulha Mineirão, projeto concluído. As obras civis, que tinham seu início previsto para fevereiro de 2012, ainda não tinham começado até o envio das informações referentes a abril de 2012; iv. LDMT BH Maracanã Mineirão, projeto concluído. As obras civis, que tinham seu início previsto para fevereiro de 2012, ainda não tinham começado até o envio das informações referentes a abril de 2012; v. LDMT Lagoa Santa - Aeroporto de Confins, projeto concluído. As obras civis, que tinham seu início previsto para janeiro de 2012, ainda não tinham começado até o envio das informações referentes a abril de 2012; vi. SED Paraopeba, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, junho de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, agosto de 2013; vii. LDMT BH Centro - BH Barro Preto, a divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, maio de 2014, foi corrigida conforme justificativa abaixo, pelo anexo XVIII da correspondência PE-0005M/2011 para o Ministério das Minas e Energia, protocolada em 14/10/2011, registrou o prazo correto - 01/05/ Há divergência entre a data comprometida com a SRD e a de Comissionamento e Operação em 7 das 37 obras, cerca de 18% do total. Destaca-se que a LDMT BH Centro - BH Barro Preto cujas datas finais de entrega do empreendimento foram alteradas de dezembro de 2013 para maio de 2014, que corresponde a um atraso significativo para essa obra, ficando muito próxima do evento para o qual ela se propõe e pode comprometer o abastecimento adequado para a cidade sede. As obras para LDMT BH Pampulha Mineirão, LDMT Lagoa Santa Aeroporto de Confins e SED Paraopeba, todas previstas para janeiro de 2012, encontram-se atrasadas e com baixo percentual de realização informado. i. Após constatação dos atrasos e divergências acima citados, foram encaminhadas as justificativas abaixo junto às as informações referentes a abril de 2012: ii. LDMT BH Horto: O cronograma foi revisado em função da data de assinatura do Contrato de Prestação de Serviços para Execução de Obras, celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a CEMIG Distribuição, em 16 de dezembro de A anuência da ANEEL para este contrato foi solicitada em 15/07/2011 e concedida/publicada em 16/09/2011. O Estádio Independência ainda se encontra em obras e sua inauguração está prevista para final de abril de A obra da Cemig Distribuição entrou em operação em março, dentro do prazo de vigência do contrato. iii. LDMT BH Santa Efigênia - Estádio Independência: O cronograma foi revisado em função da data de assinatura do Contrato de Prestação de Serviços para Execução de Obras, celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a CEMIG Distribuição, em 16 de dezembro de A anuência da ANEEL para este contrato foi solicitada em 15/07/2011 e concedida/publicada em 16/09/2011. O Estádio Independência ainda se encontra em obras e
9 sua inauguração está prevista para final de abril de A obra da Cemig Distribuição entrou em operação em março, dentro do prazo de vigência do contrato. iv. LDMT BH Pampulha-Mineirão: O projeto foi concluído dentro do prazo previsto, em janeiro de O percentual de 10% estava associado ao projeto SED BH Maracanã. v. LDMT Lagoa Santa - Aeroporto de Confins: O projeto foi concluído dentro do prazo previsto, em janeiro de O percentual de 10% estava associado ao projeto SED Lagoa Santa. vi. SED Paraopeba: O cronograma desta obra sofreu ajustes em função da data de entrega de equipamentos, entretanto, destaca-se que não haverá prejuízo para o fornecimento de energia elétrica em função do atraso de dois meses no cronograma, pois, além de estar ocorrendo em data anterior ao evento Copa de 2014, a transformação existente na SED Paraopeba será capaz de atender as demandas do sistema no período. vii. LDMT BH Centro - BH Barro Preto: Não está previsto atraso para esta obra. O que ocorreu foi um erro no preenchimento do anexo 2 da correspondência PE-0384A/ Cronogramas das obras de Distribuição definidas no Relatório da Força-Tarefa 6 - Belo Horizonte, encaminhada em 27/09/2011. A informação "Prazo para conclusão da obra" do referido anexo 2 foi preenchida com a data "dez/2013" para as referências 33 e 34, enquanto o prazo correto seria "mai/2014". O anexo XVIII da correspondência PE-0005M/2011 para o Ministério das Minas e Energia, protocolada em 14/10/2011, registrou o prazo correto - 01/05/2014. Destaca-se que esta é uma obra de manutenção da rede subterrânea, caracterizada por montagem sem obras civis, e que a Cemig Distribuição não prevê atraso que impacte a Copa COELBA: i. LDMT SED Fonte Nova, a fase de projeto, que deveria estar concluída em fevereiro de 2012, encontra-se com percentual de realização de 35%. Não foram enviadas justificativas para o atraso. COPEL: i. LT Distrito Industrial de São José dos Pinhais Guatupê, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, janeiro de 2013;
10 ii. iii. iv. LT Distrito Industrial de São José dos Pinhais Piraquara, projeto que deveria estar concluído em fevereiro de 2012, ainda encontra-se em 35% até a data de envio das informações; SE Capanema, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, setembro de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, dezembro de 2013; SE Morretes, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, junho de Há divergência entre a data comprometida com a SRD e a de Comissionamento e Operação em 3 das 19 obras e atraso em uma delas, cerca de 21% do total. Destaca-se que a SE Capanema, a qual a data foi alterada para dezembro de 2013, próxima a realização da Copa, e SE Morretes cujas datas finais de entrega do empreendimento foram alteradas de dezembro de 2012 para junho de 2013, o que pode, se houver mais atrasos, comprometer o abastecimento da cidade sede. 28. Após constatação dos atrasos e divergências acima citados, foram encaminhadas as justificativas abaixo junto às as informações referentes a abril de 2012: i. LT 138KV DJP-Guatupê e DJP-Piraquara: houve rescisão do contrato com empresa Senográfica, para levantamento topográfico. Atraso da emissão de "não óbices" pela Prefeitura de São José do Pinhais; ii. SE Capanema: 1) Adição de 30 dias para comissionamento e liberação para a Operação. 2) Adição de 60 dias para a especificação do processo licitatório, que após a realização do descritivo de atividades e análises operacionais, indicaram a necessidade de alterações no projeto original. A revitalização proposta inicialmente, foi substituída pela construção de uma nova subestação; iii. SE Morretes: 1) Adição de 30 dias para comissionamento e liberação para a Operação. 2) Adição de 180 dias para disponibilização da Substação Móvel 138*69/34,5-13,8 kv - 30 MVA, a fim de não prejudicar o atendimento na região; iv. LDAT Posto Fiscal - Morretes - Gov Parigot de Souza: 1) Adição de 30 dias para comissionamento e liberação para a Operação. 2) Adição de 180 dias para disponibilização da Substação Móvel 138*69/34,5-13,8 kv - 30 MVA, a fim de não prejudicar o atendimento na região; 29. Informam ainda, que as reprogramações das obras indicadas acima permanecem compatíveis com o Fornecimento de energia elétrica para a Copa do Mundo FIFA ELETROPAULO: i. LDAT Piratininga Bandeirantes, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2011 e a data de Comissionamento e Operação, janeiro de Porém essa obra já foi concluída e está na fase final para sua entrega;
11 ii. LDAT Piratininga - Henry Borden, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2011 e a data de Comissionamento e Operação, fevereiro de 2012, no entanto a obra já foi concluída; iii. LDAT Lubeca, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2011 e a data de Comissionamento e Operação, março de 2012; iv. LDAT Jandira Itapevi, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2011 e a data de Comissionamento e Operação, setembro de 2012; v. LDAT Jandira-Monte Belo, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, junho de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, maio de 2013; vi. SED Ermelino Matarazzo, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, junho de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, setembro de 2012; vii. LDMT SED Ermelino Matarazzo, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, junho de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, dezembro de 2012; viii. LDMT SED Ermelino Matarazzo, trecho subterrâneo, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, junho de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, dezembro de 2012; ix. LDAT Jandira Cotia, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2012 e a data de Comissionamento e Operação, outubro de 2013; x. LDMT SED Tiradentes, construção de 2 Alimentadores 13,8 kv, aéreo, o projeto com início programado para janeiro de 2012, não foi iniciado até a data de referência, que implica no atraso das fases de obras civis e montagens, que deveriam ter sido iniciadas em março de 2012; xi. LDMT SED Tiradentes, construção de 2 conexões de alimentadores 13,8 kv, trecho subterrâneo, o projeto com início programado para janeiro de 2012, não foi iniciado até a data de referência, que implica no atraso das fases de obras civis e montagens, que deveriam ter sido iniciadas em março de 2012; xii. LDMT SED Tiradentes, construção de 3 Alimentadores 13,8 kv, aéreo, o projeto com início programado para janeiro de 2012, não foi iniciado até a data de referência; xiii. LDMT SED Tiradentes, construção de 3 conexões de alimentadores 13,8 kv, subterrâneo, o projeto com início programado para janeiro de 2012, não foi iniciado até a data de referência; xiv. LDMT SED Juscelino Kubitscheck, há divergência entre a data prevista para conclusão junto a SRD, dezembro de 2013 e a data de Comissionamento e Operação, dezembro de 2014.
