EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012

Transcrição

1 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 PROCESSO N : ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir da divulgação deste Edital até a data e hora marcadas para a abertura da sessão. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA: a partir das 09h30min do dia 09/10/2012. LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal Comprasnet ( CÓDIGO UASG: Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília DF. TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço. OBJETO: execução de obras e serviços para substituição, por placas cimentícias, dos forros de gesso das platibandas dos 1º e 2º pavimentos, tratamento das juntas de dilatação, e limpeza e impermeabilização dos tijolos aparentes da fachada do edifício-sede do Banco Central do Brasil em Curitiba, observadas as especificações constantes do Termo de Referência Anexo 1. EDITAL: poderá ser obtido no sítio do Banco Central do Brasil, ou no sítio VISTORIA: obrigatória, a ser realizada até o último dia útil anterior à abertura da sessão eletrônica. Deverá ser agendada pelos telefones (41) ou (41) CREDENCIAMENTO: para participar da licitação, o fornecedor deverá estar credenciado no Comprasnet e possuir cadastro atualizado no SICAF. Orientações nesse sentido estão disponíveis no Portal Comprasnet ( em especial nos menus Ajuda>Comprasnet e Ajuda>SICAF. Durante a sessão de operação do pregão, todas e quaisquer informações de natureza técnica serão prestadas exclusivamente pela Central de Atendimento do Comprasnet, pelo telefone BANCO CENTRAL DO BRASIL CNPJ / Gerência-Administrativa Regional em Curitiba ADCUR Coordenação de Recursos Materiais e Patrimônio I Comat-01 Av. Cândido de Abreu, 344 Centro Cívico Curitiba PR Telefones: (41) ou (41) / Fax: (41) comat.adcur@bcb.gov.br 1

2 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 ÍNDICE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 Itens... pág. 1. Condições gerais Objeto Local, data e horário da licitação Impedimentos à participação Credenciamento Vistoria Pedidos de esclarecimentos e impugnações Envio das propostas comerciais Abertura da sessão pública Classificação das propostas comerciais Formulação dos lances Critérios e procedimentos de desempate Negociação Julgamento e aceitação das propostas comerciais Habilitação Recursos Adjudicação e Homologação Condições para assinatura do Contrato Garantia Revogação e anulação da licitação Sanções administrativas Obrigações e responsabilidades das licitantes Obrigações e responsabilidades do Banco Disposições finais Anexos 1. Termo de Referência Minuta de Contrato Orçamento Estimativo Planilha de Custos e Formação de Preços Desenho Planta Básica Termo de Vistoria Modelo de Carta de Credenciamento

3 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 O BANCO CENTRAL DO BRASIL, por intermédio da Gerência-Administrativa Regional em Curitiba ADCUR, com observância da Lei nº , de , do Decreto nº 5.450, de , da Lei Complementar nº 123, de , e do Decreto nº 6.204, de , e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de , e demais normas pertinentes, e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital, torna público que fará realizar o Pregão Eletrônico ADCUR nº 087/2012, do tipo menor preço. 1. CONDIÇÕES GERAIS 1.1. O pregão, na forma eletrônica, será realizado em sessão pública por meio da internet (art. 2º, caput do Decreto nº 5.450/2005), no sistema do Portal de Compras do Governo Federal Comprasnet ( o qual utilizará recursos de criptografia e de autenticação que proporcionem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame (art. 2º, 3º do Decreto nº 5.450/2005) O pregão eletrônico será conduzido pelo Banco Central do Brasil, com apoio técnico e operacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que atuará como provedor do sistema eletrônico (art. 2º, 4º do Decreto nº 5.450/2005) As dúvidas quanto à operacionalização do sistema deverão ser dirimidas acessando o sítio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, ou pelo comprasnet@planejamento.gov.br, ou ainda pela Central de Atendimento OBJETO 2.1. Execução de obras e serviços para substituição, por placas cimentícias, dos forros de gesso das platibandas dos 1º e 2º pavimentos, tratamento das juntas de dilatação e limpeza e impermeabilização dos tijolos aparentes da fachada do edifício-sede do Banco Central do Brasil em Curitiba, observadas as especificações constantes do Termo de Referência Anexo LOCAL, DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO 3.1. O processamento e o julgamento deste pregão eletrônico serão conduzidos por Pregoeiro designado pelo Banco Central do Brasil, por intermédio das Portarias nº , de 01/03/2012, e nº , de 13/09/2012, que conduzirá os trabalhos em sessão pública, como indicado a seguir: local (endereço eletrônico): encaminhamento das propostas comerciais: a partir da divulgação deste Edital até a data e hora marcadas para a abertura da sessão; abertura da sessão pública de operação do Pregão: a partir das 09h30min do dia 09/10/ Para todas as referências de tempo contidas neste Edital e durante a sessão pública será observado o horário de Brasília DF (art. 17, 5º do Decreto nº 5.450/2005). 4. IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 4.1. Ficam impedidas de participar da licitação as empresas que, na data da abertura do Pregão, apresentem qualquer das seguintes condições: não estejam credenciadas na forma do item 5 deste Edital; não tenham realizado a vistoria, conforme item 6 deste Edital; apresentem-se sob a forma de consórcio de empresas, qualquer que seja a modalidade de constituição; 3

