ANEXO VII ORÇAMENTO, FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA DE ENTREGA

Transcrição

1 ANEXO VII ORÇAMENTO, FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA DE ENTREGA

2 CONTROLE DE ESTUDOS, MANUAIS, RELATÓRIOS E PLANOS A SEREM ENTREGUES PELA GERENCIADORA PRODUTOS E RELATÓRIOS MACROATIVIDADE DE VINCULAÇÃO OBRIGAÇÕES RELACIONADAS PRODUTO / RELATÓRIO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO FORMATO DO DOCUMENTO PRAZO EVENTO / PERIODICIDADE QTDE EMISSÕES DURANTE O CONTRATO VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITO PELO VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITO PELO PARA O ITEM 3.1. Atividades de Planejamento, Controle e Monitoramento da Execução do Contrato de Gerenciamento 3.1.a (Elaborar o Plano Integrado de Execução do Contrato,...) e subitens 3.1.b (Manter registro das reuniões e deliberações referentes ao contrato de Gerenciamento e em relação aos serviços gerenciados) Plano Integrado de Execução do Contrato Atas de reuniões regulares de avaliação e deliberação de questões relacionadas aos contratos 3.2.a.i (Projeto Básico da Licitação, listando todas Especificações Técnicas para Projeto as especificações técnicas necessárias à Básico obtenção do objeto proposto) Projetos; ; em modelagem BIM Projetos; ; ; Arqueologia; Até 10 (dez) dias úteis dia útil seguinte ao da realização da reunião da solicitação do referente a cada disciplina de projeto A cada reunião de acompanhamento entre e Gerenciadora , , , , , , Atividades de Apoio a Licitações 3.2.a.ii (Realização de cotações de preços de serviços e insumos de engenharia, para elaboração de planilha de quantidades, planilha referencial de preço, cronograma de fornecimento e qualificação técnica exigida para licitações de obras e projetos, incluindo a formação de bonificação e despesas indiretas (BDI) e de coeficientes de produtividade de mão-de-obra e de equipamentos) s detalhados e cronogramas físico-financeiro consolidados para licitação dos projetos e das obras 3.2.a.iii (Subsídios técnicos para respostas a questionamentos e consolidação dos cadernos de perguntas e respostas) Subsídios técnicos para resposta a 3.2.a.iv (Subsídios técnicos para respostas a questionamentos (licitantes e órgãos de eventuais investigações ministeriais, processos controle) judiciais e fiscalizações, no âmbito dos órgãos de controle que tenham por objeto os editais de licitação de projetos e obras para o Anexo) Relatório de Análise das Propostas 3.2.a.v (Análise das propostas de preço e Técnicas técnica, elaboração de relatórios conclusivos das análises no curso do certame, fornecendo ao todos os subsídios necessários para a tomada da decisão classificatória, elaboração do relatório final da licitação com fins à homologação e adjudicação do certame) Relatório de Análise das Propostas Comerciais Projetos; Planilha, acompanhada de textos explicativos e registro das cotações Projetos; ; Arqueologia; em em Projetos; Projetos; da solicitação do 2 (dois) dias úteis contados da solicitaçao do , , , , , , , ,00

3 3.2.a.vi (Elaboração de metodologias de cálculo e indicadores para acompanhamento e veirifcação Metodologia e indicadores para definição dos níveis de serviços dos contratos, bem como de níveis de serviços de contratos de eventuais ajustes nos pagamentos) da solicitação do , , Atividades de Apoio a Gerenciamento de Contratos 3.3.a.i (metodologia para avaliação do desempenho da execução dos contratos) 3.3.a.ii (indicadores de resultados e seus devidos sistemas de acompanhamento e monitoramento a serem utilizados como orientação durante todo o período de execução dos contratos) 3.3.b (Mensalmente, elaborar a programação físico-financeira para os três meses seguintes e atualizar a programação físico-financeira global de cada um dos contratos, incluindo a programação de reuniões para o período em referência, comparando-a com a previsão de recursos e de seus valores contratuais a preços iniciais e alertando o sobre possíveis incompatibilidades em relação ao