Relatório de Obras EXTRATO 2010 a 2013

Transcrição

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA GABINETE DA REITORA COORDENAÇÃO REUni Relatório de Obras EXTRATO 2010 a 2013 Francisco Pereira da Silva Júnior Engenheiro Civil Coordenador de Infraestrutura REUni João Pessoa, 30 de setembro de 2013 Universidade Federal da Paraíba Comissão de Reestruturação e Expansão das Universidades - REUni Edifício da reitoria - Campus I CEP João Pessoa/PB Fone: (83)

2 Sumário 1 Introdução Panorama de Execução de Contratos Obras Exercício Financeiro Obras em Andamento Obras com contratos rescindidos Obras Exercício Financeiro Obras em Andamento Obras com contratos rescindidos Obras Paralisadas Obras Exercício Financeiro Obras em andamento Obras com contratos rescindidos Obras Paralisadas Obras A Iniciar Obras Exercício Financeiro Obras em andamento Obras A Iniciar Considerações Finais Anexos Lista de Figuras Gráfico 1 - Relação Quantitativa de Obras no período de 2010 a Gráfico 2 - Obras e Serviços com contratos Rescindidos Exercício Gráfico 3 - Obras e Serviços com contratos Rescindidos Exercício Gráfico 4 - Obras e Serviços com contratos Rescindidos Exercício

3 1 Introdução A expansão do ensino superior conta com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que busca ampliar o acesso e a permanência na educação superior. A meta é dobrar o número de alunos nos cursos de graduação em dez anos, a partir de 2008, e permitir o ingresso de 680 mil alunos a mais nos cursos de graduação. Para alcançar o objetivo, todas as universidades federais aderiram ao programa e apresentaram ao ministério planos de reestruturação, de acordo com a orientação do Reuni. As ações preveem, além do aumento de vagas, medidas como a ampliação ou abertura de cursos noturnos, o aumento do número de alunos por professor, a redução do custo por aluno, a flexibilização de currículos e o combate à evasão. O presente relatório tem por objetivo subsidiar os gestores desta Instituição quanto as decisões a serem adotadas de modo a dar sequência as obras em andamento, bem como as paralisadas, sejam essas devido a contratos rescindidos ou que dependem de alocação de recursos financeiros e técnicos para sua continuidade, além de obras que estão empenhadas, porém ainda não iniciadas. Inicialmente será apresentado um panorama do andamento das obras contratadas pela Universidade Federal da Paraíba no período de 2010 até 2013, em seguida serão ponderadas as questões relativas as obras de cada um desses exercícios financeiros de modo a auxiliar nas tomadas de decisões para continuidade das mesmas, e finalmente serão apresentadas as últimas considerações. Os dados foram obtidos junto aos Fiscais dos contratos e o desembolso das medições através do sistema SIAFI, tendo o dia 20 de setembro como data de atualização destes valores, foram ainda checados necessidades de aditivos para conclusão das obras, bem como a falta de projetos para execução das mesmas. 2 Panorama de Execução de Contratos Com base nos levantamentos dos contratos realizados pela Universidade Federal da Paraíba UFPB no período de 2010 a 2013, apresentamos graficamente de forma quantitativa o número de contratos efetuados e o referido Status em que se encontram as obras, conforme Gráfico 1: 3

4 Gráfico 1 - Relação Quantitativa de Obras no período de 2010 a 2013 Status das Obras 2010 a Concluída Em Execução Paralisada Rescindido Cancelada A Iniciar A relação completa com todas as obras estão em anexo ao presente relatório, visto que o tema será aqui abordado de forma simplificada. 3 Obras Exercício Financeiro Obras em Andamento Em relação ao exercício financeiro de 2010 há apenas uma obra em andamento que trata-se do Centro de Arte e Cultura, obra está pendente de ajustes de projetos estrutural e arquitetônico, devido a alterações no palco do teatro, bem como a colocação de rotas de fuga e saídas de emergência da referida edificação. O Centro de Arte Cultura tem valor contratado de R$ ,68 (dez milhões quinhentos e trinta e um mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), já tendo sido desembolsado deste total o montante de R$ ,10 (nove milhões cento e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), equivalente a 87% (oitenta e sete por cento) do valor contratado, porém a obra possui fisicamente executado aproximadamente 55% do projeto final, sendo esse já com as devidas alterações, fato este dado a diversos serviços não previsto no contrato inicial e executados após a contratação da obra, a citar: Relocação de cubículo de medição de energia elétrica e transformadores locados no perímetro da obra; Nivelamento do terreno com execução de aterro compactado; 4