12 30. Há divergência entre a data comprometida com a SRD e a de Comissionamento e Operação e atrasos em 14 das 23 obras, cerca de 60,8%. Nessa situação, destaca-se que a LDMT SED Juscelino Kubitscheck cujas datas finais de entrega do empreendimento foram deslocadas para junho de Após constatação dos atrasos e divergências acima citados, foram encaminhadas as justificativas abaixo junto às as informações referentes a abril de 2012: i. LDAT Piratininga Bandeirantes: a obra da CTEEP (SE Piratininga II) atrasou um mês (27/12/2011) e, com isso, acarretou em atraso na energização da referida linha da AES Eletropaulo; ii. iii. iv. LDAT Piratininga - Henry Borden: foi necessária a postergação da obra para o mês de fevereiro/12 devido a: (i) a energização da obra estava condicionada à energização da LDAT Piratininga/Bandeirantes, obedecendo procedimento operativo da AES Eletropaulo; (ii) que havia impedimento para a realização de desligamentos da rede elétrica para a viabilização da energização das duas obras no mesmo mês; LDAT Lubeca: Considerando que: foi necessária a postergação da obra para o mês de abril/12 devido a (i) a energização da obra em tela estava condicionada à energização da LDAT Piratininga/Henry Borden, obedecendo procedimento operativo da AES Eletropaulo; (ii) que havia impedimento para a realização de desligamentos da rede elétrica para a viabilização da energização das duas obras no mesmo mês; (iii) será realizada a adequação do pórtico da SE Piratininga II; LDAT Jandira Itapevi: Obra reprogramada para finalizar em Setembro/2012 em função da dificuldade de obtenção de liberação de algumas propriedades para execução da LTA. São 18 torres cujo início dos trabalhos dependem de liberação de terrenos; v. LDAT Jandira-Monte Belo: Obra reprogramada para finalizar em Maio/2013 em função da dificuldade de obtenção de liberação de algumas propriedades para execução da LTA; vi. vii. viii. SED Ermelino Matarazzo: Alterada a data para Setembro 2012, conforme o conceito adotado pela ANEEL; LDMT SED Ermelino Matarazzo: As obras na rede de distribuição aérea foram iniciadas em Janeiro 2011, sendo que a conclusão definitiva de todas as etapas está prevista para Dezembro Cabe ressaltar que no momento da entrada em operação da SED Ermelino Matarazzo inicia-se o processo de transferência de carga, ocasião em que a rede de distribuição deverá estar construída; LDMT SED Ermelino Matarazzo: Por um equívoco no preenchimento da planilha, a execução das obras civis foram informadas para o período de Jan/11 até Dez/11. O período correto é de Jan/12 a Dez/12. Cabe ressaltar que no momento da entrada em operação da SED Ermelino Matarazzo inicia-se o processo de transferência de carga, ocasião em que a rede de distribuição deverá estar construída;
13 ix. LDAT Jandira Cotia: Obra reprogramada para finalizar em Outubro/2013 em função da dificuldade em obtenção de liberação de algumas propriedades para execução da LTA; x. LDAT Nordeste - Vila Olívia: Data do projeto reprogramada devido à alteração da modalidade de contratação dos serviços (Turn-key parcial); xi. xii. xiii. xiv. LDAT Guaianazes: Obras civis e montagem reprogramadas devido à adequação do projeto executivo; LDAT Anhanguera - Casa Verde: Obras civis e montagem reprogramadas devido a adequação do projeto executivo; LDAT Juscelino Kubitscheck: Reprogramação do período para a execução das obras civis em função de alteração das especificações para contratação dos serviços; SED Juscekino Kubitschek: Reprogramação do período para a execução das obras civis em função de alteração das especificações para contratação dos serviços; 32. A empresa informa que não haverá impacto no fornecimento de energia elétrica para a Copa do Mundo FIFA IV. DO FUNDAMENTO LEGAL 33. A proposta em análise encontra base nos seguintes dispositivos da legislação vigente: i. Artigo. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; ii. Artigos. 3º-A, 14 e 15 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; iii. Artigos. 12 do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995; iv. Incisos III, IV, XIV, XV, XVI e XXXI do artigo 4º do Anexo I do Decreto nº 2.335, de 06 de outubro de 1997; v. Artigo 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004; vi. Cláusula Quinta dos contratos de concessão nº 001/1996, n º 010/1997, nº 002/1997, nº 003/1997, nº 004/1997, nº 005/1997, nº 162/1998, nº 46/199, nº 66/1999, nº 81/1999, nº 26/2000 e nº 20/2001; vii. Cláusula Quinta dos contratos de concessão de distribuição nº 03/1997, nº 08/1997 e nº 01/1998; viii. Parágrafo único do artigo 2º do decreto de 14 de janeiro de V. DA 34. Tendo em vista a análise do acompanhamento das obras prioritárias para a Copa do Mundo 2014, observa-se que a maioria das obras encontra-se dentro dos prazos e que foram enviadas justificativas para os atrasos e divergências encontrados anteriormente.