4 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/ possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados qualquer pessoa que seja diretor ou servidor do Banco Central do Brasil (art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/1993); estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública aplicada por qualquer órgão da Administração Pública, bem como sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Banco Central do Brasil. 5. CREDENCIAMENTO 5.1. Para ter acesso ao Comprasnet, os interessados em participar deste pregão deverão providenciar seu credenciamento junto ao provedor do sistema, obtendo assim a chave de identificação e a senha, pessoal e intransferível, necessárias ao acesso (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005) O credenciamento dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal SICAF (art. 3º, 2º e art. 13, inciso I do Decreto nº 5.450/2005) Orientações para o credenciamento das licitantes no Portal Comprasnet e para seu cadastramento no SICAF podem ser encontradas no Portal Comprasnet ( em especial nos menus Ajuda > Comprasnet e Acesso livre > SICAF O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, 6º do Decreto nº 5.450/2005). 6. VISTORIA 6.1. A vistoria, de caráter obrigatório, deverá ser previamente agendada com a Gerência-Administrativa Regional em Curitiba pelos telefones (41) ou (41) , e realizada em dia útil, no horário das 9h às 17h, até o último dia útil anterior à abertura da sessão eletrônica A vistoria deverá ser realizada por engenheiro civil, devendo o mesmo comprovar seu registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA No dia e horário agendados, o representante da empresa expressamente autorizado portando a carta de credenciamento (Anexo 7), documento de identificação e registro profissional deverá comparecer ao Banco Central do Brasil, na Av. Cândido de Abreu, 344, bairro Centro Cívico, em Curitiba (PR), com vistas à realização da vistoria agendada Na oportunidade será fornecido o Termo de Vistoria, conforme modelo constante do Anexo 6, emitido por servidor do Banco e assinado conjuntamente com o representante da licitante, comprovando que o mesmo vistoriou as instalações do Banco e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, em conformidade com o Edital e seus anexos, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento das mesmas. Referido termo consignará, ainda, a ciência da licitante quanto à vedação de divulgação de quaisquer informações a que tenha acesso durante a vistoria, sob pena de aplicação das sanções cabíveis A licitante deverá, obrigatoriamente, efetuar completa vistoria das instalações a fim de se inteirar do grau de complexidade das mesmas e das dificuldades para execução dos serviços Para efeito da interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido que em caso de divergência entre os documentos técnicos fornecidos e a instalação atual, prevalecerá esta última, para efeito de levantamento dos serviços Eventuais problemas observados na fase de vistoria e de elaboração da proposta deverão ser apontados 4

5 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 formalmente ao Pregoeiro, preferivelmente por antes da data fixada para a abertura da sessão pública na forma eletrônica (conforme datas e prazos estabelecidos neste Edital). Após essa data, nenhuma reclamação será aceita, cabendo à Contratada a execução do objeto em sua totalidade. 7. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 7.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências, ou impugnar o Edital, exclusivamente através do comat.adcur@bcb.gov.br, observando-se que: os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública (art. 19 do Decreto nº 5.450/2005); as impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública (art. 18, caput do Decreto nº 5.450/2005) Caberá ao Pregoeiro decidir sobre as impugnações no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (art. 18, 1º do Decreto nº 5.450/2005) Acolhida a impugnação, será marcada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (art. 18, 2º e art. 20 do Decreto nº 5.450/2005) As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico por meio do link Acesso livre>pregões>agendados, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 8. ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 8.1. As propostas comerciais deverão ser remetidas até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico, via internet (art. 13, inciso II do Decreto nº 5.450/2005). Para o registro das propostas, a licitante deverá acessar o Portal Comprasnet mediante a digitação de sua chave de identificação e respectiva senha, e enviar por meio de campo próprio do sistema: declaração de pleno atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas neste Edital e seus anexos (art. 21, 2º do Decreto nº 5.450/2005); declaração de elaboração independente de proposta (Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009); declaração de inexistência de fato impeditivo à sua habilitação na licitação, e de ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; declaração a que se refere o Decreto nº 4.358, de , de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos; declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que pretender fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na referida Lei A licitante deverá ainda informar sua proposta de preço global para a prestação dos serviços licitados (art. 21, caput do Decreto nº 5.450/2005) No campo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado, desde que não haja identificação da empresa licitante, poderão ser incluídas informações adicionais sobre a proposta, entre as quais seu prazo de validade que deverá ser de, no mínimo, sessenta dias consecutivos a contar da data 5

6 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 de abertura da sessão pública do Pregão (art. 27, 4º do Decreto nº 5.450/2005), sendo que a omissão implica a aceitação desse prazo Até a abertura da sessão pública as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta apresentada anteriormente (art. 21, 4º do Decreto nº 5.450/2005) A apresentação da proposta implica aceitação das condições a seguir: no preço cotado estarão incluídas todas as despesas com mão-de-obra (salário, auxílioalimentação ou refeição, vales-transporte e quaisquer outras vantagens fixadas para cada categoria através de acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou outra forma prevista em lei), transportes e fretes, combustíveis, lubrificantes, material de consumo, equipamentos, prêmios de seguro, ISS, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os tributos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim todos os componentes de custo dos bens, inclusive lucro, necessários à perfeita execução do objeto da licitação; não serão admitidas posteriormente alegações de enganos, erros ou distrações na elaboração das propostas de preços como justificativas de solicitação de quaisquer acréscimos, de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, de indenizações ou ressarcimentos de qualquer natureza A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas no item 21.1 deste Edital (art. 21, 3º do Decreto nº 5.450/2005). 9. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 9.1. A partir das 09h30min do dia 09/10/2012, no sítio terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico ADCUR nº 087/2012, com a divulgação dos valores das propostas recebidas, não havendo nesse momento a identificação das licitantes participantes (art. 22, caput do Decreto nº 5.450/2005) O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as licitantes (art. 22, 5º do Decreto nº 5.450/2005). 10. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital (art. 22, 2º e 3º do Decreto nº 5.450/2005) O sistema ordenará as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances (art. 23 do Decreto nº 5.450/2005). 11. FORMULAÇÃO DOS LANCES O Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, cuja importância deve corresponder ao valor total a ser ofertado para o respectivo item (art. 24, caput do Decreto nº 5.450/2005) Poderão ser ofertados lances sucessivos pela licitante, que será imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; no entanto, não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, e somente serão aceitos lances de valor inferior ao último registrado no sistema ofertado pela mesma licitante (art. 24, 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto nº 5.450/2005) Durante o transcurso da sessão pública as licitantes poderão acompanhar em tempo real o valor e o 6