5 Prova de carga de estacas de fundações, pois tal atividade tornou-se obrigatória com a publicação da norma técnica NBR 6122 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que passou a vigorar a partir de outubro de 2010, ou seja, após a publicação do edital convocatório da licitação da referida obra; Insuficiência de quantitativos de lajes pré-moldadas protendidas quando da confecção da planilha orçamentária, provavelmente ocorrida devido à não execução de somatório total em planilha de custos; Execução de consoles metálicos e perfurações para colocação de parabolts de sustentação das lajes pré-moldadas protendidas, sendo tal procedimento adotado pelo projetista estrutural da obra; Remanejamento de rede de fibra óptica que passava no perímetro interno da obra; Insuficiência de quantitativos de concreto de peças estruturais, como fundações, pilares e vigas, sendo esta solicitada através de projeto de cálculo revisado pelo projetista, tendo em vista acréscimo de solicitações não previstas inicialmente. Além desses pontos, uma das principais alterações refere-se aos ajustes arquitetônicos, climatização dos ambientes, instalações elétricas, conformação acústica e projeto de iluminação cênica do teatro que em levantamento preliminar vai importar em um acréscimo de valor da ordem de R$ ,00 (seis milhões de reais), valor este estimativo, tendo em vista que presentemente a obra encontrasse em processo de revisão estrutural, de modo a verificar a possibilidade de agregar parte da iluminação cênica na estrutura de concreto armado, bem como a construção de subsolo para colocação de fosso orquestral e quarteladas do palco do teatro, sendo estes não previstos no projeto original. 3.2 Obras com contratos rescindidos Foram rescindidos o total de 25 (vinte e cinco) contratos no ano de 2010, tendo sido recontratadas 24 (vinte e quatro) dessas obras, estando já concluídas 19 (dezenove) dessas, existem ainda 5 (cinco) em execução e apenas 1 (uma) obra abandonada (não recontratada), que refere-se ao Campo de Futebol do Campus III - CCHSA, entretanto a mesma está com todos os projetos e orçamento concluídos, tendo a previsão de ser licitado no exercício

6 Gráfico 2 - Obras e Serviços com contratos Rescindidos Exercício 2010 Obras/Serviços com Contratos Rescindidos - Exercício Concluído Em Execução Abandonada 4 Obras Exercício Financeiro Obras em Andamento Existem ainda 11 (onze) obras/serviços em execução referente ao exercício 2011, estando 10 (dez) dessas obras com percentual de execução superior a 60% (sessenta por cento) e apenas 1 (uma) com percentual inferior a este, sendo o mesmo de 27% (vinte e sete por cento) que refere-se a obra de Construção do Bloco de Biotecnologia. Dentre as obras em execução há previsão de necessidade de aditivo da ordem de R$ ,00 (duzentos e doze mil reais), sendo estes referentes as obras da Ampliação da Escola de Música 2ª Etapa e Calçada e Iluminação de Acesso ao CCHSA Campus III. Existem ainda obras que necessitam de projetos complementares quais sejam: Construção do Centro de Informática Campus IV: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas SPDA, Combate a Incêndio, Elevadores, Acessibilidade e CFTV/Segurança; Construção do Arquivo Central Campus I: Projeto de Incêndio e encaminhamento de solicitação de alteração do 3º pavimento para abrigar o gabinete da Reitora e Assessorias; Construção do Centro de Energias Renováveis Campus I: Projeto de elevadores, coberta de placas solares fotovoltaicas, combate a incêndio e SPDA; 6

