RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC /2013-3

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 013.820/2013-3"

Transcrição

1 GRUPO I CLASSE V Plenário TC / Natureza: Relatório de Levantamento de Auditoria Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero. Interessado: Tribunal de Contas da União (SecobEdificações) Advogado constituído nos autos: não há Sumário: COPA DO MUNDO DE FISCOBRAS OBRAS NO AEROPORTO PINTO MARTINS, EM FORTALEZA/CE. DESCOMPASSO ENTRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO E O EFETIVO. RISCO DE ATRASO PARA A COPA DO MUNDO. MEDIÇÕES REALIZADAS DE MODO DESTOANTE COM O REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DESCONTO NOS TERMOS ADITIVOS. IRREGULARIADADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEMPETIVAMENTE CORRIGIDA. NOTIFICAÇÃO. COMUNICAÇÕES. NOTIFICAÇÃO. COMUNICAÇÕES. ARQUIVAMENTO. RELATÓRIO Trata-se de relatório de levantamento de auditoria realizado pela SecobEdificações, no âmbito do Fiscobras 2013, nas obras de Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE. O empreendimento encontra-se inscrito na matriz de responsabilidades para a Copa do Mundo de Transcrevo, no que importa e com as adaptações que entendo necessárias, o relatório de auditoria elaborado no âmbito da SecobEdificações, que contou com a anuência do corpo dirigente da unidade (peças 18 a 20): O presente relatório trata da auditoria realizada nas obras e serviços de engenharia relacionados à reforma, ampliação e modernização do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza - CE. Observa-se que o empreendimento já fora objeto de auditoria anterior, no âmbito do Fiscobras 2012, quando ainda encontrava-se em fase de licitação da obra. O objeto da fiscalização foi o edital do RDC 004/DALC/SBFZ2011, que visava a contratação de empresa para elaboração do projeto executivo e execução das obras civis no aeroporto. Como resultado da auditoria observou-se redução superior a R$ 15 milhões no orçamento base da licitação. A referida fiscalização foi tratada no TC /2011-0, que contou com a prolação do Acórdão 1324/2012-TCU-Plenário, no qual deliberou-se pela emissão de determinações internas à unidade técnica do Tribunal e pelo arquivamento do processo. Neste momento, com as obras e serviços correlatos já contratados, o presente relatório trata das constatações referentes aos fatos ocorridos nas fases posteriores ao período abrangido pela fiscalização anterior. Importância socioeconômica As obras no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza-CE, visam atender à crescente demanda por transporte aéreo vivida em quase todo o país nos últimos anos, em especial nos grandes centros urbanos que congregam pólos empresariais, industriais e turísticos, como é o caso de Fortaleza. 1

2 De acordo com o Anuário Estatístico Operacional 2012 da Infraero, o Aeroporto de Fortaleza experimentou incrementos anuais no número de passageiros transportados (embarcados e desembarcados) de 21,52%, 20,44%, 11,32% e 5,62% nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, respectivamente. Entre 2008 e 2012 o número total de operações (pousos e decolagens) aumentou de para e o número de passageiros transportados aumentou de 3,46 milhões para 5,96 milhões, ou seja, um crescimento superior a 72% nos últimos 4 anos. Com objetivo de atender a esta demanda e à demanda futura, o escopo do empreendimento prevê a ampliação do terminal de passageiros, a reforma da parte existente do terminal, a ampliação do pátio de aeronaves e a adequação do sistema viário de acesso. Cabe ressaltar que o aumento da capacidade operacional do aeroporto também visa atender à demanda ocasionada pela Copa do Mundo Fifa 2014, já que Fortaleza é uma das cidades sede do evento. Por este motivo, embora a conclusão do empreendimento esteja prevista apenas para 2017, o cronograma foi montado considerando a conclusão de grande parte da ampliação do terminal no primeiro semestre de INTRODUÇÃO Deliberação que originou o trabalho Em cumprimento ao Acórdão 448/ Plenário, realizou-se auditoria na Empresa Brasileira de Infra- Estrutura Aeroportuária, no período compreendido entre 23/5/2013 e 5/7/2013. As razões que motivaram esta auditoria foram a materialidade dos recursos envolvidos e a importância socioeconômica do empreendimento em questão Visão geral do objeto O empreendimento auditado foi concebido de forma a se formalizarem contratos distintos para execução das obras civis e para o fornecimento e instalação dos equipamentos eletromecânicos. Dessa forma, foram objetos desta auditoria: o contrato principal (TC 027-EG/2012/0010, no valor de R$ ,26), que contempla a elaboração do projeto executivo e a execução das obras civis de reforma e ampliação do TPS, de ampliação do pátio de aeronaves e de adequação do sistema viário; o contrato para fornecimento e instalação das pontes de embarque (TC 108-SF/2012/0001, no valor de R$ ,00); e o contrato de apoio à fiscalização (TC 067-ST/2012/0001, no valor de R$ ,83). O contrato principal foi firmado em 9/5/2012 entre a Infraero e o Consórcio CPM Novo Fortaleza, constituído pelas empresas Consbem Construções Ltda. (líder), Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. e MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. O ajuste foi precedido de licitação por meio do RDC 004/DALC/SBFZ/2011, que teve a forma presencial, o modo de disputa aberto e o critério de julgamento menor preço. O regime adotado para execução das obras foi a empreitada por preço global. O cronograma definiu a subdivisão da obra em duas fases. A primeira, com objetivo de atender à demanda decorrente da Copa do Mundo, tem término previsto para fevereiro de A segunda, que irá complementar o empreendimento e lhe proporcionar a capacidade operacional prevista para o horizonte de projeto, tem término previsto para Em linhas gerais, a primeira fase contempla a ampliação do terminal de passageiros (ala leste) e a respectiva interligação com o terminal existente, a adequação do sistema viário, a ampliação do pátio de aeronaves e a construção de um pátio para equipamentos de rampa (escadas para embarque, carinhos de bagagem etc.), de um centro de manutenções (CEMAN) e de uma subestação de energia de 69 kv. A segunda fase prevê a conclusão da ampliação do terminal (ala oeste) e a reforma do terminal existente. Cada uma das fases é subdividida em etapas que prevêem o isolamento sequencial de determinadas áreas do aeroporto, de modo a possibilitar a liberação de frentes de serviço sem comprometer a operação do aeroporto. Em resumo, o empreendimento prevê as seguintes melhorias no terminal de passageiros, separadas em função da fase de implementação: 2

3 Atual Área edificada (m²): Níveis operacionais: 1,5 1,5 2 Balcões de check-in: Esteiras de restituição de bagagem: Pontes de embarque: Balcões de imigração: Além das melhorias no TPS, citam-se as seguintes benfeitorias a serem implementadas no aeroporto: ampliação do pátio de aeronaves, com a criação de 6 novas vagas para embarque/desembarque remoto; adequação do sistema viário, com a criação de um novo meio fio, em nível diferente do existente, proporcionando a separação dos fluxos de embarque e desembarque, ou seja, configurando a existência de dois níveis operacionais; e adequação do sistema de entrada de energia do aeroporto, com a construção de uma subestação de 69 kv dentro do sítio aeroportuário Objetivo e questões de auditoria A presente auditoria teve por objetivo fiscalizar os contratos relativos às obras de reforma, ampliação e modernização do TPS, adequação do sistema viário de acesso e ampliação do pátio de aeronaves do Aeroporto de Fortaleza-CE. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas. Ressalva-se que nem todas as questões se referem aos três contratos objetos da fiscalização. Ao contrato de execução da obra (TC 027-EG/2012/0010), aplicaram-se procedimentos com vistas a responder as 5 questões abaixo, enquanto aos contratos de apoio a fiscalização (TC 067-ST/2012/0001) e de fornecimento e instalação de pontes de embarque (TC 108-SF/2012/0001), aplicaram-se procedimentos com vistas a responder a questão 2, especificamente quanto à regularidade de sua execução. 1) Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra? 2) A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? 3) O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços? 4) Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos apresentados no projeto básico / executivo? 5) Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de mercado? Metodologia utilizada Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos pelo TCU. Nenhuma restrição foi imposta aos exames. De acordo com a fase do trabalho, foram montadas as matrizes de planejamento e de achados de auditoria. Durante a fase de execução foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: análise documental e vistoria da obra. No exame documental, de acordo com o objetivo e as questões estabelecidas para cada contrato objeto da auditoria, foram analisados diversos documentos. Quanto ao ajuste para execução das obras civis (TC 027-EG/2012/0001), foram analisados o termo de contrato, o orçamento, o cronograma, parte dos projetos básicos (e dos executivos, quando disponíveis), os boletins de medição e as respectivas memórias de cálculo, o diário de obras, as notas fiscais e a documentação relativa ao processo licitatório (edital, tabelas de lances ofertados pelas licitantes, atas das sessões de lances, recursos apresentados pelos licitantes e deliberações da comissão de licitação acerca dos recursos). Quanto aos dois outros ajustes (TC 108-SF/2012/0001 e TC 067-ST/2012/0001), foram analisados os termos de 3