previsto) Metodologia, metas, indicadores e sistemas de acompanhamento e controle para Avaliação de Desempenho de Execução dos Contratos com projetistas e construtoras (Re)Programação Físico-Financeira Global e calendário de reuniões de acompanhamento de cada contrato 3.3.c (Monitorar os quantitativos de serviços executados para fins de acompanhamento físicofinanceiro e de atingimento de metas dos Relatórios Técnicos sobre o desempenho dos contratos contratos para elaboração dos projetos e execução das obras do Anexo) 3.3.d (Elaborar as composições de preços para serviços extraordinários, não previstos em contratos de projetos e obras) Elaboração de composições de preços e orçamentos para serviços extraordinários não previstos em contratos 3.3.e (Avaliar os impactos de modificações de contrato, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos, modificações de preços unitários e elaboração de preços de novos serviços, tendo em vista a repercussão destes eventos nos custos e prazos contratuais) Relatório de avaliação de impactos de 3.3.f (Avaliar, sempre indicando eventuais modificações de contrato impactos que possam advir sobre os custos e prazos previstos, as propostas de repactuação de prazos de execução, revisão de quantitativos de materiais e serviços necessários à implantação das obras do Anexo, e quaisquer outras solicitações de alterações contratuais efetuados por projetistas e construtoras) 3.3.g (Avaliar propostas de detalhamento e/ou mudanças nos projetos executivos e nas especificações de materiais e técnicas sugeridos Relatório de Avaliação dos pedidos de pela construtora, elaborando pareceres contendo revisão e/ou detalhamento de projetos os impactos das alterações sobre qualidade, feitos pelas construtoras durante as obras prazos e custos previstos para a obra, e se é necessário contatar os projetistas para ratificação da questão) 3.3.h (Apoio nas providências relativas ao ordenamento das documentações necessárias aos trâmites de encerramento dos contratos junto às empresas responsáveis pela elaboração dos projetos e execução das obras, conforme normas e procedimentos do ) Relatório de validação técnica dos produtos finais que constituem o escopo de cada contrato e suporte aos trâmites de encerramento de contrato Com apoio eventual dos Coordenadores de Projeto e de Com apoio eventual dos Coordenadores de Projeto e de Com apoio eventual dos Coordenadores de Projeto e de Projetos; ; Planilhas e gráficos, acompanhados de textos explicativos Planilhas e gráficos, acompanhados de textos explicativos da assinatura do contrato Até o segundo dia útil de cada mês Até o segundo dia útil de cada mês contados da solicitação de recebimento dos serviços , ,61 Mensal , ,86 Mensal , , , , , , , ,00 Ao fim de cada contrato , ,16

4 3.4.a (Investigar a legislação pertinente e consolidar em relatório as licenças necessárias para a execução das obras, incluindo, mas não se limitando a, autorização de supressão de vegetação (ASV), licença de obra, licença Levantamento da legislação aplicável ambiental, aprovação de órgãos de patrimônio e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro / CBMERJ, listando inclusive os subsídios a serem encaminhados a cada órgão público e/ou concessionária para avaliação) Projetos 15 dias corridos contados da solicitação do , , b (Elaborar, com base nas normas técnicas pertinentes, manual técnico para elaboração, integração, padronização e compatibilização dos projetos, contendo diretrizes de apresentação, especificações de procedimentos e metodologia Manual Técnico para elaboração, para sua efetiva aplicação nos projetos em integração, padronização e elaboração pelas empresas projetistas, compatibilização dos projetos abordando, no mínimo, os seguintes temas) 3.4.c.i (Orientar as empresas projetistas quanto aos principais conceitos, definições e premissas de projeto a serem seguidas e detalhadas nos projetos) Projetos; da solicitação do , , c.ii (Desenvolver calendário de reuniões de acompanhamento dos trabalhos de acordo com a necessidade de cada disciplina