TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COORDENADORIA DE LOGÍSTICA SEÇÃO DE MÍDIAS E SUPRIMENTOS

Transcrição

1 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO Aquisição dos seguintes materiais: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO TERMO DE REFERÊNCIA Materiais 1. Água Desmineralizada Especificação - Aspecto líquido, especial para uso em baterias, radiadores, etc.; - Preparada através de processo rigoroso de eliminação de suas impurezas; - Apresentação em frascos de 5 Litros, de forma a facilitar o manuseio e o transporte entre os setores; - Data de fabricação, número do lote e validade expressos na embalagem; - Prazo de validade não inferior a 24 meses, a partir do recebimento definitivo. 2. Lona Plástica - Material Plástico; - Cor Preta; - Espessura de no mínimo 0,15mm; - Medidas do Rolo de no mínimo 8m x 100m; 3. Óleo Desengripante - Óleo em aerosol; - Embalagem em Lata de 300 ml; - Composto de óleo mineral, aditivos e propelente; - Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a partir do recebimento definitivo - Marcas de Referência: Wurth, Vonder, White Lub, Loctite, equivalente ou superior. 4. Relógio Digital - Painel Digital de parede com marcação de hora, minuto e temperatura; - Base do painel retangular na cor preta; - Apresentação dos números em LED; - Comprimento do painel de no mínimo 50cm; - Altura do painel de no mínimo 19,5cm; - Alimentado por Energia Elétrica; - Bivolt; - Cabo de Alimentação certificado pelo Inmetro; - Garantia de 03 meses a partir do recebimento definitivo.

2 5. Quadro Branco - Área para escrita em cor branca, especial para escrita com pincel para quadro branco; - Moldura em Alumínio; - Comprimento entre 120cm e 130cm, Altura entre 85cm e 95cm e Espessura entre 2cm e 4cm; - Garantia de no mínimo 3 meses a partir do recebimento definitivo. 6. Silicone Protetivo - Óleo em aerosol; embalagem em Lata de 300 ml; - Líquido de baixa viscosidade; - Cor: Incolor; - Densidade: 0,87 0,93 g/cm³; - Insolúvel em água; - Prazo de Validade de no mínimo 24 meses a partir do recebimento definitivo. - Marcas de Referência: Orbi Química, Mundial Prime, equivalente ou superior. 2. JUSTIFICATIVA O item 1 Água Desmineralizada - é destinado à correta manutenção das empilhadeiras elétricas e plataforma elevatória em funcionamento no Depósito de Urnas de São Luis, evitando avarias na vida útil de suas baterias. Esses equipamentos são essenciais nas atividades diárias no depósito de urnas, pois realizam continuadamente a remoção de urnas das prateleiras para área de manutenção preventiva e vice versa. A plataforma elevatória é utilizada, ainda, durante execução de serviços de manutenções em geral, sendo utilizada para que os trabalhadores alcancem pontos mais elevados. No cálculo da quantidade de água desmineralizada, considerou-se que cada empilhadeira recebe carga na bateria de modo contínuo e com duração alternada, recebendo cargas de 8 horas, 24 horas e 12 horas, nessa seqüência, em média a cada 3 dias. Após a carga de duração 24 horas, o reservatório de água desmineralizada deve ser completado até 100% de sua capacidade, gastando para tanto 3 litros de água por empilhadeira, perfazendo um gasto médio mensal aproximado de 30 Litros. Para as duas empilhadeiras, são 60 Litros de água desmineralizada mensais, se utilizadas diariamente sem lapso temporal.