4 contrato, os cronogramas, os boletins de medição e a comprovação da prestação da garantia para a antecipação do pagamento de parte das pontes de embarque. A vistoria na obra foi realizada entre os dias 11 e 13 de junho de 2012 e teve o objetivo de verificar (ainda que de maneira expedita) a conformidade dos serviços executados com as especificações de projeto, a compatibilidade dos quantitativos executados com os quantitativos pagos e atuação da fiscalização durante a execução dos serviços Volume de recursos fiscalizados O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ ,09. Deste total, R$ ,26 referem-se ao contrato de execução da obra e confecção do projeto executivo, R$ ,00 referem-se ao contrato para fornecimento e instalação das pontes de embarque e R$ ,83 referem-se ao contrato de apoio à fiscalização Benefícios estimados da fiscalização Entre os benefícios estimados desta fiscalização podem-se mencionar o aumento da expectativa de controle pela entidade auditada e a prevenção contra eventuais danos ao erário decorrentes de possíveis aditivos a serem celebrados de forma irregular. Não é possível identificar benefício financeiro direto da ação de controle, tendo em vista que o contrato foi celebrado em valor inferior ao estimado pe la administração, não ocorreram aditivos, nem pagamentos por serviços não executados. 3 - ACHADOS DE AUDITORIA Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços Tipificação do achado: Classificação - outras irregularidades (OI) Situação encontrada: Durante a análise da execução da obra, constatou-se incompatibilidade entre o cronograma físicofinanceiro previsto e o executado no mesmo período, não havendo, nos autos do processo, explicações que justificassem adequadamente esse atraso. O cronograma físico-financeiro utilizado para acompanhamento do empreendimento pela Infraero previu que em 20/05/2013 a obra deveria contar com R$ ,45 em serviços executados e medidos, o que corresponde a 24,49% do valor total do contrato. Porém, nessa data, os serviços efetivamente medidos na obra perfaziam um total de R$ ,48, equivalente a 10,45% do valor total contratado. Durante as visitas à obra, ocorridas na fase de execução da fiscalização, o gerente da obra por parte do consórcio contratado apontou como principais motivos para o atraso das obras a lentidão na aprovação dos projetos executivos por parte da Infraero. Analisando as medições pagas, foi possível verificar que 100% do serviço projeto executivo foi medido até 20/12/2012, o que significa que o consórcio contratado já havia entregado à Infraero todas as pranchas do projeto executivo até essa data. Entretanto, isso não implica, necessariamente, que a aprovação dessa documentação pela Infraero já havia ocorrido. A Infraero argumenta que a aprovação dos projetos, embora ainda não tenha sido realizada para todas as pranchas, ocorre à medida que a execução da obra demanda, priorizando os projetos necessários para o perfeito andamento da obra, não sendo responsável por qualquer atraso na obra. No sentido de tentar evitar novos atrasos, a estatal, em outubro de 2012, iniciou processo para aplicação de multa ao consórcio contratado por conta do atraso ocorrido na obra até aquela data, que culminou em sanção no valor de R$ ,43 na 10ª medição (fechada em 31/3/2013). Outra ação tomada pela Infraero nesse sentido foi a de elaborar um plano de recuperação dos serviços de ampliação do TPS de Fortaleza, que contou com a contratação da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE) para prestação de serviços de pesquisa e diagnóstico do sistema de 4

5 engenharia, com implantação de processo de desenvolvimento institucional de engenharia suportado por técnica de gestão de projetos. Na obra em questão, o resultado prático até o momento foi a elaboração desse plano de recuperação dos serviços em atraso. O referido plano visa readequar o cronograma da obra às reais expectativas de execução da empresa contratada e deve ser formalizado por meio do 1º Termo Aditivo do contrato. Outro ponto que também deve ser considerado em relação ao atraso no cronograma de execução da obra é a existência de dois períodos de greve, um de uma semana (de 27/2 a 5/3/2013) e outro de aproximadamente 23 dias (de 16/4 a 9/5/2013), segundo análise do diário de obras. Entretanto, a situação atual é de atraso em relação ao cronograma original (e ainda vigente). A jurisprudência desta Corte de Contas é no sentido de que o cronograma físico-financeiro da obra ou serviço deve manter vínculo e compatibilidade com o ato convocatório não apenas quanto à disponibilidade dos recursos, mas também quanto à execução da obra ou à prestação do serviço (Acórdãos 287/2011-TCU-Plenário, 1211/2011-TCU-Plenário, 1.372/2007-TCU-Plenário e 2.641/2007- TCU-Plenário) Objetos nos quais o achado foi constatado: (OI) - Contrato 027-EG/2012/0010, 4/6/2012, Contratação do projeto executivo e da execução das obras e serviços de engenharia para reforma, ampliação e modernização do TPS, adequação do sistema viário de acesso e ampliação do pátio de aeronaves para o Aeroporto Internacional Pinto Martins, Fortaleza/Ceará - SBFZ, Consórcio Cpm Novo Fortaleza Causas da ocorrência do achado: não identificadas Efeitos/Conseqüências do achado: Prejuízos em virtude de atrasos na execução da obra. (efeito potencial) Critérios: Acórdão 1372/2007, TCU, Plenário Acórdão 2641/2007, TCU, Plenário Acórdão 287/2011, TCU, Plenário Acórdão 1211/2011, TCU, Plenário Lei 8666/1993, art Evidências: Cronograma da obra. Boletim de medição 12 - obra. Memória de cálculo do BM 12 - obra. Histórico de aplicação de multa (Parte 1). Histórico de aplicação de multa (Parte 2). Histórico de aplicação de multa (Parte 3). Histórico de aplicação de multa (Parte 4). Histórico de aplicação de multa (Parte 5). Diário de Obras - Greve - Parte 01. Diário de Obras - Greve - Parte 02. Diário de Obras - Greve - parte 03. 5

