Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006"

Transcrição

1 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 10803/ Ano Orçamento: 2006 UF: RJ Nome do PT: Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio No Município de Resende - RJ Nº do PT: UO: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. Tipo de Obra: Obras Especiais Obra bloqueada na LOA deste ano: Não Importância Socioeconômica: O empreendimento apresenta dois objetivos principais: 1) dominar tecnologia avançada e estratégica de ultracentrífugação para o Enriquecimento de Urânio, etapa de fabricação responsável por 35% do custo final do combustível nuclear; 2) assegurar o fornecimento de combustível às usinas nucleares brasileiras com baixo custo operacional e consumo de energia. O domínio dessa tecnologia e a sua aplicação em escala industrial, aumentarão de 60 para 95% a nacionalização do ciclo de fabricação do combustível nuclear, permanecendo estrangeira apenas a etapa de conversão, responsável pelos restantes 5% do custo final do produto. Dimensionado para uma 1ª etapa, com investimento previsto de US$ 135 milhões durante doze anos, para produção de 95 a 114t de UTS/ano (Unidade de Trabalho Separativo), poderá, se investidos ainda US$ 70 milhões por mais três anos (2ª etapa), gerar 203t de UTS/ano. A 1ª etapa consiste em: a) fornecimento de cascatas de Ultracentrífugas pelo CTMSP (Contrato CTMSP nº 89100/ /00 e INB nº 2/00/007, de ); b) implantação, em regime de empreitada integral, da infra-estrutura complementar dos sistemas de UF6 (Urânio na Forma Gasosa / Hexafluoreto de Urânio) e auxiliares para operacionalização dos Módulos 1 e 2 da Unidade de Enriquecimento de Urânio, bem como realização de obras civis para os Módulos 2, 3 e 4 (Contrato INB nº 2/01/005, de ); c) implantação da infra-estrutura complementar dos sistemas de UF6 e auxiliares para operacionalização dos Módulos 3 e 4 da Unidade de Enriquecimento de Urânio, a ser contratada futuramente. Além disso, a INB fez outros 94 (noventa e quatro) contratos e aditamentos usando recursos previstos nas leis orçamentárias anuais para esse empreendimento. A data da conclusão foi postergada para devido ao contigenciamento de recursos provenientes do TN, a partir de agosto/2002.

2

3 DADOS CADASTRAIS Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Exige licença ambiental? Possui licença ambiental? Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas tempestivamente? Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Sim /Não Não Sim Sim Sim Sim Não Projeto Básico nº 1 Data Elaboração: 13/06/2000 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 24/07/2000 Objeto: Implantação, no município de Resende/RJ, no Estado do Rio de Janeiro, de infraestrutura da Unidade de Enriquecimento de Urânio na Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC. O empreendimento consiste em aquisição de ultracentrífugas e realização de obras de infra-estrutura. Existe projeto básico para grande parte das obras de infra-estrutura. Para o fornecimento de ultracentrífugas não se aplica a exigência, por se tratar de aquisição de equipamentos. O projeto básico não abrange as aquisições e os serviços referentes aos módulos 3 e 4 em virtude de se tratar de tecnologia em desenvolvimento.

4 DADOS CADASTRAIS Execução Física Dt. Vistoria: 22/05/2006 Percentual executado: 31 Data do Início da Obra: 15/08/2000 Data Prevista para Conclusão: 15/02/2010 Situação na Data da Vistoria: Em andamento. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: Mód I: instalaç da cascata 1; montagem/soldagem dos spools das cascatas 2 a 4; Montag das tubulações dos sistemas de UF6; Constr dos prédios Mód II a IV; Constr do Pátio estocagem de cilindros. O contrato CTMSP teve 3 aditamentos. O 1º estabeleceu o regime de execução contratual, a definiu o crédito e estipulou o foro. O 2º alterou o prazo de execução e repactuou preços. O 3º incluiu uma cláusula definindo aporte de recursos provenientes do Convênio firmado com a FINEP. O Consórcio EBEx Engeix x Carioca teve 12 aditamentos. O 1º aumentou o valor do contrato e alterou o projeto básico. Os demais aditamentos foram conseqüência da redução de recursos oriundos do TN, a partir de Execução Financeira/Orçamentária Primeira Dotação: 01/01/2000 Valor estimado para conclusão: R$ ,00 Desembolso Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda União ,00 0, ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real