3 O item 2 Lona Plástica - será utilizado na proteção das urnas eletrônicas, materiais e equipamentos (empilhadeiras, plataforma elevatória...) quando da realização de serviços de manutenção predial (obras estruturais e reparos), transporte de materiais, bem como em situações emergenciais, como em casos de goteiras e vazamentos de água durante período chuvoso. O item 3 Óleo Desengripante - será utilizado na manutenção e limpeza de objetos e equipamentos do Depósito de Urnas, contra ferrugem e danos causados pela corrosão, a exemplo das estantes portapallets que armazenam as urnas eletrônicas, Empilhadeiras, Plataforma Elevatória, porcas, parafusos, ferramentas, chaves, engrenagens e outros, evitando sua oxidação. O item 4 - Relógio Digital será utilizado no Depósito de Urnas de São Luis, aérea de aproximadamente 1.500m² onde são realizadas as manutenções das urnas eletrônicas, momento em que por repetidas vezes durante o dia a Urna Eletrônica solicita a inserção, pelo operador que a manuseia (em média 10 técnicos de urnas), da data e horário atualizado, a fim de realizar testes no relógio interno da Urna Eletrônica e nos demais componentes. Esta atividade será mais eficiente se realizada com a observância do mesmo relógio por todos os operadores ao mesmo tempo, principalmente porque dará uniformidade ao horário digitado em todas as urnas, contribuindo para o melhor funcionamento dos testes, e conseqüentemente, da urna eletrônica. O item 5 Quadro Branco se faz necessário para uso pelos setores da Coordenadoria de Logística para divulgação de informes, lembretes e avisos aos servidores e colaboradores, servindo também como ferramenta de gestão, pois será utilizado em atividades de planejamento, explicações sobre determinadas tarefas, treinamentos, reuniões, e outras, sendo necessário um quadro para cada departamento da Coordenadoria de Logística: Gabinete da Coordenadoria, Seção de Administração e Manutenção de Urnas Eletrônicas e Seção de Mídias e Suprimentos, além do Depósito de Urnas. Por fim, o item 6 Silicone Protetivo - será utilizado para proteção, limpeza e prolongamento da vida útil dos painéis, estofados, borrachas e pneus dos equipamentos (principalmente as empilhadeiras e a plataforma elevatória) localizados no Depósito de Urnas.

4 3. QUANTIDADE E VALORES TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO Conforme IN 05/2014, a pesquisa foi realizada utilizando-se da ferramenta Banco de Preços, especialista em consulta de preços no Portal de Compras Governamentais ( e pesquisa realizada com fornecedores, ambas em anexo, obtendo-se os seguintes valores: Item Quantidade Unidade Valor Estimado (R$) Unitário Total 1. Água Desmineralizada 72 Galão - 5 L 12,30 886,00 2. Lona Plástica 2 Bobina 959, ,00 3. Óleo Desengripante 36 Unidade 12,10 436,00 4. Relógio Digital 2 Unidade 733, ,00 5. Quadro Branco 4 Unidade 253, ,00 6. Silicone Protetivo 24 Unidade 12,27 294,00 TOTAL 6.018,00 4. REGIME DE CONTRATAÇÃO Através de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, conforme Decreto nº 5.450/ OBJETIVO ESTRATÉGICO A referida aquisição está em consonância com o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, incluindo-se no Macrodesafio Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral, relacionado a objetivos e iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e com a melhoria de processos de trabalho.

5 6. LOCAL e PRAZO DE ENTREGA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO Local: Central de Armazenamento de Urnas de São Luís Fórum Eleitoral de São Luís Avenida Senador Vitorino Freire, Sn Bairro Madre Deus São Luís / MA CEP: Prazo: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho pela contratada. Condições: A entrega deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 13h00min às 18h00min, exceto feriados. A contratada arcará com todas as despesas decorrentes da entrega do objeto. 7. CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO 7.1 Recebimento Provisório O recebimento provisório se dará pela assinatura no canhoto da nota fiscal a ser apresentada no momento da entrega e seu efeito se restringirá à aferição da data de entrega para fins de cumprimento do respectivo prazo, não configurando aceite definitivo do objeto. 7.2 Recebimento Definitivo O recebimento definitivo se dará após a verificação da conformidade do objeto com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, o que será feito no prazo de 10 dias corridos, a partir do recebimento provisório. O prazo para recebimento definitivo ficará sobrestado até o momento em que eventuais falhas no cumprimento do contrato sejam sanadas pela contratada. 8. DAS OBRIGAÇÕES 8.1 Da Contratada a) Entregar o objeto de acordo com as especificações descritas neste Termo de Referência e na sua proposta, acompanhados da Nota Fiscal/DANFE;

