MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2012

Transcrição

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE Avenida Elizabeth Minete Perim S/Nº - Bairro São Rafael Venda Nova do Imigrante ES MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2012 O Instituto Federal do Espírito Santo Ifes Campus Venda Nova do Imigrante, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei nº , de 29 de dezembro de 2008, mediante o pregoeiro, designado pela Portaria nº 099 de 25 de novembro de 2011, e equipe de apoio designada pelas portarias DG 158/2012 e GR 1691/2012, torna público para conhecimento dos interessados que, através do site eletrônico fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de execução indireta, empreitada por preço global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, constantes do processo / O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº , de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, a Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, a IN SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como pelas normas e condições estabelecidas no presente Edital. Sendo designado, a partir das 08:00 horas, horário de Brasília-DF, do dia 28/09/2012, para o cadastramento das Propostas de Preços, até às 09:00 horas, horário de Brasília-DF, do dia 10/10/2012, quando será realizada a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio de sistema eletrônico no site 1 DO OBJETO 1.1 Contratação de empresa especializada para executar obras de Cobertura das Rampas, Escadas e Bicicletários do Campus Venda Nova do Imigrante de acordo com este edital e seus Anexos. 1.2 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito no site no SIASG ou na Nota de Empenho, prevalecerá, sempre, a descrição deste edital e anexos. 1.3 O edital encontra-se disponível no site para download. Os interessados poderão retirar também o Edital, na íntegra, com todos os elementos técnicos, acessando-se o link e em seguida a pasta VENDA NOVA>2012>EDITAIS ou, então, junto ao Setor de Licitações e Compras desde que apresentem CD-R (virgem) ou pendrive para a cópia dos arquivos digitais que o compõem. 2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos Recursos da União, Fonte 0112, Elemento de Despesa , Programa de Trabalho O valor global estimado para a contratação é de R$ ,85 (cento e sete mil, novecentos e dois reais e oitenta e cinco centavos) O valor global estimado será considerado o valor máximo para a contratação. 1

2 3 DA PARTICIPAÇÃO 3.1 A participação nesta licitação significa que a empresa e as pessoas que a representam: a) leram este edital, conhecem e concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; b) conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a regulam; c) conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica; d) têm plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos anexos. 3.2 Poderá participar deste Pregão, a empresa que atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, e estiver devidamente credenciada, através do site para acesso ao sistema eletrônico. 3.3 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade do licitante, bem como as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou a eventual desconexão sua. 3.4 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 3.5 Não será admitida a participação de empresas: a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; b) Em dissolução ou em liquidação c) Que estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligadas ou subsidiárias entre si; d) que tenha sido suspensa de participar em licitações ou impedido de contratar com a Administração Pública; e) que tenha sido declarado inidôneo ou impedido para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f) estrangeiras que não funcionem regularmente no país; g) cujos sócios, diretores, responsáveis técnicos ou representantes legais tenham vínculo empregatício com o Ifes; h) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. i) que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, 8, inciso V, da Lei n 9.605, de 1998; 2

3 3.6 É vedada a participação de pessoa física, ainda que ajustada à definição legal de empresário. 4 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 4.1 Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no sistema Pregão Eletrônico através do site O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico O credenciamento do licitante, assim como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação, o qual deve ser providenciado com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis antes da abertura das propostas O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 4.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Ifes, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 5 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 5.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos referentes ao ato convocatório ao pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço: eguizzardi@ifes.edu.br, cabendo ao pregoeiro decidir sobre os questionamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível, disponíveis no portal para ciência de todos os interessados. 5.2 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. Os pedidos de impugnação, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro horas) Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame. 6 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 6.1 Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (artigo 21, 2º, do Decreto nº 5.450/2005) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital (artigo 21, 3º, do Decreto nº 5.450/2005). 6.2 O licitante, obrigatoriamente, encaminhará através do sistema, a planilha de proposta devidamente preenchida Até a data e horário estabelecidos neste edital para abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (artigo 21, 4º, do Decreto nº 5.450/2005) O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances inseridos (artigo 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005) Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 3