e do grau de interação entre uma disciplina e outra, verificando o cumprimento de prazos, a qualidade e as Atas de reuniões com projetistas interferências dos diferentes Projetos Complementares entre si e com o Projeto de Arquitetura, registrando em atas de reunião os fatos relevantes) Projetos dia útil seguinte ao da realização da reunião A cada reunião de acompanhamento , , c.iii (Avaliar permanentemente o conjunto dos projetos e instruir as empresas projetistas quanto à adoção das melhores soluções de engenharia, que atendam à otimização de custos, sendo responsável pela orientação da implementação de eventuais medidas de ajustes) 3.4.c.iv (Analisar técnica e conceitualmente os projetos, realizando a verificação parcial e final, observando o pleno atendimento às normas, especificações, parâmetros de projetos, procedimentos e controle de alterações, bem como a adequação das soluções adotadas pelos Relatório de Acompanhamento da projetistas em termos econômicos, de prazo e elaboração, compatibilização e controle segurança...) das revisões de projetos (inclui também, 3.4.c.v (Verificar permanentemente se a s, planos de ação para execução dos projetos encontra-se de acordo corrigir desvios no cronograma de com os prazos dos cronogramas, obrigando-se a elaboração e compatibilização dos projetos informar imediatamente ao a constatação e check list de pendências) de qualquer divergência, e a apresentar medidas para correção de eventuais desvios de forma a assegurar a entrega de todos os projetos dentro dos prazos estipulados em contrato, consolidados e integrados, dentro dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos) 3.4.c.vi (Classificar as revisões de projetos pela sua origem (...), tanto para avaliação de desempenho dos projetistas e do trabalho de compatibilização de projetos como também para suportar a contabilização de eventuais adicionais de contrato) Projetos; Até às 12h de toda segundafeira Semanal , , c.vii (Avaliar e apresentar, em conjunto com as empresas projetistas, planilha dos custos estimados das obras, de modo que, com a proposição de eventuais alterações nos projetos, sejam garantidas as melhores soluções técnicas para implantação do projeto e o atendimento das especificações técnicas) Relatório de acompanhamento, avaliação e validação e dos orçamentos prévios e das revisões de orçamento elaborados pelos projetistas Projetos; Inicial: contatos da solicitação do ; Demais Relatórios: até 2 (dois) dias úteis contados do fim do mês de referência Inicia quando solicitado pelo, depois passa a mensal , ,00

5 3.4.d (Acompanhar a execução do Diagnóstico e Monitoramento Arqueológicos, do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e do Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV), verificando eventuais interferências dos resultados destes com os projetos em desenvolvimento, relatando-as ao e indicando as alterações e/ou correções a serem executadas pelos projetistas em tempo hábil para Relatórios de interferência entre projetos não comprometer o cronograma de elaboração e de Arquitetura e Complementares ("clash entrega dos projetos) detection"), e entre os projetos e os 3.4.e (Detectar, no que tange aos projetos de Estudos Arqueológicos, Ambientais e de engenharia, a necessidade de revisão, e/ou Vizinhança, Programa de Necessidades e adequação, avaliando a eventual manutenção ou Manual Técnico para sua elaboração melhoria da qualidade e proporcionando esclarecimentos à gerência do projeto no, sempre considerando eventuais impactos que possam advir sobre os custos e prazos previstos) 3.4.f (Compatibilizar o conjunto de projetos de Arquitetura e Complementares, avaliando as interrelações e possíveis interferências entre eles, apontando-as e indicando medidas corretivas aos projetistas ) Projetos; em Arqueologia modelos 3D, pranchas auxiliares de desenho, , , g (Desenvolver o Projeto Básico de Arquitetura compatibilizado e conjugado com os projetos complementares, a partir destes últimos Modelo 5D dos Projetos compatibilizados e do