CONCORRÊNCIA 002/2013

Transcrição

1 CONCORRÊNCIA 002/2013 O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS CREA-MG, COM SEDE NA AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE/MG, CEP: , POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LEVA AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE, NA FORMA DA LEI N.º 8.666/1993, FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, MENOR PREÇO GLOBAL, EM REGIME DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM SEUS ANEXOS. 1 - MODALIDADE 1.1. A presente licitação, modalidade CONCORRÊNCIA, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, será regida pelo disposto na Lei no 8.666/93, com suas alterações, à qual o proponente se submete e pelos demais termos deste Edital, com os quais desde já concorda. 2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.1. As despesas oriundas do presente certame correrão à conta n.º OBJETO 3.1. O objeto da presente licitação consiste na Contratação de empresa construtora, com fornecimento de mão de obra e materiais, para prestação de serviços técnicos de execução de obras da Inspetoria do CREA-MG da cidade de Patrocínio - situado na Rua Dom José André Coimbra, s/nº Centro - Patrocínio MG A Empresa vencedora do certame deverá entregar a obra pronta, com as built de projetos em que ocorrerem qualquer modificação e com a certidão de Habite-se da Prefeitura Municipal. 4 - DA DESPESA 4.1. A despesa com a contratação de que trata o objeto é estimada em R$ ,50 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme o orçamento constante do processo de compras 0272/ INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 5.1. As dúvidas surgidas quanto à interpretação dos documentos desta Licitação e/ou pedidos de esclarecimentos sobre os mesmos, deverão ser apresentados por escrito e endereçados à Comissão Permanente de Licitação do CREA-MG, até 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS antes da data fixada para apresentação das propostas, no seguinte endereço: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CREA-MG CONCORRÊNCIA: N.º: 002/2013

2 AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 4º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO CEP: BELO HORIZONTE/MG FONE: (31) / 8805 FAX: (31) Obs.: O CREA-MG não se responsabiliza por solicitações ou informações enviadas via , ou extraviadas ao se utilizar correios, fax ou O prazo final para a Comissão Permanente de Licitação prestar esclarecimentos é de até 01 (UM) DIA ÚTIL anteriores à data de entrega dos envelopes. 6 - PRAZO DE FORNECIMENTO 6.1. Os serviços serão executados no prazo máximo de 08 (OITO) MESES, contados da data de assinatura da 1ª (PRIMEIRA) ORDEM DE SERVIÇO, mediante assinatura da CONTRATADA e do FISCAL DO CONTRATO, podendo ser aditado de acordo com o interesse das partes e através de Aditivo Contratual até o prazo máximo previsto na Lei 8.666/ O cronograma apresentado não poderá ser alterado quando da apresentação das propostas O cronograma físico/financeiro apresentado no edital é básico, devendo ser observado na confecção da proposta, e está anexo com a planilha de preços. 7 - DA VISITA TÉCNICA 7.1. A empresa, antes da elaboração de sua proposta, poderá participar de visita técnica aos locais previstos para realização da obra, de forma a tomar conhecimento de todas as informações para a perfeita e total execução dos trabalhos. Os interessados realizarão a visita no local da obra, qual seja, Rua Dom José André Coimbra, s/nº Centro - Patrocínio MG, no horário de 10h00min as 12h00min, horário de Brasília/DF, nas datas pré-definidas, a saber: dia 02/10/2013, para verificar as condições de execução dos serviços previstos, sendo que tal verificação será de inteira responsabilidade dos licitantes e deverá ser realizada por PROFISSIONAL CREDENCIADO ou RESPONSÁVEL TÉCNICO da licitante. (MODELO ANEXO VI) 7.2. Todos os representantes, munidos da documentação prevista no item 9 deste edital, que comparecerem à visita técnica receberão o Certificado de Visita Técnica, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA INSPETORIA DE PATROCÍNIO DO CREA-MG, que será entregue pela Inspetoria de Patrocínio e que deverá constar da documentação de Qualificação Técnica. (MODELO ANEXO VII) 7.3. Caso alguma empresa licitante opte por não participar da visita técnica, a mesma deverá junto de seus documentos de Qualificação Técnica, anexar declaração de que tem pleno conhecimento das condições do serviço que será prestado, conforme ANEXO XIII do Edital. 8 - DA HABILITAÇÃO 8.1. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar especificada neste edital São documentos abrangidos pelo SICAF, descritos no presente edital: Regularidade Jurídica; Página 2 de 138

3 Regularidade Fiscal; 8.2. O licitante, que esteja com a documentação válida junto ao SICAF, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema O licitante não cadastrado no SICAF deverá apresentar os documentos de habilitação exigidos neste edital O LICITANTE, CADASTRADO OU NÃO NO SICAF, DEVERÁ APRESENTAR: O ITEM 8.5 ABAIXO, PARA IDENTIFICAÇÃO DO(S) SÓCIO(S) ADMINISTRADOR(ES), OU COMPROVAÇÃO DE QUE OS PODERES OUTORGADOS AO REPRESENTANTE FORAM CONCEDIDOS POR QUEM DE DIREITO. 8.5 REGULARIDADE JURÍDICA Registro comercial em caso de empresa individual; ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus atuais administradores; ou Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 8.6 REGULARIDADE FISCAL Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ; Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade de Situação - CRS) para com o FGTS, conforme determinação do artigo 27, letra a, Lei 8.036, de 11/05/91; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, Certidão Negativa de Débito para com o INSS, nos termos da Lei 8.212, de 24/07/91; Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (Certidão de Quitação Plena), no domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 8.7 REGULARIDADE TRABALHISTA Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de (Incluído pela Lei nº , de 2011). 8.8 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, no MÁXIMO 90 (NOVENTA) DIAS da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93. Página 3 de 138