7 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 horário do menor lance registrado, não sendo identificada a licitante detentora do lance (art. 24, 5º do Decreto nº 5.450/2005) O Pregoeiro poderá excluir lances com indícios de inexequibilidade, o que não impedirá a continuidade de envio de outros lances. Se não concordar com a exclusão, a licitante poderá ofertar novo lance com o mesmo valor Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor de sua última proposta eletrônica para efeito da classificação final No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro sua atuação no certame sem prejuízo dos atos realizados (art. 24, 10 do Decreto nº 5.450/2005) Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes (art. 24, 11 do Decreto nº 5.450/2005) O tempo normal da etapa de lances da sessão pública será encerrado por decisão do Pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances (art. 24, 6º e 7º do Decreto nº 5.450/2005). 12. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE DESEMPATE Fica assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação às microempresas e empresas de pequeno porte (art. 5º, caput do Decreto nº 6.204/2007), assim consideradas nesta licitação somente as empresas que tenham efetuado a declaração a que se refere o item Entende-se por empate aquelas situações em que, encerrada a etapa de lances: a proposta de menor valor tiver sido apresentada por licitante que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 5º, 3º do Decreto nº 6.204/2007); e exista(m) proposta(s) apresentada(s) por microempresa ou empresa de pequeno porte de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada (art. 5º, 2º do Decreto nº 6.204/2007) Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada pelo sistema eletrônico para apresentar proposta de preço inferior à proposta de menor valor no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão (art. 5º, 4º, inciso I e 6º do Decreto nº 6.204/2007); não havendo apresentação de proposta na forma do item anterior, o sistema verificará se existem outras propostas em situação de empate, e convocará a próxima licitante, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 5º, 4º, inciso II do Decreto nº 6.204/2007); no caso de equivalência de valores de propostas enquadradas no item , o sistema realizará sorteio eletrônico entre elas para que se identifique a licitante que primeiro poderá apresentar melhor oferta, seguindo-se a apresentação das ofertas das demais, na ordem do sorteio (art. 5º, 4º, inciso III do Decreto nº 6.204/2007). 13. NEGOCIAÇÃO Encerrada a etapa de lances e, se for o caso, após a aplicação dos procedimentos de desempate previstos no item 12, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas no Edital (art. 24, 8º do Decreto nº 5.450/2005). 7

8 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/ A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes (art. 24, 9º do Decreto nº 5.450/2005). 14. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação (art. 25, caput do Decreto nº 5.450/2005) Caso o valor de sua proposta seja aceitável, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada pelo Pregoeiro para remeter como anexo, por meio do sistema eletrônico, a planilha de custos e formação de preços, conforme modelo do Anexo 4 deste Edital, com o detalhamento do preço global no mesmo valor do seu lance final ou, se houver, do valor negociado (art. 25, 6º do Decreto nº 5.450/2005) A planilha de custos e formação de preços poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto (art. 24 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/2008, com redação dada pela IN nº 3/2009) Será desclassificada a proposta que (art. 29 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/2008): contiver vícios ou ilegalidades; não atender às exigências deste Edital ou de seus anexos; apresente preços manifestamente inexequíveis, assim consideradas as Propostas de Preços cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores (art. 48, 1º, da Lei nº 8.666/1993): valor orçado pelo Banco Central do Brasil; média aritmética dos valores das Propostas de Preços superiores a 50% (cinqüenta por cento) daquele orçado pelo Banco Central do Brasil Se a proposta de menor valor não for aceitável ou não atender a qualquer exigência estipulada neste Edital, ela será recusada pelo Pregoeiro. Nesse caso, a proposta subsequente, na ordem de classificação, passa a ser considerada a proposta de menor valor, e o Pregoeiro conduzirá novamente o Pregão pelas etapas de desempate (item 12), negociação (item 13) e aceitação (item 14), e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital (art. 25, 5º do Decreto nº 5.450/2005) Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda a todos os termos deste Edital, e seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação Havendo dúvidas quanto à compatibilidade do preço ofertado em relação ao estimado para contratação, o Pregoeiro poderá suspender o pregão para verificação se os preços cotados são coerentes com os de mercado, hipótese em que informará a data e o horário em que será reaberta a sessão pública (art. 43, 3º da Lei nº 8.666/1993) No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 26, 3º do Decreto nº 5.450/2005). 15. HABILITAÇÃO Após a análise e o julgamento das propostas comerciais, a habilitação da licitante que ofertou o menor preço será verificada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, nos documentos por ele abrangidos (art. 25, 1º do Decreto nº 5.450/2005) Para fins de habilitação, a verificação pelo BACEN nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores 8

9 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 de certidões constitui meio legal de prova (art. 25, 4º do Decreto nº 5.450/2005) O CNPJ da licitante utilizado no cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo compreendido no SICAF e em todos os documentos de habilitação. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos somente em nome da matriz Nas situações em que não houver meio de comprovação da habilitação no cadastro do SICAF, será exigido da licitante um dos seguintes documentos para fins de habilitação jurídica: registro comercial, no caso de empresa individual, podendo ser substituído por certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede do licitante; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; estes documentos poderão ser substituídos por certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede do licitante; certidão da inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; este documento poderá ser substituído por certidão em breve relatório, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista se dará por meio dos seguintes documentos, observado ainda o disposto no item 15.6: prova de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal; Certidão (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (art. 29, inciso V, da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº /2011) Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, a comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Banco, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa A não regularização da documentação no prazo previsto no item implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado ao Banco convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 9