Anteprojeto de Arquitetura disponibilizado pelo ) Projetos; - Arquiteto Responsável Técnico pela compatibilização dos Projetos, caso este não seja o próprio Coordenador de Projetos; Modelo BIM 5D (i.e., contendo também as informações de planjemento temporal e de custos) e pranchas de desenho auxiliares da solicitação do , , Atividades de Gerenciamento do desenvolvimento dos projetos de Arquitetura e Complementares 3.4.h (Requerer e acompanhar a tramitação de projetos e relatórios junto aos órgãos públicos e concessionárias competentes visando à obtenção das licenças necessárias para a execução das obras...) 3.4.i (Apresentar um plano detalhado de gestão da transição entre os estágios finais de elaboração do projeto executivo e o início das obras, definindo os procedimentos de interrelação projeto/obras junto às construtoras) Relatório de Acompanhamento dos trâmites de aprovação dos projetos Plano para a Gestão da Transição entre Projeto Executivo e Obras Projetos Projetos; Relatório inicial: 15 dias corridos contados da solicitação do ; demais relatórios: a cada quinzena posterior da assinatura do contrato Quinzenal , , , ,72 ao para o aceite dos cálculos estruturais Relatório de Revisão do projeto de e dimensionamento das peças estruturais dos estrutura Projetos; solicitação do , ,97

6 ao para o aceite dos cálculos estruturais Relatório de Revisão do projeto de e dimensionamento das peças estruturais dos fundações Projetos; solicitação do , ,62 ao para o aceite dos cálculos estruturais Relatório de Revisão do projeto de e dimensionamento das peças estruturais dos contenções geotécnicas, Projetos; solicitação do , ,00 ao para o aceite dos cálculos estruturais Relatório de Avaliação de Conformidade do e dimensionamento das peças estruturais dos Projeto de estrutura, Projetos; solicitação do , ,49 ao para o aceite dos cálculos estruturais Relatório de Avaliação de Conformidade do e dimensionamento das peças estruturais dos Projeto de fundações. Projetos; solicitação do , ,00 ao para o aceite dos cálculos estruturais Relatório de Avaliação de Conformidade do e dimensionamento das peças estruturais dos Projeto de contenções geotécnicas Projetos; solicitação do , ,00

7 ao para o aceite dos cálculos estruturais e dimensionamento das peças estruturais dos Relatório Final de Avaliação de Conformidade do Projeto de todo o sistema estrutural projetado para o Anexo do, englobando as três disciplinas (estrutura, fundações e contenções geotécnicas) 3.5.a (Apresentar a Matriz de Riscos do empreendimento, identificando e quantificando os riscos associados às obras, sua tipologia (operacional, financeiro, jurídico de imagem, etc.), Matriz de Riscos da obra potenciais causas, probabilidade de ocorrência e impactos decorrentes, atualizando-a trimestralmente) 3.5.b (Coordenar a elaboração do leiaute dos canteiros de obras relativos às diversas etapas da edificação do Anexo, definindo as normas e os procedimentos operacionais que disciplinarão os trabalhos, de modo a assegurar a compatibilização das instalações com a evolução das obras e a minimização de transtornos para os usuários) Manual de Procedimentos Operacionais para disciplinar os trabalhos no canteiro de obras 3.5.b (Coordenar a elaboração do leiaute dos canteiros de obras relativos às diversas etapas da edificação do Anexo, definindo as normas e os Relatório de Análise e aprovação dos procedimentos operacionais que disciplinarão os leitautes de canteiro para as diferentes trabalhos, de modo a assegurar a etapas de construção compatibilização das instalações com a evolução das obras e a minimização de transtornos para os usuários) 3.5.c (Verificar as práticas de sustentabilidade adotadas pelas construtoras na obra, tanto no que tange à instalação, uso e administração dos canteiros de obras como na execução da obra em si, de forma a assegurar a manutenção dos parâmetros utilizados para as certificações em patamares adequados) 3.5.d (Acompanhar e cobrar, junto à responsável pela execução das obras, a implantação dos planos e programas ambientais e de monitoramento e resgate arqueológicos, bem como medidas mitigadoras e de proteção previstas) Relatório de Acompanhamento dos planos e programas arqueológicos e ambientais e das práticas de sustentabilidade adotadas pelas construtoras Projetos; em Arqueologia Pranchas de projeto, acompanhadas de outros elementos gráficos e textos explicativos solicitação do Relatório inicial: 15 dias corridos contados da solicitação do ; demais relatórios: a cada trimestr posterior Até o 5º dia útil do mês subsequente ao de referência , ,78 Trimestral , , , , , ,89 Mensal , ,88