5 O Grupo de Trabalho Interministerial projetou esse empreendimento com seis Módulos (203t de UTS/ano). Atualmente a INB executa a primeira etapa: quatro Módulos (95 a 114t de UTS/ano). A segunda etapa se refere à construção dos Módulos 5 e 6 e é uma opção do contrato, cujo valor, no presente relatório, não está inserido nos R$ ,00, constantes da coluna Valor estimado para conclusão.

6 DADOS CADASTRAIS Contratos Principais No. Contrato: INB nº 2/01/005 Objeto do Contrato: Contratação de serviços para implantação da Unidade de Enriquecimento de Urânio/FCN -Resende/RJ: projeto executivo, construção civil, fornecimento de equipamentos e materiais e serviços complementares Data da Assinatura: 06/12/2001 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA SIASG: CNPJ Contratada: / Razão Social: Consórcio EBE-Engevix-Carioca (CE- EC) CNPJ Contratante: / Razão Social: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - MCT Situação Inicial Situação Atual Vigência: 06/12/2001 a 30/04/2003 Vigência: 31/08/2004 a 31/08/2006 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,00 Data-Base: 07/06/2001 Data-Base: 07/12/2001 Volume do Serviço: Não se aplica Custo Unitário: Não se aplica Volume do Serviço: Não se aplica Custo Unitário: Não se aplica Nº/Data Aditivo Atual: 12 30/01/2006 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O valor da situação Inicial do Contrato (período: de até é de R$ ,00. O valor dos Aditivos nº 2, 4, 6, 7, 9, 11 e 12 totalizou R$ ,65; e o reajustamento devido à prorrogação do prazo de execução, conseqüência do atraso na liberação de recurso pelo Tesouro Nacional, importou em R$ ,80. O VALOR ATUAL DO CONTRATO (período de até ) é de R$ ,45.

7 No. Contrato: INB nr. 2/00/007 Objeto do Contrato: Fornecimento de Cascatas de Ultracentrífugas, com reserva de tecnologia, incluindo montagem, comissionamento, treinamento e descomissionamento. Data da Assinatura: 11/07/2000 Mod. Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SIASG: CNPJ Contratada: / Razão Social: CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO CNPJ Contratante: / Razão Social: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - MCT Situação Inicial Situação Atual Vigência: 15/08/2000 a 15/08/2008 Vigência: 15/08/2000 a 15/08/2008 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,00 Data-Base: Data-Base: 30/04/2000 Volume do Serviço: Não se aplica Custo Unitário: Não se aplica Volume do Serviço: Não se aplica Custo Unitário: Não se aplica Nº/Data Aditivo Atual: 3 15/08/2005 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: A redução do valor de R$ ,00, constante do Relatório de Levantamento de 2004, para R$ ,00, deve-se ao fato de que aquele valor contemplava também a expansão da capacidade de produção de UTS para UTS, que ocorrerá somente a partir da instalação de Ultracentrífugas nos Módulos 5 e 6, serviços ainda não contratados. O valor ora lançado espelha a real situação do empreendimento, pois os serviços até então realizados abrangeram somente os Módulos 1, 2, 3 e 4.