4 diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo pregoeiro ou de sua desconexão (artigo 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 6.3 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da sessão deste pregão excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se o último. 6.4 Nos preços cotados ou lances deverão estar incluídas todas as despesas, impostos, taxas, contribuições e todos e quaisquer custos incidentes, direta ou indiretamente, sobre os serviços a serem ofertados. 6.5 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei complementar nº 123/2006, deverá preencher, no ato do envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema, declaração de que atende os requisitos do artigo 3º da referida Lei. 6.6 Na elaboração da proposta eletrônica deverá conter ainda o seguinte requisito: consignar em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, o preço unitário e total por item ofertado, de acordo com os preços praticados no mercado, e conforme estabelece o artigo 43, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, com 02 (duas) casas decimais após a virgula. 6.7 A proposta escrita, resultante da fase de lances deverá ser emitida preferencialmente por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada, rubricadas e numeradas todas as folhas, devendo constar: Carta Proposta da Licitante, de acordo com o modelo constante do Anexo VI, indicando o valor global proposto, expresso em algarismos e por extenso, em moeda corrente brasileira e constando ainda: a) declaração expressa de estarem incluídas nos preços todas as despesas com impostos, seguros, impostos, taxas e serviços, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e toda e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta licitação, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. b) declaração de prazo de validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da abertura do certame. Será considerado como tal, o prazo da proposta omissa; c) declaração de que responderá, mesmo após o recebimento definitivo, pela detecção ou descobrimento de defeitos ocultos promovendo a sua correção. d) deverá constar na Carta Proposta, ou em folha a ela anexada, os seguintes dados da licitante: razão social, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone/fax, , número de conta corrente, agência, banco e praça de pagamento. Deverá ainda conter os seguintes dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: nome, endereço residencial completo, CPF/MF, Cargo/Função, RG, Órgão Expedidor, naturalidade, nacionalidade, estado civil e Planilha Orçamentária, conforme Anexo IV deste edital, contendo quantitativo dos serviços, preço unitário, incluindo impostos, acompanhado de respectivas composições, preço total dos itens, preço global dos serviços com B.D.I Cronograma Físico-Financeiro para execução, com prazo não superior ao do Cronograma Físico-Financeiro Anexo V deste edital Detalhamento completo do BDI que integra o orçamento, conforme estabelecido no Acórdão 11863/2011 TCU 2ª Câmara, apresentando todos os seus componentes também em forma percentual, devidamente assinados e preparados em conformidade com o modelo do Anexo IX Detalhamento completo dos Encargos Sociais, conforme estabelecido no Acórdão 11863/2011 TCU 2ª Câmara, apresentando todos os seus componentes também em forma percentual, devidamente assinados e preparados em conformidade com o Anexo X. 4

5 6.7.6 Assinatura, com a devida identificação e qualificação do representante legal, por meio de carimbo ou datilograficamente. 6.8 Em caso de divergência entre o preço unitário e total, na proposta escrita resultante da fase de lances, será considerado válido o valor unitário e, entre os expressos em algarismo e por extenso, será considerado válido o por extenso. 6.9 Os preços propostos não poderão ser reajustados, em conformidade com o Decreto 1.054/1994 e a Lei / A via original da proposta escrita resultante da etapa de lances, elaborada em conformidade com o subitem 6.7 deste edital, deverá ser entregue pela empresa detentora do menor preço, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do encerramento da sessão pública, contendo a identificação completa (CNPJ, endereço, etc), informando os respectivos valores atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, no seguinte endereço: Ifes- Campus Venda Nova do Imigrante, A/C pregoeiro, Av. Elizabeth Minete Perim, s/n, Bairro São Rafael, CEP: Venda Nova do Imigrante-ES. A comprovação dar-se-á, durante a sessão pública, mediante anexação da documentação junto ao comprasnet, ou para o fax (28) ramal 16 ou, então, para o eguizzardi@ifes.edu.br. 7 DA ABERTURA DA SESSÃO 7.1 O início da sessão pública se dará pelo pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, publicado no DOU de 01 de junho de 2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas, em conformidade com o item 6, que deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimentos detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 7.2 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 8 DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA 8.1 O pregoeiro efetuará a análise da conformidade da proposta, verificando se as descrições das propostas cadastradas estão adequadas às especificações contidas no Edital. 8.2 O pregoeiro desclassificará a proposta em desacordo com as especificações exigidas no Edital ou com valores que contenham erro material e classificará as propostas que participarão da fase de lances. 8.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 8.4 As propostas contendo a descrição do objeto do presente edital, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet. 8.5 O sistema disponibilizará campo próprio para envio de mensagem do pregoeiro aos Licitantes. 9 DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES) 9.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor O valor do lance deverá corresponder ao MENOR PREÇO, em moeda nacional com duas casas decimais, sendo considerado vencedor aquele que ofertar o menor preço, atendidas as exigências deste Edital e seus anexos No preço cotado, deverão estar incluídos todos os custos relativos à execução do serviço, bem como: seguros, impostos, taxas e serviços, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e toda e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta licitação, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 5