8 Atividades de Gerenciamento da Execução das Obras 3.5.e (Controlar e monitorar as obras juntamente com as equipes de fiscalização do, a execução dos serviços pelas empresas contratadas, com o objetivo de verificar in loco se a execução das obras evolui em conformidade com os cronogramas e as especificações técnicas constantes nos contratos firmados, bem como estabelecer medidas de correção no caso de constatação de desvios) 3.5.f (Elaborar e manter atualizado o controle de execução física da obra,...) 3.5.g (Verificar os trabalhos das construtoras em relação à adoção das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais instruções vigentes relativas às técnicas de engenharia construtiva, de montagem de obras e de ensaios de controle tecnológico e de qualidade dos materiais de construção utilizados, registrando eventuais não conformidades detectadas) 3.5.h (Propor medidas que busquem o aprimoramento de soluções quando for constatada, in loco, aplicação de métodos inadequados ou insuficientes pela construtora) 3.5.i (Acompanhar e verificar as condições de segurança do trabalho durante as obras apontando situações que não estejam dentro do exigido em norma e sugerindo melhorias, quando for o caso) 3.5.j (Elaborar relatórios mensais contendo, no mínimo, as seguintes informações) Relatório de acompanhamento da obra, de seu cronograma físico e caminho crítico, abordando também: - cronograma de contratações de materiais, equipamentos e serviços de obra; - verificação das condições de segurança do trabalho na obra; e - atendimento das normas técnicas e padrões de qualidade na obra 3.5.k (Verificar e aprovar o histograma da obra elaborado pelas construtoras contendo equipes mínimas de profissionais para cada atividade de Relatório de Acompanhamento das obra prevista no cronograma para sua contratações e subcontratações realizadas confrontação com o efetivo real da obra) pelas construtoras (pessoal, materiais, 3.5.l (Avaliar eventuais subcontratações feitas equipamentos, suprimentos e serviços) pela construtora, produzindo parecer específico quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos dos serviços executados) 3.5.m (Acompanhar e aprovar plano de ensaios tecnológicos contemplando a avaliação e arquivo dos relatórios e certificados dos principais Relatório de acompanhamento e avaliação materiais e serviços de obra, incluindo o controle dos Planos de Ensaios Tecnológicos tecnológico do concreto e seu mapeamento devidamente registrado nas plantas de forma) 3.5.n (Acompanhar e validar as vistorias cautelares em imóveis e áreas públicas na vizinhança das obras) 3.5.o (Monitorar junto às construtoras a manutenção de todas as licenças, autorizações e outros documentos legais necessários à realização e entrega das obras, bem como para ocupação do edifício pelo, junto às concessionárias e órgãos públicos responsáveis pela sua expedição) Recebimento e validação dos laudos de vistoria cautelar em imóveis e áreas públicas vizinhos à obra Relatório de controle da manutenção, pelas construtoras, das licenças e documentos necessários a realização das atividades de obra, sua conclusão e entrega, e ocupação do edifício pelo 3.5.p (Elaborar o Planejamento Tributário da obra, indicando as diretrizes e limites que devem ser obedecidos pelas construtoras e Plano Tributário para as obras e suas subcontratadas no que diz respeito à apuração revisões das bases de cálculo para recolhimento de taxas, impostos e