14 35. A CEEE é a concessionária que se encontra com o maior número de obras atrasadas. A situação das obras, necessárias à garantia de fornecimento de energia em Porto Alegre na Copa de 2014, causa preocupação e pode comprometer o abastecimento da cidade, caso não sejam tomadas as providências necessárias para a recuperação do cronograma. Desta forma, é conveniente tomar ações junto à essa concessionária para que os problemas e impedimentos sejam contornados. 36. A CEB ainda apresenta maior número de divergências entre o prazo de conclusão da obra inicialmente acordado com a ANEEL e a data informada de Comissionamento e Operação. 37. De acordo com a CEMAT, os atrasos verificados não irão comprometer o prazo final de conclusão das obras, o que será analisado na próxima atualização da situação das obras. CÉLIA INÊS FUCHS Especialista em Regulação - SFE CARLOS ÁTILA MENDONÇA BUENO Analista Administrativo - SFE De acordo: JOSÉ MOISÉS MACHADO DA SILVA Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade
15 ANEXO I PLANO DE OBRAS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGÉTICA ELÉTRICA CEEE COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA SED Porto Alegre 1 Retrofit de 5 Disjuntores 13,8 kv Dezembro de Ampliação SED 2º Trafo de 50 MVA 69 kv /13,8 kv; 7 SED Porto Alegre 12 Conexões de Alimentador 13,8 kv Março de LDAT Zaffari - Porto Alegre 1 Linha de Distribuição de 69 kv; 1,8 km, aérea Julho de SED Porto Alegre 14 Substituição de 9 Disjuntores 13,8 kv Outubro de Construção SED 69 kv /13,8 kv; 2 x 50MVA; 18 Conexões Janeiro de 2013 SED Porto Alegre 7 de Alimentador 13,8 kv 6 LDAT Porto Alegre 9 - Porto Linha de Distribuição 69 kv; 11,2 km; subterrânea; Circuito Alegre 7 Duplo Janeiro de Construção SED 69 kv /13,8 kv; 2 x 25MVA; 9 Conexões de SED Porto Alegre 15 Alimentador 13,8 kv Janeiro de LDAT Porto Alegre 14 - Porto Alegre 15 Linha de Distribuição 69 kv; 7 km; aérea Janeiro de SED Porto Alegre 1 Substituição de 1 disjuntor 69 kv Março de SED Porto Alegre 16 Substituição de 3 disjuntores 69 kv Março de SED Menino Deus LDAT Porto Alegre 10 - Menino Deus LDAT Porto Alegre 12 - Porto Alegre 5 Construção SED 69 kv /13,8 kv; 1x 50 MVA; 10 Conexões de Alimentador 13,8 kv Abril de 2013 Linha de Distribuição 69 kv; 2,6 km; subterrânea Abril de 2013 Linha de Distribuição 69 kv; 3,2 km; subterrânea Maio de 2013 Construção SED 69 kv / 13,8 kv; 1 x 50MVA; 8 Conexões de Alimentador 13,8 kv 14 SED Porto Alegre 17 Junho de LDAT Porto Alegre 8 - Porto Alegre 17 Linha de Distribuição 69 kv; 7 km; aérea Junho de Construção SED 69 kv /13,8 kv 1x 50 MVA; 10 Conexões SED Aeroporto de Alimentador 13,8 kv Agosto de LDAT Albarus - Aeroporto Linha de Distribuição 69 kv; 1,6 km; aérea Agosto de Construção SED 69 kv /13,8 kv; 2x 25 MVA; 10 Conexões SED Floresta de Alimentador 13,8 kv 19 LDAT Porto Alegre 5 - Floresta Linha de Distribuição 69 kv; 2,1km; subterrânea 20 Construção SED 69 kv /13,8 kv; 1x 25 MVA; 6 Conexões de SED Rincão Alimentador 13,8 kv 21 LDAT Restinga- Rincão Linha de Distribuição 69 kv; 6,3 km; aérea 22 SED Porto Alegre 5 Substituição de 2 disjuntores 69 kv PLANO DE OBRAS DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A LIGHT COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA SED Aldeia Campista Ampliação SED 138 kv / 13,8 kv; 3º Trafo de 40 MVA Março de SED Aldeia Campista Troca de 2 disjuntores 138 kv Março de 2012
16 3 SED Barra Troca de 2 disjuntores 138 kv Maio de Construção SED 138 kv / 13,8 kv; 3 x 40 MVA; 2 Entradas SED Barra 2 de Linha 138 kv Junho de LDAT Brás de Pina - Fundão Linha de Distribuição 138 kv; 5,3 km; subterrânea Junho de LDAT Carandá - Piedade - C2 Linha de Distribuição 138 kv; 2,4 km; subterrânea Julho de SED Major Vaz Troca de 2 disjuntores 138 kv Janeiro de SED Triagem Ampliação SED 138 kv / 13,8 kv; 3º Trafo de 40 MVA Novembro de Recondutoramento de Linha de Distribuição 138 kv; 10 km; LDAT Jacarepaguá - Itapeba aérea; Circuito Duplo Novembro de Construção SED 138 kv / 13,8 kv; 3 x 40 MVA; 2 Entradas SED Gardênia de Linha 138 kv 11 Linha de Distribuição 138 kv; 3,7 km; subterrânea, Circuito SED Gardênia Duplo 12 Troca de 2 disjuntores 138 kv; Troca Trafo 138 kv / 13,8 kv, SED Rio Comprido 40 MVA PLANO DE OBRAS DA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A ELETROPAULO COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA LDAT Piratininga - Bandeirantes LDAT Piratininga - Henry Borden 3 LDAT Lubeca Linha de Distribuição 138 kv; 0,3 km; aérea; circuito Duplo. Remanejamentos e desativação de trechos, permitindo a conexão com a SE Piratininga II Linha de Distribuição 138 kv; 0,6 km; aérea; Circuito Duplo. Permite a conexão com a SE Piratininga II Linha de Distribuição 138 kv; 0,044 km; aérea; Circuito Duplo. Remanejamentos e desativação de trechos, permitindo a conexão com a SE Piratininga II Dezembro de 2011 Dezembro de 2011 Dezembro de LDAT Jandira - Itapevi Linha de Distribuição 138 kv; 10,7 km; aérea; Circuito Duplo Dezembro de LDAT Jandira - Monte Belo Linha de Distribuição 138 kv; 11 km; aérea; Circuito Duplo Junho de LDAT Ermelino Matarazzo Linha de Distribuição 138 kv; 0,05 km; aérea; Circuito Duplo Junho de SED Ermelino Matarazzo Construção SED; 138kV / 13,8kV; 2 Trafos x 60 MVA; 2 Entradas de Linha 138 kv Junho de LDMT SED Ermelino Matarazzo Construção de 12 Alimentadores 13,8 kv; aéreo Junho de LDMT SED Ermelino Matarazzo Construção de 12 Conexões de alimentadores 13,8 kv; subterrâneo Junho de LDAT Jandira - Cotia Linha de Distribuição 138 kv; 11 km; aérea; Circuito Duplo 11 LDAT Nordeste - Vila Olívia Linha de Distribuição 138 kv; aérea; Circuito Duplo; instalação de chaves seccionadoras com abertura em carga 12 LDAT Guaianazes Recapacitação de Linha de Distribuição 138 kv; 3,5 km; aérea; Circuito Duplo 13 LDMT SED Tiradentes Construção de 2 Alimentadores 13,8 kv; aéreo 14 LDMT SED Tiradentes Construção de 2 Conexões de alimentadores 13,8 kv; subterrâneo 15 LDMT SED Tiradentes Construção de 5 Alimentadores 13,8 kv; aéreo Junho de LDMT SED Tiradentes Construção de 5 Conexões de alimentadores 13,8 kv; subterrâneo Junho de LDAT Anhanguera - Casa Verde LDAT Anhanguera - Casa Verde Linha de Distribuição 138 kv; 3 km; aérea; Circuito Duplo Setembro de Recapacitação de Linha de Distribuição 138 kv; 4 km; aérea; Circuito Duplo Setembro de SED Juscelino Kubitscheck Construção da Estação de Chaves; 138kV; 4 Entradas de Linha 138 kv 20 LDAT Juscelino Kubitscheck Linha de Distribuição 138 kv; 4 km; subterrânea; Circuito