6 9.2 Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, a licitante será imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro. 9.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 9.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 9.5 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 9.6 Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 9.7 A etapa de lances será encerrada por determinação do sistema, após solicitação do pregoeiro. 9.8 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 9.9 O pregoeiro não se responsabiliza, em hipótese nenhuma, por possíveis erros no registro dos lances por parte das licitantes Após a etapa de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e houver proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão; Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do sub-item anterior, serão convocados os licitantes remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito No caso de desconexão com o pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 10 DO JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 10.1 Após o fechamento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor preço, e decidirá sobre a sua aceitação, observado os critérios de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo da contratação definido no Edital O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua 6

7 exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto O licitante detentor do menor preço deverá imediatamente encaminhar a proposta atualizada, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, elaborada em conformidade com o subitem 6.7 deste edital, na forma eletrônica (usando a opção enviar anexo/planilha atualizada ), mediante convocação do Pregoeiro, sendo os originais apresentados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contadas do encerramento da sessão pública Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser reajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação O pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento contendo o detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade, por meio eletrônico para o eguizzardi@ifes.edu.br, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta Outros documentos poderão ser solicitados aos licitantes para dirimir possíveis dúvidas quanto à proposta apresentada Será desclassificada a proposta final que: a) Contenha vícios ou ilegalidades; b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência e Projetos e Planilhas; c) Apresentar preço global superior ao valor máximo para contratação estabelecido neste Edital; d) Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os preços cotados exceder o limite de que trata este subitem. e) Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; f) Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. g) Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para sua continuidade. h) Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito, ou se o licitante vencedor não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, segundo o critério de menor preço global e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. i) Ocorrendo a hipótese anterior, o pregoeiro poderá ainda negociar com o licitante, no sentido de se obter preço melhor. j) No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. k)sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital O pregoeiro anunciará o licitante vencedor após o encerramento da etapa de lances da 7

8 sessão pública e da análise e aceitação da proposta, ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do valor, de modo a enquadrá-la no valor estimado. 11 DA HABILITAÇÃO 11.1 Os licitantes devem possuir os níveis I, II e III validados no Novo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, cuja confirmação será efetuada mediante consulta on line, após a análise e julgamento da Proposta As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas nos artigo 81 da lei 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para a assinatura do contrato ou a revogação da licitação Em campo próprio do Sistema, as licitantes deverão declarar a inexistência de fatos impeditivos supervenientes, de não-emprego de mão-de-obra de menores, ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação, declaração de elaboração independente de proposta (MPOG/SLTI, IN Nº 02, de 16 de setembro de 2009), bem como os documentos exigidos para fins de comprovação visando usufruir dos benefícios definidos na Lei Complementar Nº123/2006 e Decreto Nº 6.204/2007. (devem ser enviadas de forma virtual no cadastramento da Proposta de Preços) A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir Além das exigências quanto ao SICAF, o licitante vencedor deverá, ainda, encaminhar ao pregoeiro, em prazo a ser determinado durante a sessão do pregão, preferencialmente para o comprasnet, ou para o fax (28) ramal 16 ou, então, para o eguizzardi@ifes.edu.br, sendo os originais apresentados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contadas do encerramento da sessão pública do pregão, os seguintes documentos: Comprovação de vínculo da licitante com o responsável técnico pelos serviços, a qual deverá ser feita com a apresentação de cópias autenticadas das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou da respectiva Ficha de Registro de empregados ou do livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho, no caso de empregados. No caso de sócios, deverá apresentar cópia autenticada do Contrato Social e a sua última alteração. No caso de profissional autônomo, cópia autenticada do contrato de prestação de serviços, desde que o profissional preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. Caso contrário, poderá ainda o licitante declarar a contratação futura do profissional responsável, acompanhada da anuência do profissional indicado Prova de registro da Licitante e do Responsável Técnico indicado para execução do serviço em qualquer uma das regiões do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) Termo de Vistoria emitida pela Diretoria de Administração do Ifes Campus Venda Nova do Imigrante A empresa que optar por não realizar a visita técnica no local onde serão executados os serviços não poderá reclamar ou alegar, para nenhum efeito, de que desconhecia as condições de fornecimento ou execução dos serviços licitados. 8