tributos por essas entidades, que deverá ser revisto quando indicado pelo ) ; ; Relatório inicial: 15 dias corridos contados da solicitação do ; demais relatórios: a cada quinzena posterior Cronograma de contratações: 30 dias corridos contados do Recebimento do e do Cronograma Físico- Financeiro Relatório de SMS: Relatório inicial: 15 dias corridos ; demais relatórios: a cada quinzena posterior Relatório inicial: 15 dias corridos contados da solicitação do ; demais relatórios: a cada quinzena posterior Até o 5º dia útil do mês subsequente ao de referência 2 (dois) dias úteis contados do recebimento do laudo Inicial, 15 dias corridos ; demais relatórios, a cada trimestre posterior Plano inicial: 10 (dez) dias úteis contados da solicitação do Revisões: 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação do Quinzenal , ,28 Quinzenal , ,56 Mensal , ,48 A cada vistoria realizada , ,10 Trimestral , , , ,96

9 3.5.q (Apresentar mensalmente Relatório de Controle Tributário da obra, contendo) Relatório de Recolhimento de Tributos, e, obrigatoriamente, das CND- ISS, CND-INSS, CRF-FGTS e e de cópías dos comprovantes de recolhimentos de impostos, taxas e tributos referentes ao período Até o 5º dia útil do mês subsequente ao de referência Mensal , , a (Analisar os boletins de medição e documentações fiscais apresentadas pelas empresas, realizar vistorias para aceitação de todos os serviços e obras, incluindo a verificação dos serviços executados, os testes necessários e Avaliação e validação das medições de a elaboração de relatório de correções, para fins serviços de Recebimento Provisório e Definitivo dos mesmos, e emitir parecer a respeito da liberação de faturas e da conclusão da etapa em avaliação) Projetos (durante as fases de desenvolvimento dos projetos e compatibilização) (durante as obras) Até 2 (dois) dias úteis contados do fim do período mensal de referência de cada contrato A cada 30 dias, seguindo os períodos de referência de cada contrato , ,15 Atividades de apoio ao Recebimento dos Serviços 3.6.b (Acompanhar as ações de comissionamento da edificação junto às construtoras) 3.6.c (Validar o relatório final da obra emitido pelas construtoras, inclusive o Manual do Proprietário e os documentos e modelo BIM as built preparados pelas construtoras, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis) 3.6.d (Elaborar relatório de fechamento do projeto que deverá incluir necessariamente os itens acima relacionados além de cópias dos contratos dos fornecedores, atas de reunião, ARTs, RRTs e outros documentos relativos ao projeto) 3.6.e (Providenciar as documentações necessárias, de acordo com as Normas e Procedimentos internos regulamentados pelo, no que diz respeito aos trâmites de encerramento dos contratos de execução de projetos e obras) Relatório Final e Laudo de Recebimento Técnico da Obra, incluindo, mas não se limitando a: - Laudo "ad perpetuam rei memoriam"; - validação do conjunto documentos e modelo BIM as built; - manuais, garantias e documentos de entrega da obra pela construtora; e - Relatório de Acompanhamento do Comissionamento do Edifício da solicitação de recebimento dos serviços Quando projetistas e construtora(s) solicitar(em) recebimento dos serviços , , f (Mapear e relacionar eventuais pontos de atenção a serem tratados após a ocupação dos pavimentos) 3.6.g (Preparar Plano de Transição e acompanhar transferência da gestão do Edifício pronto das construtoras para o gestor condominial a ser indicado pelo, prevendo, inclusive, um período de operação assistida) Plano de Transição da gestão do Edifício concluído das construtoras para o gestor condominial ; da solicitação do , ,00 SUBTOTAL PRODUTOS E RELATÓRIOS ,28 VALOR MÁXIMO DA HORA TÉCNICA ACEITO PELO CONSULTORIA AD HOC QTDE DE HORAS PREVISTAS VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITO PELO PARA A CONSULTORIA AD HOC (SUBTOTAL CONSULTORIA AD HOC) 160, ,44 VALOR GLOBAL DO CONTRATO SUBTOTAL PRODUTOS E RELATÓRIOS SUBTOTAL CONSULTORIA AD HOC VALOR GLOBAL MÁXIMO DO CONTRATO ACEITO PELO , , ,72