7 Construção do Bloco de Biotecnologia campus I: Projeto de combate a incêndio e SPDA; 4.2 Obras com contratos rescindidos Do exercício financeiro de 2011 foram rescindidos o total de 25 (vinte e cinco) contratos, tendo sido recontratadas 21 (vinte e uma) dessas obras, já tendo sido concluídos 6 (seis), há ainda 15 (quinze) em execução, porém 4 (quatro) obras não tiveram seus contratos renovados, estando atualmente abandonadas, a citar: Construção do Bloco D do Centro de Educação CE Campus I; Construção do Núcleo de Pesquisa em Materiais CT Campus I; Manutenção Predial do Ginásio de Ginástica CCS Campus I; Serviços de Construção dos Ambientes de Professores da Escola Técnica de Saúde CCS Campus I; Dentre estas obras encontra-se apta para recontratação a Construção do bloco D do Centro de Educação, tendo inclusive sido convocado o 2º colocado da licitação e o mesmo aceitou executar a obra de acordo com a proposta do 1º colocado, estando atualmente o processo administrativo que visa a contratação do mesmo na Prefeitura Universitária para confecção da Minuta do contrato e posterior liberação pela Administração Central dos recursos para realizar novo empenho, de modo a concluir a obra. A obra de Construção do Núcleo de Pesquisas em Materiais NEPEM CT está em processo de contratação através de contrato de emergência, visto a necessidade de um microscópio de varredura já adquirido e em processo de transporte de importação, sendo previsto após a contração da obra o prazo de 180 (dias) para sua conclusão, conforme determina legislação sobre o assunto, tal edificação foi recontratada no ano de 2012, porém novamente paralisada por motivo de abandono por parte da Contratada; Os serviços de manutenção do ginásio de ginástica - CCS encontram-se em fase de orçamentação e confecção do projeto executivo na Prefeitura Universitária, tendo sido encaminhado Plano de Trabalho Simplificado PTS ao Ministério da Educação visando a transferência de crédito através da descentralização dos recursos orçamentários. Em relação a obra de Construção dos ambientes de professores da Escola Técnica de Saúde ETS CCS em conversa com a diretora daquela Unidade, foi constatado que os créditos para execução da obra foram realizados através da descentralização de recursos, tendo sido acordado que a mesma entrasse em contrato com o setor responsável no MEC, visando a anulação 7

8 do empenho realizado anteriormente e a realização de nova transferência de recursos para poder realizar novo procedimento licitatório e consequente conclusão da obra. Gráfico 3 - Obras e Serviços com contratos Rescindidos Exercício 2010 Contratos com Contratos Rescindidos - Exercício Concluído Em Execução Abandonada 4.3 Obras Paralisadas Existem atualmente 7 (sete) obras paralisadas com contratos referente ao ano de 2011, ou seja, obras em que seus contratos não foram rescindidos pela Administração porém encontram-se com as atividades paralisadas, devido aos mais diversos motivos que levaram a tal estágio da obra, a seguir serão relacionadas as obras com os referidos motivos da paralisação. Serviços de Urbanização do Centro de Tecnologia trecho 04, 05 e 06 Campus I: Abandono da obra por parte da Contratada, não há novo pedido por parte da direção de Centro para retomada desses serviços; Serviços de Reforma do DECEN CCHLA Campus I: Alteração de projeto estrutural que iria importar em um aditivo de valores da ordem de R$ ,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para abrigar uma sala de dança no último pavimento da edificação, porém tal alteração não foi ainda autorizada pela Administração Central, estando a obra paralisada aguardando solução para o assunto; Serviço de Construção do Portal de Entrada do CCM/CCS: A Fiscalização solicitou aditivo de prazo para conclusão da obra, porém o mesmo não foi autorizado pela Administração em tempo hábil, vindo a ultrapassar o prazo 8