9 Neste caso, a licitante deverá enviar declaração, conforme modelo do anexo VII, assinada pelo responsável técnico, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o IFES Declaração de Sustentabilidade Ambiental, conforme IN 01 de 19/01/2010, de acordo com o modelo do Anexo XI Para fins de habilitação, caso alguma certidão encontre-se vencida no SICAF, a verificação pelo pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais do órgão/entidade emissor da(s) certidão(ões) constituirá meio legal de prova Caso não seja possível realizar a verificação acima descrita, a(s) certidão(ões) necessária(s) será(ão) solicitada(s) via chat, e deverá(ão) ser encaminhada(s) ao pregoeiro, em prazo a ser determinado durante a sessão do pregão, através de anexação ao comprasnet, ou envio para o fax (28) ramal 16 ou, então, para o eguizzardi@ifes.edu.br, sendo os originais, ou cópias autenticadas, apresentados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contadas do encerramento da sessão pública do pregão Caso algum documento seja exigido nos termos do subitem anterior estes deverão ser: a) apresentados em original ou cópia autenticada em cartório, ou; b) apresentados em cópia simples acompanhada do original para efeito de autenticação pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio ou outro servidor por ele indicado, ou; c) publicados em Órgão da Imprensa Oficial, ou ainda; d) extraídos da internet, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à consulta a ser feita pelo pregoeiro ou Equipe de Apoio deste Pregão Nos documentos deverá constar sua validade. Se o prazo de validade for omisso, será considerado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia subseqüente ao da sua expedição Documento apresentado com validade expirada acarretará a inabilitação do proponente Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, ou, ainda, não for apresentada no prazo estabelecido conforme o sub-item , o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades A documentação será rubricada pelo pregoeiro e será anexada ao processo, sendo inabilitados aqueles licitantes cuja documentação esteja em desacordo com o disposto neste edital e/ou apresente irregularidades Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos Além das exigências quanto ao SICAF, durante a fase de habilitação das empresas serão efetuadas as seguintes consultas: a) junto ao Portal da Transparência, de existência de registros impeditivos da contratação, no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, em atendimento ao Acórdão nº 1793/2011-TCU; b) junto ao Conselho Nacional de Justiça, de existência de registro impeditivos da contratação por improbidade administrativa, no Cadastro de Condenações Civis por Ato de Improbidade, em atendimento ao Acórdão nº 1793/2011-TCU e junto ao tribunal Superior do Trabalho, de certidão negativa de débitos trabalhistas, em atendimento a Lei nº , de

10 A existência de qualquer registro nas consultas previstas acima implicará na inabilitação da empresa A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 12 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 12.1 Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão Acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria de Licitações e Compras, sito à Avenida Elizabeth Minete Perim, S/Nº, Bairro São Rafael, Venda Nova do Imigrante, ES, de Segunda a Sexta-feira, de 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 h. 13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 13.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pelo Diretor Geral do Ifes-Campus Venda Nova do Imigrante- ES No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão e constatada a regularidade dos atos praticados, o Diretor-Geral adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado a retirar a Nota de Empenho e assinar contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente em retirar a Nota de Empenho ou assinar o contrato, a Sessão Pública será retomada e os demais licitantes convocados através de Edital, na ordem de classificação. 14 DO CONTRATO 14.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Contrato com a Adjudicatária, conforme minuta constante do Anexo VIII, o qual será adaptado, no que a lei permitir, à proposta da empresa vencedora O Ifes convocará a Adjudicatária, para assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, a 10