8 DADOS CADASTRAIS Contratos Secundários No. Contrato: CT-SO 003/05 Objeto do Contrato: Serviços técnicos especializados para manutenção e comissionamento dos compressores Normetex e aquisição de ferramentas especializadas para a manutenção dos respectivos equipamentos. CNPJ Contratada: Razão Social: NORMETEX POMPES CNPJ Contratante: / Razão Social: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - MCT SIASG: Data-Base: Valor Atual: ,50 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 25/10/2005 a 16/12/2005 Empresa com sede na França. Não possui CNPJ, por isso não pode ser cadastrada no SIASG. A presente contratação deu-se por inexigibilidade, porque, segundo a área técnica da INB, a firma francesa Normetex Pompes, sediada na 13 Rue de la Brasserie / BP 211/ Pont Audemer / France, é mundialmente reconhecida como a única fabricante dos compressores de alto vácuo Normetex para operar com UF6 No. Contrato: CT-PO 007/05 Objeto do Contrato: aquisição de câmaras de ionização, para a FCN Resende-RJ. CNPJ Contratada: Razão Social: AUTOMESS-AUTOMATION UND MESSTECHINICK GmbH CNPJ Contratante: / Razão Social: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - MCT SIASG: Data-Base: Valor Atual: ,02 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 22/09/2005 a 03/10/2005 Empresa com sede na Alemanha. Não possui CNPJ, por isso não pode ser cadastrada no SIASG. Todos os equipamentos do sistema de Alarme de Criticalidade, são de fabricação da empresa, de notória

9 especialização. Para manter a necessária compatibilidade, tanto sob o aspecto de hardware como de software fabricados e fornecidos pela empresa Automess, a INB a contratou por inexigibilidade. No. Contrato: CT Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de sistema de Deteção de Ácido Fluorídrico (HF) na FCN da INB, compreendendo a elaboração do projeto executivo, seleção, instalação, testes e mão de obra necessários. CNPJ Contratada: / Razão Social: HIDEO NAKAYAMA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. CNPJ Contratante: / Razão Social: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - MCT SIASG: Data-Base: Valor Atual: ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 15/12/2004 a 14/03/2005 O critério de julgamento da licitação foi pelo menor valor global para a execução dos serviços. Duas empresas apresentaram propostas: ENGEZER SLC FERREIRA IMPORTAÇÃO com valor de R$ ,00; e HIDEO NAKAYAMA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., com valor de R$ ,00. No. Contrato: AF nº 1052/05 Objeto do Contrato: Aluguel de 02 diesel geradores, por 07 meses, com: 440V / 60 Hz / 180kW contínuo no mínimo, porém operando somente na falta de energia da Concessionária. CNPJ Contratada: / CNPJ Contratante: / S.A. - MCT SIASG: Razão Social: SOTREQ S/A Razão Social: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL Data-Base: Valor Atual: ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 03/01/2005 a 03/08/2005 O processo de enriquecimento de urânio é continuo e deve funcionar ininterruptamente durante a vida útil das ultracentrífugas (20 anos). A alimentação desse sistema é realizado através da energia fornecida pela AMPLA com redundâncias constituídas por grupos diesel-geradores próprios. A extensão do prazo do

10 aluguel deve-se ao atraso na montagem dos geradores próprios, provocado pelo contingenciamento de recursos orçamentários. No. Contrato: AF nº 1315/04 Objeto do Contrato: Aluguel de 02 diesel geradores, pelo período de 03 meses. CNPJ Contratada: / CNPJ Contratante: / S.A. - MCT SIASG: Razão Social: SOTREQ S/A Razão Social: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL Data-Base: Valor Atual: ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 01/03/2004 a 30/04/2004 No. Contrato: AF nº 1169/04 Objeto do Contrato: Objeto do Contrato: Aluguel de 02 diesel geradores, com as seguintes características: 440V / 60 Hz / 180kW contínuo, no mínimo, porém operando somente na falta de energia da Concessionária. CNPJ Contratada: / CNPJ Contratante: / S.A. - MCT SIASG: Razão Social: SOTREQ S/A Razão Social: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL Data-Base: Valor Atual: ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 18/05/2004 a 18/11/2004

11 DADOS CADASTRAIS Histórico de Fiscalizações Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)? Foram observados indícios de irregularidades graves? Processos correlatos (inclusive de interesse) Sim Sim Não IG-C Não Não 3223/2001-8; 5446/2002-0; 4420/2003-8; 4148/2004-0; 10803/2006-9;

12 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO Não há Irregularidades

13 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO Não há Irregularidades

14 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PROPOSTA DO SECRETÁRIO Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 10803/ Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria-Geral das Sessões: encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhe que no curso do trabalho de fiscalização sob exame, referente à "Implantação de Unidade de Enriquecimento De Urânio No Município De Resende - RJ", objeto do Programa de Trabalho nº , não foram identificadas irregularidades; NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0 Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria-Geral das Sessões: haja vista a vacância do cargo de ministro - LUJ-01, promover sorteio entre os demais ministros, com fundamento no art. 27 da Resolução/TCU nº 175, de 25 de maio de 2005, cuja redação foi alterada pela Resolução 190/2006 NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