6 b) Entregar o objeto na quantidade contratada; c) Entregar o objeto no prazo de 30 dias corridos contados do recebimento da ordem de fornecimento; d) Substituir o objeto entregue com danos ou fora das especificações contratadas, constatados após o recebimento provisório, no prazo de 20 dias corridos a contar da comunicação do defeito à contratada, por conta e ônus da contratada, não considerados prorrogação do prazo previsto no Item 6; e) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do cumprimento do contrato, tais como despesas com transporte, frete e obrigações fiscais, bem como por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação, tais como encargos e obrigações trabalhistas; f) Fornecer garantia contra defeitos de fabricação e vícios por no mínimo 3 (três) meses a contar do recebimento definitivo; g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia anuência da Contratante; h) Nomear preposto ou profissional equivalente com poderes para dirimir todas as questões contratuais. certame. i) Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do j) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao TRE/MA e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 8.2 Da Contratante a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências verificadas; b) Comunicar à contratada eventual inadequação do objeto em sua quantidade e qualidade, solicitando a regularização da situação; c) Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

7 d) Efetuar o pagamento à Contratada, no prazo previsto neste termo de referência (Item 9), após apresentação da Nota Fiscal/DANFE devidamente atestada. 9. DO PAGAMENTO a) O pagamento será efetuado à Contratada no prazo de 30 dias corridos a partir do recebimento definitivo do objeto e apresentação da nota fiscal/fatura, acompanhada da certidão negativa de débitos trabalhistas, regularidade perante o INSS e FGTS e regularidade fiscal. b) Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal, poderá ser concedido prazo para regularização, sem ônus para a Contratante. Após o decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato poderá ser rescindido com aplicação de multa prevista em capítulo próprio. 10. HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO DO CONTRATO E PENALIDADES A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante, sem justificativas aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, a critério da Administração Considerar-se-á Inexecução Parcial: 1) Entrega de materiais com atraso de no máximo 20 dias corridos, sem motivo justificado e aceito pela Administração; 2) Entrega de material diverso do especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo licitante em sua proposta, e substituição dentro de 20 dias corridos da notificação; 3) A apresentação dos materiais em embalagem violada ou com indícios de má conservação, hipótese em que o recebimento será rejeitado, e substituição dentro de 20 dias corridos da notificação; Nos casos de Descumprimento Parcial, será aplicada a pena de multa, da seguinte forma:

8 a) Multa moratória de 0,2% (dois centésimos por cento) sobre o valor total empenhado, após o primeiro dia de inadimplência, limitada ao décimo dia de atraso; b) Multa moratória de 0,5% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total empenhado, a partir do décimo primeiro dia de inadimplemento, limitada ao 20º dia de atraso, a partir do qual será considerada INEXECUÇÃO TOTAL; c) O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor ou cobrada judicialmente Considerar-se-á Inexecução Total: 1) A recusa injustificada em assinar o termo contratual; 2) Atrasos superiores a 20 (vinte) dias para entrega do material; 3) Entrega de objeto que não corresponda às especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta e não substituição após 20 dias corridos da notificação de não conformidade do objeto; 4) Entrega de produto danificado e não substituição após 20 dias corridos da notificação No caso de Inexecução Total, será aplicada multa compensatória de até 15%, a critério da Administração, que aplicará respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade O Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 28 do Decreto N.º 450, de 31/05/2005, será aplicado ao licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas nos itens acima.

9 10.4 Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão do direito de licitar com a Administração, a Contratada deverá ser descredenciada pelo mesmo período previsto no subitem 10.3, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência, no contrato e demais cominações legais; 10.6 Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos; 10.7 A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos causados à Administração Pública Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal após o decurso do prazo concedido pela Contratante, será aplicada multa de até 15% sobre o valor do empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. 11. ANEXOS Anexo I: pesquisa de preços 12. FISCAIS DO CONTRATO Fiscal Titular: Bruno Henrique Carvalho Ribeiro, matrícula: Fiscal Substituta: Magna Maria de Araújo Silva Sousa, matrícula: RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO Nome: Bruno Henrique Carvalho Ribeiro Setor: SEMSU Contato: (98) bruno.ribeiro@tre-ma.jus.br