6 Conclusão da equipe: Como apresentado na situação encontrada, apesar dos esforços envidados pela Infraero no sentido de garantir que a obra ocorra dentro do cronograma previsto, verifica-se incompatibilidade entre o cronograma físico-financeiro previsto e o executado no mesmo período, não havendo, nos autos do processo, explicações que justificassem adequadamente esse atraso. Tal situação afronta a jurisprudência desta Corte de Contas e a legislação vigente. Entretanto, tendo em vista as providências já tomadas para adequar o cronograma à realidade da obra, bem como para recuperar o atraso e ajustar a metodologia de acompanhamento dos prazos acordados, propõe-se dar ciência à Infraero da irregularidade verificada, com vistas a alertar a estatal sobre a necessidade de acompanhamento rigoroso do cronograma contratado para a execução da obra. 4 - ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS De início, cabe esclarecer, em atenção ao item 2.4 do anexo III do Memorando-Circular 12/2011- SEGECEX, que a relatoria do presente processo foi definida de acordo com a comunicação da presidência do TCU constante da ata 49 do Plenário deste Tribunal de Contas, datada de 18/11/2009. Na ocasião, aprovou-se proposta de que os processos a constituir referentes à preparação e realização da Copa do Mundo de 2014 fossem presididos pelo Exmo. Sr. Ministro Valmir Campelo. Quanto ao resultado do trabalho, além da questão tratada no achado desta auditoria, relativa ao prazo da obra, constataram-se outros aspectos relevantes, que não configuram, em princípio, irregularidade, mas merecem ser relatadas. Abaixo são listados esses aspectos considerados relevantes. 1) Quanto ao critério de medição Verificou-se que, apesar de o contrato ter sido firmado prevendo a execução da obra sob o regime de empreitada por preço global, os pagamentos vêm ocorrendo com base nas medições dos quantitativos de serviços efetivamente executados, e não por etapas preestabelecidas, como se presume neste tipo de regime de obra. O critério de medição utilizado é mais comum em contratos sob o regime de empreitada por preços unitários. 2) Quanto à manutenção do desconto no contrato Conforme já mencionado, o empreendimento em questão fora objeto de auditoria deste Tribunal quando ainda em fase de licitação da obra. Na oportunidade, analisou-se o orçamento base da licitação chegando-se a uma redução da ordem de R$ 15 milhões no valor global estimado. Na presente auditoria, verificou-se a aderência dos preços contratados aos valores de mercado. Em que pese o desconto oferecido pela licitante vencedora em relação ao valor estimado pela administração, no valor de R$ ,84, que representa 2,72%, verificou-se que alguns serviços foram contratados por preços superiores à referência de mercado. Este fato, por si só, não configura irregularidade, uma vez que a própria Lei /2011 (LDO 2012), vigente à época da assinatura do contrato, no seu art. 125, 6º, inciso I, prevê a ocorrência desta situação nos contratos cujo regime de execução é a empreitada por preço global. O referido dispositivo afirma que nas propostas das empresas poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles definidos pelo Sinapi ou Sicro, desde que o valor global orçado e o valor de cada uma das etapas do cronograma fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência. Entretanto, devese atentar para a obediência ao inciso IV do mesmo dispositivo legal, que define que em qualquer aditivo contratual deve ser mantida a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela administração e o valor global contratado. Assim, a Infraero deve atentar para a manutenção do desconto oferecido pela licitante vencedora do certame caso haja necessidade de realizar aditivos ao contrato. 3) Quanto ao processo licitatório A licitação da obra em apreço, realizada mediante o RDC Presencial 004/DALC/SBFZ/2011, contou com a participação de 11 concorrentes, sendo 10 consórcios, que se reuniram em sessão de apresentação e julgamento das propostas no dia 6/2/

7 Conforme consta da documentação integrante do processo licitatório, a sessão de apresentação dos lances, que, inclusive, foi interrompida no primeiro dia e concluída no dia 7/2/2012, apresentou alguns contratempos, que ensejaram a apresentação de recurso administrativo contra o resultado do certame por dois dos concorrentes, que pediram a anulação da licitação. Em suma, os contratempos advieram de uma falha cometida pela comissão de licitação durante a realização dos trabalhos, tendo em vista a interpretação equivocada do art. 21 do Decreto 7.581/2011, que regulamenta o RCD. O art. 21, cuja regra constou adequadamente do edital da licitação, estabelece que, na fase de lances sucessivos, após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos dez por cento, a comissão de licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. Ocorre que, por equívoco, a comissão informou aos licitantes, no início dos trabalhos, que na segunda fase de apresentação de lances - assim entendida aquela ocorrida após a definição do vencedor, ou seja, destinada à definição das demais colocações, nos termos do art as licitantes poderiam ofertar lances inferiores ao lance vencedor da primeira fase. Nestas condições, o vencedor do certame não seria definido na primeira fase de apresentação de lances. Com base nessa informação, processou-se a oferta sucessiva de lances pelas licitantes, conforme regramento estipulado nos arts. 19 e 20 do Decreto 7.581/2011, na qual, em primeiro momento, a proposta mais vantajosa foi a oferecida pelo Consórcio Encalso - Kallas no valor de R$ ,00. Entretanto, percebido o equívoco na informação prestada aos licitantes no início da disputa, valendo -se do princípio da autotutela, a comissão de licitação decidiu por anular os atos praticados em desacordo com a legislação. Assim, consignou em ata que a segunda fase de apresentação de lances seria para definição do segundo colocado em diante, conforme estabelece o art. 21. Dessa forma, para não prejudicar as licitantes que, na primeira fase, não se preocuparam em dar o seu menor lance (já que, de acordo com a informação inicial, teriam a oportunidade de fazê-lo na segunda etapa), a comissão viu a necessidade de reabrir a primeira fase para que todas as empresas pudessem ofertar seus lances novamente, e em valor menor ao menor lance já oferecido até o momento, se assim o desejassem. A reabertura da disputa ocorreu no dia 7/2/2012. Nessa segunda etapa da primeira fase de lances, ou seja, na reabertura da sessão ocorrida no dia 7/2/2012, duas concorrentes apresentaram novos lances: o Consórcio Encalso - Kallas, que, até então, tinha apresentado a proposta mais vantajosa e o Consórcio CPM Novo Fortaleza, que ao final sagrou -se vencedor com proposta no valor de R$ ,00 (note-se que este valor sofreu redução após a apresentação da planilha orçamentária ajustada pelo consórcio vencedor, tendo em vista o fato de alguns preços unitários estarem acima dos valores do orçamento base - o contrato foi celebrado pelo valor de R$ ,26). Ressalta-se que três dos consórcios concorrentes não compareceram a esta nova sessão de lances. Durante a realização dos trabalhos, tendo em vista os contratempos ocorridos, alguns licitantes manifestaram discordância com os procedimentos da comissão de licitação, oficializando sua insatisfação na própria ata da primeira sessão de lances. Duas dessas concorrentes, o Consórcio Encalso - Kallas e o Consórcio S.A. Paulista/Somague apresentaram recurso administrativo com o intuito de anular as sessões ocorridas nos dias 6 e 7/2/2012. Os recursos foram julgados improcedentes pela Infraero, conforme Relatório de Instrução de Recursos Administrativos, datado de 1/3/2012 e anexado ao processo. O relatório foi expedido pela comissão de licitação e contou com anuência do Superintendente de Obras e do Diretor de Engenharia da Infraero, em 5/3/2012. Além disso, registra-se que o Consórcio Encalso - Kallas impetrou Mandado de Segurança com pedido de concessão de liminar para sobrestar a sessão pública do dia 7/2/2012. O juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará indeferiu o pedido, conforme Decisão Liminar exarada nos autos do processo n em 17/2/2012. Posteriormente, o processo recebeu sentença definitiva (sentença 006/2012), tendo sido extinto sem resolução de mérito em decorrência da desistência da ação pela parte impetrante. 7

8 5 - CONCLUSÃO Conforme descrito no corpo deste trabalho, a aplicação dos procedimentos de auditoria conduziu à detecção do achado referente ao atraso na obra, como consequência da investigação da questão 2. Não foram detectadas irregularidades para as outras quatro questões de auditoria inicialmente formuladas. Quanto ao atraso da obra, a Infraero já tomou providências com vistas a ajustar o cronograma ao percentual executado, sem comprometimento dos prazos acordados no contrato. Este novo cronograma deverá constar do 1º aditivo, que estava em fase de elaboração durante a auditoria. Além disso, registra - se que a estatal está implementando, em conjunto com o consórcio, nova metodologia de acompanhamento da evolução da obra, com emprego de técnicas de gerenciamento de projetos, o que deve dar mais segurança quanto ao cumprimento do novo cronograma. Cumpre registrar, em atenção ao disposto no item 9.11 do Acórdão 3011/ TCU - Plenário, que, de acordo com informação da Infraero, o novo cronograma não prevê dilatação do prazo da obra. Em que pese o atraso verificado até o momento, a previsão é de que a primeira fase do empreendimento (ampliação do TPS - ala leste - sistema viário e pátio de aeronaves) seja concluída em fevereiro de Dessa forma, tendo em vista as providências já tomadas para adequar o cronograma à realidade da obra, bem como para recuperar o atraso e ajustar a metodologia de acompanhamento dos prazos acordados, considera-se suficiente dar ciência à Infraero da irregularidade verificada, com vistas a alertar a estatal sobre a necessidade de acompanhamento rigoroso dos prazos estipulados. Com relação aos demais aspectos verificados (critério de medição e itens contratados com preços superiores às referências de mercado), entende-se que eles, até o momento, não configuram irregularidades e, portanto, não ensejam a adoção de medidas pelo Tribunal. 6 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Proposta da equipe Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) dar ciência à Infraero, nos termos do art. 4º da Portaria Segecex n. 13, de 27 de abril de 2011, sobre a constatação de atrasos injustificados identificados na obra de reforma, ampliação e modernização do TPS do Aeroporto de Fortaleza-CE, objeto do contrato 027-EG/2012/0010, em afronta à legislação vigente (Lei 8.666/93, art. 66) e à jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 287/2011-TCU-Plenário, 1211/2011-TCU-Plenário, 1.372/2007-TCU-Plenário e 2.641/2007-TCU-Plenário); b) arquivar o presente processo." 3. Feitos os registros próprios na Coordenação-Geral de Controle Externo na Área de Infraestrutura e Região Sudeste (Coinfra), os autos foram encaminhados ao gabinete deste relator (peças 22 e 23). É o relatório. 8

