ATA N.º 06/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05.MARÇO Aos cinco dias do mês de Março de dois mil e catorze, nesta vila de Arouca e

Transcrição

1 ATA N.º 06/2014 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05.MARÇO Aos cinco dias do mês de Março de dois mil e catorze, nesta vila de Arouca e Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua Vice-Presidente, Vereadora senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a presença dos Vereadores senhores, Alcino Marcelo da Costa Pinho, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Filipa Isabel Pereira Mendes Teles de Noronha, José Luís Alves da Silva e Fernando Noites Peres Pelas horas a senhora Vice-Presidente declarou aberta a reunião Faltou o senhor Presidente, José Artur Tavares Neves I PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Nada a registar II PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ATA: Foi presente à consideração da Câmara a ata número 5/2014, relativa à reunião ordinária de 18 de Fevereiro findo Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: Nada a registar ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 43, do dia de ontem, que apresenta um saldo em disponibilidades no valor global de ,70 (quatro milhões oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e setenta euros e setenta cêntimos, correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos valores de, respetivamente, ,04 (quatro milhões quatrocentos e um mil duzentos e setenta euros e quatro cêntimos) e ,66 (quatrocentos e oitenta e dois mil duzentos euros e sessenta e seis cêntimos) A Câmara tomou conhecimento ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO 3.ª ALTERAÇÃO: Foi presente à consideração da Câmara a 3.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta uma dedução na dotação global definida no valor de ,00 (dezassete mil e duzentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele documento. ---

2 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO 3.ª ALTERAÇÃO: Foi presente a 3.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de ,00 (trezentos e setenta e três mil e cem euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele documento ENSINO BÁSICO/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CIRCUITO ESPECIAL NÚMERO 19 PARECER PRÉVIO: Foi presente a proposta da DDS, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante vinculativo favorável à contratação do serviço de transporte escolar circuito n.º 19, nos termos e condições ali previstos A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta ENSINO BÁSICO/REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NO PÓLO ESCOLAR DO BURGO CÂMARA DE GORDURAS E PORTÃO PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Foi presente a carta registada sob o número 889, em 21 de Fevereiro findo, de Jaime Azevedo, Construções, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação por dois meses do prazo para a conclusão dos trabalhos Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido CULTURA/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS INVESTIGAÇÃO E CONCEÇÃO DE FIGURINOS E CENOGRAFIA PARA APOIO À AROUCA UMA RECRIAÇÃO HISTÓRICA PARECER PRÉVIO: Foi presente a proposta da DDS, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante vinculativo favorável à contratação da prestação de serviços de investigação e conceção de figurinos e cenografia para apoio à Arouca uma Recriação Histórica, nos termos e condições ali previstos A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar o documento que antecede

3 CULTURA/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO E DIREÇÃO ARTÍSTICA DO EVENTO AROUCA UMA RECRIAÇÃO HISTÓRICA PARECER PRÉVIO: Foi presente a proposta da DDS, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante vinculativo favorável à contratação da prestação de serviços de produção e direção artística do evento Arouca uma Recriação Histórica, nos termos e condições ali previstos A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar aquele documento CULTURA/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS HIGIENE, DESINFEÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AROUCA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARECER PRÉVIO: Foi presente a proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante vinculativo favorável à contratação da prestação de serviços de higiene, desinfeção e limpeza do Museu Municipal e da Biblioteca Municipal de Arouca, nos termos e condições ali previstos A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta CULTURA/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE DOIS ESPETÁCULOS DE TEATRO A ÚLTIMA FREIRA PARECER PRÉVIO: Foi presente a proposta da DDS, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante vinculativo favorável à contratação da realização de 2 espetáculos de teatro A última Freira, nos dias 29 e 30 de Março, nos termos e condições ali previstos A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar a proposta que antecede DESPORTO E TEMPOS LIVRES/ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE MOSTEIRÔ SUBSÍDIO: Foi presente a carta registada sob o número 928, em 24 de Fevereiro findo, da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Mosteirô, a solicitar a concessão do subsídio previsto nas Grandes Opções