17 21 SED Juscelino Kubitscheck LDMT SED Juscelino Kubitscheck LDMT SED Juscelino Kubitscheck Duplo Construção SED; 138kV / 13,8kV; 3 Trafos x 40 MVA; 2 Entradas de Linha 138 kv Construção de 12 Alimentadores 13,8 kv; aéreo Construção de 12 Conexões de alimentadores 13,8 kv; subterrâneo PLANO DE OBRAS DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA LDAT Matatu - Fonte Nova Linha de Distribuição 69 kv; 3 km; subterrânea Novembro de SED Fonte Nova 3 LDMT SED Fonte Nova 4 LDAT Fonte Nova - Derivação Fonte Nova Construção SED 69 kv / 11,9 kv; 2 x 33 MVA; 02 Entradas de linha 69 kv; 10 Conexões de Alimentador 11,9 kv Construção de 10 Alimentadores 11,9 kv; 18 km; aéreo; 2 km subterrâneo; 28 km recondutoramento Linha de Distribuição 69 kv; 2,4 km; subterrânea PLANO DE OBRAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA SED Arena Construção SED 69 kv / 13,8 kv; 2 x 12,5 MVA; 2 Entradas de Linha 69 kv Maio de LDAT Varzea - Arena Linha de Distribuição 69 kv; 4 km; subterrânea Maio de LDAT Pau Ferro - Arena Linha de Distribuição 69 kv; 2 km; subterrânea Maio de 2013 PLANO DE OBRAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA SED Lagoa Nova LDMT SED Lagoa Nova - Estádio Arena das Dunas LDMT SED Natal I - Estádio Arena das Dunas LDMT SED Natal I - Estádio Arena das Dunas Ampliação SED - 2º Trafo de 26,6 MVA; 4 Conexões de Alimentador 13,8 kv Construção de Alimentador 13,8 kv; 1 km; subterrâneo Recondutoramento de Alimentador 13,8 kv; 4 km; aéreo Construção de Alimentador 13,8 kv; 1 km; subterrâneo PLANO DE OBRAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ COELCE COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA SED Dias Macêdo Ampliação SED 72,5 kv /15,0 kv; 33,3 MVA; Entrada de
18 linha 72,5 kv; Conexão de Alimentador 15 kv 2 SED Mondubim Ampliação SED; Conexão de Alimentador 15,0 kv 3 LDMT SED Dias Macêdo - Estádio Castelão Construção Alimentador 15 kv; 4,0 km; aéreo 4 LDMT SED Mondubim - Estádio Castelão Construção Alimentador 15 kv; 4,8 km; aéreo 5 Chave de Transferência Automática 15,0 kv Instalação de estrutura com chave de transferência automática 15,0 kv para encontro das LDMT SED Dias Macêdo - Estádio castelão e LDMT SED Mondubim - Estádio Castelão PLANO DE OBRAS DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA SED Afonso Pena Construção SED 69 kv / 13,8 kv; 1 x 41,67 MVA; 2 Entradas de Linhas 69 kv 2 LDAT Uberaba - Afonso Pena - Linha de Distribuição 69 kv; 0,76 km; aérea - seccionamento São Jose dos Pinhais da LDAT 69 kv Uberaba - São José dos Pinhais 3 SED Umbará Ampliação SED; Substituição de 8 disjuntores 69 kv 4 SED Campo Comprido Ampliação SED; Substituição de 7 disjuntores 69 kv 5 SED Atuba Ampliação SED; Substituição de 9 disjuntores 69 kv 6 LDAT Distrito Industrial de São José dos Pinhais - Guatupê Linha de Distribuição 69 kv; 6,0 km; aérea 7 LDAT Distrito Industrial de São José dos Pinhais - Piraquara Linha de Distribuição 69 kv; 15,0 km; aérea 8 SED Morretes Construção SED 138 kv / 34,5 / 13,8 kv; 2 x 20,83 MVA; 2 9 LDAT Posto Fiscal - Morretes - Governador Parigot de Souza 10 SED Capanema Entradas de Linhas 138 kv Seccionamento Linha de Distribuição 138 kv Posto Fiscal - Governador Parigot de Souza Renovação SED; Substituição de 13 disjuntores de 13,8 kv e 6 disjuntores de 138 kv; Substituição de 2 Trafos 138 kv / 13,8 kv - 30 MVA Setembro de LDAT Guatupê - Pinhais Linha de Distribuição 69 kv; 8,0 km; aérea. 12 LDAT Santa Quiteria - Batel LT2 Linha de Distribuição; 69 kv;3,6 km; aérea 13 LDAT Santa Quiteria - Parolin Linha de Distribuição 69 kv; recapacitação do trecho de 3,5 km; aérea 14 LDAT Xaxim - Parolin Linha de Distribuição 69 kv; 4,0 km; aérea 15 LDAT Pilarzinho - Alto da Glória Linha de Distribuição 69 kv; 8,0 km; aérea 16 LDAT Uberaba - Boqueirão Linha de Distribuição 69 kv; 0,2 km; aérea 17 LDAT Umbará - Pinheirinho Linha de Distribuição 69 kv; 0,2 km; aérea 18 LDAT Campina do Siqueira - Campo Comprido Linha de Distribuição 69 kv; 5,0 km; aérea PLANO DE OBRAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS CEMIG COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA LDMT BH Horto - Estádio Independência Linha de Distribuição 13,8 kv; 4,5 km; aérea Dezembro de 2011
19 LDMT BH Santa Efigênia - 2 Linha de Distribuição 13,8 kv; 2,0 km; aérea Dezembro de 2011 Estádio Independência 3 LDMT Lagoa Santa - Baldim Construção de Alimentador 13,8 kv; 66,4 km; aéreo Agosto de 2012 LDMT BH Serra Verde - 4 Construção de Alimentador 13,8 kv; 6,2 km; aéreo Setembro de 2012 Vespasiano LDMT BH Serra Verde - Bairro 5 Construção de Alimentador 13,8 kv; 2,8 km; aéreo Setembro de 2012 Serra Verde Construção SED 138 kv / 13,8 kv; 1 x 15 MVA; Entrada de Linha 6 SED Jaboticatubas Outubro de kv LDAT Jaboticatubas - Pedro 7 Linha de Distribuição 138 kv; 56,4 km; aérea Outubro de 2012 Leopoldo 3 8 LDMT Jaboticatubas - Baldim Construção de Alimentador 13,8 kv; 32 km; aéreo Outubro de 2012 LDMT Jaboticatubas - Santana 9 Construção de Alimentador 13,8 kv; 33 km; aéreo Outubro de 2012 do Riacho LDMT Jaboticatubas - Lagoa 10 Construção de Alimentador 13,8 kv; 10 km; aéreo Outubro de 2012 Santa LDMT Jaboticatubas - 11 Construção de Alimentador 13,8 kv; 4,0 km; aéreo Outubro de 2012 Jaboticatubas Construção SED 138 kv / 13,8 kv; 2 x 25 MVA; 2 Entradas de 12 SED Santa Luzia 4 Outubro de 2012 Linha 138 kv LDAT CI Santa Luzia - Santa Linha de Distribuição 138 kv; 6,5 km; aérea; seccionamento da 13 Outubro de 2012 Luzia 4 LDAT CI Santa Luzia - Vespasiano 2 LDAT Santa Luzia 4 - Linha de Distribuição 138 kv; 6,5 km; aérea; seccionamento da 14 Outubro de 2012 Vespasiano 2 LDAT CI Santa Luzia - Vespasiano 2 LDMT Santa Luzia 4 - Belo 15 Construção de Alimentador 13,8 kv; 17 km; aéreo Outubro de 2012 Horizonte LDMT Santa Luzia 4 - Santa 16 Construção de Alimentador 13,8 kv; 61 km; aéreo Outubro de 2012 Luzia LDAT BH Adelaide - BH Carlos 17 Linha de Distribuição 138 kv; 4,4 km; subterrânea Outubro de 2012 Prates LDAT BH Barro Preto - BH 18 Linha de Distribuição 138 kv; 0,52 km; subterrânea Outubro de 2012 Carlos Prates LDAT BH Barro Preto - BH 19 Linha de Distribuição 138 kv; 3,0 km; subterrânea Outubro de 2012 Gutierrez 20 SED BH Pampulha Ampliação SED 138 kv / 13,8 kv; Entrada de Linha 13,8 kv 21 SED BH Maracanã Ampliação SED 138 kv / 13,8 kv; Entrada de Linha 13,8 kv 22 LDMT BH Pampulha - Mineirão Construção de Alimentador 13,8 kv; 6,48 km; subterrâneo 23 LDMT BH Maracanã - Mineirão Construção de Alimentador 13,8 kv; 4,73 km; subterrâneo 24 SED Lagoa Santa Ampliação SED 138 kv / 13,8 kv; Entrada de Linha 13,8 kv Abril de 2013 LDMT Lagoa Santa - Aeroporto 25 Construção de Alimentador 13,8 kv; 10,5 km; aéreo Abril de 2013 de Confins LDAT Sete Lagoas 3 - Sete Linha de Distribuição 138 kv; 0,5 km; aérea; seccionamento da 26 Junho de 2013 Lagoas 4 (LD1) LDAT Paraopeba - Sete Lagoas 3 LDAT Sete Lagoas 3 - Sete 27 Linha de Distribuição 138 kv; 7,0 km; aérea Junho de 2013 Lagoas 4 (LD2) LDAT Paraopeba - Sete Lagoas Linha de Distribuição 138 kv; 0,5 km; aérea; seccionamento da 28 Junho de LDAT Paraopeba - Sete Lagoas 3 LDAT Esmeraldas - Sete 29 Linha de Distribuição 138 kv; 22,0 km; aérea Junho de 2013 Lagoas 4 30 SED Paraopeba Ampliação SED 138 kv / 13,8 kv; 2º Trafo 25 MVA Junho de SED Sete Lagoas 3 Ampliação SED 138 kv /13,8 kv; Entrada de Linha 138 kv Junho de 2013 Construção SED 138 kv / 13,8 kv; 4 x 60 MVA; 3 Entradas de 32 SED BH Centro 2 Linha 138 kv 33 LDAT BH Centro 2 - BH Santa Linha de Distribuição 138 kv; 0,2 km; subterrânea