9 VOTO Em apreciação, levantamento de auditoria realizado no âmbito do Fiscobras 2013 nas obras de reforma, ampliação e modernização do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE. O empreendimento encontra-se inscrito na matriz de responsabilidades para a Copa do Mundo de Em breve resumo do que se pretende construir, a obra foi subdividida em duas etapas. A primeira, com o objetivo de atender à demanda decorrente da Copa do Mundo, com término pre visto para fevereiro de Nesta fase, o terminal de passageiros (ala leste) será ampliado e devidamente interligado ao terminal existente; serão feitas, ainda, intervenções no sistema viário, a ampliação do pátio de aeronaves e a construção de um pátio para equipamentos e rampa. A segunda etapa, tendente a quadruplicar a capacidade operacional do aeroporto até 2017, prevê a ampliação do terminal (ala oeste), como também a reforma do terminal existente. 3. Historiando as fiscalizações já realizadas no empreendimento, relembro que, em auditoria anterior, julgada pelo Acórdão 1.324/2012-Plenário, em razão dos apontamentos realizados por esta Corte, dentre as quais sobreavaliações de preços e quantidades unitárias de serviços, a Infraero corrigiu as estimativas de preço do edital em mais de R$ 15 milhões. 4. Na presente oportunidade, pois, o foco dos trabalhos direcionou-se à conformidade da execução contratual do empreendimento. 5. Como primeiro apontamento, a SecobEdificação noticiou uma incompatibilidade entre o cronograma físico-financeiro previsto e o efetivamente executado. Tal qual o relatório instrutivo: O cronograma físico-financeiro utilizado para acompanhamento do empreendimento pela Infraero previu que em 20/05/2013 a obra deveria contar com R$ ,45 em serviços executados e medidos, o que corresponde a 24,49% do valor total do contrato. Porém, nessa data, os serviços efetivamente medidos na obra perfaziam um total de R$ ,48, equivalente a 10,45% do valor total contratado. 6. Em resposta ao dito descompasso, a Infraero arguiu que decorreu, principalmente, pelo atraso na aprovação dos projetos executivos a cargo da empresa contratada. 7. Por seu turno, a estatal informou que está tomando as medidas administrativas cabíveis contra a projetista, em face da intempestividade na entrega das pranchas executivas. A multa ao consórcio contratado alcançou, até a 10ª medição, mais de R$ 183 mil. 8. Em outro caminho, a Infraero indicou que também estão foram tomadas providências para a elaboração de um plano de recuperação dos serviços, com a participação da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE). O resultado foi a criação de um plano de recuperação para o atraso, com o espeque de readequar o cronograma da obra às reais expectativas de execução da empresa contratada, a ser formalizado no 1º Termo Aditivo. 9. Diante do cenário apresentado e potenciais impactos em razão da proximidade do evento Copa do Mundo de 2014, adequado encaminhar cópia desta decisão ao Ministério do Esporte e aos demais órgãos de controle incumbidos de fiscalizar os gastos com o megaevento esportivo, para as providências que entenderem cabíveis. 10. No que se refere aos demais achados de auditoria, o acervo instrutivo informa que, embora a obra tenha sido contratada por empreitada por preço global, na prática, está-se medindo como se preço unitário fosse. 11. A situação é muitíssimo semelhante ao que este Plenário julgou no Acórdão 1.978/2013, nas obras para a Copa do Mundo no Aeroporto do Galeão. Reproduzo trecho do voto condutor, de minha lavra: (...) Ainda, pelo fato de a empreitada por preço global, não envolver, necessariamente, a medição unitária 1 Para verificar as assinaturas, acesse informando o código

10 dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras; No presente caso, grande parte das obras é de reforma, de per si imprecisa. Não obstante a escolha da empreitada global questionável, como dito, em razão das faladas ponderações sobre as quantidades dos serviços a serem executados o instrumento convocatório não objetivou a forma de como seriam medidas as etapas do empreendimento. Tal omissão trouxe enormes dificuldades ao presente contrato. Na realidade, em face do vácuo contratual, as medições começaram a ser realizadas serviço a serviço; quantidade a quantidade; como se preço unitário fosse. Na prática, a obra está sendo executada por regime por empreitada por preço unitário. 12. Julga-se, aqui caso idêntico de empreitada por preço global que, por ausência de critério objetivo de medição no instrumento editalício, está sendo medida como empreitada por preço unitário. 13. Naquela decisão, notificou-se a Infraero, com base no art. 179, 6º, do Regimento Interno do TCU que, nas empreitadas por preços globais, os instrumentos convocatórios devem especificar, de forma objetiva, as regras sobre como serão realizadas as medições, a exemplo de pagamentos após cada etapa conclusa do empreendimento ou de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra, em atendimento ao que dispõe o art. 40, inciso XIV, da Lei 8.666/ Mesmíssima notificação é devida no caso concreto. 15. No que se refere às falhas na licitação, relativas ao início da disputa para definição da segunda colocada, tendo em vista a tempestiva correção da irregularidade pela Infraero em seu poder de autotutela, tenho que não cabe qualquer inferência adicional. Também não julgo que os preços unitários contratados acima dos referenciais presumidos de mercado sejam um problema, desde que mantido o desconto global da proposta no decorrer da avença, com a prolação de eventuais aditivos, tal qual destacado no art. 14 do Decreto 7.983/2013. Ante o exposto, concordando com o cerne da proposta da unidade técnica, Voto por que seja adotado o acórdão que ora submeto à consideração deste Plenário. TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 21 de agosto de VALMIR CAMPELO Ministro-Relator 2 Para verificar as assinaturas, acesse informando o código

11 ACÓRDÃO Nº 2224/2013 TCU Plenário 1. Processo TC / Grupo I, Classe de Assunto V Relatório de Levantamento de Auditoria 3. Interessado: Tribunal de Contas da União (SecobEdificações) 4. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero 5. Relator: Ministro Valmir Campelo 6. Representante do Ministério Público: não atuou 7. Unidade Técnica: SecobEdificação 8. Advogado constituído nos autos: não há 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos este relatório de levantamento de auditoria realizado pela SecobEdificação, no âmbito do Fiscobras 2013, nas obras de Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE, empreendimento que se encontra inscrito na matriz de responsabilidades para a Copa do Mundo de ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. notificar a Infraero, com base no art. 179, 6º, do Regimento Interno do TCU, quanto aos seguintes achados de auditoria encontrados em exame ao Contrato 027-EG/2012/0010, relativo à contratação do projeto executivo e da execução das obras e serviços de engenharia para reforma, ampliação e modernização do TPS, adequação do sistema viário de acesso e ampliação do pátio de aeronaves para o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE: existência de descompasso físico-financeiro entre as estimativas editalícias e o cronograma realmente executado até a data da inspeção realizada pela equipe de fiscalização, em arrepio ao art. 66 da licitação, o que pode comprometer o adimplemento do objeto anteriormente à Copa do Mundo de 2014; pactuação de contrato sob o regime de empreitada por preço global sem o estabelecimento de regras objetivas quanto às etapas pelas quais se realizarão os pagamentos, em atendimento ao que dispõe o art. 40, inciso XIV, da Lei 8.666/93, como também ao Acórdão 1.978/2013-Plenário; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam: à Infraero; ao Ministério do Esporte, alertando-o quanto ao atraso no cronograma previsto da obra; ao Coordenador do Grupo de Trabalho "Copa do Mundo" da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; e ao Presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e ao Presidente da Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado Federal arquivar o presente processo. 10. Ata n 32/2013 Plenário. 11. Data da Sessão: 21/8/2013 Ordinária. 12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC /13-P. 13. Especificação do quorum: Ministros presentes: Augusto Nardes (Presidente), Valmir Campelo (Relator), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Raimundo Carreiro, José Jorge e José Múcio Monteiro Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 1 Para verificar as assinaturas, acesse informando o código