4 8.8.2 Comprovação de possuir, na data de abertura das propostas, Patrimônio Líquido ou Capital Social Integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do edital, ou seja, R$ ,15 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) MAIOR QUE 1,0 (UM), calculado por meio das seguintes fórmulas: LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO SG = ATIVO TOTAL. PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO LC = ATIVO CIRCULANTE_ PASSIVO CIRCULANTE 8.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a) Comprovação através de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a experiência da empresa licitante na execução, junto à atestante, de serviço compatível com o objeto desta licitação em porte, prazo, quantidades e características equivalentes aos exigidos pelo Crea-MG, indicando o local, natureza, quantidades, prazos e outros dados característicos do serviço, bem como expressa declaração de boa qualidade dos produtos oferecidos e serviços prestados, sob responsabilidade técnica do(s) profissional(is), comprovadamente integrante do quadro permanente da empresa licitante. (MODELO ANEXO VI) a.1) O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual o Crea-MG possa valer-se para manter contato, se necessário. a.2) O Crea-MG se reserva o direito de verificar in loco a qualidade dos serviços de que trata(m) o(s) atestado(s) referido(s) na alínea a. a.3) No atestado deverão ainda constar serviços prestados referente aos 04 (quatro) itens de maior relevância na Proposta Comercial, quais sejam: 1. Corte, dobra e armação de aço CA 50/ KG 2. Concreto Estrutural Usinado FCK>= 25MPA - 65,00 M³ 3. Condicionador de Ar Tipo Split-System BTUS - 6,00 UND 4. Elevador para 450 Kg ou 6 pessoas, 60M/SEG com 02 paradas e 02 entradas para uso comercial com percurso de 3,85 metros - 1,00 UND Ressalta-se que tais exigências encontram-se de acordo com o Acórdão Nº 238/2007 do Tribunal de Contas da União (TCU). b) Certidão de Registro e Quitação da licitante expedida pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; Página 4 de 138

5 c) Certificado de Visita Técnica ou Declaração (ANEXO XIII); 8.10 OUTROS DOCUMENTOS Juntamente com os documentos referidos neste Item (Item 8 - DA HABILITAÇÃO), serão apresentadas, para fins de habilitação, declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a administração pública das 3 (três) esferas do governo, além de declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou qualquer trabalho de menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da lei federal 8.666/93 (com redação dada pela lei n.º de 27 de outubro de 1999) salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da lei. As declarações serão conforme modelos a seguir: DECLARAÇÃO A empresa..., CNPJ n.º..., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Data e local assinatura do diretor ou representante legal DECLARAÇÃO A empresa..., CNPJ n.º..., declara, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. Data e local assinatura do diretor ou representante legal 8.11 MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE No caso de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP, declaração de enquadramento nessas situações (MODELO ANEXO VIII); Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei Complementar n.º: 123, de 14/12/2006: Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o PROPONENTE (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do CREA-MG, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Página 5 de 138

6 art. 81, da Lei n.º: 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado ao CREA-MG convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, nem determinada pela Comissão Permanente de Licitação, expedido há 180 (cento e oitenta) dias no máximo, na data de apresentação das propostas. Não estão incluídos neste dispositivo os atestados de capacidade técnica Os documentos de habilitação deverão ser entregues devidamente autenticados por cartório competente, ou pela Comissão Permanente de Licitação, sendo reservado a CPL o direito de exigir apresentação dos originais para conferência, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial Serão inabilitados os licitantes que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem as exigências de habilitação. 9 - DA REPRESENTAÇÃO 9.1. Cada licitante se apresentará com apenas um representante legal que, devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente Por credencial entende-se: a) procuração firmada pelo representante legal da empresa, nomeando o portador como representante da empresa para todos os atos da licitação (MODELO ANEXO V); b) documento comprobatório de capacidade para representar a empresa, no caso de titular da mesma A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento não desqualificará o licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar durante as reuniões ABERTURA A abertura dos envelopes dar-se-á, em ato público, com ata lavrada e assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação, às 09h00min do dia 09/10/2013, horário de Brasília/DF, devendo o (a) licitante protocolar na Comissão Permanente de Licitação, na Regional Noroeste do Crea-MG, localizada na Av. Padre Almir Neves de Medeiros 116, Sobradinho, , em Patos de Minas/MG, 2 (dois) envelopes distintos, hermeticamente fechados e com os seguintes dizeres: ENVELOPE N.º 1- HABILITAÇÃO CREA-MG - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NOME E CNPJ DO PROPONENTE: CONCORRÊNCIA N.º 002/2013 DATA DE ABERTURA: 08/10/2013 Página 6 de 138