9 de execução da obra e consequentemente sua paralisação, de forma contorna a situação será realizado um novo contrato, sendo necessário ainda um aditivo de aproximadamente R$ ,00 (vinte e três mil reais); Serviço de Urbanização da Chã 1ª Etapa Campus III: Obra encontrasse paralisada devido ao abandono por parte da Contratada, não tendo sido aceito acordo quanto a execução de aditivos de serviços não constantes da planilha original do contrato, dessa forma pretende-se executar apenas o empenho original da obra, a Contratada ainda não retomou as atividades; Serviço de Construção do Auditório e Núcleo Multimídia do IDEP Campus V: A Contratada abandonou a execução dos serviços, alegando falta de pagamentos por parte da Administração, tendo ultrapassado o prazo de 90 (dias) de atraso no pagamento, a mesma solicitou rescisão contratual, em conformidade com o art. 78 inciso XV da lei 8.666; Serviço de Construção do Laboratório de Produtos Fitoterápicos e Serviço de Construção do Laboratório de Estudos e Pesquisas IDEP Campus V: Ambas construções encontram-se paralisadas em obediência a medida cautelar do Tribunal de Contas da União TCU emitida através do processo TC / em seu item 44.1 que trouxe a seguinte determinação legal: Adoção de medida cautelar com o objetivo de suspender o repasse de recursos federais para a Fundação José Américo e com isso resguardar o erário federal de novos danos. Posta essa determinação do TCU fica claro que o pagamento das medições das obras seriam comprometidas, sendo assim foi determinada a paralisação dos serviços da obra, estando atualmente aguardando a assinatura de novo contrato por parte da Administração para continuidade das obras; 5 Obras Exercício Financeiro Obras em andamento Do exercício financeiro de 2012 existem ainda 37 (trinta e sete) contratos em execução, porém diversas dessas obras ainda necessitam de projetos executivos, bem como aditivos de valores e prazo, a seguir iremos relacionar essas obras e as referidas pendências existentes: 9

10 Serviço de reforma do NTI: Aguardando ajuste do projeto elétrico e de cabeamento estruturado, há previsão de aditivo da ordem de R$ ,00 (duzentos e dez mil reais), porém esses valores são estimativos, visto que as referidas adequações de projetos ainda não estão completas; Serviço de Construção de Laboratórios no Campus II Areia: Falta projeto de acessibilidade ao bloco, bem como de adequação da plataforma de carga e descarga de material do laboratório; Serviços de Construção do Laboratório de Tecnologia e Processamento de Novos Materiais IDEP Campus V: Não existe projeto de combate a incêndio e Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas (SPDA), bem como a alteração do projeto elétrico básico, devido a modificações do projeto de arquitetura, tendo ficado a cargo do Eng. Eletricista Roberto Ribeiro, atualmente cedido ao IDEP/UFPB, a confecção deste projeto com as alterações necessárias, conforme informado pela Fiscalização, entretanto até a presente data não foi enviado qualquer projeto à Fiscalização com as devidas alterações; Serviço de Construção do Bloco de Pós-Graduação em Química CCEN Campus I: Está em tramitação processo administrativo com solicitação de aditivo de prazo e de valor no total de R$ ,25 (cento e trinta e três mil sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) para conclusão da referida edificação; Serviço de Construção do Centro de Pesquisa Clínica e Farmacoterapia Campus I: Será necessário alteração do projeto elétrico e de climatização do referido bloco, com a possível substituição de ar condicionados do tipo Split, por uma central de ar condicionado, devido a particularidades do manuseio de substâncias no referido bloco, tais alterações de projeto ainda não foram executadas e há uma estimativa de necessidade de aditivo da ordem de R$ ,00 (cento e noventa e cinco mil reais); Serviços de Construção da 2ª Etapa do Bloco CCTA Campus I: Devido a alterações de layout, solicitadas pela Direção de Centro, bem como da necessidade de montagem de quadro elétrico que vise atender também ao Au- 10

11 ditório do CCTA (Sala de Cinema), será necessário aditivo de valor de aproximadamente R$ ,57 (cento e trinta e um mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos); Serviço de Construção do Bloco C2 do departamento de Química CCEN Campus I: Obra aguardando novo contrato com a mesma empresa, conforme entendimento da PF/UFPB emitido através do Memorando Circular nº 03/2013, e com previsão de aditivo de R$ ,04 (dezenove mil seiscentos e oitenta reais e quatro centavos); Serviços de Construção do Laboratório de Eficiência Energética do IDEP Campus V: Falta confecção de projeto de combate a incêndio e SPDA; Serviços de Construção do Bloco de Laticínio Escola Campus II: Há em andamento processo administrativo com solicitação de aditivo de valor no total de R$ ,16 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e dois reias e dezesseis centavos); Serviço de Construção do Bloco de Pós-Graduação de Veterinária SEMA Campus II: Obra aguardando formulação de novo contrato com a mesma empresa, conforme entendimento da PF/UFPB emitido através do Memorando Circular nº 03/2013, e com previsão de aditivo de R$ ,00 (cento e setenta mil reais), valor este referente a adequações de instalações prediais, esquadrias, bancadas de laboratórios, cisternas, entre outros que ainda estão em fase de quantificação por parte da Fiscalização; Serviços de Construção de Laboratórios para o Centro de Informática Campus V: Faltam projetos de drenagem pluvial, acessibilidade, hidro sanitário, além do sistema de tratamento de esgotos sanitários de todo o campus, uma vez que o sistema de fossas e sumidouros não se mostra adequada. Há ainda a necessidade de alteração do projeto elétrico e de cabeamento estruturado do subsolo da edificação; Serviços de Construção do Laboratório do IDEP Areia Campus II: Obra com previsão de aditivo de valor de R$ ,00 (cento e setenta mil reais), de modo a compensar a insuficiência de quantitativos da estrutura de concreto armado e instalações prediais do orçamento licitado; 11