12 13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. (Assinado Eletronicamente) JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES Presidente (Assinado Eletronicamente) VALMIR CAMPELO Relator Fui presente: (Assinado Eletronicamente) PAULO SOARES BUGARIN Procurador-Geral 2 Para verificar as assinaturas, acesse informando o código

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 003.762/2014-9 Fiscalização 90/2014 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Despacho de 27/1/2014 do Min. Valmir Campelo (TC 001.081/2014-4)

Leia mais

GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO TC-002.612/2015-1 Natureza: Administrativo Interessado: Tribunal de Contas da União

GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO TC-002.612/2015-1 Natureza: Administrativo Interessado: Tribunal de Contas da União TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 002.62/205- GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO TC-002.62/205- Natureza: Administrativo Interessado: Tribunal de Contas da União SUMÁRIO: ADMINISTRATIVO. PROJETO DE INSTRUÇÃO

Leia mais

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 008.130/2009-5

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 008.130/2009-5 GRUPO I CLASSE V Plenário TC-008.130/2009-5. Natureza: Levantamento de Auditoria. Entidade: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Piauí. Interessado: Congresso Nacional. Advogado

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - RESUMIDO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - RESUMIDO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - RESUMIDO TC 002.824/2014-0 Fiscalização 58/2014 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Despacho de 4/2/2014 do Min. Valmir Campelo (TC 000.948/2014-4) Objeto

Leia mais

Jurisprudências do TCU - 2014

Jurisprudências do TCU - 2014 Jurisprudências do TCU - 2014 Sobre Licitações e Contratos Administrativos Última Atualização Informativo Nº 227 Sessões do Dia 09 e 10/12/2014 Revisão de Preços É juridicamente inadmissível a revisão

Leia mais

Tribunal de Contas da União. Número do documento: DC-0230-12/00-P. Identidade do documento: Decisão 230/2000 - Plenário

Tribunal de Contas da União. Número do documento: DC-0230-12/00-P. Identidade do documento: Decisão 230/2000 - Plenário Tribunal de Contas da União Número do documento: DC-0230-12/00-P Identidade do documento: Decisão 230/2000 - Plenário Ementa: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização. Outorga de concessões

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 9649/2007-2

Leia mais

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 008.336/2015-6

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 008.336/2015-6 GRUPO I CLASSE II Plenário TC 008.336/2015-6 Natureza: Solicitação do Congresso Nacional Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações Representação legal: Daniel Andrade Fonseca e outros, representando

Leia mais

Aeroporto Internacional Pinto Martins Fortaleza - CE

Aeroporto Internacional Pinto Martins Fortaleza - CE Execução das Obras e Serviços de Engenharia para Reforma, Ampliação e Modernização do Terminal de Passageiros - TPS, Adequação do Sistema Viário de Acesso e Ampliação do Pátio de Estacionamento de Aeronaves

Leia mais

RESOLUÇÃO N 08/2013 TCE, DE 23 DE ABRIL DE 2013

RESOLUÇÃO N 08/2013 TCE, DE 23 DE ABRIL DE 2013 RESOLUÇÃO N 08/2013 TCE, DE 23 DE ABRIL DE 2013 Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em auditoria operacional no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. O TRIBUNAL DE CONTAS

Leia mais

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2009 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2009 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 03/2009 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS I. Dos Procedimentos: Visando dar cumprimento ao item de número 05 do PAINT/2009, devidamente aprovado pelo Conselho Superior desta Instituição,

Leia mais

Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal da 10ª Região Fiscal

Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal da 10ª Região Fiscal Tribunal de Contas da União Número do documento: DC-0285-19/01-P Identidade do documento: Decisão 285/2001 - Plenário Ementa: Acompanhamento. Outorga de permissão da Estação Aduaneira em Novo Hamburgo

Leia mais

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Trata-se de resposta a pedido de impugnação apresentado pela Auxiliar de Enfermagem, SRA. JOSEFA INALDINA DE OLIVEIRA SANTOS, ora Impugnante, referente ao Edital de Pregão

Leia mais

Tribunal de Contas da União. Dados Materiais: Apenso: TC-009.212/1999-0. Assunto: Representação. Colegiado: Plenário. Classe: Classe VII

Tribunal de Contas da União. Dados Materiais: Apenso: TC-009.212/1999-0. Assunto: Representação. Colegiado: Plenário. Classe: Classe VII Tribunal de Contas da União Dados Materiais: Apenso: TC-009.212/1999-0 Assunto: Representação. Colegiado: Plenário Classe: Classe VII Sumário: Representação formulada pelo Ministério Público Federal. Inquérito

Leia mais

CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 37, DE 2015

CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 37, DE 2015 PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 37, DE 2015 Propõe que a Comissão de Fiscalização e Controle, com o auxílio do Tribunal de Contas da União realize ato de fiscalização e controle sobre a aquisição

Leia mais

Informativo do TCU º. 181 SUMÁRIO Plenário

Informativo do TCU º. 181 SUMÁRIO Plenário Informativo do TCU º. 181 Este Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de julgamento das Câmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas

Leia mais

ILUSTRÍSSIMO SENHOR ELMO VAZ BASTOS DE MATOS, PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR ELMO VAZ BASTOS DE MATOS, PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF. ILUSTRÍSSIMO SENHOR ELMO VAZ BASTOS DE MATOS, PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF. PROCESSO Nº 59500.000938/2014-45 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2014

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 11360/2005-4 Ano Orçamento: 2004 UF: RJ Nome do PT: Modernização do Centro Técnico de Atividades

Leia mais

RELATÓRIO. (*) Pesquisa realizada em 17/6/2013 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 006.368/2013-1

RELATÓRIO. (*) Pesquisa realizada em 17/6/2013 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 006.368/2013-1 GRUPO I CLASSE V PLENÁRIO TC 006.368/2013-1 Natureza: Relatório de Auditoria. Unidades: Governo do Estado do Piauí, Ministério da Integração Nacional e Ministério do Meio Ambiente. Responsável: Dalton

Leia mais

RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA RELATÓRIO DE AUDITORIA Ordem de Serviço: 03/2014/CGM-AUDI Unidade Auditada: Contrato de Gestão nº 001/2013 Celebrado entre a Fundação Theatro Municipal de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural

Leia mais

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE N 02/2014 REITORIA / PROAD / DGP GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE N 02/2014 REITORIA / PROAD / DGP GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Auditoria Interna do IFAM Rua Ferreira Pena nº. 1109, Centro, Manaus/AM

Leia mais

Interessados: RESPONSÁVEIS: João Paulo Bastos Hildebrandt e Paulo Macedo de Carvalho Mesquita

Interessados: RESPONSÁVEIS: João Paulo Bastos Hildebrandt e Paulo Macedo de Carvalho Mesquita Tribunal de Contas da União Número do documento: AC-0054-06/99-1 Identidade do documento: Acórdão 54/1999 - Primeira Câmara Ementa: Tomada de Contas. Centro Psiquiátrico Pedro II. Exercício de 1997. Garantias

Leia mais

INDEXAÇÃO Representação; Licitação; INPI; Concorrência; Edital; Capacidade Técnica; Atestado; Prestação de Serviços; Assistência Médica;