7 NOTA: Neste envelope deverá conter unicamente os documentos exigidos no item 8 e seus respectivos subitens. ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA COMERCIAL CREA-MG - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NOME E CNPJ DO PROPONENTE: CONCORRÊNCIA N.º 002/2013 DATA DE ABERTURA: 08/10/ A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser entregue em envelope hermeticamente fechado, sem emendas ou rasuras, com todas as páginas identificadas com o CNPJ da proponente, rubricadas e/ou assinadas pelo representante legal, contendo o seguinte documento: Preenchimento do modelo dado do edital; Apresentação da planilha de orçamento; Cronograma Físico-Financeiro; Composição do BDI BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS, conforme Anexo X; Composição dos encargos sociais e trabalhistas A proposta comercial deverá ser apresentada segundo a planilha fornecida anexo ao edital e não poderá ser alterada em seus itens e quantitativos. Havendo divergência entre a planilha do CREA-MG e a planilha da licitante a proposta será considerada nula. Havendo acertos em função de arredondamentos a comissão de licitação poderá corrigir as planilhas da licitante para estabelecer o preço final Não será permitido, em qualquer hipótese, o recebimento dos envelopes fora das datas e horários estipulados neste Edital A licitante deverá apresentar os preços unitários e total orçados no mês da apresentação da proposta, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias a plena execução da obra, objeto desta licitação, incluindo também, a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, despesas tais como impostos, taxas, seguros, garantias, ART s, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, mobilização e desmobilização, instalação e manutenção do canteiro de obras, lucro, manual do usuário, E.P.I s, material, pessoal e equipamentos necessários ao planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras do Termo de Referência e quaisquer outras despesas pertinentes e necessárias O cronograma físico/financeiro apresentado no edital é básico, devendo ser observado na confecção da proposta A proposta comercial deverá ser apresentada segundo a planilha fornecida anexo ao edital e não poderá ser alterada em seus itens e quantitativos. Havendo divergência entre a planilha do CREA-MG e a planilha da licitante a proposta será considerada nula. Havendo acertos em função de arredondamentos a comissão de licitação poderá corrigir as planilhas da licitante para estabelecer o preço final, bem como erros formais e irregularidades irrelevantes que não causem prejuízos ao CREA-MG ou à terceiros Serão desclassificadas todas as propostas com preços unitários e total acima dos valores estipulados na planilha orçamentária no valor global de R$ ,50 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), Página 7 de 138

8 10.4 O CREA-MG não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas via postal, ou entregues em outros setores que não seja o estipulado neste Edital Será devolvido, devidamente lacrado, o ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes inabilitados ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 11.1 Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação serão iniciados, em sessão pública, com a identificação e o credenciamento dos sócios-diretores ou representantes legais das licitantes, no local, data e hora previstos neste Edital, após o que serão abertos e analisados os Envelopes numerados, contendo os documentos para habilitação e as Propostas Comerciais Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º: 123, de 14/12/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões "Microempresa" ou "Empresa de Pequeno Porte" ou suas respectivas abreviações, "ME" ou "EPP", à sua firma ou denominação, conforme o caso, sem prejuízo da observância das exigências contidas no item 8.6 e seguintes Somente poderão usar da palavra, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas estes representantes credenciados, além dos membros da Comissão Permanente de Licitação Somente será credenciado um representante para cada licitante, com poderes legais para representá-la Outro representante não credenciado junto ao CREA-MG poderá participar da reunião como ouvinte, não lhe sendo permitido rubricar ou assinar documentos ou fazer qualquer observação em Ata Concluído o recebimento dos envelopes, proceder-se-á à abertura dos mesmos, em duas fases A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá interromper a sessão pública para julgamento dos documentos de habilitação e, após o julgamento, divulgar seu resultado nessa mesma sessão. Neste caso, a Comissão Permanente de Licitação poderá dar continuidade aos trabalhos, passando para a segunda fase do procedimento, desde que todas as licitantes expressem desistência de recursos, renunciando assim, ao direito de impugnar o resultado da habilitação Caso a Comissão Permanente de Licitação decida não divulgar o resultado nessa mesma sessão, ela será encerrada, sendo os licitantes posteriormente intimados da decisão, através de publicação no D.O.U., salvo hipótese de comunicação direta, com comprovação de recebimento O ENVELOPE Nº 2, contendo as propostas comerciais, será rubricado em sua parte externa pelos representantes das licitantes A segunda fase consistirá na abertura do ENVELOPE N.º 2, contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS (ANEXO III) Após a abertura dos Envelopes "HABILITAÇÃO" e decorrido o prazo estipulado no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei no 8.666/93, ou ainda transcorrido este, sem interposição de recursos, ou havendo desistência expressa de todos os licitantes relativamente ao prazo recursal, passar-se-á, então, à abertura dos Envelopes "PROPOSTA COMERCIAL". Página 8 de 138