10 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/ A qualificação econômico-financeira consistirá em: comprovação de índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG) maiores que 1 (um) (> 1), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: LC = [(Ativo Circulante) (Passivo Circulante)]; LG = [(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)]; SG = [(Ativo Total) (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)] (art. 43, inc. V, da IN SLTI/MPOG nº 2/2010); nas situações em que não for possível consultar o cadastro do SICAF para verificação dos índices, o Pregoeiro solicitará à licitante a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, na forma do art. 31, inciso I, da Lei nº 8.666/1993; certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do seu prazo de validade, ou com data de emissão de, no máximo, 30 (trinta) dias consecutivos anteriores à data de abertura da presente licitação (art. 31, inc. II, da Lei nº 8.666/1993); no caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores Para comprovação da qualificação técnica da licitante, serão exigidos os seguintes documentos: comprovação de registro da empresa no CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, dentro do prazo de validade (art. 30, inciso I da Lei nº 8.666/1993); indicação de 1 (um) engenheiro civil, do quadro técnico da empresa, que deverá ser o responsável técnico pelos serviços objeto desta licitação (art. 30, inciso II, cf. 1º, da Lei nº 8.666/1993); certidão de registro no CREA de origem do profissional indicado, dentro do prazo de validade; essa certidão poderá ser substituída por visto do CREA-PR, dentro do prazo de validade, em registro efetuado no CREA de outra região; comprovação de realização da vistoria obrigatória de que trata o item 6 do Edital, o que se dará mediante a verificação da via do Termo de Vistoria em poder do Banco Central do Brasil, não sendo obrigatória a apresentação da via da Empresa (art. 30, inciso III da Lei nº 8.666/1993) Na análise das habilitações técnicas do(s) integrante(s) da(s) equipe(s) do licitante serão observadas as disposições, sobre o assunto, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia CONFEA O Pregoeiro solicitará à licitante, em mensagem no chat do sistema, a apresentação dos documentos necessários, que deverão ser encaminhados por meio do número de fax (41) (art. 25, 2º do Decreto nº 5.450/2005) ou digitalizados e enviados como anexo, por meio do sistema eletrônico Caso a licitante não tenha enviado as declarações a que se referem os itens 8.1.2, e deste Edital, o Pregoeiro exigirá, em mensagem no chat, o envio das declarações por meio do sistema ou via fax O Pregoeiro informará os documentos cujos originais ou cópias autenticadas deverão ser entregues, no prazo de 3 (três) dias úteis após a habilitação da licitante, no Protocolo do Banco Central do Brasil, localizado à Av. Cândido de Abreu, 344, bairro Centro Cívico, CEP , Curitiba (PR) (art. 25, 3º do Decreto nº 5.450/2005) A licitante que não atender às exigências do Edital será inabilitada e terá sua proposta recusada, situação em que se aplicará o disposto no item Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a licitante será habilitada pelo Pregoeiro, 10

11 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 passando a ser declarada vencedora do certame (art. 25, 9º do Decreto nº 5.450/2005). 16. RECURSOS Declarada a vencedora, será aberto prazo durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer (art. 26, caput do Decreto nº 5.450/2005) A intenção de recurso deverá ter presentes os pressupostos recursais sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação. Para possibilitar o atendimento destes requisitos, o Pregoeiro colocará à disposição das licitantes toda a documentação apresentada pela vencedora que não estiver disponível no sistema, e lhes dará ciência do local onde se encontra a aludida documentação (Acórdão nº 339/2010 TCU Plenário) A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes durante a realização da sessão importará na decadência do direito de interpor recurso, e na adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora (art. 26, 1º do Decreto nº 5.450/2005) Decorrido o prazo concedido, o Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, em assim querendo, apresentarem suas contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses na sede do Banco Central do Brasil em Curitiba (art. 26, caput do Decreto nº 5.450/2005) No caso de interposição de recurso, o Pregoeiro examinará as razões e contrarrazões e, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das contrarrazões (art. 109, 4º, da Lei nº 8.666/1993), deverá: rever sua decisão fundamentadamente; ou prestar informações e submeter o assunto à decisão do Gerente-Administrativo Regional em Curitiba, que terá 5 (cinco) dias úteis para dar ou negar provimento ao recurso O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento (art. 26, 2º do Decreto nº 5.450/2005). 17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Quando não houver recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora e encaminhará o processo devidamente instruído ao Gerente-Administrativo Regional em Curitiba propondo a homologação da licitação (art. 11, incisos IX e XI do Decreto nº 5.450/2005) Caso haja interposição de recursos, o Gerente-Administrativo Regional em Curitiba, após efetuar seu julgamento, fará a adjudicação do correspondente objeto à licitante vencedora e, constatada a regularidade dos atos praticados, homologará o procedimento licitatório (art. 27, caput do Decreto nº 5.450/2005). 18. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO Homologado o resultado da licitação, observando-se o disposto no item 15.6 para as microempresas e empresas de pequeno porte, a licitante vencedora será convocada pelo Banco para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato nos termos da minuta integrante deste Edital (Anexo 2) (art. 27, 1º do Decreto nº 5.450/2005). 11