15 DELIBERAÇÕES DO TCU PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Processo: 3223/ Deliberação: DC /2001-PL Data: 04/12/2001 Processo: 5446/ Deliberação: DC-956-/2002-PL Data: 31/07/2002 Processo: 5446/ Deliberação: DC /2002-PL Data: 25/09/2002 Processo: 4420/ Deliberação: Data: 21/07/2003 Processo: 5446/ Deliberação: Data: 01/03/2004 Processo: 4148/ Deliberação: AC /2004-PL Data: 08/09/2004 Processo: 4148/ Deliberação: AC /2004-PL Data: 24/11/2004 Processo: 4420/ Deliberação: AC-226-/2005-PL Data: 09/03/2005 Processo: 4420/ Deliberação: AC-707-/2006-PL Data: 10/05/2006 PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Processo: 10803/ Deliberação: AC /2006-PL Data: 16/08/2006 Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - RJ: 9.1. determinar à Secex/RJ que, no prazo de 90 (noventa) dias, proceda à avaliação da regularidade dos preços relativos ao Contrato INB 2/01/005, tendo em vista que: o projeto básico referente a parte das obras de infra-estrutura estimou seu custo em R$ 17 milhões, a preços de julho/2000, enquanto o Contrato INB 2/01/005, celebrado com o Consórcio EBE - Engevix - Carioca, cujo objeto é o projeto executivo, construção civil, fornecimento de equipamentos e materiais e serviços complementares para implantação da unidade de enriquecimento de urânio, foi firmado por R$ 27,686 milhões, preços de dezembro/2001, com possível extrapolação do previsto no projeto básico, contrariando o art. 7º, caput, e 1º e 2º, da Lei 8.666/93. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 90 Processo: 10803/ Deliberação: AC /2006-PL Data: 16/08/2006 Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - RJ: parte dos serviços contratados não tiveram verificada a compatibilidade de preços com o mercado, em face da incompletude do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, de maneira que se faz necessária uma avaliação dos preços de tais serviços por outros meios disponíveis; NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 90

16 Processo: 10803/ Deliberação: AC /2006-PL Data: 16/08/2006 Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - RJ: os aditivos e reajustes referentes ao Contrato INB 2/01/005 promoveram aumento do ajuste para R$ 53,6 milhões (acréscimo de 93,5%), de maneira que se faz necessário avaliar se houve cumprimento da regra prevista no art. 65, 1º, da Lei 8.666/93. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 90 Processo: 10803/ Deliberação: AC /2006-PL Data: 16/08/2006 Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - RJ: 9.2. autorizar a Secex/RJ, caso entenda necessário, a buscar o auxílio da Secob, por intermédio da Segecex, no cumprimento das determinações contidas no item 9.1; NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0 Processo: 10803/ Deliberação: AC /2006-PL Data: 16/08/2006 Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.3. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, enviando-lhe cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, que não foram constatados, até o presente momento, indícios de irregularidades graves que ensejem a paralisação da execução das obras do programa de trabalho analisado, nos termos do artigo 102, 1º, inciso IV, da Lei /2005 (LDO/2006), ressaltando, contudo, que esta Corte está procedendo à avaliação dos preços do Contrato INB 2/01/005, estando pendente ainda manifestação de mérito definitiva quanto a essa matéria, a qual será comunicada oportunamente a essa Comissão. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

17 Fotografias 1-22/05/ Vista Geral da Unidade de Enriquecimento de Urânio - Resende/RJ 2-22/05/ Vista do Módulo 1 (ao fundo) e dos Módulos 3 (à direita) e 4 (à esquerda)

18 3-22/05/ Vista da Unidade de Enriquecimento de Urânio - em primeiro plano, o Módulo /05/ Vista lateral do Módulo 2 (à direita) e parcial do Módulo 3 (ao fundo).