9 Ao encerramento de qualquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos relevantes que ocorrerem, a qual deverá ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes presentes Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14/12/ A identificação do PROPONENTE como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte- EPP, deverá ser feita na forma do item deste edital Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço Para efeito do disposto no item deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a abertura das propostas comerciais, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame; b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alínea "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item deste edital, voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço anteriormente apresentado O disposto nos itens e somente se aplicará quando a proposta de menor preço não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte Em caso de empate, será feito o sorteio previsto no Parágrafo 2º do artigo 45 da Lei 8.666/93, independentemente da presença dos licitantes ou seus prepostos, após convocados A proposta deverá ter validade de 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação, conforme 3º, do art. 64, da Lei n.º: 8.666/93; Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem, baseados nas ofertas dos demais licitantes e não será admitida proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos pedidos de retificação de preços, vantagens e outras condições oferecidas Será passível de desclassificação a proposta em desacordo com os termos deste Edital. Página 9 de 138

10 A Comissão Permanente de Licitação poderá, nos termos do artigo 43, 3o da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução deste processo Serão julgadas desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, as propostas que: Não atenderem às exigências contidas neste Edital, e Apresentarem preços manifestamente excessivos ou inexeqüíveis PREÇOS Os preços deverão ser ofertados, em moeda corrente do país, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos julgados necessários pela proponente e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e outros A proposta mais vantajosa para o CREA-MG, nos termos desta CONCORRÊNCIA, será declarada vencedora, prevalecendo o critério do menor preço global Em caso de divergências entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o preço unitário, da mesma forma que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico A contratada será exclusivamente responsável pelos encargos sociais e trabalhistas devidos ao pessoal envolvido no contrato CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/ FATURAMENTO Serão feitas medições mensais dos serviços, submetidas à aprovação da Gerência de Obras do CREA-MG, de acordo com o cronograma de desembolso e planilha de serviços. Todos os serviços considerados não conformes deverão ser prontamente refeitos pela empresa contratada, sem qualquer ônus para o CREA-MG O pagamento será processado em parcelas mensais conforme medições realizadas pela Fiscalização, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa dos serviços realizados e "aceite da Nota Fiscal pelo CREA-MG, consideradas as condições estabelecidas no contrato e no ANEXO I Termo de Referência As medições serão efetuadas mensalmente considerando os quantitativos efetivamente executados multiplicados pelos preços unitários apresentados pela licitante vencedora A Administração Local e Canteiro de Obras faz parte integrante da planilha de orçamento e compreende todos os componentes necessários e suficientes a serem considerados. A medição referente à Administração Local e Canteiro de Obras será efetuada e referenciada a cada mês, na proporção direta da execução efetiva dos demais serviços em relação ao total, deduzindo o valor total da administração local propostos na planilha da licitante vencedora, com base na seguinte equação: ADM = (Y/ X). Z, na qual: Valor contratado exceto o valor referente à Administração Local e Canteiro de Obras = X Valor da soma dos serviços executados no mês = Y Valor total do item Administração Local e Canteiro de Obras = Z Valor a medir referente à Administração Local e Canteiro de Obras no mês = ADM =( Y/ X). Z Página 10 de 138

11 OBSERVAÇÃO: Os itens de "Administração Central e Canteiro de Obras", são considerados itens de planilha e como tal serão conferidos pelo Fiscal da Obra e exigidas as comprovações de contratações de funcionários e sua presença na obra. O mesmo procedimento será adotado quanto aos materiais, equipamentos e veículos, que deverão ser igualmente comprovados. Estes dados constarão no Diário de Obras. Os itens que não forem cumpridos não entrarão em medição A Nota Fiscal deverá ser emitida após o período de faturamento da mesma O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto ao INSS (CND), FGTS (CRS), Justiça do Trabalho (CNDT) e apresentação da matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, para fins de retenção e recolhimento da Guia de Previdência Social GPS, conforme instrução da Receita Federal do Brasil O pagamento das parcelas está condicionado à apresentação dos relatórios/medições elaborados conforme disposto no Termo de Referência A emissão das Notas Fiscais estará condicionada a aprovação formal dos Relatórios/Medições A planilha de medição deverá ser acompanhada dos documentos comprobatórios da sua realização e devidamente encaminhada ao fiscal do contrato para a necessária verificação O pagamento será processado MENSALMENTE, de acordo com a comprovação do serviço realizado, com a emissão de relatório e a anuência da Fiscalização do Contrato, mediante a apresentação das notas fiscais discriminativas, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, contados da data do recebimento e aceite do objeto contratado e/ou relatórios, pelo setor requisitante A GERÊNCIA DE OBRAS disporá de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, após a apresentação da Nota Fiscal, para o "aceite" dos serviços. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito ou qualquer divergência, o serviço não será aceito ou o bem devolvido, ficando a cargo do fornecedor a sua correção ou reposição, sendo sustado o pagamento A aceitação, pelo cliente, de qualquer material, equipamento ou serviço, não exime a Contratada de total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade por ventura existente As Notas Fiscais da CONTRATADA deverão conter os valores unitários e descrições idênticas às estipuladas no ANEXO III, conforme estipulado na planilha apresentadas no processo licitatório, prevalecendo para efeitos de pagamento o critério de arredondamento universal quando da ocorrência de frações de centavos As faturas deverão ser encaminhadas para: CREA-MG GERÊNCIA DE OBRAS AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1600, 4º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO CEP: , EM BELO HORIZONTE/MG 13.7 Na fatura deverá constar o número do Contrato a ser assinado entre as partes (MINUTA ANEXO XI) O Crea-MG efetuará o pagamento por meio de depósito bancário, na conta do licitante vencedor. Página 11 de 138