12 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/ O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo interessado durante o seu transcurso, e desde que haja motivo justificado aceito pelo Banco (art. 64, 1º da Lei nº 8.666/1993) Para a assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital (art. 27, 2º do Decreto nº 5.450/2005), que poderão ser consultadas pelo Banco no SICAF e/ou nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões Previamente à contratação, o Banco verificará a existência de registro da licitante vencedora no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal Cadin (art. 6º da Lei nº /2002) Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou não reunir condições para sua assinatura, o Pregoeiro poderá convocar outra licitante, na forma do item 14.5 deste Edital (art. 27, 3º do Decreto nº 5.450/2005). 19. GARANTIA A licitante vencedora será convocada a apresentar, no ato da assinatura do Contrato, comprovante de garantia para execução do mesmo, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor global, que poderá ser efetuada por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro-garantia (art. 56 da Lei nº 8.666/1993) Mediante expressa e justificada solicitação da licitante vencedora, o Banco poderá conceder, excepcionalmente e por ato motivado, o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do Contrato, para apresentação da garantia, o que se fará constar na Cláusula Trigésima Quarta, em lugar da hipótese de entrega de efetiva garantia no ato da assinatura do Contrato, caso em que, para o caput da referida cláusula, será adotada redação que disponha sobre essa ocorrência Se a licitante vencedora tiver apresentado proposta inferior a 80% (oitenta por cento) do menor dentre os valores apurados conforme os itens e , será exigida garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante do item e o valor da proposta vencedora (art. 48, 2º da Lei nº 8.666/1993) Dependendo da modalidade da garantia, a licitante vencedora deverá observar o disposto a seguir: a caução deve ser depositada em dinheiro na Caixa Econômica Federal CEF (código de operação 010) à ordem do Banco Central do Brasil, CNPJ / (art. 1º, inciso IV do Decreto-Lei nº 1.737/1979), e será comprovada pela entrega do original do recibo de caução (via do favorecido); os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; o seguro-garantia será comprovado mediante entrega do original de apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, tendo como beneficiário o Banco Central do Brasil; a fiança bancária terá como favorecido o Banco Central do Brasil, devendo ser entregue ao Banco o documento original, contendo a expressa renúncia da instituição bancária fiadora aos benefícios do artigo 827 do Código Civil No caso de opção da licitante pelo seguro-garantia ou pela fiança bancária, o instrumento da garantia deverá abranger todo o período de vigência do contrato, e não poderá conter cláusulas excludentes de qualquer natureza que a torne incompatível com o fim a que se destina, como as que excluam da cobertura o pagamento de multas, indenizações e obrigações trabalhistas ou de outras naturezas, inclusive no caso de rescisão (art. 80, inciso III da Lei nº 8.666/1993). 12

13 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/ REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO O Gerente-Administrativo Regional em Curitiba poderá, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente e mediante parecer escrito e devidamente comprovado, revogar a presente licitação ou, em caso de constatação de ilegalidade, anular total ou parcialmente o procedimento licitatório, de ofício ou por provocação de terceiros (art. 29 do Decreto nº 5.450/2005). 21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A licitante ficará impedida de licitar e de contratar com o Banco Central do Brasil e será descredenciada no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº /02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações se, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, incorrer em uma ou mais irregularidades descritas a seguir (art. 7º da Lei nº /2002 e art. 28 do Decreto nº 5.450/2005): não celebrar o contrato dentro dos prazos estabelecidos neste Edital; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não mantiver sua proposta; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal Enquadram-se nas disposições do item 21.1 as microempresas e as empresas de pequeno porte que, utilizando-se dos benefícios previstos nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, não comprovem a regularidade fiscal no prazo ali estipulado (art. 4º, 4º do Decreto nº 6.204/2007). 22. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS LICITANTES A licitante é responsável: pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, bem como qualquer transação efetuada diretamente ou por seus representantes, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Banco Central do Brasil responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, 5º e art. 13, inciso III do Decreto nº 5.450/2005); pelo acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante todo o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV do Decreto nº 5.450/2005); pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; pela manutenção do compromisso de executar o objeto deste Edital nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade da proposta, caso seja a vencedora da licitação; pelo cumprimento dos prazos e demais exigências deste Edital e seus anexos; pela leitura e compreensão deste Edital, incluindo seus anexos, não sendo admitida alegação posterior de desconhecimento; e pela utilização ou divulgação indevida de quaisquer informações sigilosas às quais tenha acesso em virtude deste Pregão. 13

14 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/ OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO BANCO Em decorrência deste Edital o Banco se compromete a: cumprir todas as normas e condições do presente Edital; e fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias ao pleno atendimento do objeto pela licitante vencedora. 24. DISPOSIÇÕES FINAIS A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata (art. 30, inciso XI do Decreto nº 5.450/2005) que estará disponível no endereço eletrônico imediatamente após o encerramento da sessão pública (art. 30, 3º do Decreto nº 5.450/2005) A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluirá o dia do início e incluirá o do vencimento. No caso do início ou do vencimento do prazo recair em dia em que não haja expediente no Banco Central do Brasil em Curitiba, o termo inicial ou final se dará no primeiro dia útil subsequente em que o Banco funcionar normalmente (art. 110 da Lei nº 8.666/1993) É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão pública da licitação, em qualquer de suas fases, por razões técnico-operacionais ou para avaliação de propostas, documentação, amostras e recursos, bem como para a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da intimação (art. 43, 3º da Lei nº 8.666/1993) No momento em que ocorrer a suspensão da sessão, o Pregoeiro marcará data e horário para sua reabertura, cabendo às licitantes o acompanhamento e observação aos agendamentos que serão efetuados no sistema eletrônico utilizado para a realização do certame Incorre em crime aquele que impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, sujeitando-se à pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e à pena de multa (art. 93 da Lei nº 8.666/1993) Integram o presente Edital os seguintes ANEXOS: 1. TERMO DE REFERÊNCIA 2. MINUTA DE CONTRATO 3. ORÇAMENTO ESTIMATIVO 4. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 5. DESENHO PLANTA BÁSICA 6. TERMO DE VISTORIA 7. MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO Curitiba, de de Everton Lodetti de Oliveira Pregoeiro 14