12 Serviço de Construção do Hotel Escola de Mamanguape Campus IV: Obra aguardando formulação de novo contrato com a mesma empresa, conforme entendimento da PF/UFPB emitido através do Memorando Circular nº 03/2013. Serviço de Adequação da Oficina de Equipamentos Campus I: Obra aguardando formulação de novo contrato com a mesma empresa, conforme entendimento da PF/UFPB emitido através do Memorando Circular nº 03/2013, e com previsão de aditivo de R$ ,00 (vinte mil reais), ainda em fase de levantamento de quantitativos; Serviços de Construção do Laboratório de Carcinicultura Campus III: Obra com previsão de aditivo de valor de R$ ,00 (sessenta e cinco mil reais), ainda em fase de levantamento de quantitativos; Serviços de Construção do Posto de Vendas e Urbanização Campus III: Obra com previsão de aditivo de valor de R$ ,00 (vinte mil reais), ainda em fase de levantamento de quantitativos; 5.2 Obras com contratos rescindidos Dos contratos do exercício financeiro de 2012, apenas 1 (um) contrato foi rescindido, estando atualmente abandonado, que trata-se do Serviço de Construção do Portal do CTDR que teve seus serviços paralisados devido ao abandono por parte da empresa Contratada, não tendo sido ainda realizada atualização da planilha orçamentária, nem tampouco novo procedimento licitatório com vista a recontratação do remanescente da obra. Gráfico 4 - Obras e Serviços com contratos Rescindidos Exercício 2012 Contratos com Contratos Rescindidos - Exercício Concluído Em Execução Abandonada 1 12

13 5.3 Obras Paralisadas Existem atualmente 12 (doze) obras paralisadas com contratos assinados no ano de 2012, pelos mais diversos motivos que levaram a tal estágio da obra, a seguir serão relacionadas as obras com os referidos motivos da paralisação. Serviços de Construção do Laboratório de Biocombustíveis Campus V: Construção encontra-se paralisada em obediência a medida cautelar do Tribunal de Contas da União TCU emitida através do processo TC / em seu item 44.1 que trouxe a seguinte determinação legal: Adoção de medida cautelar com o objetivo de suspender o repasse de recursos federais para a Fundação José Américo e com isso resguardar o erário federal de novos danos. Posta essa determinação do TCU fica claro que o pagamento das medições da obra seriam comprometidas, sendo assim foi determinada a paralisação dos serviços da obra, estando atualmente aguardando a assinatura de novo contrato por parte da Administração para continuidade da mesma; Serviços de Construção da Escola de Iniciação Científica e Tecnológica e Serviços Campus V: Houve paralisação dos serviços devido ao esgotamento do prazo de execução da obra, tendo em vista que não foi formalizado termo aditivo de prazo em tempo hábil, dessa forma em conformidade com o Memorando Circular nº 03/2013 da PF/UFPB, a Contratada aguarda assinatura de novo contrato para execução do remanescente da obra. Existe ainda em tramitação processo administrativo solicitando aditivo de valor da ordem de R$ ,02 (cento e três mil oitocentos e sessenta e dois reais e dois centavos); Serviços de Construção do Centro de Extensão do CCHSA, Serviços de Conclusão do Auditório do CCHSA e Serviços de Reforma e Ampliação da Residência Masculina do CCHSA Campus III: Encontram-se paralisadas, pois a Contratada alegava atraso de pagamento de medições por parte da Administração, entretanto tal situação já foi sanada e era aguardada a retomada dos serviços por parte da Contratada; Serviço de Construção da 1ª Etapa do Bloco de Tecnologia Virtual CCEN Campus I: A obra teve os serviços paralisados devido a questões 13