20 Efigênia 34 LDAT BH Centro 2 - BH Sion Linha de Distribuição 138 kv; 0,2 km; subterrânea; Circuito Duplo 35 SED BH Centro 2 Interligação de 37 alimentadores de 13,8 kv com a rede reticulada existente 36 LDMT BH Centro - BH Barro Preto Reforma 120 km de rede 13,8 kv subterrânea 37 LDMT BH Centro - BH Barro Preto Substituição de 148 chaves submersíveis 13,8 kv subterrâneos PLANO DE OBRAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA CEB COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA LDAT Santa Maria x Mangueiral Linha de Distribuição 138 kv; 32 km; aérea Abril de LDAT Samambaia - Brasília Norte 3 LDAT Riacho Fundo - Setor Hípico - Embaixadas Sul 4 SED Setor Hípico Linha de Distribuição 138 kv; 37,1 km; aérea (Trechos 01 e 02) Maio de 2012 Linha de Distribuição 138 kv; 15 km; subterrânea Construção SED 138 kv / 13,8 kv; 2 x 32 MVA; 2 Entradas de Linha 138 kv 5 LDMT SED Sudoeste - Estádio Nacional Construção de Alimentador 13,8 kv; 4 km; subterrâneo 6 SED Brasília Centro Ampliação SED; Entrada de Linha 138 kv Janeiro de SED Sudoeste Ampliação SED; Entrada de Linha 138 kv Janeiro de LDAT Brasília Centro - Estádio Nacional Linha de Distribuição 138 kv; 4,1 km; subterrânea Março de LDAT Sudoeste - Estádio Nacional Linha de Distribuição 138 kv; 3,6 km; subterrânea Março de SED Estádio Nacional 11 SED Autarquias Norte Construção SED 138 kv / 13,8 kv; 2 x 32 MVA; 3 Entradas de Linha 138 kv Construção SED 138 kv / 13,8 kv; 2 x 32 MVA; 2 Entradas de Linha 138 kv Abril de 2013 Janeiro de 2014 PLANO DE OBRAS DA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A CEMAT COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA SED CPA Ampliação SED 138 kv / 13,8 kv; 1 x 45 MVA; 04 Conexões de Alimentador 13,8 kv 2 SED Várzea Grande Ampliação SED; 01 Entrada de Linha 138 kv 3 LDAT Várzea Grande - Nova Várzea Grande (RB) - D1 Linha de Distribuição 138 kv; 11 km; aérea 4 LDMT Cidade Alta - Arena Verdão Construção de Alimentador 13,8 kv; 3 km; aéreo 5 SED Cuiabá Distrito Industrial Ampliação SED 138 kv / 13,8 kv; 1 x 45 MVA; 04 Conexões de Alimentador 13,8 kv 6 SED Cristo Rei Renovação SED 138 kv / 13,8 kv; 1 x 25 MVA por 1 x 45 MVA; 02 Conexões de Alimentador 13,8 kv 7 LDAT Cidade Alta - CPA - CS (2º Circuito) Linha de Distribuição 138 kv; 21,3 km; aérea
21 8 9 LDMT Cristo Rei - Arena Verdão II LDMT Trevo do Lagarto - Centro de Treinamento Construção de Alimentador 13,8 kv; 5 km; aéreo Construção de Alimentador 13,8 kv; 5 km; aéreo PLANO DE OBRAS DA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AME COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA LDAT Aparecida - Ponta do Ismael 2 SED Redenção 69 kv 3 SED Seringal Mirim 69 kv SED Ponta Negra 69 kv substituição da SED atual LDAT 69 kv Ponta Negra Ponta do Ismael SED Flores 69 kv substituição da SED atual 7 SED Santo Antônio 69 kv LDAT Manaus Santo Antônio C2 LDMT SED Santo Antônio - Arena da Amazônia LDMT SED Flores - Arena da Amazônia Linha de Distribuição 69 kv; 05 km; aérea Julho de 2012 Ampliação da SED 69 kv / 13,8kV; 1x26,6MVA; 5 Alimentadores 13,8 k Ampliação SED 69kV / 13,8kV; 1x26,6MVA; Entrada de Linha 69 kv; 5 Alimentadores 13,8 kv Construção SED 69kV / 13,8kV; 4 x 26,6MVA; 6 Entradas de Linha 69kV; 20 Alimentadores 13,8 kv Julho de 2013 Linha de Distribuição 69 kv; 05 km; aérea Julho de 2013 Construção SED 69kV / 13,8kV; 4 x 26,6MVA; 6 Entradas de Linhas 69 kv; 20 Alimentadores 13,8 kv Ampliação da SED 69kV / 13,8kV - 1x26,6 MVA; Entrada de linha 69 kv; 5 Alimentadores 13,8 kv Linha de Distribuição 69kV; 10 km; aérea Construção de Alimentador 13,8 kv; 6,7 km; aéreo Construção de Alimentador 13,8 kv; 1,7 km; aéreo
Nota Técnica n 51/2014-SFE/ANEEL. Em 30 de abril de 2014. Processo: 48500.004423/2011-55
Nota Técnica n 51/2014-SFE/ANEEL Em 30 de abril de 2014. Processo: 48500.004423/2011-55 Assunto: Acompanhamento das obras do setor de distribuição de energia elétrica relacionadas à Copa do Mundo FIFA
Leia maisNota Técnica n 144/2014-SFE/ANEEL. Em 22 de setembro de 2014. Processo: 48500.004423/2011-55
Nota Técnica n 144/2014-SFE/ANEEL Em 22 de setembro de 2014. Processo: 48500.004423/2011-55 Assunto: Finalização do processo de Acompanhamento das obras dos setores de distribuição e transmissão de energia
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA IN
Quinta-feira, 15 de Março de 2012 Ano XVIII - Edição N.: 4030 Poder Executivo Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos INSTRUÇÃO NORMATIVA
Leia maisDIRETORIA COMERCIAL PLANO DE OCUPAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COELCE
DIRETORIA COMERCIAL PLANO DE OCUPAÇÃO DIRETORIA COMERCIAL JUN/21 S U M Á R I O 1 OBJETIVO...1 2 CONSIDERAÇÕES GERAIS, DE CONDIÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA...1 3 CLASSES DE INFRAESTRUTURAS DISPONIBILIZADAS...2
Leia maisCONTRIBUIÇÃO DO GRUPO CMS (CPEE, CSPE, CJE E CLFM) PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA ANEEL No 019/2005
CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO CMS (CPEE, CSPE, CJE E CLFM) PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA ANEEL No 019/2005 Abaixo apresentamos nossas contribuições para a Audiência Pública ANEEL N 019/2005, de 30/08/2005. Destacamos
Leia maisCAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DECRETO Nº 45.463, de 30 de agosto de 2010 Dispõe sobre a política de aquisição e locação de bens e contratação de serviços da Família Frota de Veículos, cria o Comitê Executivo de Gestão Estratégica de
Leia maisNúmero: 00190.004342/2013-31 Unidade Examinada: Município de Marília/SP
Número: 00190.004342/2013-31 Unidade Examinada: Município de Marília/SP Relatório de Demandas Externas n 00190.004342/ 2013-31 Sumário Executivo Este Relatório apresenta os resultados das ações de controle
Leia maispdc_me_05_versao2 Página 1 de 21 Versão: 2 Início de Vigência: 23.02.2010 Instrumento de Aprovação: Despacho ANEEL nº 391, de 22 de fevereiro de 2010
pdc_me_05_versao2 Página 1 de 21 Procedimento de Comercialização Versão: 2 Início de Vigência: Instrumento de Aprovação: Despacho ANEEL nº 391, de 22 de fevereiro de 2010 CÓDIGO ÍNDICE 1. APROVAÇÃO...