4 do Plano para o ano em curso para fazer face a despesas com as suas atividades, nomeadamente com a participação da sua equipa de futebol no campeonato da segunda divisão distrital de Aveiro A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de 7.000,00 (sete mil euros) DESPORTO E TEMPOS LIVRES/FUTEBOL CLUBE DE AROUCA - FUTEBOL SDUQ, LD.ª - CONTRATO DE CEDÊNCIA DE USO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS AÇÃO JUDICIAL: Pelo senhor Presidente foi presente a proposta, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante desta ata, no sentido da Câmara deliberar intentar uma ação judicial contra a associação Futebol Clube de Arouca e contra a Futebol Clube de Arouca Futebol SDUQ, Ld.ª, pedindo ao Tribunal que condene aquelas entidades a procederem à entrega das instalações do estádio municipal objeto do protocolo celebrado em 3 de outubro de 2006 com a referida associação, e a procederem ao pagamento dos encargos suportados pela autarquia com a manutenção daquelas instalações Aquando da apresentação deste assunto o Vereador senhor José Luís Alves informou a senhora Vice-Presidente que nele tem interesse enquanto Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube de Arouca, pelo que deve ser declarado impedido de participar na sua discussão e votação Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, sem a presença daquele membro, aprovar a proposta que antecede, abstendo-se o Vereador senhor Fernando Peres que apresentou a seguinte declaração: Lamento e continuo a lamentar a falta de diálogo entre o município e o Futebol Clube de Arouca, para a resolução do problema do contrato de cedência de uso de instalações desportivas (estádio municipal) Efetivamente, a via judicial é sempre o último recurso para a resolução de problemas Condena-se a atitude e a intenção que houve por parte do município há dias atrás, na tentativa de cortar a eletricidade nas instalações desportivas. Tal facto, iria acarretar ainda maiores problemas quer para o Futebol Clube de Arouca quer para o Município Recomenda-se que o Município não tome mais nenhum tipo dessas atitudes, que em nada dignifica o nosso Município, o nosso Concelho Neste momento, perante a atual situação, deixem o tribunal decidir Mais uma vez apelo ao diálogo e ao bom senso de ambas partes, quer Município quer Futebol Clube de Arouca, de forma a sair e resolver de uma vez por todas e dignamente de toda esta situação AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL CONCESSÃO: Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações de natureza social:

5 Registo número 707, em 11 de Fevereiro findo, de Maria de Fátima Teixeira Ferreira, residente em Pala, Arouca, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira necessidade; Registo número 732, em 12 de Fevereiro último, de Esperança de Fátima Melo Laranja Morgado, residente em Tulha, Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira necessidade; Registo número 457, em 28 de Janeiro último, de Sara Maria Valente Ferreira, residente em Vala, Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de dois roupeiros e de seis portas para a sua habitação; Registo número 6.868, em 30 de Dezembro findo, de Alcinda dos Santos Alves, residente em Merujal, Urrô, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a reparação da sua habitação; Registo número 556, em 4 de Fevereiro findo, de Clarinda Campas Tavares, residente em Merujal, Urrô, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a colocação de uma porta na sua habitação; Registo número 709, em 11 de Fevereiro último, de Maria Manuela da Costa Neto, residente em Gestosa, Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos; Registo número 455, em 28 de Janeiro findo, de Custódia Maria da Conceição Pereira, residente na Travessa da Ribeira, 7, 2.º centro, nesta vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 5 de Novembro de 2013, tendo esta elaborado a proposta que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante desta ata A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que antecede AÇÃO SOCIAL/CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE FERMEDO/ESCARIZ E MATO SUBSÍDIO: Foi presente a carta registada sob o número 735, em 12 de Fevereiro findo, do Centro Social e Cultural de Fermedo/Escariz e Mato, a solicitar a concessão do subsídio previsto nas Grandes Opções do Plano do ano em curso para fazer face a despesas com o desenvolvimento das suas atividades A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir o subsídio de ,00 (quinze mil euros) AÇÃO SOCIAL/CENTRO SOCIAL SANTA CRISTINA DE MANSORES SUBSÍDIO:

6 Foi presente a carta registada sob o número 858, em 20 de Fevereiro findo, do Centro Social Santa Cristina de Mansores, a solicitar a concessão do subsídio previsto nas Grandes Opções do Plano do ano em curso para fazer face a despesas com o desenvolvimento das suas atividades A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir o subsídio de ,00 (quinze mil euros) URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANÍSTICO DO CRUZAMENTO DE PROVIZENDE PROJETO DE EXECUÇÃO: Foi presente à consideração da Câmara o projeto de execução para o arranjo urbanístico do cruzamento de Provisende A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, aprovar aquele projeto, com a abstenção do Vereador senhor Fernando Peres e o voto contra do Vereador senhor José Luís Alves, que apresentou a seguinte declaração: Apesar de considerar que o local necessita de uma intervenção urbanística de modo a requalificar e a valorizar o comércio local, o projeto que é agora apresentado faz reduzir essa centralidade, prejudicando claramente o comércio. Parece-me que o projeto agora proposto se preocupa mais com a passagem cómoda dos turistas em direção à Serra da Freita do que com a população local. Julgo que seria importante haver novos estudos urbanísticos para o espaço envolvente de modo a poder-se optar por soluções alternativas mais úteis e melhores para a população local REDE DE ESGOTOS/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO ZONA OCIDENTAL DO CONCELHO BELECE S. MIGUEL DO MATO PROJETO DE EXECUÇÃO: Foi presente o projeto de execução para a ampliação/remodelação/construção de redes de saneamento na zona ocidental do concelho Belece, S. Miguel do Mato A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projeto REDE DE ESGOTOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VAZAMENTO DE FOSSAS PARECER PRÉVIO: Foi presente a proposta da DAU, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante vinculativo favorável à contratação do serviço de vazamento de fossas, nos termos e condições ali previstos A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta

7 REDE DE ESGOTOS/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA ZONA OCIDENTAL E VALE DE AROUCA (ALAGOAS/NABAIS E MATINHO - ROSSAS) PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Foi presente a carta registada sob o número 1.004, em 27 de Fevereiro findo, de Moreira Pinto, Ld.ª, adjudicatário da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação graciosa do prazo para conclusão dos trabalhos até ao dia 8 de Julho próximo Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido BOMBEIROS/ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AROUCA SUBSÍDIO: Foi presente a carta registada sob o número 276, em 17 de Janeiro último, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arouca, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas com as suas atividades A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir o subsídio de ,00 (quarenta e cinco mil euros) BOMBEIROS/TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO PROLONGADO E FREQUENTE PROTOCOLO: Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Arouca e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arouca, tendo por objeto a cooperação entre as partes com vista a promover o transporte de doentes não urgentes para consultas, tratamentos e/ou exames complementares de diagnóstico, em situação de carência e cujo serviço não esteja abrangido por qualquer sistema de apoio no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a referida minuta TURISMO/DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ATIVO EM AROUCA - CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS NO RIO PAIVA MINUTA DO CONTRATO: Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato referente à empreitada em epígrafe A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar aquele documento TURISMO/REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES AO MOSTEIRO DE AROUCA - CAFETARIA DO PARQUE E ARRANJO URBANÍSTICO DA ZONA ENVOLVENTE AO POMBAL CADUCIDADE DE ADJUDICAÇÃO ADJUDICAÇÃO:

8 Por deliberação tomada na reunião do passado dia 4 de Fevereiro, a Câmara deliberou adjudicar a empreitada em epígrafe à sociedade Exigentecálculo Engenharia e Construções, Ld.ª, pelo valor de ,30 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e noventa e oito euros e trinta cêntimos), tendo essa decisão sido notificada a todos os concorrentes no dia 7 subsequente, sendo a sociedade adjudicatária notificada simultaneamente para apresentar os documentos de habilitação e prestar a caução devida, nos termos do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos Informam agora os serviços que a adjudicatária não apresentou qualquer documento de habilitação nem a caução pedida e que, tendo sido notificada para se pronunciar sobre essa não apresentação, respondeu, através da plataforma eletróncia por onde corre o procedimento, que por motivos inerentes ao funcionamento da plataforma, não nos foi possível enviar os documentos solicitados, pelo que submetemos em anexo. Contudo, para além de não apresentar qualquer prova de que a impossibilidade de cumprimento se deveu ao funcionamento da plataforma, a adjudicatária não apresentou a totalidade dos documentos de habilitação nem a caução exigida Em face do exposto, informam ainda os serviços que a adjudicação deve ser declarada caducada, nos ternos do número 1 do art.º 86.º do mesmo Código, com as consequências previstas nos seus números 4 e Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres: Declarar a caducidade da adjudicação da obra à concorrente Exigentecálculo Engenharia e Construção, Unipessoal, Ld.ª, por não ter apresentado os documentos de habilitação nem prestado a caução no prazo fixado, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 86 e no n.º 1, art.º 91.º do CCP; Adjudicar a empreitada à concorrente José Barbosa Pinto & Filhos, Ld.ª., pelo valor de ,59 (trezentos e dezasseis mil novecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal, como se estabelece no n.º 4, art.º 86.º e no n.º 2 do art.º 91.º referidos; Comunicar ao INCI - Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P. a caducidade da adjudicação feita à sociedade Exigentecálculo Engenharia e Construção Unipessoal, Ld.ª, de acordo com o consignado nos números 5 e 3, dos mesmos artigos 86.º e 91.º, respetivamente; e comunicar à contabilidade para que proceda ao cabimento e ao registo do compromisso do montante que excede o valor da proposta anterior ÁGUA/M. ARAÚJO UNIPESSOAL, LD.ª RECLAMAÇÃO: Foi presente a carta registada sob o número 464, em 29 de Janeiro findo, de M. Araújo, Unipessoal, Ld.ª, com sede no lugar de Senras, freguesia de Rossas, a reclamar do elevado montante das