12 13.9 Desde que as notas fiscais e os documentos que as acompanham estejam em conformidade com o CONTRATO e com as instruções administrativas adicionais transmitidas pelo FISCAL DO CONTRATO, o Crea-MG efetuará o pagamento em sua sede na Av. Álvares Cabral, n.º: 1.600, Bairro: Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG ou através de estabelecimentos bancários, após aprovação efetiva da prestação dos serviços no mês anterior A planilha de medição deverá ser acompanhada dos documentos comprobatórios da sua realização e devidamente encaminhada ao fiscal do contrato para a necessária verificação Será exigido o relatório que demonstre que a fiscalização procedeu à rigorosa medição das etapas já concluídas, para liberação de pagamentos de parcelas da obra, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepâncias entre os serviços medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, e Lei 8.666/93, art. 67, 1 ) É vedado à CONTRATADA, sem prévia autorização do CREA-MG, sob pena de rescisão, transferir sob qualquer forma a execução do contrato, ceder total ou parcialmente o seu objeto, oferecer em garantia ou realizar qualquer operação, tendo por objeto crédito neste CONTRATO, bem como, descontar em banco duplicatas emitidas sobre faturas Ocorrendo paralisação dos serviços/fornecimento, por decisão do CREA-MG, o pagamento se fará por medições dos serviços/fornecimento executados e aceitos Caso sejam constatados, pelo Crea-MG, erros, falhas ou divergências nos documentos referidos nesta Cláusula, o prazo para o pagamento só será contado a partir da data de reapresentação, pela CONTRATADA, das Notas Fiscais/Faturas, devidamente retificadas, sem atualização monetária, não incidindo qualquer acréscimo sobre os valores faturados Constatadas pelo Crea-MG quaisquer irregularidades em faturas já pagas, este efetuará a glosa e optará entre o desconto desse valor no próximo pagamento ou notificará a CONTRATADA para recolhimento no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento da notificação DA GARANTIA Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA prestará garantia em favor da CONTRATANTE equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor do contrato, (dinheiro, título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária) Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de validade da Garantia de Execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pelo contratante A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas. Ocorrendo rescisão motivada pela CONTRATADA, as garantias não serão restituídas e constituirá receita do Crea-MG O licitante poderá optar por uma das modalidades de garantia, dentre as mencionadas abaixo: a) Caução em dinheiro; b) Títulos da dívida pública federal; c) Seguro-garantia; d) Fiança bancária A garantia deverá ser apresentada na forma estabelecida no item conforme segue: Página 12 de 138

13 Para o previsto no item "a": O Caução em dinheiro será realizado mediante pagamento de boleto bancário a ser emitido pela Gerência Financeira do Crea-MG. Para tanto, a licitante deverá solicitar a emissão do boleto à CPL do Crea-MG, através do licita@crea-mg.org.br e/ou fax no n.º: (31) , fornecendo as seguintes informações: Nome: CNPJ: Endereço Completo: Motivo: Valor: Demais informações importantes: Para o previsto no item "b": Títulos da Divida Pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Para o previsto nos itens "b", "c" e "d" apresentar o original RESPONSÁVEL PELA GARANTIA - A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem do Crea-MG Na hipótese de prorrogação do prazo do contrato, a garantia, objeto da presente cláusula, deverá ser renovada e, se for o caso, complementada, previamente à formalização do Aditivo, sem custo para o CONTRATANTE Se o valor da garantia de execução for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente o percentual do valor contratado, a CONTRATADA se obriga a restabelecer o seu valor real, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que, para tanto, for notificada pela CONTRATANTE A Garantia de Execução do Contrato deverá ser prestada no prazo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS contados da data de assinatura da ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA, mediante as assinaturas da CONTRATADA e do FISCAL DO CONTRATO DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO Os preços unitários contratuais serão fixos e irreajustáveis por 01 (UM) ANO contados do mês da apresentação da proposta. Após 01 (um) ano do mês da apresentação da proposta, os preços unitários serão reajustados, de acordo com seguinte fórmula aplicável na conformidade das condições aqui preceituadas: R = Po Ii - Io, Io Onde R é o valor do reajustamento; Po é o preço inicial dos serviços a serem reajustados: Ii são os índices publicados pela revista "Conjuntura Econômica" da Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês de execução dos serviços e obras após 01 (um) ano do mês da Página 13 de 138