11 qual terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação para comparecer à Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital Se a Adjudicatária não comparecer ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais O prazo estabelecido no sub-item 14.2 para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela Adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Ifes Antes da assinatura do Contrato e antes de cada pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3, 1, da IN SLTI/MPOG n 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 15 DA GARANTIA CONTRATUAL 15.1 A Licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa das seguintes modalidades: seguro garantia, fiança bancária ou caução em dinheiro O depósito da garantia referente à caução em dinheiro deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal. A Licitante deverá apresentar como comprovante a via de cor azul O depósito da garantia de execução contratual deverá ser entregue conforme instruções da Entidade de Licitação Em se tratando das modalidades de garantia fiança bancária e seguro-garantia, ao ser dilatada a vigência do Contrato, deverá a CONTRATADA comprovar a prorrogação da garantia por igual ou superior período A Garantia de Execução será liberada e restituída pela Entidade de Licitação à Licitante no prazo de 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das obrigações contratuais. 16 DA FISCALIZAÇÃO 16.1 Nos termos do artigo 67, 1º, da Lei nº 8.666/1993, o Diretor Geral do IFES-Campus Venda Nova do Imigrante nomeará a comissão para a fiscalização e acompanhamento dos serviços, de acordo com que consta no item 9 do termo de referência. 17 DO PAGAMENTO 17.1 O pagamento pelo cumprimento do objeto será efetuado, em moeda nacional, conforme estabelecido no Anexo VIII - Minuta de Contrato. 18 MEDIDAS ACAUTELADORAS 18.1 Consoante o artigo 45 da Lei Q 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 19.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º /2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de 11

12 até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato bem como demais sanções previstas no Contrato e demais cominações legais a CONTRATADA que: apresentar documentação falsa; retardar a execução do objeto; falhar na execução do contrato; cometer fraude na execução do contrato; apresentar comportamento inidôneo; fizer declaração falsa; cometer fraude fiscal não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; deixar de entregar documentação exigida neste Edital; não mantiver a proposta; 19.2 Para os fins do item 8.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único; 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/ Para as condutas descritas nos itens , , , , , e será aplicada multa de no máximo 20% (vinte por cento) do valor do contrato, observando-se, na aplicação, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que serão determinados pelo gestor quando da apuração da falta Para os fins dos itens e 8.1.3, será aplicada multa nas seguintes condições: a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até no máximo de 20% (vinte por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; b) até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do contrato ou de descumprimento de obrigação contratual; c) 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo adjudicatário, sem justificativa aceita pelo Ifes, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar ainda, nas seguintes sanções: a) advertência; b) impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; c) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal, de competência do Ministro da Educação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior; 19.6 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 12

13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher, via Guia de Recolhimento da União GRU, a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este valor será encaminhado para inscrição em dívida ativa As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis e serão obrigatoriamente registradas no SICAF A aplicação das sanções aqui previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas nas Leis /2002 e 8.666/1993, bem como outras legislações se aplicáveis forem, inclusive responsabilização da CONTRATANTE por eventuais perdas e danos causados à Administração. 20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 20.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante do Processo ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sendo anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não cabendo qualquer direito a indenizações por parte do licitante A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer etapa do Pregão Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma. São consideradas propostas apresentadas aquelas que estiverem registradas quando da abertura do certame Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação expressa do pregoeiro em sentido contrário Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Ifes As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança deste instrumento Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, assim como para o recebimento dos pagamentos relativos aos fornecimentos executados e aceitos Quaisquer informações complementares sobre este Edital e seus anexos poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações e Compras do Ifes, situada na Av. Elizabeth Minete Perim, s/n, Bairro São Rafael, CEP: Venda Nova do Imigrante-ES, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, ou ainda pelo eguizzardi@ifes.edu.br. 13

14 19.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei /2002, do Decreto 5.450/2005, da Lei 8.078/1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), do Decreto nº 3.722/2001, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto 2.271/1997, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2 de 30 de abril de 2008, e da Lei 8.666/1993, subsidiariamente Fazem parte do edital, como se nele transcritos fossem: a) Anexo I Termo de Referência; b) Anexo II Memorial Descritivo; c) Anexo III Projetos; d) Anexo IV Planilha Orçamentária; e) Anexo V Cronograma Físico-Financeiro; f) Anexo VI Modelo de Carta Proposta g) Anexo VII Modelo Declaração de Renúncia à Visita Técnica h) Anexo VIII Minuta de Contrato; i) Anexo IX Composição do BDI; j) Anexo X Tabela de Encargos Sociais; k) Anexo XI Modelo de Declaração de Sustentabilidade; O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal Seção Judiciária do Espírito Santo, com exclusão de qualquer outro. Venda Nova do Imigrante, 27 de setembro de Erivelton Guizzardi Coordenadoria de Licitações e Compras 14