19 5-22/05/ Pátio de armazenagem de cilindros de UF6 (Urânio na Forma Gasosa / Hexafluoreto de Urânio), ao fundo. 6-22/05/ Sistema de alimentação elétrica dos Módulos 1 e 2

20 7-22/05/ Câmaras frias do Sistema de UF6 (Urânio na Forma Gasosa / Hexafluoreto de Urânio). Para todos os Módulos. 8-22/05/ Autoclaves de alimentação de UF6 (Urânio na Forma Gasosa / Hexafluoreto de Urânio).

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6160/2005-2 Ano Orçamento: 2005 UF: RJ Nome do PT: Aquisição de Imóvel - sede Rio de Janeiro

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6177/2005-0 Ano Orçamento: 2005 UF: RJ Nome do PT: Substituição de Grupo de Geradores de Vapor

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4525/2005-6 Ano Orçamento: 2005 UF: PR Nome do PT: Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6604/2004-2 Ano Orçamento: 2004 UF: RJ Nome do PT: Construção do Centro de Desenvolvimento

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: BA Nome do programa de trabalho: Construção da Barragem Poço do Magro no Estado da Bahia - No

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: SP Nome do programa de trabalho: Ampliação da Capacidade da SE Tijuco Preto (SP) - (3º Banco

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 8968/2007-0 Ano Orçamento: 2007 UF: RJ Nome do PT: Substituição de Grupo de Geradores de Vapor

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6924/2004-1 Ano Orçamento: 2004 UF: AM Nome do PT: Revitalização

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: CE Nome do programa de trabalho: Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades de Saúde

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6602/2004-8 Ano Orçamento: 2003 UF: SP Nome do PT: Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 10074/2004-0 Ano Orçamento: 2004 UF: PE Nome do PT: Apoio à Estruturação de Unidades de Atenção

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: MG Nome do programa de trabalho: Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4096/2004-2 Ano Orçamento: 2003 UF: RJ Nome do PT: Funcionamento de Cursos de Graduação - No

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: CE Nome do programa de trabalho: Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 8657/2007-0 Ano Orçamento: 2007 UF: PI Nome do PT: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM RANGEL REDENÇÃO DO

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: PR Nome do programa de trabalho: Construção de Contornos Ferroviários no Corredor Mercosul -

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: SP Nome do programa de trabalho: Implantação do Gasoduto São Carlos (SP) - Congonhas (MG) de

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: RS Nome do programa de trabalho: Construção do Edifício-Sede do TRF da 4ª Região em Porto Alegre

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO Relatório preliminar, sujeito a alterações pela unidade técnica (não tramitar para o relator antes da RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC nº 000.787/2009-4 Fiscalização nº 385/2009 DA FISCALIZAÇÃO

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 15054/2007-5 Ano Orçamento: 2007 UF: RJ Nome do PT: Financiamento de Embarcações Pesqueiras

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 13321/2006-3 Ano Orçamento: 2006 UF: RJ Nome do PT: Ampliação da Malha de Gasodutos na Região

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 12255/2005-3

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 10970/2005-9 Ano Orçamento: 2005 UF: BA Nome do PT: Implantação de Projetos de Irrigação -

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: DF Nome do programa de trabalho: Implantação de Sistema de Transmissão na Área de Goiás/Distrito

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4101/2004-4 Ano Orçamento: 2002 UF: RJ Nome do PT: Manutenção de Serviços Administrativos -

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 13005/2007-1

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 11011/2006-1

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 003.757/2014-5 Fiscalização 88/2014 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Despacho de 27/1/2014 do Min. Valmir Campelo (TC 001.081/2014-4)

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 3065/2004-1 Ano Orçamento: 2004 UF: MS Nome do PT: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6638/2005-9

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: PI Nome do programa de trabalho: Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: RJ Nome do programa de trabalho: Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: RN Nome do programa de trabalho: Recuperação e Melhoramento da Infra-estrutura Portuária - Terminal

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4814/2004-0 Ano Orçamento: 2004 UF: SC Nome do PT: Ampliação de Sistema de Transmissão no Sul