15 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 ANEXO 1 1. OBJETO ANEXO 1 1. TERMO DE REFERÊNCIA PARTE I ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS 1.1 Execução de obras e serviços para substituição dos forros das platibandas do 1º e 2º pavimentos, tratamento das juntas de dilatação externas nas fachadas frontal e posterior, e limpeza e aplicação de silicone sobre os tijolos aparentes da fachada do edifício-sede do Banco Central do Brasil em Curitiba. 1.2 Essas reformas não constituem obras estruturais, mas tão somente substituição dos forros, juntas de dilatação, pintura, limpeza e aplicação de silicone. 1.3 As plantas básicas das obras de reforma a serem efetuadas são fornecidas no Anexo ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇOS COMUNS 2.1 O objeto enquadra-se como serviço comum pela definição do Art. 2º, 1º, do Decreto nº 5.450/05. Assim, embora o objeto possa ser complexo tecnicamente, enquadra-se como serviço comum por estar disponível e padronizado, tendo sido descrito de forma objetiva neste Termo de Referência, existindo no mercado diversas empresas aptas a fornecê-lo. 3. VALOR ESTIMADO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1 A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ ,17 (duzentos e dois mil trezentos e doze reais e dezessete centavos), conforme o orçamento constante do Anexo A despesa será custeada com recursos oriundos do Orçamento da Reserva de Desenvolvimento Institucional do Banco Central (Redi-BC), Classificação Contábil , Código Orçamentário , Nota de Empenho nº de 20 de julho de INFORMAÇÕES PRELIMINARES 4.1 A execução dos trabalhos deverá tomar por base os desenhos básicos fornecidos pelo Banco, as normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (na falta destas, normas internacionais consagradas), do Ministério do Trabalho, do Corpo de Bombeiros e das Concessionárias locais. As aplicações de todos os materiais deverão seguir rigorosamente todas as recomendações dos respectivos fabricantes. 4.2 No caso de necessidade de se trabalhar nos fins de semana ou após o horário de funcionamento normal do Banco, a Contratada deverá entrar previamente em entendimentos com a Fiscalização, que, atendendo aos interesses do Banco e às normas da área de segurança do Banco, autorizará por escrito. 4.3 Durante a execução da obra, a Contratada deverá utilizar os recursos necessários para evitar a passagem de poeira da obra para as áreas adjacentes. 4.4 As áreas envolvidas na obra deverão ser convenientemente isoladas, conforme programação e o cronograma da obra. 4.5 As medidas e precauções necessárias à completa segurança das pessoas envolvidas ou não na execução dos serviços, do patrimônio do Banco e de terceiros são parte importante do escopo da presente contratação e 15

16 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 ANEXO 1 será objeto de plano de trabalho a ser apresentado à Fiscalização, para exame e aprovação. 4.6 Entulhos, resíduos e demais materiais inservíveis, resultantes da obra, deverão ser depositados em caçambas apropriadas e retirados do local. 4.7 Será obrigatório o uso, pelos funcionários envolvidos nos trabalhos, de EPI s Equipamentos de Proteção Individual adequados à execução dos serviços, bem como outros elementos necessários, a critério da Fiscalização, com total segurança e sem transtorno às atividades normais desenvolvidas nos locais. 4.8 A contratada fornecerá à Fiscalização, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis do início dos trabalhos, relação dos funcionários que irão participar deles, com os respectivos documentos de identidade, para que seja emitida autorização para ingresso nas dependências e áreas externas do edifício, onde serão executados os serviços. 4.9 Serão de total responsabilidade da Contratada o armazenamento e transporte dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, bem como a reposição das peças danificadas enquanto sob sua guarda O Banco providenciará local para a guarda de materiais, ferramentas, equipamentos, etc., bem como sanitário-vestiário para os operários Serão de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a utilização, na execução da obra ou serviço, de equipamentos e ferramentas adequadas, escadas, andaimes, tapumes (se necessário), transporte de materiais, mão de obra com equipamentos de segurança e materiais de primeira qualidade indicados. 5. DIVERSOS 5.1 A empresa encarregada, previamente à execução dos serviços, deverá contatar a Fiscalização do Banco para elaboração e aprovação do cronograma físico. 5.2 A obra deverá ser executada por etapas e em horários a serem acertados previamente com a Fiscalização do Banco, observando-se a melhor técnica. 5.3 A contratada deverá efetuar a recomposição e a limpeza diuturnamente das instalações afetadas e áreas adjacentes. 5.4 A obra deverá ser entregue com os locais totalmente limpos, desimpedidos de entulhos de qualquer espécie e em perfeitas condições de uso. 5.5 A contratada deverá efetuar completo levantamento das condições locais e, a partir desse levantamento, deverá elaborar o projeto executivo correspondente. 5.6 O projeto executivo será apresentado ao Banco até 6 (seis) dias úteis após a assinatura do contrato, devendo conter de forma detalhada a maneira como será feita a fixação e a sustentação do forro do beiral. 5.7 A contratada só deverá iniciar a execução da obra após a aprovação pelo Banco do projeto executivo. 5.8 A Fiscalização terá 3 (três) dias úteis para exame do projeto executivo; a contratada terá 2 (dois) dias úteis para os procedimentos de eventuais correções. 5.9 A critério da Fiscalização, a contratada deverá apresentar detalhes adicionais de quaisquer segmentos ou elementos da obra. 16