14 ambientais e também com relação a locação da mesma, foi realizada nova proposta de locação da obra, tendo o mesmo sido submetido a comissão ambiental da UFPB para emissão de parecer técnico, porém até a presente data não havia sido encaminhado qualquer documentação à Fiscalização que vise a retomada da obra; Serviços de Adequação do Laboratório de Ortodontia CCS Campus I: Houve dificuldades para início da execução dos serviços, visto que o local não havia sido desocupado, entretanto após o início das atividades foi solicitado a interrupção dos serviços, visto que estavam sendo afetadas as atividades desenvolvidas nos ambientes circunvizinhos devido a demolições necessárias para adequação do referido laboratório, ainda não houve a retomada destes serviços; Serviços de Construção do Restaurante Universitário Campus I; Serviços de Construção do Laboratório de Atividades Extensionistas do CT Campus I; Serviços de Construção da 1ª Etapa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Materiais NEPEM Campus I; Serviços de Construção da do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Materiais NEPEM Campus I (CONTRATO FUNAPE) e Serviço de Construção do Bloco D do Centro de Educação: Estas obras encontram-se todas paralisadas devido ao abandono por parte da Contratada, BR Protensão Ltda., estando apenas as obras de Construção do NEPEM e do Bloco D do CE encaminhado para recontratação; 5.4 Obras A Iniciar Dentre o rol de obras e serviços contratados no ano de 2012 ainda existem 4 (quatros) contratos não iniciados, motivados por diversos fatores a citar: Serviços de Recuperação do Bloco C no CCEN e Serviços de Recuperação da Coberta do Bloco D do CCEN Campus I: Estes serviços não foram iniciados devido a direção de Centro ter solicitado a não realização dos mesmos, visto a perspectiva de construir mais um pavimento em ambos os blocos o que iria implicar em desperdício do erário público, caso a coberta tivesse que ser removida em um curto espaço de tempo para dar espaço ao novo pavimento; 14

15 Serviços de Construção do Restaurante Universitário Campus V: Os serviços de construção não foram iniciados devido à falta de projetos executivos, a citar, estrutural e de instalações prediais, além de solicitação verbal feita pelo Pró-Reitor de Assistência e Promoção ao Estudante (PRAPE), Prof. Thompson Lopes, e pelo superintendente dos restaurantes universitários, Prof. Antônio Luiz, quanto a possível alteração do projeto arquitetônico licitado, visando a conformidade com a legislação sanitária vigente; Serviços de Construção do Laboratório de Pesquisas Avançadas (IDEP de Bananeiras) Campus III: A obra havia tido dificuldade de ser iniciada devido à falta de projeto estrutural, uma vez que o solo da região ser muito heterogêneo e ser necessário projeto consistente, entretanto foi realizada nova solicitação por parte do IDEP, visando alterar o projeto arquitetônico de forma radical, sendo necessária a confecção novamente de todos os projetos complementares e ainda sob o risco do orçamento licitado não ser suficiente para execução da obra. 6 Obras Exercício Financeiro Obras em andamento Atualmente existem 9 (nove) obras em andamento, referente ao exercício financeiro de 2013, contanto ainda existem obras com pendências para completa execução, que passaremos a relatar a seguir: Serviço de Adequação da Guarita de Entrada e Centro de Informações Campus III: A obra está em execução, porém há previsão de aditivo de valores de R$ ,00 (vinte mil reais) que ainda está em fase de levantamento de quantitativo; Serviços de Instalação de Alambrado da Quadra de Tênis do CCS Campus I: A obra está em execução, porém está previsto aditivo de valor da ordem de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), visto a insuficiência de quantitativos na planilha licitada. 15