Leia maisMinuta de Termo de Referência
Minuta de Termo de Referência Contratação de serviço para elaboração do mapeamento, análise, propostas e implantação de melhorias nos processos de trabalho da Coordenadoria Geral de Licenciamento Ambiental
Leia maisDECRETO Nº 713, DE 1º DE ABRIL DE 2013
DECRETO Nº 713, DE 1º DE ABRIL DE 2013 Publicado no DOE(Pa) de 02.04.13. Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas PPP/PA e regulamenta o Conselho Gestor de Parcerias Público- Privadas do Estado
Leia maisPODER EXECUTIVO. Publicado no D.O de 18.02.2010 DECRETO Nº 42.301 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010
Publicado no D.O de 18.02.2010 DECRETO Nº 42.301 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010 REGULAMENTA O SISTEMA DE SUPRIMENTOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O GOVERNADOR
Leia maisCIRCULAR Nº 3.771, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015
CIRCULAR Nº 3.771, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015 Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas cooperativas de crédito para instrução de processos referentes a pedidos de autorização e dá outras providências.
Leia maisVersão: 3 Início de Vigência: 01.10.2008 Instrumento de Aprovação: Despacho ANEEL nº 3.042, de 14 de agosto de 2008
Procedimento de Comercialização MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE AGENTES DA CCEE E USUÁRIOS DO SCL Versão: 3 Início de Vigência: Instrumento de Aprovação: Despacho ANEEL nº 3.042, de 14 de agosto de 2008 ÍNDICE
Leia maisPlano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético
Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: AM Nome do programa de trabalho: Implantação do Sistema de Transmissão em Manaus (313,3 Km de
Leia maisVOTO. RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT
VOTO PROCESSO: 48500.000787/2012-47 RELATOR: Diretor Romeu Donizete Rufino. RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT ASSUNTO: Declaração de utilidade
Leia maisANEXO VIII DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
ANEXO VIII DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL PÁGINA 1 DE 6 I INTRODUÇÃO Os trabalhos e análises destinados à preparação dos documentos antecedentes e indispensáveis à abertura do processo licitatório
Leia maisAGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL RESOLUÇÃO NORMATIVA N o 365 DE 19 DE MAIO DE 2009 Estabelece as metas de universalização das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica,
Leia maisPROJETO DE LEI N.º 1.213, DE 2015 (Do Sr. João Fernando Coutinho)
*C0052894A* C0052894A CÂMARA DOS DEPUTADOS PROJETO DE LEI N.º 1.213, DE 2015 (Do Sr. João Fernando Coutinho) Altera as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para
Leia maisBIBLIOTECA UEZO REGULAMENTO CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
REGULAMENTO CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º Este documento tem por finalidade formalizar e instituir as normas de utilização da biblioteca, no que tange aos produtos e serviços oferecidos pela
Leia maisMinistério de Minas e Energia Consultoria Jurídica
Ministério de Minas e Energia Consultoria Jurídica PORTARIA N o 563, DE 17 DE OUTUBRO DE 2014. O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
Leia maisRESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 17/CUn DE 10 DE ABRIL DE 2012. Regulamenta o Programa de Monitoria da Universidade Federal de Santa Catarina
RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 17/CUn DE 10 DE ABRIL DE 2012 Regulamenta o Programa de Monitoria da Universidade Federal de Santa Catarina O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal de Santa
Leia maisPORTARIA Nº 79, 26 DE maio DE 2015
PORTARIA Nº 79, 26 DE maio DE 2015 Institui, no âmbito da Autoridade Pública Olímpica APO, o Serviço de Informação ao Cidadão SIC, e revoga a Portaria nº 41, de 2013, que instituíra e disciplinava o Serviço
Leia maisMINUTA DA RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS 30 HORAS SEMANAIS DO CEFET-MG
MINUTA DA RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS 30 HORAS SEMANAIS DO CEFET-MG Regulamenta o processo de implementação e avaliação da flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos
Leia maisREITORIA EDITAL Nº 21/2015 FOMENTO À PESQUISA VINCULADA AOS PROGRAMAS STRICTO SENSU
REITORIA EDITAL Nº 21/2015 FOMENTO À PESQUISA VINCULADA AOS PROGRAMAS STRICTO SENSU O Reitor da Universidade Vila Velha UVV torna público a todos os interessados que estão abertas, de 10 de junho de 2014
Leia maisSr. João de Munno Júnior Coordenador do Núcleo de Licenciamento Ambiental Dos Técnicos: Tathiana Bagatini Vilson José Naliato
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA INFORMAÇÃO TÉCNICA N. 04/2012 NLA/SUPES-SP/IBAMA Ao: Sr. João de Munno
Leia maisRESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Trata-se de resposta a pedido de impugnação apresentado pela Auxiliar de Enfermagem, SRA. JOSEFA INALDINA DE OLIVEIRA SANTOS, ora Impugnante, referente ao Edital de Pregão
Leia maisQUADRO COMPARATIVO DAS PROPOSTAS PARA REVOGAÇÃO DA LEI 7176/97
QUADRO COMPARATIVO DAS PROPOSTAS PARA REVOGAÇÃO DA LEI 7176/97 PROPOSTA GOVERNO Art. 1º - A Universidade do Estado da Bahia - UNEB, criada pela Lei Delegada n.º 66, de 1º de junho de 1983, a Universidade
Leia maisDECRETO Nº 16.417 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 D E C R E T A
DECRETO Nº 16.417 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 Estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio e de pessoal, no âmbito do Poder Executivo Estadual, na forma que indica e dá
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 8 DE JULHO DE 2008
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 8 DE JULHO DE 2008 Dispõe sobre a participação de servidores do Supremo Tribunal Federal em ações de treinamento. O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
Leia maisMINUTA DE RESOLUÇÃO. Capítulo I DO OBJETO
MINUTA DE RESOLUÇÃO Dispõe sobre a atividade de corretagem de resseguros, e dá outras providências. A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 34, inciso
Leia maisMEDIÇÃO DE FATURAMENTO PARA CONSUMIDORES LIVRES (SMF)
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUIÇÃO MEDIÇÃO DE FATURAMENTO PARA CONSUMIDORES LIVRES (SMF) JUNHO/2016 ÍNDICE 1 MEDIÇÃO DE FATURAMENTO PARA CONSUMIDOR LIVRE 1 1.1 Introdução
Leia maisREGULAMENTO GERAL DOS GRUPOS DE PESQUISA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO
Leia maisREGULAMENTO INSTITUCIONAL DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE BENS COM EMPREGO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PODER PÚBLICO
REGULAMENTO INSTITUCIONAL DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE BENS COM EMPREGO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PODER PÚBLICO CAPÍTULO I DA INTRODUÇÃO Art. 1º - O presente regulamento
Leia maisCapítulo I das Atividades do Conselho
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITARANTIM BA, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 038/2009. Capítulo I das Atividades do Conselho
Leia maisANTEPROJETO DE DECRETO (OU LEI) (A ser Publicado no Diário Oficial do Município/Estado)
ANTEPROJETO DE DECRETO (OU LEI) (A ser Publicado no Diário Oficial do Município/Estado) Considerando: 1) A importância dos mananciais e nascentes do Município para o equilíbrio e a qualidade ambiental,
Leia maisEMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS INSTRUÇÕES PARA CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO TÉCNICA COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES DE ENERGIA
EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS INSTRUÇÕES PARA CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO TÉCNICA COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES DE ENERGIA Governo Federal Ministério de Minas e Energia Ministro Silas Rondeau Cavalcante
Leia maisDECRETO Nº 60.070, DE 15 DE JANEIRO DE 2014
DECRETO Nº 60.070, DE 15 DE JANEIRO DE 2014 Regulamenta os procedimentos relativos à compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, no âmbito do licenciamento
Leia maisGOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE RESOLUÇÃO INEA Nº 45 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011 ESTABELECE O MANUAL OPERATIVO DE PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI Nº 6.576, DE 23 DE OUTUBRO DE 2.014 P. 35.427/13 (4.599/13-Emdurb) Cria o Conselho Municipal de Mobilidade de Bauru e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da
Leia maisPROJETO DE LEI DO SENADO Nº 378, DE 2013
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 378, DE 2013 O CONGRESSO NACIONAL decreta: Altera a Lei nº 9.074, de 7 de junho de 1995, e as Leis nº 10.847 e nº 10.848, ambas de 15 de março de 2004, para condicionar a realização
Leia maisArt. 2º Para os efeitos desta Resolução serão considerados os seguintes conceitos e definições:
RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 398, DE 23 DE MARÇO DE 2010 Regulamenta a Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009, no que se refere aos limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de
Leia maisUNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009/2012
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009/2012 Regulamenta o Programa de Monitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Alterada pela
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 11, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015. Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo, a Norma de Capacitação de Servidores da APO.