17 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 ANEXO Todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução dos serviços serão fornecidos pela contratada, observando-se rigorosamente as características especificadas Detalhes dos materiais e equipamentos, que não são usualmente especificados ou mostrados nos desenhos mas são necessários ao perfeito funcionamento das instalações, deverão ser fornecidos sem qualquer ônus adicional para o Banco O Banco indicará fiscal próprio para acompanhamento dos serviços e obras constantes destas especificações Caberá à contratada a recomposição das partes do edifício eventualmente afetadas em função da realização dos serviços, tais como revestimentos em placas de granito, vidros laminados, perfis de alumínio e outros adjacentes ao local da obra, assim como danos ao jardim e ou pisos quando da montagem dos andaimes, pintura, dentre outros, nos padrões de qualidade e acabamento existentes no prédio, assim como o conserto ou substituição dos equipamentos. 6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 6.1 Deverão ser desmontados e retirados todos os forros de gesso das platibandas do 1º e 2º pavimentos (áreas externas das fachadas), assim como da guarita posterior, e reinstalados novos forros em placa cimentícia, assim como deverão ser retiradas e refeitas as juntas de dilatação externas e efetuada a limpeza e tratamento das paredes externas de tijolos aparentes. 7. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DAS OBRAS 7.1 Demolições e desentulho: Deverão ser retirados todos os forros de gesso acartonado instalados nas platibandas frontal e posterior das elevações do edifício nos 1º e 2º pavimentos e também na área externa da guarita posterior Deverão ser retiradas todas as estruturas de suporte e sustentação do forro existente e quaisquer outros elementos sem serventia para a fixação do forro tais como: ganchos, pendurais, arames, etc Deverão ser retiradas todas as juntas de dilatação das peças de granito, horizontais e verticais destas platibandas, frontal e posterior Serão executadas em conformidade com a NR 18 e NBR A contratada deverá utilizar nas demolições ferramentas e equipamentos adequados ao tipo de serviço O desentulho da obra deverá ser feito em horário ajustado com a Fiscalização, em sacos apropriados e depositados em caçambas de lixo, em local a ser estabelecido Os materiais retirados e que possam ser reaproveitados ou reutilizados deverão ser removidos para depósito do Banco, a critério da Fiscalização As luminárias existentes deverão ser retiradas e reinstaladas na mesma posição após a substituição dos forros. 7.2 Andaimes: Deverão ser montados andaimes metálicos em estrutura tubular intertravada, conforme indicação de 17

18 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 ANEXO 1 empresa especializada em montagens destas estruturas e, devidamente fixadas e amarradas ao edifício da melhor maneira possível, conforme autorização da fiscalização Deverão ser feitas todas as proteções possíveis para coibir eventuais desprendimentos de matérias dos forros retirados quando de sua desmontagem, tais como proteção de tela quando necessário e isolamento da área em que estiverem sendo utilizados os andaimes Deverão ser tomados todos os cuidados com os materiais de revestimentos das empenas, assim como os pisos e jardins, quando da montagem e utilização dos andaimes Deverão ser tomados cuidados especiais no tratamento das plantas dos jardins de maneira que os andaimes não danifiquem as espécies plantadas e sejam feitas limpezas diuturnas destas áreas. 7.3 Forro em placa cimentícia: Deverão ser instalados novos forros, nos locais onde foram retirados os forros de gesso acartonado, em placas cimentícias, tipo BrasiPlac Plus, fabricação Brasilit ou similar, com 6mm de espessura, em dimensões de 2,00m de comprimento por 1,20m de largura, com área total aproximada dos beirais de 225m² As placas cimentícias utilizadas como forro externo serão fixadas em estrutura de perfis de aço galvanizado como suporte, no sistema de guias e montantes, com elementos de fixação adequados e massas e fitas para tratamentos de juntas Nos acabamentos junto às placas de granito das empenas, o novo forro deverá estar 2cm mais elevado, aproximadamente, para que a placa da fachada funcione como pingadeira para águas pluviais Em todo o perímetro do forro a ser instalado deverá ser fixada tabica de alumínio, em perfil tipo U, fazendo o acabamento entre os elementos verticais e o forro, tendo o tratamento de junta de dilatação entre os revestimentos As juntas entre as placas cimentícias serão tratadas de forma a obter o aspecto de juntas invisíveis, utilizando-se como elemento vedante massa cimentícia tipo BrasiMassa, fabricação Brasilit ou similar No tratamento das juntas deverão ser obedecidos todos os procedimentos recomendados pelo Fabricante, ou seja, limpeza prévia das juntas, aplicação de massa cimentícia com espátula metálica e aguardar sua cura por 6 horas e nova aplicação de massa para regularização das juntas após a retração da primeira aplicação, aguardar mais 4 horas e aplicar nova camada em toda região das juntas e, em seguida fixar tela de fibra de vidro (álcali-resistente) com largura de 5cm na junta, nova camada de massa cobrindo a tela e fixar nova tela com largura de 10cm e finalmente cobrir toda a fita com massa cimentícia A cabeça dos parafusos deve ser tratada com massa cimentícia em duas demãos, cuidando para que a segunda demão seja aplicada após a cura da primeira demão, ou seja, em aproximadamente 6 horas As superfícies dos forros deverão ser preparadas para recebimento da pintura utilizando-se a aplicação de massa BrasiFinish, fabricação Brasilit ou similar, em toda a superfície para correção das imperfeições e lixar para corrigir os excessos. 7.4 Pintura do forro: Toda a superfície do forro em placa cimentícia, assim como as tabicas de acabamento deverão ser pintados com tinta látex, cor branco neve, acabamento fosco, fabricação Coral ou similar. 18