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 3027/2004-0 Ano Orçamento: 2004 UF: GO Nome do PT: Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas

Leia mais

1. APRESENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA. Município/UF: Recife/PE

1. APRESENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA. Município/UF: Recife/PE 1. APRESENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO Município/UF: Recife/PE DA FISCALIZAÇÃO Objeto da fiscalização: Arena Multiuso da Copa 2014 Tipo de obra: Estádio de Futebol Período abrangido pela fiscalização: junho/2011

Leia mais

1. APRESENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA. Município/UF: Fortaleza / CE

1. APRESENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA. Município/UF: Fortaleza / CE 1. APRESENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO Município/UF: Fortaleza / CE DA FISCALIZAÇÃO Objeto da fiscalização: Veículo leve sobre trilhos (VLT)Parangaba/ Mucuripe Tipo de obra: Mobilidade Urbana Período abrangido

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 11360/2005-4 Ano Orçamento: 2004 UF: RJ Nome do PT: Modernização do Centro Técnico de Atividades

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: PR Nome do programa de trabalho: Modernização e Recuperação da Infra-estrutura

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 8478/2006-0 Ano Orçamento: 2005 UF: AP Nome do PT: Recuperação do Porto de Santana no Estado

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 13101/2007-8 Ano Orçamento: 2007 UF: SP Nome do PT: OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS (CRÉDITO

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 18412/2007-0 Ano Orçamento: 2007 UF: SP Nome do PT: Adequacão de Trecho Rodoviário - São Paulo

Leia mais

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ACÓRDÃO Nº 1.358/2004-TCU-Plenário

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ACÓRDÃO Nº 1.358/2004-TCU-Plenário TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ACÓRDÃO Nº 1.358/2004-TCU-Plenário 1. Processo TC 003.181/2004-0 2. Grupo: I - Classe de Assunto: V - Relatório de Levantamento de Auditoria (Fiscobras 2004). 3. Partes: 3.1.

Leia mais

ACÓRDÃO Nº 1.081/2004 - TCU - Plenário

ACÓRDÃO Nº 1.081/2004 - TCU - Plenário ACÓRDÃO Nº 1.081/004 - TCU - Plenário 1. Processo TC-006.936/004-.. Grupo I - Classe V: Levantamento. 3. Entidade: Companhia Energética do Amazonas CEAM. 4. Interessado: Congresso Nacional. 5. Relator:

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: PR Nome do programa de trabalho: Modernização e Adequação do Sistema de Produção

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: TO Nome do programa de trabalho: Projeto Propertins no Estado de Tocantins - No Estado do Tocantins

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: MS Nome do programa de trabalho: Construção de Contornos Ferroviários no Corredor Sudoeste -

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC nº 006.064/2009-9 Fiscalização nº 259/2009 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 345/2009 - Plenário Objeto da fiscalização: Obras de

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC nº 013.687/2009-6 Fiscalização nº 173/2009 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 345/2009 - Plenário Objeto da fiscalização: Obras de

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 9186/2005-2

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 7489/2007-8 Ano Orçamento: 2007 UF: MG Nome do PT: Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 10698/2005-3 Ano Orçamento: 2004 UF: RS Nome do PT:

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC nº 029.758/2010-6 Fiscalização nº 1084/2010 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 2.435/2010 - Plenário Objeto da fiscalização: Construção

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: AM Nome do programa de trabalho: Implantação do Sistema de Transmissão em Manaus (313,3 Km de

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: MG Nome do programa de trabalho: Implantação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte -

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: TO Nome do programa de trabalho:

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 13856/2007-4

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4171/2004-9 Ano Orçamento: 2004 UF: PB Nome do PT: Sistema

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC nº 006.343/2008-7 Fiscalização nº 115/2008 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade - levantamento Ato originário: Acórdão 461/2008 - Plenário Objeto da fiscalização:

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: GO Nome do programa de trabalho: Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6094/2004-7 Ano Orçamento: 2004 UF: RO Nome do PT: Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: SP Nome do programa de trabalho: Implantação do Sistema de Trens Urbanos no Estado de São Paulo