14 apresentação da proposta; Io é o índice publicado pela mesma revista, referente ao mês de apresentação da proposta. O reajustamento será calculado pelo índice da Coluna 6A(35) MÉDIA GERAL (EDIFICAÇÃO)." 16 - DAS PENALIDADES À recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado O não cumprimento do prazo estabelecido para o fornecimento, instalação e configuração dos serviços contratados, por culpa da CONTRATADA, sujeitará a aplicação de multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato Por atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro: a) Multa parcial; no caso de atraso no cumprimento do cronograma físico 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso incidente sobre o valor atualizado da atividade atrasada; b) Multa Final; no caso de descumprimento do prazo de conclusão da obra/serviço, 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor atualizado do contrato; 16.4 Por inobservância das Normas de Segurança do Trabalho. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do contrato pelo não cumprimento das Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho Pelo descumprimento do Plano de Controle dos materiais e serviços conforme Termo de Referência Havendo rescisão de contrato por ato unilateral da Administração, esta providenciará a retenção de créditos decorrentes do contrato e garantia contratual até o limite dos prejuízos causados à Administração. (Lei 8.666/93, art. 80) As penalidades serão aplicadas pelo Supervisor da Obra. a) É garantida a ampla defesa sobre as penalidades aplicadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, que serão analisadas pela Chefia imediata do Supervisor da Obra do CREA-MG. b) As penalidades que geram valores financeiros serão glosadas das faturas apresentadas, no mês posterior ao da aplicação da penalidade. Caso seja a última medição, a fatura somente será liberada após a análise das penalidades aplicadas e dos seus recursos Ocorrendo infringência a qualquer termo, condição ou cláusula do Edital e do contrato, não abrangida pelas alíneas anteriores, fica a parte culpada sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação, sem prejuízo de perdas e danos e outras cominações decorrentes da rescisão automática O valor das multas aplicadas à CONTRATADA será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Página 14 de 138

15 17.1. O CREA-MG exercerá, através da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, o acompanhamento dos serviços objeto deste Certame, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO não exime a CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades perante o CREA-MG ou terceiros A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO estará à disposição da CONTRATADA para fornecer informações, necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato, que se destinem a acautelar e preservar todo e, qualquer direito do CREA-MG, devendo: Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições estabelecidas; Solicitar a substituição de empregado cuja permanência na equipe seja considerada inconveniente; Proceder à verificação e à aprovação dos documentos de medição dos serviços objeto do Contrato, encaminhados pela CONTRATADA; Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de exigências da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO amparadas em disposições contidas no Contrato, até a regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à CONTRATADA; Instruir a CONTRATADA quanto à prioridade dos serviços a serem executados; Emitir o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO"; Exigir a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, no CREA, dos autores do projeto - artigos 1º e 2, da Lei N 6.496/77; Exigir a existência, na obra, da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA, do responsável técnico pela mesma; Exigir que os responsáveis pela execução das obras públicas observem as exigências legais sobre a documentação e procedimentos necessários, a exemplo de: comprovação de registro junto ao CREA da empreiteira ou prestador de serviços; Anotações de Responsabilidade Técnica, etc.; Exigir que, durante a execução, seja providenciado o Registro de Ocorrência (Diário de Obra), efetuando as necessárias observações sobre as ocorrências; Exigir as Licenças necessárias junto à Prefeitura Municipal; Emitir o Termo de Recebimento Definitivo somente após o "habite-se" (quando se pressupõe terem sido feitas todas as ligações definitivas - água, luz, esgoto, etc.); Exigir no pagamento da primeira medição o Alvará de Construção da Obra (de conformidade com a Legislação Municipal); Emitir relatório que demonstre que a fiscalização procede à rigorosa medição das etapas já concluídas, para liberação de pagamentos de parcelas da obra, de modo a evitar pagamentos antecipados ou discrepâncias entre os serviços medidos e pagos. (Lei 4.320/64, art. 62 e 63, e Lei 8.666/93, art. 67, 1 ); Página 15 de 138