9 faturas de água relativas aos meses Dezembro e Janeiro findo, causado pelo rebentamento da rede interna alegadamente provocado pelo excesso de pressão na rede pública de abastecimento Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ordenar o reembolso da importância de 294,45 (duzentos e noventa e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos) SERVIÇOS MUNICIPAIS/ARMAZÉM MUNICIPAL STOCKS: A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar este assunto para estudo LICENCIAMENTO DE OBRAS/VALDEMAR MONTEIRO DE MELO, (POÇOS, SANTA EULÁLIA): Foi presente o processo de obras número 271/95, de Valdemar Monteiro de Melo, residente em Poços, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o número 306/DAU, em 28 de Fevereiro de 2011, a solicitar a concessão da licença de utilização do edifício destinado a oficina e comércio, sito no lugar de Forno Telheiro, daquela freguesia Face à informação do Gabinete Via Verde, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, indeferir o pedido, uma vez que a obra não se encontra executada de acordo com o projeto aprovado, o que contraria o disposto no n.º 2, art.º 62.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei número 177/01, de 4 de Junho, pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, e pelo Decreto-Lei número 26/2010, de 30 de Março LICENCIAMENTO DE OBRAS/ANTÓNIO DOS SANTOS RODRIGUES DO VALE, (AMILO, SANTA EULÁLIA): Foi presente o processo de loteamento número 2/2010, de António dos Santos Rodrigues do Vale, residente em Amilo, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o número 198/DAU, em 14 de Fevereiro findo, a solicitar a receção provisória das obras de urbanização e a consequente libertação da caução prestada para garantir a sua boa e integral execução Face à informação do Gabinete Via Verde, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, reduzindo ,00 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta euros) ao valor da referida caução DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL CONFRARIA GASTRONÓMICA DA RAÇA AROUQUESA PARECER PRÉVIO: Foi presente a proposta da DDS, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante

10 vinculativo favorável à contratação da produção do vídeo institucional Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa, nos termos e condições ali previstos A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, aprovar aquela proposta, votando contra o Vereador senhor José Luís Alves, que justificou o seu voto com a seguinte declaração: Considero elevado o valor de 3075 por um filme de 5 minutos Por outro lado, embora concorde plenamente com a elaboração de um vídeo promocional sobre a Confraria Gastronómica da raça Arouquesa, considero que deveriam ter sido auscultadas outras empresas, nomeadamente algumas que laboram em Arouca, assim como a própria Escola Secundária de Arouca, que através dos alunos do curso profissional de multimédia, poderiam elaborar o filme em questão, provavelmente a título gracioso DIVERSOS/DIVERSOS/CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS: Foi presente a proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante vinculativo favorável à contratação do serviço para elaboração de estudos geotécnicos, nos termos e condições ali previstos A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que antecede DIVERSOS/ADRIMAG ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DO MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA GESTÃO DA PARCERIA PROVERE MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA COMPARTICIPAÇÃO: Foi presente a carta registada sob o número 521, em 31 de Janeiro findo, da Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro, Arada e Gralheira, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos relativos à componente nacional do projeto Gestão da parceria PROVERE Montemuro, Arada e Gralheira A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, comparticipar com a importância de 9.100,21 (nove mil e cem euros e vinte e um cêntimos) AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA NAS INSTALAÇÕES DA DDS AUTO N.º 1 E FINAL:

11 Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 1 e final, relativo à empreitada em epígrafe, no valor de 976,00 (novecentos e setenta e seis euros) A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção do Vereador senhor José Luís Alves, aprovar aquele auto AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NA AV. 25 DE ABRIL AUTO N.º 1 E FINAL: Foi presente o único auto de medição de trabalhos relativo à empreitada em epígrafe, no valor de ,00 (vinte e oito mil duzentos e onze euros) A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto III INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Nada a registar APROVAÇÃO EM MINUTA: Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião Eram 16 horas e 15 minutos Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada pela senhora Vice-Presidente e por mim,, Coordenador Técnico do Departamento de Administração Geral e Finanças que a redigi