15 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Edital de Pregão Eletrônico 08/

16 ANEXO II MEMORIAL DESCRITIVO Edital de Pregão Eletrônico 08/

17 ANEXO III PROJETOS Edital de Pregão Eletrônico 08/

18 ANEXO IV PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Edital de Pregão Eletrônico 08/

19 ANEXO V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Edital de Pregão Eletrônico 08/

20 ANEXO VI MODELO DE CARTA PROPOSTA Edital de Pregão Eletrônico 08/2012 Ao Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes Prezados Senhores, Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços referente à contratação de empresa especializada para executar obras de cobertura das rampas, escadas e bicicletários do Campus Venda Nova do Imigrante, conforme valores e quantitativos relacionados na Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro em anexo, nos termos do Edital e Anexos. ITEM 01 DESCRIÇÃO Execução de obras de Cobertura das Rampas, Escadas e Bicicletários do IFES-Campus Venda Nova do Imigrante de acordo com o edital e seus Anexos. VALOR TOTAL (R$) Valor global por extenso: O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades neles especificadas. Declaramos que nos preços cotados já estão inclusos todos os custos relativos à execução do serviço, bem como: seguros, impostos, taxas e serviços, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e toda e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta licitação, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. Declaramos, também, que responderemos, mesmo após o recebimento definitivo, pela detecção ou descobrimento de defeitos ocultos promovendo a sua correção. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação. Local e data,, / / Nome, CPF e assinatura do responsável legal da empresa-cnpj 20

21 E para esse fim fornecemos os seguintes dados: Dados da Empresa: Razão Social: CNPJ/MF: Endereço: Cidade/UF: CEP: Tel./Fax: Banco: Agência: Conta: Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: Nome: Endereço: CEP: Cidade/UF: CPF/MF: RG/Órgão Expedidor: Cargo/Função: Naturalidade: Nacionalidade: Estado Civil: Observação: emitir em papel que identifique a licitante 21

22 ANEXO VII MODELO DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA PREGÃO ELETRÔNICO N 08/2012 PROPONENTE: ENDEREÇO: CNPJ: FONE/FAX:(0xx) Declaro, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 08/2012, instaurado pelo Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Venda Nova do Imigrante, que conhecemos todas as condições de fornecimento ou execução dos serviços licitados e de que optamos por não realizar a visita técnica ao local onde os serviços serão executados, tendo plena ciência de que não poderemos alegar em momento futuro quaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas possíveis interferências e peculiaridades. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. de de 20. Nome: RG/CPF: Cargo: Observação: emitir em papel que identifique a licitante 22

23 ANEXO VIII MINUTA DO CONTRATO Edital de Pregão Eletrônico nº 08 /2012 CONTRATO No XX/2012 QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE E A EMPRESA XXXXXXXX PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS DE COBERTURA DAS RAMPAS, ESCADAS E BICICLETÁRIOS DO CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO. Pelo presente instrumento de contrato de um lado o Instituto Federal do Espírito Santo Ifes Campus Venda Nova do Imigrante, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei nº , de 29 de dezembro de 2008, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE" com sede à Av. Elizabeth Minete Perim, S/Nº, Bairro São Rafael, Venda Nova do Imigrante/ES, inscrita no CNPJ sob o nº / , representada por seu Diretor Geral, Professor Aloisio Carnielli, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", com sede à XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXX, neste ato representada pelo (a) Sr.(a) XXXXXXXX, domiciliado(a) à XXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXX, RG nº XXXXXXX, (nacionalidade e naturalidade), (estado civil), resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, resultante do Pregão Eletrônico nº XX/2012, oriundo do processo nº / , de conformidade com a Lei /2000, Decreto 5.450/2005 e com a Lei 8.666/1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, firmar o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1 Contratação de empresa especializada para executar obras de Cobertura das Rampas, Escadas e Bicicletários do Campus Venda Nova do Imigrante de acordo com no edital e seus Anexos. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 2.1 O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 3.1 Os serviços serão executados: a) No Instituto Federal do Espírito Santo-Campus Venda Nova do Imigrante, situado à Avenida Elizabeth Minete Perim, S/Nº, Bairro São Rafael, Venda Nova do Imigrante-ES; b) Em conformidade com o que consta no edital e seus Anexos. 23