16 Exigir a existência de placa de fiscalização da obra (art. 16 da Lei 5.194/66 e normas do órgão contratante ou concedente) O CREA-MG, através da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, reserva-se no direito de exercer durante todo o período contratual uma rígida e constante Fiscalização sobre os serviços, inclusive quanto ao pessoal da CONTRATADA no que se refere a seu comportamento, capacitação e apresentação ADJUDICAÇÃO O CREA-MG convocará a licitante vencedora para assinar o Contrato no prazo de até 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, contados da convocação, prorrogáveis por igual período, se solicitado pela parte e, desde que ocorra motivo justificado aceito pelo CREA-MG Caso a licitante vencedora não assine o Contrato no prazo fixado pelo CREA-MG, ficará sujeita a multas conforme previsto neste Edital, podendo o CREA-MG convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação O Contrato será lavrado na forma da minuta anexa deste Edital (MODELO ANEXO IX) Farão parte do Contrato, independentemente de transcrição, todas as condições constantes do presente Edital, seus anexos e as propostas apresentadas pela licitante Em casos de divergência nas exigências deste Edital e as contidas no Contrato, prevalecerá o definido neste Edital CONDIÇÕES GERAIS Não será classificado o licitante que tenha sido declarado inidôneo pelo CREA de qualquer das unidades da Federação, ou por qualquer órgão público da administração direta ou indireta O CREA-MG poderá reduzir ou ampliar o objeto desta licitação, na vigência do contrato ou da validade da proposta, hipótese em que se fará o ajuste correspondente e proporcional ao seu preço, mantidas as condições gerais do contrato ou da proposta como foi formulada e, respeitados os limites e forma estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/ O CREA-MG se reserva o direito de reduzir, transferir, revogar, anular, adiar ou suspender a presente licitação, no total ou parte, na forma prevista na Lei nº 8.666/ O CREA-MG não considerará qualquer alegação da proponente no que diz respeito a omissão, incompreensão ou incorreta interpretação deste Edital ou de seus anexos Os dados fornecidos às proponentes para informações e preparo das propostas não excluem sua total responsabilidade, ficando a seu critério efetuar averiguações próprias, no sentido de cientificar-se das condições que poderão afetar o custo do fornecimento dos materiais e/ou serviços As licitantes são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e legitimidade das informações constantes dos documentos apresentados pelas mesmas É vedada a participação de empresas em consórcio Impugnações, Recursos, bem como as Contrarrazões, quanto aos atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93, neste processo licitatório, deverão ser apresentados por escrito e endereçados à Comissão Permanente de Licitação do Crea- MG, no horário de 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min, no seguinte endereço: Página 16 de 138

17 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CREA-MG AV. ÁLVARES CABRAL, N.º: 1.600, 4º ANDAR, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO CEP: BELO HORIZONTE/MG A intimação dos atos relativos a presente licitação obedecerá ao disposto no artigo 109 e parágrafos da Lei nº 8.666/93, mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo hipótese de comunicação direta, com comprovação de recebimento Das decisões ocorridas neste CERTAME, poderão ser interpostos recursos nos prazos e forma, conforme artigo 109 da Lei nº 8.666/ Em razão da natureza jurídica de entidade autárquica federal do CREA-MG, a foro da Justiça Federal - Seção Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte, é competente para conhecer e julgar as questões judiciais decorrentes desta CONCORRÊNCIA ANEXOS Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI ANEXO VII ANEXO VIII ANEXO IX ANEXO X ANEXO XI ANEXO XII TERMO DE REFERÊNCIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CRONOGRAMA PROPOSTA COMERCIAL / CRONOGRAMA MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA MODELO DE PROCURAÇÃO MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA MODELO DECLARAÇÃO DE ME OU EPP MINUTA DO CONTRATO QUADRO DA COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS E OBRAS MEMORIAL DESCRITIVO PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES ANEXO XIII MODELO RESPONSABILIDADE RELATIVA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Belo Horizonte, de de 2013 Lucas José Pedrosa Souza Presidente da CPL e Pregoeiro Portarias 114 e 241/2012 Página 17 de 138

18 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA OBRAS DA INSPETORIA DE PATROCÍNIO 1. INTRODUÇÃO Este termo de referência tem por objetivos: a) Caracterizar o objeto a ser contratado; b) Estabelecer método de planejamento gerencial das atividades do canteiro de obras; c) Estabelecer o nível de qualidade desejado para a obra com base nos elementos que constituem o edital de licitação; d) Salientar o cumprimento da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, NR-18 Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção; e) Dirimir possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto executivo, a planilha orçamentária, o memorial descritivo e as especificações técnicas sendo que, em casos de conflito, prevalecerá, por ordem decrescente de importância, o que estiver contido nos seguintes elementos: -Termo de referência; - Projeto executivo e especificações; - Planilha orçamentária; f) Estabelecer os critérios de mediação para os serviços que serão desenvolvidos durante o cumprimento do contrato. As informações contidas no Plano de Trabalho deverão ser seguidas sempre que a fiscalização julgar necessário. Qualquer proposta, modificação de processo técnico de material a ser empregado na obra ou serviço somente será analisada se representar um ganho técnico e econômico para o contratante. 2. OBJETO Contratação de empresa construtora, com fornecimento de mão de obra e materiais, para prestação de serviços técnicos de execução de obras da Inspetoria do CREA-MG da cidade de Patrocínio - situado na Rua Dom José André Coimbra, s/nº Centro - Patrocínio MG. 3. JUSTIFICATIVA A construção da Inspetoria de Patrocínio visa atender e alinhar o planejamento estratégico desta gestão. A meta da gestão, decorrente do tema estratégico Inserção Social, é a execução de várias obras de construção, entre elas a da cidade de Patrocínio-MG. Com isso reduzir o número de imóveis alugados pelo CREA-MG. 4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Construção de um edifício destinado a inspetoria do CREA composto de 02 pavimentos, sendo o pavimento térreo com área estimada de 291,75m² contendo os seguintes ambientes: estacionamento, 01 recepção, hall de entrada, 01 elevador, caixa de escadas, 04 sanitários, 01 copa, 01 área de serviço, 02 lojas com banheiros e sala multmeios. O segundo pavimento com área de 283,15 m² contendo os seguintes ambientes: hall das escadas, 01 elevador, caixa de escadas, 04 sanitários feminino e masculino, 01 escritório, sala da presidência, sala de cursos, sala de reunião, sala da Página 18 de 138