INDEXAÇÃO Representação; Licitação; INPI; Concorrência; Edital; Capacidade Técnica; Atestado; Prestação de Serviços; Assistência Médica; Tribunal de Contas da União Número do documento: DC-1027-47/00-P Identidade do documento: Decisão 1027/2000 - Plenário Ementa: Representação formulada por licitante. Possíveis irregularidades praticadas

Leia mais

INDEXAÇÃO Representação; MRE; Contrato; Pagamento Antecipado; Auditoria; Diárias; Passagem Aérea;

INDEXAÇÃO Representação; MRE; Contrato; Pagamento Antecipado; Auditoria; Diárias; Passagem Aérea; Tribunal de Contas da União Número do documento: DC-0245-12/00-P Identidade do documento: Decisão 245/2000 - Plenário Ementa: Representação formulada por Equipe de Auditoria do TCU. Possíveis irregularidades

Leia mais

Minuta de Termo de Referência

Minuta de Termo de Referência Minuta de Termo de Referência Contratação de serviço para elaboração do mapeamento, análise, propostas e implantação de melhorias nos processos de trabalho da Coordenadoria Geral de Licenciamento Ambiental

Leia mais

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: DF Nome do programa de trabalho: Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília -

Leia mais

INDEXAÇÃO Levantamentos de Auditoria; CEFET; RJ; Obra Pública; Execução Parcial de Obras e Serviços; Pagamento Antecipado;

INDEXAÇÃO Levantamentos de Auditoria; CEFET; RJ; Obra Pública; Execução Parcial de Obras e Serviços; Pagamento Antecipado; Tribunal de Contas da União Número do documento: DC-0065-09/00-1 Identidade do documento: Decisão 65/2000 - Primeira Câmara Ementa: Levantamento de Auditoria. Centro Federal de Educação Tecnológica RJ.

Leia mais

GesANTT PLANO DO PROJETO EPP.PP.01 1.1. ProPass Brasil Projeto da Rede Nacional de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros

GesANTT PLANO DO PROJETO EPP.PP.01 1.1. ProPass Brasil Projeto da Rede Nacional de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros 1 Nome do Projeto ProPass Brasil Projeto da Rede Nacional de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros 2 Chefe do Projeto Maria Ângela Cavalcanti Oliveira 3 Gestor do Projeto Sonia

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 044.367/2012-0 Fiscalização 1363/2012 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 2.382/2011 - Plenário Objeto da fiscalização: Obras de

Leia mais

PREFEITURA DE GOIÂNIA 1 GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE GOIÂNIA 1 GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA DE GOIÂNIA 1 GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 612, DE 16 DE MARÇO DE 2007. Dispõe sobre a implantação do Sistema de Registro de Preços nas compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da

Leia mais

URBES. Esclarecimento nº 02

URBES. Esclarecimento nº 02 1 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/15 PROCESSO CPL 2292/14 LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. Esclarecimento nº 02 A -, através de sua Pregoeira,

Leia mais

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004

Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 3065/2004-1 Ano Orçamento: 2004 UF: MS Nome do PT: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC nº 009.211/2008-1 Fiscalização nº 65/2008 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade - levantamento Ato originário: Acórdão 461/2008 - Plenário Objeto da fiscalização:

Leia mais

Representante do Ministério Público: JATIR BATISTA DA CUNHA;

Representante do Ministério Público: JATIR BATISTA DA CUNHA; Tribunal de Contas da União Representante do Ministério Público: JATIR BATISTA DA CUNHA; Assunto: Recurso de Reconsideração. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração

Leia mais

RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 019.020/2011-2

RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 019.020/2011-2 GRUPO I CLASSE V Plenário TC 019.020/2011-2 Natureza: Levantamento de Auditoria Interessado: Tribunal de Contas da União Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa) Advogado constituído nos autos: não há.

Leia mais

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. Pregão Eletrônico n. 04/2013 Ministério dos Tran sportes.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. Pregão Eletrônico n. 04/2013 Ministério dos Tran sportes. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Pregão Eletrônico n. 04/2013 Ministério dos Tran sportes. Impugnante: VIVO S/A A (o) Sr. (a) Pregoeiro do Ministério dos Transportes, VIVO S. A., sociedade anônima inscrita no CNPJ

Leia mais

Tribunal de Contas da União

Tribunal de Contas da União Tribunal de Contas da União Dados Materiais: Decisão 187/96 - Plenário - Ata 14/96 Processo nº TC 011.152/94-0 - Sigiloso Interessado: Deputado Estadual Wagner Siqueira, membro da Assembléia Legislativa

Leia mais

Número: 00190.004342/2013-31 Unidade Examinada: Município de Marília/SP

Número: 00190.004342/2013-31 Unidade Examinada: Município de Marília/SP Número: 00190.004342/2013-31 Unidade Examinada: Município de Marília/SP Relatório de Demandas Externas n 00190.004342/ 2013-31 Sumário Executivo Este Relatório apresenta os resultados das ações de controle

Leia mais

CONSELHEIRO EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 07/10/09 EXAME PRÉVIO DE EDITAL SECÇÃO MUNICIPAL

CONSELHEIRO EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 07/10/09 EXAME PRÉVIO DE EDITAL SECÇÃO MUNICIPAL CONSELHEIRO EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 07/10/09 EXAME PRÉVIO DE EDITAL SECÇÃO MUNICIPAL PROCESSO: TC-033384/026/09 REPRESENTANTE: CONSLADEL CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA

Leia mais

RELATÓRIO DE AUDITORIA RA 01/2016

RELATÓRIO DE AUDITORIA RA 01/2016 TIPO DE AUDITORIA: ACOMPANHAMENTO EXERCÍCIO/PERÍODO: 2015-2016 UNIDADE AUDITADA: PRÓ-REITORIA ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO DE AUDITORIA RA 01/2016 1) ESCOPO DOS EXAMES Os trabalhos de auditoria acerca da regularidade

Leia mais

Auditoria de Segurança e Saúde do Trabalho da SAE/APO sobre Obra Principal, Obras Complementares, Obras do reservatório e Programas Ambientais

Auditoria de Segurança e Saúde do Trabalho da SAE/APO sobre Obra Principal, Obras Complementares, Obras do reservatório e Programas Ambientais 1 / 10 1 OBJETIVO: Este procedimento visa sistematizar a realização de auditorias de Saúde e Segurança do Trabalho por parte da SANTO ANTÔNIO ENERGIA SAE / Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho GSST,

Leia mais

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 08297.001142/2007-01 UNIDADE AUDITADA

Leia mais

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO Recebida impugnação da Empresa VIVO, a mesma foi submetida a Coordenadoria Jurídica desta Companhia Docas do Ceará, que manifestou-se mediante Parecer nº 152/2012, nos seguintes termos:

Leia mais

Política de Gerenciamento de Risco Operacional

Política de Gerenciamento de Risco Operacional Política de Gerenciamento de Risco Operacional Departamento Controles Internos e Compliance Fevereiro/2011 Versão 4.0 Conteúdo 1. Introdução... 3 2. Definição de Risco Operacional... 3 3. Estrutura de

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PARNAMIRIM Casa Antônio Lustosa de Oliveira Cabral CNPJ n.º 35.446.376/0001-09

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PARNAMIRIM Casa Antônio Lustosa de Oliveira Cabral CNPJ n.º 35.446.376/0001-09 LEI N.º 741/2009 EMENTA: Dispõe sobre a instituição do Sistema de Controle Interno SCI do Poder Legislativo Municipal, cria o Órgão Central do SCI e dá outras providências. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Leia mais

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES. Projeto de Lei nº 5.758, de 2009

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES. Projeto de Lei nº 5.758, de 2009 COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES Projeto de Lei nº 5.758, de 2009 Dispõe sobre a utilização de equipamento de segurança em todos os táxis de cidades com mais de 200 mil habitantes. Autor: Deputada Gorete

Leia mais

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A CERON

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A CERON Processo: CONCORRÊNCIA N.º 005/2006 Assunto: JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO - HABILITAÇÃO Recorrente: TAMA ENGENHARIA LTDA A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Centrais Elétricas de Rondônia

Leia mais

DECRETO Nº 713, DE 1º DE ABRIL DE 2013

DECRETO Nº 713, DE 1º DE ABRIL DE 2013 DECRETO Nº 713, DE 1º DE ABRIL DE 2013 Publicado no DOE(Pa) de 02.04.13. Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas PPP/PA e regulamenta o Conselho Gestor de Parcerias Público- Privadas do Estado

Leia mais

MODELO DE PROJETO BÁSICO AUDITORIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO DO IFAM [Subtítulo do documento]

MODELO DE PROJETO BÁSICO AUDITORIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO DO IFAM [Subtítulo do documento] Página: 1 de X Objeto: Elaborado por: Equipe X Y Z Aprovado por: Unidade Requisitante Autoridade máxima do órgão Página: 2 de X 1. Definição do Objeto Indicação do que se está pretendendo licitar com a

Leia mais

Tribunal de Contas da União

Tribunal de Contas da União Tribunal de Contas da União Dados Materiais: Decisão 307/98 - Plenário - Ata 19/98 Processo TC nº 014.188/97-0 Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Entidade:

Leia mais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 04-02-14 SEB ============================================================ 111 TC-040884/026/11 Contratante: Prefeitura Municipal de Diadema. Contratada: J.P. Bechara Terraplenagem e Pavimentação Ltda.