19 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 ANEXO As superfícies a serem pintadas deverão estar devidamente lisas, lixadas, e sem nenhuma imperfeição para receber a pintura de acabamento A pintura deverá ser feita em no mínimo duas demãos até que se consiga um perfeito recobrimento, sem marcas, manchas ou quaisquer outras imperfeições As tabicas de acabamento periférico também deverão ser pintadas no mesmo acabamento das superfícies do forro Os demais acabamentos, como granito, vidros, perfis metálicos, etc., deverão ser adequadamente protegidos quando da execução da pintura e, eventuais resquícios de pintura nos mesmos deverão ser adequadamente limpos, com produtos para esse fim. 7.5 Tratamento das juntas de dilatação: As juntas de dilatação antigas deverão ser retiradas em sua totalidade em todos os trechos das platibandas de granito, frontal e posterior, nas faces horizontais e verticais Posteriormente à retirada das juntas antigas, os frisos deverão ser devidamente limpos e retirados todos os resíduos existentes Após a limpeza, os frisos deverão receber novas juntas, no sistema selante composto pelo sistema de perfil elastomérico pré-formado, adesivo epoxídico e pressurização, fabricação Jeene ou similar, totalizando aproximadamente 40 metros lineares O perfil elastomérico será de alta resistência química, mecânica e às intempéries, extrudado através de matrizes especiais e vulcanizado na sua forma definitiva. O interior do perfil é configurado com uma ou mais cavidades e apresentando, na sua parte externa, rugosidades especialmente desenhadas para aumentar a superfície de aderência Será utilizado adesivo de natureza epoxídica, bi-componente de alto desempenho, tixotrópico e com características de aplicabilidade que se adaptam perfeitamente ao substrato O sistema receberá técnica de pressurização que obriga o perfil a dilatar-se contra as paredes da junta, contribuindo para expansão do perfil em todos os pontos e adaptação do mesmo às imperfeições e irregularidades existentes nas paredes das juntas, comprimindo o adesivo e garantindo a total aderência Todo o sistema deverá ser aplicado por profissional capacitado e comprovadamente treinado e com experiência em aplicação de juntas similares e/ou recomendado pelo Fabricante. 7.6 Aplicação de silicone sobre os tijolos aparentes: Deverá ser aplicada proteção em resina de silicone, tipo Acqüella, fabricação Vedacit/Otto Baumgart ou similar, em pelo menos duas demãos, em todas as empenas de tijolo aparente, em todas as faces laterais do edifício, inclusive jardineiras e peitoris de acabamento, totalizando aproximadamente 1.350m² Previamente à aplicação do silicone, as superfícies de tijolo deverão ser adequadamente limpas com escovas especiais, lavadas e após a secagem proceder à aplicação do silicone A aplicação do silicone será em pelo menos duas demãos fartas, com trincha ou pulverizador de baixa pressão. 19

20 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADCUR Nº 087/2012 ANEXO Durante a aplicação do silicone as demais superfícies adjacentes (vidros, granitos, perfis de alumínio, etc.) deverão ser devidamente protegidas e, eventuais respingos do produto deverão ser imediatamente limpos com solvente Vedarrás Na aplicação do silicone, deverão ser evitados trabalhos em dias chuvosos, sob ação de ventos fortes e temperaturas muito baixas, conforme recomendação do fabricante. 7.7 Limpeza: A obra deverá ser entregue totalmente limpa e sem entulhos e/ou restos de materiais. Deverão ser utilizados materiais adequados para limpeza de cada tipo de revestimento, inclusive os vidros e instalações diversas. 8. PRAZO 8.1 O prazo para a execução da obra será de, no máximo, 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir do 10º (décimo) dia do início da vigência do Contrato. 9. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO 9.1 As obras serão executadas sob o regime de empreitada por preço global, de acordo com o cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela CONTRATADA em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura deste Contrato, aprovado pela FISCALIZAÇÃO, observadas as especificações constantes do Projeto Básico. 9.2 O cronograma físico-financeiro somente poderá ser alterado mediante a prévia aprovação do BANCO a partir de solicitação formal e tempestiva da CONTRATADA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devidamente justificada, não implicando, em nenhuma hipótese, na antecipação de pagamentos de etapas não entregues das obras. 9.3 O cronograma físico-financeiro deverá conter o detalhamento das etapas da obra, a ordem de execução dessas e os respectivos valores, sendo que estes três itens deverão refletir, fielmente, as necessidades da execução do objeto e os custos da obra. 9.4 No preço contratado estão incluídas todas e quaisquer despesas com os serviços técnicos a serem executados e especificados, bem como toda a assistência e/ou consultoria técnica, materiais, inclusive de consumo, equipamentos, combustíveis, lubrificantes, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, mão de obra, inclusive horas extras de profissionais, auxílioalimentação ou refeição, transportes, inclusive sob a forma de auxílio-transporte, gastos com viagens, tais como passagens, diárias, hospedagem e transporte local, todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, componentes do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), enfim, todos os componentes de custo das obras, inclusive lucro, necessários à perfeita execução do objeto até o recebimento definitivo das obras. 9.5 Os pagamentos serão feitos proporcionalmente às atividades executadas com base no cronograma físicofinanceiro, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pelo BANCO, não sendo admitidos adiantamentos sob qualquer hipótese. 9.6 O primeiro pagamento de atividade(s) do cronograma físico-financeiro somente será efetuado após a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 9.7 A CONTRATADA somente poderá apresentar a fatura correspondente a cada atividade do cronograma físico-financeiro após a aceitação daquela atividade pela FISCALIZAÇÃO, anotada no livro Diário de Obras. 20