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015 A DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA APO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso XIV do Parágrafo Segundo da Cláusula Décima Quinta
Leia maisAGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 03, DE 10 DE AGOSTO DE 2010
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 03, DE 10 DE AGOSTO DE 2010 Estabelecer as condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários
Leia maisANEXO 05 - Minutas de Ato Autorizativo para PCH
ANEXO 05 - Minutas de Ato Autorizativo para PCH A) Para Autoprodução PORTARIA Nº, DE DE DE 2005 Autoriza a empresa... a estabelecer-se como Autoprodutor de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA ESTADO DA BAHIA
LEI Nº 272, DE 06 DE JUNHO DE 2014. Dispõe sobre a criação do Conselho Comunitário de Segurança Pública e Entidades Afins do Município de Barra do Choça e dá outras Providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE
Leia maisREGULAMENTO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COMUNICAÇÃO SOCIAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA FAPEPE FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE
REGULAMENTO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COMUNICAÇÃO SOCIAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA FAPEPE FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE CAPITULO I INTRODUÇÃO Artigo 1 - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é
Leia maisSEÇÃO 5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO CLIMATOLÓGICO
SEÇÃO 5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO CLIMATOLÓGICO Sumário 5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO CLIMATOLÓGICO... 1 5.1. Apresentação Geral/Objetivos... 1 5.2. Fase de Execução... 1 5.3. Histórico... 1 5.4. Atividades
Leia maisRESOLUÇÃO 04/2001 CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. Art. 1º - Fixar normas para o Funcionamento do Programa de Bolsas de Monitoria na UESB.
Dispõe sobre o Programa de Bolsa de Monitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB, revogando as disposições em contrário, em especial as Resoluções CONSEPE/UESB 18/94 e 48/97. O Conselho
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Gabinete do Prefeito
MINUTA DE CONVÊNIO Convênio que celebram entre si o Município de Canoas e o Centro Integração Empresa Escola (CIEE/RS). O MUNICÍPIO DE CANOAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
Leia mais7 SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Programa de Atenção Integral à Saúde
REGULAMENTO DE COMPRAS e CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DAS UNIDADES SOB GERENCIAMENTO DA O.S.S. SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE A SPDM
Leia maisMUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA,
CONTRATO ADM. Nº 053/2013. Contrato de Prestação de Serviços de Recuperação de pavimentação com TSD e PMF na via de acesso a cidade que entre si celebram o Município de CACHOEIRA ALTA, Goiás e a Empresa
Leia maisResolução nº 106, de 11 de dezembro de 1968 1
RESOLUÇÃO Nº 106 O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma da deliberação do Conselho Monetário Nacional, em sessão de 10.12.1968, e de acordo com o disposto nos arts. 59, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de
Leia maisNÚCLEO DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO- NEPG REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. CAPÍTULO I Das considerações gerais
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás www.faculdadearaguaia.edu.br Rua 18 n 81 Centro Goiânia Goiás Fone: (62) 3224-8829 NÚCLEO DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO- NEPG REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Leia maisREGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES DESTE CAMPUS EM: VISITAS TÉCNICAS CAPÍTULO I
REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES DESTE CAMPUS EM: VISITAS TÉCNICAS CAPÍTULO I DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS Artigo 1º - Visita técnica é atividade complementar dos componentes curriculares dos cursos
Leia maisUniversidade Aberta do Brasil Edital Nº. 02 de 31 de julho de 2009 DED/CAPES Edital Pró-Equipamentos
Universidade Aberta do Brasil Edital Nº. 02 de 31 de julho de 2009 DED/CAPES Edital Pró-Equipamentos A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, sediada no Setor Bancário
Leia maisCOMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DA UNIVERSIDADE TIRADENTES CEUA/UNIT. Regimento Interno
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DA UNIVERSIDADE TIRADENTES CEUA/UNIT Regimento Interno I DA DEFINIÇÃO, NATUREZA E FINALIDADE: Art. 1º. A comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Tiradentes
Leia maisMANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ESTÁGIOS
MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ESTÁGIOS Lei de estágio 11.788/08 O estágio tem por finalidade proporcionar a complementação da formação acadêmica e permite que o estudante tenha acesso ao campo de sua futura
Leia maisCARGOS, VAGAS, LOCAL DE TRABALHO, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. N. de vagas. Sede do Centro de Defesa da Cidadania - BH
EDITAL N. 01/12 DO CENTRO DE DEFESA DA CIDADANIA PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE GERENTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICO SOCIAL PARA O 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 026/2008 Art. 1º. O Centro de Defesa da Cidadania,
Leia maisVOTO. 3. Em 12/08/2013, a concessionária apresentou recurso, no qual requereu a reforma da decisão.
VOTO PROCESSO: 48500.002767/2014-72. INTERESSADO: Companhia Energética do Ceará COELCE. RELATOR: Diretor Reive Barros dos Santos. RESPONSÁVEL: Diretoria - DIR. ASSUNTO: Recurso Administrativo interposto
Leia maisAss.: Programa BNDES de Apoio a Instituições de Saúde BNDES Saúde Subprograma Atendimento SUS
Classificação: Documento Ostensivo Unidade Gestora: AOI CIRCULAR SUP/AOI Nº 49/2014-BNDES Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2014 Ref.: Produto BNDES Automático Ass.: Programa BNDES de Apoio a Instituições
Leia maisPORTARIA TRT 18ª GP/DG/SCJ Nº 001/2013 O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA OITAVA REGIÃO, no uso de suas
PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SCJ Nº 001/2013 O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA OITAVA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que o avanço tecnológico,
Leia maisRELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2009 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2009 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS I. Dos Procedimentos: Visando dar cumprimento ao item de número 05 do PAINT/2009, devidamente aprovado pelo Conselho Superior desta Instituição,
Leia maisCompanhia Energética de Minas Gerais
CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 41/2012 Companhia Energética de Minas Gerais AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL ATO REGULATÓRIO: Resolução Normativa nº 334/2008 NOTA TÉCNICA /2012
Leia maisESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT CNPJ.: 03.238.672/0001-28
DECRETO Nº. 810/2015, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015 Regulamenta o estágio de estudantes em órgãos municipais, com base na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e dá outras providências. O PREFEITO
Leia maisREGULAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (lato sensu) CAPITULO I DA CONSTITUIÇÃO, NATUREZA, FINALIDADE E OBJETIVOS DOS CURSOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA R E I T O R I A Rua Esmeralda, 430-97110-060 Faixa Nova Camobi Santa
Leia maisEsta versão não substitui a publicada no DOU INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE SETEMBRO DE 2005
Esta versão não substitui a publicada no DOU INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE SETEMBRO DE 2005 Dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos ao enquadramento de projetos de produção de biodiesel
Leia maisRESOLUÇÃO CONSEPE Nº 11/2011
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.996, de 02 de maio de 2006 CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CONSEPE RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 11/2011
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ FACULDADE DE MATEMÁTICA CURSO DE MATEMÁTICA REGULAMENTO N 001, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ FACULDADE DE MATEMÁTICA CURSO DE MATEMÁTICA REGULAMENTO N 001, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013 Estabelece os procedimentos necessários à sistematização do Estágio Curricular Supervisionado
Leia maisPREFEITURA DO ALEGRETE-RS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE GOVERNO SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO
DECRETO Nº. 584, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014. Homologa Regimento Interno do Fórum Municipal de Educação de Alegrete. O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de sua atribuição, que lhe confere o Art. 101, IV, da Lei
Leia maisArt. 2º. Fazer publicar esta Portaria em Boletim de Serviço, revogando-se a Portaria 577/05-R, de 05 de dezembro de 2005.