Leia mais

Controladoria-Geral da União Ouvidoria-Geral da União PARECER

Controladoria-Geral da União Ouvidoria-Geral da União PARECER Controladoria-Geral da União Ouvidoria-Geral da União PARECER Referência: 2380.009009/201-30 Assunto: Restrição de acesso: Ementa: Órgão ou entidade recorrido (a): Recorrente: Recurso contra Informação

Leia mais

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL PORTARIA N 1.095/SAF, DE 03 DE OUTUBRO 2007.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL PORTARIA N 1.095/SAF, DE 03 DE OUTUBRO 2007. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL PORTARIA N 1.095/SAF, DE 03 DE OUTUBRO 2007. Dispõe sobre procedimentos relativos à supervisão, à fiscalização e à gestão dos contratos, convênios e outros ajustes de

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 003.757/2014-5 Fiscalização 88/2014 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Despacho de 27/1/2014 do Min. Valmir Campelo (TC 001.081/2014-4)

Leia mais

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TOMADA DE CONTAS ANUAL AGREGADA TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 71000.002060/2007-90

Leia mais

FISCOBRAS 2011. Que benefícios a sociedade tem com a fiscalização de obras

FISCOBRAS 2011. Que benefícios a sociedade tem com a fiscalização de obras FISCOBRAS O TCU tem o dever de verificar se os recursos públicos são usados da melhor maneira, em favor da sociedade. Ciente de que reparar danos é mais difícil do que evitá-los, prioriza cada vez mais

Leia mais

Certificado de Auditoria

Certificado de Auditoria Certificado de Auditoria Anual de Contas Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno Certificado: 201406269 Processo: 00350.001455/2014-86 Unidades

Leia mais

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Controladoria-Geral da União Ouvidoria-Geral da União P A R E C E R. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Controladoria-Geral da União Ouvidoria-Geral da União P A R E C E R. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT P A R E C E R Referência: 99923.000712/2013-15 Assunto: Recurso interposto por cidadão à CGU contra decisão denegatória de acesso à informação, com fundamento no art. 23 do Decreto n o 7.724, de 16 de

Leia mais

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Fazenda Departamento Geral de Administração e Finanças TERMO DE REFERÊNCIA

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Fazenda Departamento Geral de Administração e Finanças TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERÊNCIA Código de Classificação: 13.02.01.15 1 DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar

Leia mais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO 1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO TC 004.750/2014-4 Fiscalização 85/2014 DA FISCALIZAÇÃO Modalidade: conformidade Ato originário: Acórdão 3.143/2013 - Plenário Objeto da fiscalização: Implantação

Leia mais

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL IMPUGNANTE: VOAR TÁXI AÉREO LTDA REFERENTE: OBJETO: CONCORRÊNCIA Nº 001/ADCO/SBGO/2012 CONCESSÃO DE USO DE 01 (UMA) ÁREA EXTERNA,

Leia mais

P4-MPS.BR - Prova de Conhecimento do Processo de Aquisição do MPS.BR

P4-MPS.BR - Prova de Conhecimento do Processo de Aquisição do MPS.BR Data: 6 de Dezembro de 2011 Horário: 13:00 às 17:00 horas (hora de Brasília) Nome: e-mail: Nota: INSTRUÇÕES Você deve responder a todas as questões. O total máximo de pontos da prova é de 100 pontos (100%),

Leia mais

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001/2010. A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais;

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001/2010. A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais; INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001/2010 Estabelece normas, sistematiza e padroniza procedimentos operacionais dos órgãos municipais. A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições constitucionais,

Leia mais

RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 030.196/2014-0

RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 030.196/2014-0 GRUPO I CLASSE VII Plenário TC 030.196/2014-0. Natureza: Representação. Órgão: Ministério da Cultura (MinC). Interessado: Tribunal de Contas da União (TCU). Advogado constituído nos autos: não há. SUMÁRIO:

Leia mais

Associação Matogrossense dos Municípios

Associação Matogrossense dos Municípios RESOLUÇÃO N.º 004/2010 Dispõe sobre a produção de normas e procedimentos para realização de auditorias internas e inspeções na Associação Matogrossense dos Municípios - AMM. A Presidência da Associação

Leia mais

ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA PORTARIA LEGISLATIVA Nº 018/2015. DISPÕE SOBRE REGULAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS NO ÂMBITO DA E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LICURGUIO LINS DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira -

Leia mais

Memorando nº 16/2015-CVM/SEP Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2015.

Memorando nº 16/2015-CVM/SEP Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2015. 1 de 5 27/02/2015 17:50 Memorando nº 16/2015-CVM/SEP Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2015. PARA: SGE DE: SEP Assunto: Recurso contra aplicação de multa cominatória COMPANHIA DE ÁGUAS DO BRASIL CAB AMBIENTAL

Leia mais

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA INTERNA 1/8 Sumário 1 Objetivo 2 Aplicação 3 Documentos complementares 4 Definições 5 Procedimento 1 Objetivo Este Procedimento tem como objetivo descrever a rotina aplicável aos procedimentos de auditoria interna

Leia mais

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2011 (Procedimento Administrativo nº 116/2011 SADP nº 17833/2011)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2011 (Procedimento Administrativo nº 116/2011 SADP nº 17833/2011) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2011 (Procedimento Administrativo nº 116/2011 SADP nº 17833/2011) ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL I - RELATÓRIO A empresa INFORMASTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita

Leia mais

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N O, DE 2006

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N O, DE 2006 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N O, DE 2006 (Do Sr. Joaquim Francisco) Requer informações sobre os planos do INMETRO relativos ao selo de certificação social, a validade internacional deste selo, sua abrangência

Leia mais

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO Referência: Licitação Concorrência Técnica e Preço Processo Administrativo n : 21221.001621/2012-28 1. Cuida-se de reposta ao Pedido de Impugnação ao Edital interposto pela Sociedade

Leia mais

COMPRA - FASE INTERNA DA LICITAÇÃO PREGÃO, CONVITE, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA

COMPRA - FASE INTERNA DA LICITAÇÃO PREGÃO, CONVITE, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SCI FOLHA DE VERIFICAÇÃO - DALC COMPRA - FASE INTERNA DA LICITAÇÃO PREGÃO, CONVITE, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA Processo: TRT/SOF nº Volumes: Exercício: Subelemento:

Leia mais

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 01/2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 01/2013 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 01/2013 SUMÁRIO: 1. Apresentação... 01 2. Informações Gerais... 01 3. Resumo... 02 4. Dados das amostras... 02 5. Resultados dos trabalhos de auditoria... 03 6. Conclusão...