19 inspetoria e sala de fiscal. Com isso totaliza se uma área aproximada de 574,90 m², conforme projetos anexos. 5. DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS A empresa deverá considerar na execução da obra a execução das instalações conforme os projetos, garantindo um ambiente de qualidade, conforto e segurança, assegurando a acessibilidade de pessoas com deficiência física, em conformidade com a Legislação específica, atendendo aos critérios da Norma Técnica NBR 9050/04. Deverá ser fornecido pela empresa o projeto as built das instalações elétricas e hidráulicas realizadas fora das indicações do projeto. 6- DAS ESPECIFICAÇÕES Visam transmitir às empresas o padrão de acabamento que o CREA-MG pretende para áreas a serem motivo da intervenção, inclusive quanto a materiais, equipamentos e instalações. 7- DOS PRODUTOS A SEREM ANALISADOS PELO CREA-MG A empresa deverá encaminhar: orçamento detalhado, cronograma físico, cronograma financeiro e plano de ação da execução da obra, de acordo com as necessidades de funcionamento da sede CREA-MG, mostrando as intervenções a serem processadas para a devida conclusão dos serviços. 8- GESTÃO DE OBRAS O gerenciamento das atividades no canteiro de obras será balizado pelas seguintes atividades: 8.1- Reuniões integradas no canteiro de obras Têm por objetivo gerenciar o contrato a ser firmado com a contratada e integrar as partes envolvidas com a obra. As reuniões deverão obedecer a seguinte pauta: a) Planejamento da obra Análise das frentes de serviço liberadas e constatação das quais estão sendo trabalhadas; Análise das atividades que estão sendo impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse impedimento, com o relato das providências que estão sendo tomadas para a superação do problema; Análise do cronograma físico, comparando o previsto e o realizado; Análise do faturamento, comparando as medições previstas e as realizadas; Análise do caminho crítico; Análise do planejamento semanal de atividades, deverão ser previstas atividades de reserva, que serão ativadas no caso de possíveis adiantamentos de tarefas ou no caso de impedimento da execução das atividades previstas. Os encarregados das equipes deverão anotar qualquer fato relevante que ocorra durante a semana em que estão sendo executados os serviços programados; b) Alterações no projeto executivo: registrar as pequenas alterações realizadas no canteiro de obras. No caso de grandes alterações verificar o prazo de entrega da nova solução, registrar em Diário de Obras e verificar se há outras frentes de serviço que podem ser trabalhadas em alternativa as serviços que estão sendo modificados. c) Interferências com outras empresas: verificar o tipo e as providências a serem tomadas para a superação do problema; verificar se as solicitações às outras empresas foram formalizadas e se os prazos acordados foram cumpridos. d) Segurança no trabalho: verificar o cumprimento da NR 18 com o auxílio das orientações e do relatório emitido por técnico de segurança no trabalho; Página 19 de 138

20 e) Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios, referentes aos materiais e serviços que devem ser controlados por normas. f) As reuniões deverão ser registradas em atas digitadas contendo no mínimo os seguintes elementos: 1. Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados; 2. Assinatura da ata pelos presentes; 3. Anotação dos ausentes que foram convocados ou convidados; 4. Anotação dos pontos de pauta que não representam problemas, deixando claro que o problema não existe; 5. Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de solução com o responsável pelo acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a forma, o custo e o porquê da solução; 6. Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 8.2 Plano de qualidade de obras Estrutura organizacional da obra A contratada deverá apresentar como requisito para a emissão da ordem de serviço um organograma do canteiro de obras, informando sobre os componentes da equipe, explicando as funções e responsabilidades, grau de autonomia para a tomada de decisões, forma de contato com esses elementos (fax, bip, telefone e outros), vinculando essa equipe de campo à estrutura hierárquica da empresa. Esse organograma deverá ser representado graficamente para a fixação em lugar visível no escritório da fiscalização. Deverá ser apresentado diário de obra a ser submetido à Comissão de Obras do CREA-MG. As atividades realizadas durante o dia deverão ser registradas em um diário de obras, que deverá ser assinado, diariamente, pelo responsável técnico da contratada e da contratante. Além do registro das atividades realizadas, deve-se o diário de obras serve como instrumento para registro das alterações realizadas no projeto ou nas especificações, da presença de serviços e matérias que não atendem às especificações, da utilização de procedimento que não atende as exigências normativas, portanto, não aprovadas pela Comissão de Obras do CREA-MG. 9- DA VISITA TÉCNICA A empresa, antes da elaboração de sua proposta, deverá enviar o futuro RT de execução da obra para participar de visita técnica aos locais previstos para as intervenções, de forma a tomar conhecimento de todas as informações para a perfeita e total execução dos trabalhos. 10- DA FORMA DE CONTRATAÇÃO Licitação regida pela Lei 8.666/93; sob o regime de empreitada a preços unitários, por medição dos serviços. 11- DO PRAZO O prazo de execução total dos serviços é de 8 meses (oito meses), após a emissão da ordem de serviço. 12- DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Página 20 de 138