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 2933/2004-2

Leia mais

PORTARIA Nº 572, DE 22 DE MARÇO DE 2010

PORTARIA Nº 572, DE 22 DE MARÇO DE 2010 PORTARIA Nº 572, DE 22 DE MARÇO DE 2010 O MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, nos termos

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4662/2004-7

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 9649/2007-2

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC nº 011.385/2011-1 Fiscalização nº 479/2011 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 564/2011 - Plenário Objeto da fiscalização: Obras de

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 003.762/2014-9 Fiscalização 90/2014 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Despacho de 27/1/2014 do Min. Valmir Campelo (TC 001.081/2014-4)

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 2662/2006-4 Ano Orçamento: 2006 UF: AM Nome do PT: OBRAS RODOVIARIAS EMERGENCIAIS (CREDITO

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 005.901/2015-4 Fiscalização 91/2015 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Despacho de 17/12/2014 do Min. Walton Alencar Rodrigues (TC 029.823/2014-5)

Leia mais

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS N o 072/2012

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS N o 072/2012 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS N o 072/2012 Por este instrumento, que entre si celebram, de um lado o CAIAPONIA PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Pedro

Leia mais

Tribunal de Contas da União. Assunto: Levantamento de Auditoria. Colegiado: Plenário. Classe: Classe V

Tribunal de Contas da União. Assunto: Levantamento de Auditoria. Colegiado: Plenário. Classe: Classe V Tribunal de Contas da União Assunto: Levantamento de Auditoria Colegiado: Plenário Classe: Classe V Sumário: Fiscobras 2001. Obras de construção de contornos rodoviários no corredor Leste/BR- 259/ES. Irregularidades.

Leia mais

Execução Financeira: Contratos e Transferência de Recursos

Execução Financeira: Contratos e Transferência de Recursos Execução Financeira: Contratos e Transferência de Recursos Grupo de informações relativo à execução financeira de cada empreendimento. No Transparência Copa 2014, se entende por execução financeira contratos

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESu DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DAS INST. FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR -DIFES COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CGPO - SIMEC - SISTEMA

Leia mais

MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE CONTROLE INTERNO

MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE CONTROLE INTERNO 1/14 I-DOS CONCEITOS 1- Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se: 1.1 - Fiscalização: a observação sistemática e periódica da execução do contrato; 1.2 - Contrato Administrativo: o ajuste que

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 12544/2006-4

Leia mais

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CONTRATO N. 033/2012 Contrato de prestação de serviço de manutenção do software Primavera, autorizado pelo Senhor Vilson R. Rezzadori, Secretário de Administração

Leia mais

Entraves Burocráticos: Realidade e Soluções

Entraves Burocráticos: Realidade e Soluções Entraves Burocráticos: Realidade e Soluções Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização Adalberto Santos de Vasconcelos Coordenador-Geral da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 006.400/2013-2 Fiscalização 148/2013 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 448/2013 - Plenário Objeto da fiscalização: Construção do

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 003.309/2014-2 Fiscalização 79/2014 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 3.143/2013 - Plenário Objeto da fiscalização: Implantação

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 004.750/2014-4 Fiscalização 85/2014 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 3.143/2013 - Plenário Objeto da fiscalização: Implantação

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 013.638/2013-0 Fiscalização 239/2015 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 1.184/2015 - Plenário Objeto da fiscalização: Construção

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 5609/2005-2 Ano Orçamento: 2005 UF: BA Nome do PT: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 10038/2005-2 Ano Orçamento: 2000 UF: DF Nome do PT:

Leia mais

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DE 2010

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DE 2010 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DE 2010 (Art. 97 da Lei nº 12.309/2010-LDO/2011) EMPREENDIMENTOS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE GRAVE COM RECOMENDAÇÃO DE PARALIZAÇÃO Anexo 2 - Volume 1 Programas

Leia mais

ESTADO DE SERGIPE 19/03/14

ESTADO DE SERGIPE 19/03/14 ESTADO DE SERGIPE 19/03/14 OBJETIVO METODOLOGIA Celebração de Convênios no âmbito do Governo Federal Zizete Nogueira BASE LEGAL Decreto Federal nº 6.170/2007 e suas alterações Portaria Interministerial