Leia mais

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO Página 1 de 6 JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONCORRÊNCIA Nº 002/2012 Objeto: Contratação de serviços de publicidade, através de agência especializada na prestação de serviços envolvendo o estudo,

Leia mais

Tribunal de Contas da União

Tribunal de Contas da União Tribunal de Contas da União Dados Materiais: Acórdão 56/96 - Plenário - Ata 16/96 Processo nº TC 279.153/93-7. Responsável: Manoel Enedino Gomes. Entidade: Associação Beneficente e Cultural de Caldeirão

Leia mais

1ª PARTE LEIS E DECRETOS 2ª PARTE ATOS ADMINISTRATIVOS COMANDANTE DO EXÉRCITO

1ª PARTE LEIS E DECRETOS 2ª PARTE ATOS ADMINISTRATIVOS COMANDANTE DO EXÉRCITO 1ª PARTE LEIS E DECRETOS Sem alteração. 2ª PARTE ATOS ADMINISTRATIVOS COMANDANTE DO EXÉRCITO PORTARIA Nº 813, DE 28 DE SETEMBRO DE 2012. Aprova as Normas para a Realização das Atividades de Auditoria e

Leia mais

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo RELATÓRIO DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA, DIA 2/12/2003

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo RELATÓRIO DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA, DIA 2/12/2003 ITENS 31, 32, 33 e 34 Processo: TC-031.736/026/2001 Contratante: Empresa Pública de Transportes e Trânsito de Santo André Contratada: Consórcio João Ramalho II Em exame: Dispensa de Licitação n.º 004/01;

Leia mais

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2010 PROCESSO Nº

Leia mais

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, 19 de maio de 2008.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, 19 de maio de 2008. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, 19 de maio de 2008. Dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O SECRETÁRIO

Leia mais

LISTA DE VERIFICAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE

LISTA DE VERIFICAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE Questionamento a alta direção: 1. Quais os objetivos e metas da organização? 2. quais os principais Produtos e/ou serviços da organização? 3. Qual o escopo da certificação? 4. qual é a Visão e Missão?

Leia mais

Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da Central do Sistema de Controle Interno, anexo ao presente Decreto.

Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da Central do Sistema de Controle Interno, anexo ao presente Decreto. DECRETO N.º 961/08 De 01 de julho de 2008. APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A PREFEITA MUNICIPAL DE VALE DO SOL, no uso de suas atribuições

Leia mais

Entidade: Sociedade de Proteção à Infância e Maternidade de Bom Jesus de Itabapoana - SPIM/RJ

Entidade: Sociedade de Proteção à Infância e Maternidade de Bom Jesus de Itabapoana - SPIM/RJ Tribunal de Contas da União Número do documento: AC-0376-36/99-1 Identidade do documento: Acórdão 376/1999 - Primeira Câmara Ementa: Tomada de Contas Especial. Subvenção Social. MBES. Sociedade de Proteção

Leia mais

RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 042.212/2012-0

RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 042.212/2012-0 GRUPO I CLASSE V PLENÁRIO TC-042.212/2012-0 Natureza: Relatório de Auditoria Responsáveis: Jorge Ernesto Pinto Fraxe (Diretor Geral do DNIT) e Terrabrás Terraplenagens do Brasil S.A. Unidade: Departamento

Leia mais

ACÓRDÃO Nº 1.081/2004 - TCU - Plenário

ACÓRDÃO Nº 1.081/2004 - TCU - Plenário ACÓRDÃO Nº 1.081/004 - TCU - Plenário 1. Processo TC-006.936/004-.. Grupo I - Classe V: Levantamento. 3. Entidade: Companhia Energética do Amazonas CEAM. 4. Interessado: Congresso Nacional. 5. Relator:

Leia mais

NOTA DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL - Perguntas e Respostas sobre o processo de concessão Viernes 30 de Septiembre de 2011 17:32

NOTA DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL - Perguntas e Respostas sobre o processo de concessão Viernes 30 de Septiembre de 2011 17:32 There are no translations available. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL Perguntas e Respostas sobre o processo de concessão A concessão Por que o governo resolveu fazer a concessão? Nos

Leia mais

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO fls. 2383 Registro: 2015.0000709196 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2118608-98.2015.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ECOPAV CONSTRUÇÕES

Leia mais

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO 01/2010 Processo nº 0.000.000.001735/2010-31 VALIDADE 12 (DOZE) MESES ATA Nº 1/2010 No dia 21 de dezembro do ano de dois mil e dez, no CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO

Leia mais

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 1 RESOLUÇÃO Nº 261, DE 2013 (Autoria do Projeto: Vários Deputados) Insere dispositivos no Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal para criar a Comissão de Fiscalização, Governança,

Leia mais

Tribunal de Contas da União

Tribunal de Contas da União Tribunal de Contas da União Dados Materiais: Decisão 374/94 - Plenário - Ata 24/94 Processo nº TC 014.243/93-8 Interessado: Laboratório Universal - Pesquisas e Análises Clínicas Ltda. Órgão: Secretaria

Leia mais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEGUNDA CÂMARA SESSÃO DE 24/08/2010 ITEM 20 TC-001857/026/07 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde. Organização Social: SPDM Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Entidade Gerenciada:

Leia mais

Universidade Aberta do Brasil Edital Nº. 02 de 31 de julho de 2009 DED/CAPES Edital Pró-Equipamentos

Universidade Aberta do Brasil Edital Nº. 02 de 31 de julho de 2009 DED/CAPES Edital Pró-Equipamentos Universidade Aberta do Brasil Edital Nº. 02 de 31 de julho de 2009 DED/CAPES Edital Pró-Equipamentos A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, sediada no Setor Bancário

Leia mais

GESTÃO DE PLEITOS E ADITIVOS NAS OBRAS PÚBLICAS

GESTÃO DE PLEITOS E ADITIVOS NAS OBRAS PÚBLICAS CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO GESTÃO DE PLEITOS E ADITIVOS NAS OBRAS PÚBLICAS ADITIVOS DE ALTERAÇÃO DE PRAZOS E PROJETOS, REAJUSTES CONTRATUAIS E OCORRÊNCIAS QUE CAUSAM PREJUÍZOS AO CONTRATANTE

Leia mais

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ TERMO DE REFERÊNCIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO ELEIÇÕES 2016 1 OBJETO 1.1 Contratação de empresa especializada no fornecimento de 11.958 (onze mil, novecentos e cinquenta e oito) vales-refeições de valor

Leia mais

PARECER - PROCESSO DE CONTAS ANUAL - AUDIN

PARECER - PROCESSO DE CONTAS ANUAL - AUDIN PARECER - PROCESSO DE CONTAS ANUAL - AUDIN TIPO DE AUDITORIA: Avaliação do Processo de Contas da Entidade Fase de Apuração: exercício 2010 Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Leia mais

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2008 PROCESSO Nº

Leia mais

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO TIPO DE AUDITORIA : Auditoria de Gestão EXERCÍCIO : 2006 PROCESSO Nº : 00218.000087/2007-54 UNIDADE AUDITADA

Leia mais

PLANEJAMENTO E PROJETO: AS FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA CONSTRUIR UM BRASIL MELHOR

PLANEJAMENTO E PROJETO: AS FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA CONSTRUIR UM BRASIL MELHOR PLANEJAMENTO E PROJETO: AS FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA CONSTRUIR UM BRASIL MELHOR Contribuições da Arquitetura e da Engenharia de Projetos para os candidatos ao Governo Federal Agosto de 2010 O Brasil

Leia mais

A seguir, são listados alguns problemas que não podem ocorrer, de forma alguma, na proposição ou na execução do convênio ou contrato de repasse:

A seguir, são listados alguns problemas que não podem ocorrer, de forma alguma, na proposição ou na execução do convênio ou contrato de repasse: CUIDADOS DURANTE A EXECUÇÃO DE UM CONVÊNIO 1 As transferências voluntárias formam um sistema de cooperação entre a União e os demais entes da Federação, além das chamadas organizações nãogovernamentais,

Leia mais

INTERESSADO: Centro de Treinamento e Desenvolvimento CETREDE

INTERESSADO: Centro de Treinamento e Desenvolvimento CETREDE INTERESSADO: Centro de Treinamento e Desenvolvimento CETREDE EMENTA: Recredencia o Centro de Treinamento e Desenvolvimento CETREDE, e renova o reconhecimento dos cursos de Técnico em Transações Imobiliárias

Leia mais

Orientações sobre Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)

Orientações sobre Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 11ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO Orientações sobre Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) Ref: - Acórdão

Leia mais