PORTARIA 328/R-06 DE 22 DE JUNHO DE 2006. O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 39, inciso XX, do Regimento Geral da UFRN; CONSIDERANDO
Leia maisRESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano VII Nº 1052 17 de Novembro de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: PORTARIAS PORTARIA Nº 059 DE 16
Leia maisD.O. - Nº 34 - Seção 1 Brasília, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2005, pág.: 14
! -0> Portaria INEP n.º 31, de 17 de fevereiro de 2005 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei
Leia maisEdital de Concorrência Pública Nacional (SQC) nº 40.10756/2006
Edital de Concorrência Pública Nacional (SQC) nº 40.10756/2006 Serviços de Consultoria Pessoa Jurídica para a elaboração de metodologia que permita mensurar, verificar e avaliar os resultados decorrentes
Leia maisESTADO DE ALAGOAS GABINETE DO GOVERNADOR
ESTADO DE ALAGOAS GABINETE DO GOVERNADOR DECRETO Nº 4.059, DE 1º DE OUTUBRO DE 2008 CRIA OS NÚCLEOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Leia maisManual de Recursos Humanos
Manual de Recursos Humanos 1º Edição 01/2016 SUMÁRIO INTRODUÇÃO CAPÍTULO I - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO CAPÍTULO II - TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO CAPÍTULO III CARGOS & SALÁRIOS CAPÍTULO IV BENEFÍCIOS CAPÍTULO
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 396, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014.
RESOLUÇÃO Nº 396, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014. O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DO PANTANAL, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e Considerando
Leia maisPLANEJAMENTO DA CONEXÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS NO NORTE DE MINAS WORKSHOP ENERGIA FOTOVOLTAICA NO NORTE DE MINAS GERAIS
PLANEJAMENTO DA CONEXÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS NO NORTE DE MINAS WORKSHOP ENERGIA FOTOVOLTAICA NO NORTE DE MINAS GERAIS Montes Claros, 11 de setembro de 2015 AGENDA Expansão do Sistema de Distribuição
Leia maisXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS
XIV SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS DIMENSÃO DO PROJETO BÁSICO NA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRECEDIDOS DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Cezar Augusto Pinto Motta TCE-RS / Ibraop Pedro
Leia maisManual do. Almoxarifado
Manual do Almoxarifado Parnaíba 2013 APRESENTAÇÃO O Almoxarifado é o local destinado à guarda, localização, segurança e preservação do material adquirido, adequado à sua natureza, a fim de suprir as necessidades
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT ANA DO LIVRAMENTO Palácio Moysés Vianna Unidade Central de Controle Interno
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT ANA DO LIVRAMENTO Palácio Moysés Vianna Unidade Central de Controle Interno INSTRUÇÃO NORMATIVA UCCI N 002/2012 VERSÃO 01 ASSUNTO: Regulamenta o
Leia maisCircular 641/2014 São Paulo, 12 de Dezembro de 2014.
Circular 641/2014 São Paulo, 12 de Dezembro de 2014. PROVEDOR(A) ADMINISTRADOR(A) FINANCIAMENTO PARA A AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS (TCTH) ALOGÊNICO NÃO APARENTADO
Leia maisXLIII PLENÁRIA NACIONAL DO FÓRUM DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO - FNCE
XLIII PLENÁRIA NACIONAL DO FÓRUM DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO - FNCE O Futuro da Educação a Distância na Educação Básica Francisco Aparecido Cordão facordao@uol.com.br Dispositivos da LDB e DECRETOS
Leia maisDECRETO Nº 533, DE 02 DE SETEMBRO DE 1991.
ALTERADO PELOS DECRETOS SC N 322/1995; 2.155/1997; 2.442/1997 DECRETO Nº 533, DE 02 DE SETEMBRO DE 1991. Dispõe sobre a competência do Conselho de Meio Ambiente - CONSEMA - SC O GOVERNADOR DO ESTADO DE
Leia maisCOMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 42/2010
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Edifício Gerais - Bairro Serra Verde CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 42/2010
Leia maisCapacitação. Sistemática de Avaliação de Desempenho - AD
Capacitação Sistemática de Avaliação de Desempenho - AD Introdução Referencial legal Conceitos básicos da sistemática de avaliação de desempenho Objetivos e benefícios da avaliação de desempenho Quem está
Leia maisMINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA Comitê Gestor do SIBRATEC. Resolução Comitê Gestor SIBRATEC nº 003, de 9 de abril de 2008.
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA Comitê Gestor do SIBRATEC Resolução Comitê Gestor SIBRATEC nº 003, de 9 de abril de 2008. Aprova o Regulamento do Sistema Brasileiro de Tecnologia. O Presidente do Comitê
Leia maisEducação Profissional Cursos Técnicos. Regulamento de Estágio Supervisionado
Educação Profissional Cursos Técnicos Regulamento de Estágio Supervisionado CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º - O presente Regulamento de Estágio Supervisionado refere-se à formação do aluno
Leia maisCONSIDERANDO a Portaria MEC nº 4.059, de 24/11/2004;
Resolução nº 004/2015. Altera o Regulamento das Disciplinas Interativas nos cursos de graduação reconhecidos, do Sistema de Ensino Presencial, ofertadas no Centro Universitário Cândido Rondon UNIRONDON.
Leia maisHISTÓRICO DAS REVISÕES N.ºREVISÃO DATA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 00 01
HISTÓRICO DAS REVISÕES N.ºREVISÃO DATA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 00 01 01/06/2006 Emissão inicial 05/06/2007 Primeira Revisão Elaborado: 05/06/2007 Superintendente e ou Gerente da unidade Revisado: 05/06/2007
Leia maisREGIMENTO INTERNO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA EM SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.
REGIMENTO INTERNO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA EM SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT. TÍTULO I DA DEFINIÇÃO, OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO Art. 1º O Gabinete de Gestão Integrada em Segurança
Leia maisEDITAL nº 084/2013 IFMG PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS E RELATOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SOBRE O PROEJA E PROEJA FIC NO ÂMBITO DO IFMG
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS REITORIA PRÓ-REITORIA DE ENSINO Av. Professor Mario Werneck,
Leia maisCADERNO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES CADERNO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1. OBJETIVO Este manual tem por objetivo esclarecer as questões
Leia maisMANUAL DE ESTÁGIOS. Lei de estágio 11.788/08
MANUAL DE ESTÁGIOS Lei de estágio 11.788/08 O QUE É ESTÁGIO O estágio tem por finalidade proporcionar a complementação da formação acadêmica e permite que o estudante tenha acesso ao campo de sua futura
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO PATRIMÔNIO
Praça Barão do Rio Branco, 12 Pilar Ouro Preto MG 35400 000 Cria a Superintendência de Tecnologia da Informação dentro da estrutura administrativa do Executivo Municipal. O povo do Município de Ouro Preto,
Leia maisPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AÇÃO DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO
1 de 7 01/10/2013 17:24 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AÇÃO DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO NÚMERO DO RELATÓRIO : 201205023 FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
Leia maisPORTARIA TC Nº 382, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014. CAPÍTULO I
PORTARIA TC Nº 382, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014. Disciplina a utilização dos certificados digitais no âmbito interno, pelos funcionários do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco TCE-PE e demais usuários
Leia maisLEI Nº 9.038, DE 14 DE JANEIRO DE 2005. O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI Nº 9.038, DE 14 DE JANEIRO DE 2005 Dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público- Privadas. O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte
Leia maisPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº
Leia mais