16 6.2 Obras A Iniciar Existem ainda 5 (cinco) obras com contratos formulados em 2013 a serem iniciados os serviços de construção/reforma, com motivação diversa para o retardamento do início das mesmas, a citar: Serviços de Construção do Bloco de Psicologia Campus I: Obra não foi inicializada devido a solicitação da Direção do CCHLA de verificar a possibilidade de alocar o Bloco de Direitos Humanos nos pavimentos superiores, uma vez que não há mais áreas disponíveis naquele Centro, e que o local previsto inicialmente para a construção do Bloco de Direitos Humanos não obteve licença ambiental para remoção de vegetação existente no perímetro da obra, inviabilizando assim o local pré-determinado. Faz-se necessário a realização das alterações de projetos e o levantamento dos custos da obra, de modo a verificar a viabilidade da mesma; Serviços de Manutenção do Ginásio Didático CCS Campus I: Os serviços não foram iniciados devido a solicitação encaminhada pela Chefia de Departamento de Educação Física para alteração do projeto licitado, alterações essas que fizeram os custos aumentarem e inviabilizando o início das atividades, pois o mesmos ultrapassavam os limites impostos pela lei 8.666, atualmente aguarda-se uma definição da Administração para que seja emitida a ordem de serviço, neste caso não contemplando as alterações de projeto, mantendo-se assim o projeto licitado; Serviços de Urbanização da Sala de Concerto do CCTA Campus I: : Os serviços não foram iniciados devido a solicitação encaminhada pela Vice Direção de Centro para alteração do projeto licitado, alterações essas que fizeram os custos aumentarem e inviabilizando o início das atividades, pois o mesmos ultrapassavam os limites impostos pela lei 8.666, atualmente aguarda-se uma definição da Administração para que seja emitida a ordem de serviço, neste caso contemplando apenas as alterações referente a não inclusão de estacionamentos no entorno da sala, motivado pela adequação acústica do ambiente que poderia vir a ser prejudicada, entretanto sendo necessário acréscimo de valores, porém dentro dos limites legais; 16

17 7 Considerações Finais Serviços de Construção do Bloco de Pós-Graduação em Geografia CCEN Campus I: Está sendo realizado novo contrato para a referida obra, em conformidade com o entendimento da PF/UFPB, visto que foi necessária a mudança do local da obra, bem como alteração dos projetos arquitetônico e complementares para adequação a nova locação. Serviços de Ampliação da Sala do Conselho de Centro do CCHLA Campus I: Obra aguardando emissão de ordem de serviços, não há outras pendências. Diante do panorama apresentado neste documento, existem várias obras paralisadas que dependem da alocação de recursos do exercício financeiro 2013 para que possam ser realizados novos procedimentos licitatórios ou mesmos a contração do remanescente da obra, obedecendo a ordem de classificação do processo original de licitação. Além disso deverão ser alocados recursos para contratação de empresa especializada em projetos de engenharia e arquitetura de modo a confeccionar projetos complementares para garantir o prosseguimento das obras em andamento, sob pena das mesmas serem paralisadas em alguns meses. É importante ainda destacar que algumas obras encontram-se com pendência em relação ao número de elevadores necessários em função do número de usuários da edificação, conforme preconizado pela NBR 5665 Cálculo do Tráfego nos Elevadores, as obras que estão com este tipo de problema são as seguintes: Construção do Centro de Energias Renováveis CEAR Campus I; Construção do Centro de Informática CI Campus V; Construção do Bloco D de Pós-Graduação do CCSA Campus I; e Construção do Bloco D de Pós-Graduação do CE Campus. Conforme contato mantido com os Fiscais dessas obras, foi relatado que algumas empresas de fornecimento de elevadores foram convidadas a dar proposta comercial de preços, porém as mesmas alegaram que não podiam fornecer os equipamentos devido as obras estarem subdimensionadas quanto ao número de equipamentos necessários. Atrelado a conclusão dessas obras, existem ainda demandas relacionadas a compra de equipamentos, mobiliário, material de consumo, entre outros, de modo a garantir a plena utilização 17

18 da edificação, que devem ser objeto de planejamento de compras, visto a necessidade de dimensionamento de quantidades, especificação detalhada, entre outros detalhes pertinentes ao assunto. Espera-se que o presente relatório sirva de subsídio para tomada de decisão por parte da Administração da UFPB, será ainda encaminhado através de planilha eletrônica a relação de todas as obras contratadas no período de 2010 a 2013, com o respectivos dados contratuais. 18

19 8 Anexos 19