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: SC Nome do programa de trabalho: Melhoria da segurança do transporte ferroviário

Leia mais

ANEXOS_DECRETO Nº 17.095 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999 ÓRGÃO/ENTIDADE: EXERCÍCIO:

ANEXOS_DECRETO Nº 17.095 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999 ÓRGÃO/ENTIDADE: EXERCÍCIO: ANEXOS_DECRETO Nº 17.095 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999 ANEXO A1 INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS* ÓRGÃO/ENTIDADE: EXERCÍCIO: * Relacionar inclusive os investimentos realizados com recursos de Fundo Especial gerido

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC nº 008.566/2009-0 Fiscalização nº 172/2009 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 345/2009 - Plenário Objeto da fiscalização: Obras de

Leia mais

Secretaria do Planejamento

Secretaria do Planejamento Salvador, Bahia Sexta-Feira 10 de outubro de 2014 Ano XCIX N o 21.543 Secretaria do Planejamento INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014 Orienta os órgãos e entidades da Administração Pública

Leia mais

SENADOR CLÉSIO ANDRADE

SENADOR CLÉSIO ANDRADE Manual para Prefeituras Celebrarem Convênios já Autorizados com a Caixa Econômica Federal SENADOR CLÉSIO ANDRADE Conteúdo INTRODUÇÃO... 3 CICLO DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO... 4 CONTRAPARTIDA OBRIGATÓRIA...

Leia mais

CHAMADA PÚBLICA MCT/ FINEP/ FNDCT PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 04/2006

CHAMADA PÚBLICA MCT/ FINEP/ FNDCT PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 04/2006 CHAMADA PÚBLICA MCT/ FINEP/ FNDCT PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 04/2006 SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA NA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 1. OBJETIVO O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA

Leia mais

Informações do Convênio N.o 001/2008 - Linha 3, Lote 2 do Metrô do Rio de Janeiro:

Informações do Convênio N.o 001/2008 - Linha 3, Lote 2 do Metrô do Rio de Janeiro: Informações do Convênio N.o 001/2008 - Linha 3, Lote 2 do Metrô do Rio de Janeiro: A - SeMOB participa do Convênio em questão na condição de Concedente. O Convênio n 00112008 foi celebrado em 30/12/2008

Leia mais

TERMO DE PARCERIA (Art. 9º da Lei nº 9.790, de 23.3.99, e Art. 8º do Decreto nº 3.100, de 30.6.99)

TERMO DE PARCERIA (Art. 9º da Lei nº 9.790, de 23.3.99, e Art. 8º do Decreto nº 3.100, de 30.6.99) TERMO DE PARCERIA (Art. 9º da Lei nº 9.790, de 23.3.99, e Art. 8º do Decreto nº 3.100, de 30.6.99) TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A (UNIÃO/ESTADO/MUNICÍPIO), ATRAVÉS DO (ÓRGÃO/ENTIDADE ESTATAL),

Leia mais

ANA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ATUAÇÃO DA CAIXA COMO AGENTE OPERADOR DOS CONTRATOS DE REPASSES (MANDATÁRIA DA UNIÃO) BRASÍLIA/DF, 18 DE MARÇO DE 2015

ANA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ATUAÇÃO DA CAIXA COMO AGENTE OPERADOR DOS CONTRATOS DE REPASSES (MANDATÁRIA DA UNIÃO) BRASÍLIA/DF, 18 DE MARÇO DE 2015 ANA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ATUAÇÃO DA CAIXA COMO AGENTE OPERADOR DOS CONTRATOS DE REPASSES (MANDATÁRIA DA UNIÃO) BRASÍLIA/DF, 18 DE MARÇO DE 2015 Domingos José D Amico Gerencia de Clientes e Negócios

Leia mais

36 (TRINTA E SEIS) MESES

36 (TRINTA E SEIS) MESES TERMO DE CONTRATO: Nº 03/2013 CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO CONTRATADA: IBM BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE

Leia mais

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, DECRETO 3.100, de 30 de Junho de 1999. Regulamenta a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações

Leia mais